2023年简易工程承包合同范本5篇

2/22022年简易工程承包合同范本5篇随着人们法律观念的日益增加，合同对我们的关心越来越大，它可以爱护民事法律关系。那么问题来了，究竟应如何拟定合同呢?以下是我细心收集整理的2022年简易工程（承包合同）范本，下面我就和大家共享，来观赏一下吧。

2022年简易工程承包（合同范本）篇1

甲方：

法定代表：

乙方：

法定代表：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议：

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地址：

其次条工程范围及内容

1、工程范围：

2、承包方式：

第三条工程期限

1、开工日期：

2、竣工日期：

3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特别天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

第四条质量标准

1、工程质量达到省优至鲁班奖。

2、工程质量评定等级为优良。

3、符合国家质量验收标准。

4、双方商定的标准，详细为：

第五条合同价款

本合同工程价款结算采纳下列种方式：

1、采纳一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。

2、按实际发生的工程量结算，并按下列商定执行：

(1)工程预算价：(工程结束后按实结算)

工程单价：(含外运等其他一切费用)

(2)按实际发生的工程量，结合甘肃省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。

(3)全部工程量必需在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量（报告），须经监理及甲方审核同意。

(4)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。

(5)变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。

(6)取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。

(7)工程量核算确认方式说明：完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。

(8)合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议商定标准进行结算。

第六条付款方式

1、本工程预算款为：

扣回工程预付款的方式为：

2、工程款按方式支付，详细为：

(1)本工程无预付款;

(2)按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的%;

(3)总工程款的%作为质量保证金，若无质量问题及（其它）违约情形，后支付给乙方。相反，如存在质量问题及消失其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。

第七条材料、设备供应

第八条质量及验收

1、工程质量必需符合本协议第四条商定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。

2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于小时，负责处理工程上有关事务。

3、乙方全部进场人员未经甲方认可不得任意调换，若的确需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。

4、工程质量验收必需按规范进行，全部工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料准时修正。

5、分项工序验收，以及隐藏工程验收，必需经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平常甲方定期或不定期抽查，发觉质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必需按甲方要求限期整改。若多次发觉质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权依据状况要求支付违约金，严峻的责令退场，一切损失由乙方负责。

7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后天内供应符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式份。

8、其他商定：按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。

第九条施工组织与工期

1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，支配图纸技术交底。

2、乙方必需按合同工期和批准的进度方案组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与方案不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改（措施）报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度方案时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按商定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出全部人员及设备，工程款按实际完成工程量的%支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2‰担当延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。

3、项目经理：现场代表(乙方)：

监理：现场代表(甲方)：

4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的商定：乙方自行解决

第十条平安及文明施工与管理

1、乙方须严格执行有关平安操作管理规范。

2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。

3、特别工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并担当全部经济责任。

5、全部机械设备需满意工程施工需要，特别设备须有安检证明。

6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切惩罚和损失由乙方自行担当。

7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权实行解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

第十一条甲方责任

1、按商定供应图纸资料，及进行图纸技术交底。

2、按商定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能准时兑现，应与乙方协商，并可视不怜悯况向乙方担当应付款部分的银行贷款利息。

4、履行其它本协议商定的义务以及负责

第十二条乙方责任

1、按商定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

2、必需听从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项（规章制度），维护甲方声誉，如发觉有意损害声誉，严峻违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权赐予经济惩罚，直至终止合同。

3、应留意爱护生态环境，留意施工平安，不得砍伐树木及损坏其它设施，留意护林防火。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及实行吵闹、威逼等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方担当。

5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场修理，日内修理完毕，否则修理费从质保金中扣减。

6、乙方应根据相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。

第十三条违约责任

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关商定担当违约责任。

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的担当违约金，或每天按元向甲方支付违约金。

3、如消失质量问题，以及违反本协议其它商定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视详细状况，要求乙方按合同总价款的1%—10%担当违约金。

