2022-2023年度一级建造师之一建通信与广电工程实务题库练习试卷A卷附答案

2022-2023年度一级建造师之一建通信与广电工程实务题库练习试卷A卷附答案

单选题（共56题）1、利用成熟的GSM网络覆盖优势，核心网络基于GSM／GPRS演进，与GSM系统有很好的兼容性的3G网络是()。A.CDMAB.CDMA2000C.WCDMAD.TD-SCDMA【答案】C2、光纤布放时，槽道内光纤应顺直、不扭绞，应加套管或线槽进行保护，无套管保护处用扎线绑扎，但不宜过紧。光缆在拐弯处曲率半径至少大于光缆直径的()。A.10倍B.15倍C.20倍D.25倍【答案】C3、通信网中常说的支撑网包括（）、同步网和管理网。A.信令网B.数字数据网C.传输网D.互联网【答案】A4、在正常情况下，阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池()。A.正极会产生氧气，而负极会产生氢气B.正极不会产生氧气，而负极会产生氢气C.正极会产生氢气，而负极会产生氧气D.正极会产生氧气，而负极不会产生氢气【答案】D5、广播电视中心工艺设备用电负荷的主要特点是()。A.可靠性要求极高B.负荷容量较大C.使用时间短D.工作稳定性要求低【答案】A6、建设单段长度为300m的管道，宜采用的管材是()。A.栅格管B.梅花管C.ABS管D.硅芯管【答案】D7、在直流供电系统中，应采用()的供电方式。A.交流不问断电源B.柴油发电机后备C.整流设备与电池并联浮充D.双路市电【答案】C8、微波通信是使用波长在()之间的电磁波一微波进行空间传输的一种通信方式。A.250MHz～300GHzB.1mm～2mC.200MHz～300GHzD.1mm～1m【答案】D9、在移动通信网中，用于系统安全管理的数据存储在（）的数据库中。A.移动台B.操作维护子系统C.基站子系统D.移动交换子系统【答案】D10、通常以()作为蓄电池的放电电流。A.1小时放电率B.10小时放电率C.15小时放电率D.20小时放电率【答案】B11、对于中、远地区(超过2000km)广播的短波发射台，天线发射前方1km以内，总坡度一般不应超过()。A.2％B.3％C.4％D.5％【答案】B12、在电源系统中，（）可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流工作接地B.直流工作接地C.保护接地D.防雷接地【答案】C13、下列不是调频广播特点的是()。A.不能进行高保真度广播B.线性失真小C.容易实现多工广播D.“门限”效应【答案】A14、国际互联网属于()。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网【答案】D15、吊线原始垂度在20℃以下安装时和在20℃以上安装时，允许偏差分别不大于标准垂度的（）。A.10％，5％B.5％，10％C.15％，10％D.10％，15％【答案】A16、目前CCD(电荷耦合器件)彩色摄像机降低了对照度的要求，镜头光圈在()位置，照度2000lx，电视演播室灯光配置应保持在摄像机的最佳照度，取1000～1500lx比较合适。A.F3.5B.F4C.F5.5D.F6.5【答案】C17、阀控式密封铅酸蓄电池的顶盖用()封口，具有全封闭结构。A.聚氯乙烯塑料B.PVC塑料C.沥青D.超细玻璃纤维【答案】C18、综合布线系统中，与普通用户离得最近的子系统是()A.设备间子系统B.水平子系统C.工作区子系统D.管理子系统【答案】C19、对于为中、远地区(超过2000km)服务的中波、短波广播发射台，障碍物的仰角应不大于()。A.1°～1.5°B.1.5°～2°C.2°～2.5°D.25°～3°【答案】B20、县级广播电视节目收转机房距架空电力线路35kV允许的最小距离为()。A.50mB.100mC.150mD.200m【答案】B21、建筑物内的电信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的电信管道，应当纳入建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工与验收。所需经费应当纳人建设项目()。A.预算B.概算C.决算D.结算【答案】B22、在DWDM系统中，用在光发送端机后面的放大器是()。A.预放大器(PA)B.功率放大器(BA)C.光线路放大器(LA)D.再生中继器(REG)【答案】B23、一般要求卫星接收天线以天线基点为参考点，对障碍物最高点所成的夹角小于()。A.15°B.30°C.45°D.60°【答案】B24、通信机房拆除旧设备时应先拆除（）。A.光纤B.信号线C.电源线D.接地线【答案】C25、在微波通信系统中，不属于分路系统的有（）。A.环形器B.分路滤波器C.阻抗变换器D.波道同轴转换【答案】C26、演播室光源色温应符合彩色摄像机的色温特性（），或在通过滤色镜调整到接近彩色摄像机所要求的色温范围。A.3200KB.3600KC.4000KD.4200K【答案】A27、目前微波通信S波段的频率范围是()。A.1.0～2.0GHzB.2.0～4.0GHzC.4.0～8.0GHzD.8.0～12.4GHz【答案】B28、预埋在墙体中间的金属管内径最大为()，楼板中的管径宜为15～25mm。A.25mmB.30mmC.40mmD.50mm【答案】D29、为了有利于电磁波传播，天线塔周围()范围内天线辐射方向宜避开高大的建筑物和其他障碍物，高度不宜高于最下层天线高度的三分之二。A.1kmB.2kmC.3kmD.4km【答案】A30、设备加电的正确顺序是（）A.