第十四条附则

1、本协议经双方签章后生效。

2、本协议于年月日在签署。

3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方(签章)：乙方(签章)：

法定代表人：法定代表人：

授权代表(签字)：授权代表(签字)：

年月日年月

2022年简易工程承包合同范本篇2

甲方(发包方)：_________

乙方(承包方)：_________

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际状况，达成如下协议。

第一条承包工程概况

(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)

其次条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律

(本条主要是用于涉外方面的)

第三条图纸

(写明图纸供应的.日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)

第四条甲乙双方驻工地代表

(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)

第五条甲乙双方的基础工作

第六条工程进度方案

第七条工程监督

(包括隐藏工程的中间验收等)

第八条人事同价款及其调整

第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间

第十条工程验收

第十一条决算

第十二条保修

第十三条争议处理

第十四条违约责任

第十五条双方商定的其他内容

第十六条

本合同一式_________份，当事人各执_________份。本合同自_________年_________月_________(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。

承包方(盖章)：_________发包方(盖章)：_________

代表人(签字)：_________代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

发包人：(简称甲方)

承包人：(简称乙方)

2022年简易工程承包合同范本篇3

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就本建设工程协商全都，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：

4、承包方式：

二、合同工期

1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);

三、质量标准

工程质量标准：合格、根据《__施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥。

五，付款方式

付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。全部款项支付须先开发票后支付。

六、施工预备

1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过。

2、发包人应在施工前做好三通一平工作，供应基准测量点和水、电接入点;

七、平安责任

1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工平安设施。

2、乙方应指派专人负责平安，施工现场应有平安标示和平安设施。

3、乙方在施工过程中消失责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人担当;

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;

3、竣工工程（阅历）收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人担当;

4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供应终身优待服务。

6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿赐予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需托付其他单位时，承包人应担当全部工程费用。

九、现场代表

发包人现场代表_____，承包人现场代表__，双方代表的权利义务按本合同商定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、违约责任

因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应依据实际损失向发包人支付赔偿金。

一方违约时，除前面条款另有商定外，违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：

(一)提交仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。

合同订立时间：___年___月___日

合同订立地点：____________________

本合同共_页

发包人：(盖章)

法定代表人/托付代理人：(签字)

承包人：(签字)联系方式：

开户银行：

银行账号：

2022年简易工程承包合同范本篇4

发包方(甲方)：承包方(乙方)：(责任人)

为加强“装修改造”工程的项目管理，甲方成。。。公司“装修改造”工程项目经理部。出任目部经理。项目部实行承包经营，作为工程承包人，负责该工程施工生产，确保按期、保质、平安完成施工任务，全面履行甲方与业方就“装修改造”工程签定的《建设工程施工合同》及补充同或协议。甲乙双方充分协商订立本合同，以明确双方责任、义务、权利。

第一条承包工程概况

工程名称：装修改造

工程地点：

工程内容：装修改造

工程工期：日历天

承包范围：装修改造工程设计图纸及设计变更的全部内容。

开工日期：拟定年月日

竣工日期：拟定年月日

工程合同造价：元工程质量标准：达到国家、省级现行建筑装修装饰工程质量检验评标定标准合格等级

文明施工标准：工地现场达到省市建设有关部门及我司有关规定的达标工地要求。

其次条承包方式：包工包料、独立核算、自负盈亏

第三条承包期限：从该工程开工日起至竣工并结清工程尾款止。

第四条营业税、管理费等税费：

1、取费标准

(1)、甲方除消防工程部分造价后，按工程总造价的2%净收乙方管理费(含劳保)。

(2)、建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税、（教育）费附加等税费，均由甲方向业主代收代付;企业所得税、基本养老（保险）费、个人所得税、工程定额测定费、防洪护提费、印花税、意外损害保险税、交易费均由乙方担当;乙方及班组个人所得税如需交纳时由乙方担当;税费遇政策性调整，按实缴纳。

2、甲方与业主就本工程签订的《建设工程施工合同》及施工合同补充协议等全部合同文件中涉及“质量、平安、工期”等全部条款的奖惩权责任全由乙方享有、担当。

第五条（财务管理）：

1、本合同商定该项工程全部工程款全部汇入甲方指定的银行帐户，甲方财务人员负责监督，乙方随时接受甲方的财务检查;购买材料的结算审批按甲方规定办理。

2、乙方每次请款时应供应相关有效凭证，10天内或月底应供应正式发票，若发觉虚假的发票由乙方担当责任及查补税等经济惩罚，造成甲方损失的，甲方直接从工程款中扣除相应部分的款项。

3、未经甲方认可乙方不得私自向业主领取现金或请业主代付工程费用或供应实物材料，否则甲方除加倍收取乙方管理费外，并作为乙方构成重大违约论处，造成甲方的全部损失均由乙方担当。

4、本工程施工过程中所需财产物，只限于本工程专用，乙方不得挪作他用。

第六条工程管理：

1、项目施工过程中，乙方应严格按省市有关标准及甲方内部质量管理体系及工程管理规定实施运行。

2、项目若存在分包，乙方应选择有资质的企业做为分包单位，且手续齐全，并接受甲方的考核。

3、乙方应按《公司农夫工工资支付管理暂行方法》准时按月足额发放民工工资。若因乙方缘由发生劳资纠纷，乙方应担当政府劳动及相关部门对甲方处以的全部经济惩罚，同时视劳资纠纷造成的影响状况接受甲方处以的不低于10000元/人次的罚款。

4、项目开工之前，乙方应按《企业内部项目开工管理的若干规定》组织实施，并在《开工报告》签署之前向甲方交纳5000元的竣工资料归档押金，待竣工资料归档齐全后不计息归还。

5、乙方应在建设方通知甲方进场日前将全部设备、机器运到场，若因乙方缘由导致甲方损失，甲方有权对乙方进行罚款，直接从工程款中扣除。

6、乙方与分包单位或班组应订立详尽的书面合同，并报项目经理部备案。

第七条双方责任：

甲方

1、甲方对建设单位负责，乙方配备的技术人员需持证上岗，并报甲方审批备案;若乙方人员有调整，均须报甲方备案。

2、甲方对工程施工技术、平安、质量、进雅、文明施工等方面统一指挥、调度、检查、指导和监督。如乙方若达不到要标，甲方有权强制执行，产生费用乙方负责。

3、组织施工图纸自审工作，参与建设单位主持的图纸会审。

4、甲方负责审核工程预、结算，批准施工组织设计。

5、若乙方管理不善或丢失施工力量，甲方有权停止乙方施工活动，办理中间结算。

6、若上述缘由造成甲方违约并受到建设方惩罚的，除乙方担当该罚款外，甲方有权另行对乙方处以相应罚款。

乙方

1、乙方对甲方全面负责，履行甲方与建设单位签订的全部合同条款，在工期、质量、平安等方面不损害甲方的信誉，未经甲方许可，乙方不得擅自停工、窝工。

2、乙方必需配备具有相应技术资质的项目管理班子，负责对所担当工程内容及所属人员的生产管理、劳力调配、技术、质量、平安、及生活支配等事项的详细管理工作。

3、听从甲方领导，接受甲方，建设单位及政府有关部门及人员的监督，严格根据国家规范、规程执行。乐观协作甲方职能部门的工作，做好方案生育工作，违者要追究责任，并按国家的有关规定惩罚。

4、负责编制所承包范围内的施工预算，协作甲方组织的施工组织设计或施工方案的编制;按时供应月、季施工进度方案和月统计报表;参与甲方或建设单位主持的图纸会审;保证竣工档案资料的完整。

5、做好施工现场的产品爱护和平安保卫工作，工程施工中使用的模板、支撑、井架、平安防护、施工用电等均应严格按规范的`标准及甲方与建设方所订立合同条款的商定执行，保证现场文明施工。

6、保证工程工期、确保工程质量及（平安生产）。

7、严禁使用不符合工程设计与质量要求的材料、设备及假冒伪劣平安防护品。

第八条人事管理：

为加强对工程质量、平安和财务的有效监控，项目部对工程项目进行统一管理，项目部甲方管理人员每月补贴经费及办公用品相关费用由乙方负责担当。同时乙方应依据所承包工程的实际需要相应配备足够的施工员、质检员、专职平安员、预算员等工程技术人员并自行担当费用，乙方配备的技术人员需持证上岗，并报甲方审批备案。

第九条质量技术管理：

乙方对工程项目的质量负全责。乙方应严格根据施工规范，操作规程进行施工，对现场的建筑材料、构配件和设备严格把关，并供应材料合格证或检验报告等资料，严格监控施工质量，确保工程质量达到甲方与业主就本工程签订的《建设工程施工合同》要求的等级，否则因质量缘由造成的经济损失和赔偿由乙方担当。施工质量管理应执行甲方内部有关管理规定。

第十条平安、文明管理：

乙方对工程平安及文明施工、方案生育、劳动务工手续、环保手续等负全责。乙方应切实落实施工现场的平安管理措施，加强“三级教育”，发放足量安防设施用品，严格按平安规程操作，杜绝事故的发生，确保平安生产。因施工平安、方案生育、暂住证、劳动务工手续、环保手续(属乙方造成)等缘由所造成的经济损失、惩罚和赔偿均由乙方负责并担当责任。施工平安奖罚执行甲方内部有前管理规定。乙方应严格执行公司《平安管理规定》，若发生四级以上(含四级)重大平安事故，乙方除按规定赔偿经济损失及罚款外，给甲方造成重大信誉影响，乙方应赔偿甲方信誉损失费不少于人民币壹拾伍万元。

第十一条为加强对工程质量、平安及文明施工的管理，乙方按甲方管理规定预留工程造价2%的质量、平安保证金，保证金用于甲方对该工程质量、平安及文明施工的监督、整改等相关费用的支出，余额待工程竣工验收后退还给乙方。甲方有权对乙方在施工过程中的质量、平安及文明施工进行检查、监督、管理，并对消失的有关质量、平安及文明施工隐患提出整改令并限期整改，乙方必需无条件执行。若乙方拒不整改，甲方有权实行必要措施(招指派人员强制执行等)，由此所发生的一切费用支出由乙方负担，甲方在乙方承留的质量、平安保证金或工程款中扣除。

第十二条乙方在承包生产过程中产生的全部债权债务自行负责追偿或偿。甲方协作乙方作好相关工作，工程保修金待建设单位拨还时归还乙方。

第十三条甲方与业主签订“补充协议”的工程款支付方法的全部条款，乙方均赐予认可并享有，乙方不得以任何理由要求甲方支付非甲方缘由造成的其费他用。

第十四条本合同未尽事宜，双方另行签订补协议。

第十五条合同解释：本合同由甲方负责解释，如协商不成提交福州仲裁委员会仲裁。

第十六条本合同自双方签字之日起生效。本合同一式肆份，双方各执贰份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

2022年简易工程承包合同范本篇5

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就本建设工程协商全都，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：;

3.工程范围：

1).房屋整体结构，(详见施工图纸内容);房屋顶棚，由图纸的四坡形，更改为两坡形前后出橼，上顶红瓦，坡度以出水通顺为宜。

2).室内石膏板顶棚，电路穿线，墙面，水泥地面。

3).室外装修，四周墙，三面清水墙，走廊正面其它按图纸施工。

4、承包方式：_。

二、合同工期

开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);

三、质量标准

工程质量标准：合格、根据《钢结构施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥。

五，付款方式

分二次付款：

六、施工预备

1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包