机架总保险、告警保险、列保险B.机架告警保险、总保险、列保险C.列保险、机架总保险、告警保险D.列保险、机架告警保险、总保险【答案】D31、在太阳能供电系统中，()是目前在通信系统应用最广泛的一种太阳电池，其效率可达18％，但价格较高。A.单晶硅太阳电池B.非晶硅太阳电池C.砷化镓太阳电池D.硫(碲)化镉太阳电池【答案】A32、安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在电池组()。A.外侧B.内侧C.上方D.下方【答案】A33、4G移动通信系统支持的终端最高移动速度为()km／h。A.150B.200C.250D.300【答案】C34、当电磁辐射体的工作频率低于()时，应对工作场所的电场强度和磁场强度分别测量。A.100MHzB.200MHzC.300MHzD.400MHz【答案】C35、第二代移动通信系统的体制有()。A.AMPSB.CDMAC.TACSD.TD-SCDMA【答案】B36、下列不属于BSS侧参数的是（）。A.基站位置B.信道数量C.小区参数D.中继数量【答案】D37、在用户接入网中，（）技术采用了回波抵消和自适应均衡技术延长集群信号传输距离。A.NGNB.HDSLC.ADSLD.IP【答案】B38、通信设备直流电源端子输入电压允许变动范围为（）V。A.57-38B.52-36C.-57----40D.-60----38【答案】C39、光缆沟回填土时，应先回填（）mm厚的碎土或细土。A.100B.200C.300D.500【答案】C40、水泥管道整体铺设完成，在()进行试通。A.回填前B.回填后C.包封前D.包封后【答案】B41、如果微波射线通过大气波导，而收、发信天线在波导层下面，则接收点的场强除了直射波和地面反射波外，还有波导层边界的反射波，形成严重的干涉型衰落。这种衰落是（）。A.闪烁衰落B.波导型衰落C.K型衰落D.多径衰落【答案】B42、通过优化软切换门限方案，()系统可以实现无缝切换。A.GSMB.CDMA2000C.WCDMAD.TD-SCDMA【答案】C43、天线的仰角、方位角、极化角和焦距细调，调试顺序为()A.按方位角、仰角、馈源焦距和极化角顺序进行B.按馈源焦距、方位角、仰角和极化角顺序进行C.按仰角、方位角、馈源焦距和极化角顺序进行D.按极化角、馈源焦距、方位角和仰角顺序进行【答案】C44、单晶硅太阳电池效率可达()。A.6.3％B.9％C.14％D.18％【答案】D45、水泥管道试通棒一般为()。A.65mm×900mmB.75mm×900mmC.85mm×900mmD.95mm×900mm【答案】C46、6／4GHz频段通信卫星系统广播电视Ⅲ类地球站天线直径为()。A.3.4～5mB.3.5～5mC.3.6～5mD.3.7～5m【答案】D47、程控交换设备的标称直流工作电压应为-48V，直流电压允许变化范围为()。A.(-57～-40)VB.(-57～-50)VC.(-58～-40)VD.(-58～-50)V【答案】A48、水泥管道中并排及上下层管块均应错开()管块长度。A.1／2B.1／3C.1／4D.1／5【答案】A49、关于光纤的说法，错误的是（）。A.光纤是光通信系统最普遍和最重要的传输媒介B.它由单根玻璃纤芯、紧靠纤芯的包层、一次涂覆层以及套塑保护层组成C.纤芯和包层由两种光学性能不同的介质构成，纤芯对光的折射率比包层的折射率低D.包在纤芯外围的覆盖层就像不透明的物质一样，防止了光纤在穿插过程中从表面逸出【答案】C50、光分插复用器（OADM）可在光域直接实现()功能。A.上下波道B.交叉连接C.网络恢复D.波长转换【答案】A51、架空光缆线路在雷害特别严重地郊外用（）措施防雷。A.与电杆连接B.装设架空地线C.绝缘处理D.穿管保护【答案】B52、在电源系统中，（）可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流工作接地B.直流工作接地C.保护接地D.防雷接地【答案】C53、基站发射功率过小，会严重影响基站的()。A.拥塞程度B.覆盖范围C.网络负荷D.通话质量【答案】B54、通信建设工程企业主要负责人安全生产管理能力考核要点不包括()。A.建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产管理制度和贯彻执行情况B.有效对安全生产进行现场监督检查C.组织本单位开展安全生产检查，及时消除事故隐患情况D.组织制定本单位安全生产事故应急救援预案，组织、指挥预案演练情况【答案】B55、广播电视中心的场地选择要求远离电磁干扰源、地震断裂带和()等。A.城市中心B.大型公共设施C.发射台及微波站D.强噪声源【答案】D56、下列关于卫星天线细调时，利用场强仪的调整顺序是（）A.仰角、方位角、馈源焦距、极化角B.方位角、仰角、馈源焦距、极化角C.方位角、仰角、极化角、馈源焦距D.仰角、馈源焦距、方位角、极化角【答案】A多选题（共23题）1、电缆配盘时，应合理计算电缆在人孔内的（）。A.迂回长度B.预留长度C.接头的重叠长度D.连续的操作长度E.剥线长度【答案】ACD2、关于金属管敷设要求的说法，正确的是()。A.预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50ramB.金属管道应有不小于0.01％的排水坡度C.建筑群之间金属管的埋设深度应不小于0.5mD.金属管内应安置牵引线或拉线E.金属管连接时，管孔应对准，接缝应严密，不得有水泥、砂浆渗入【答案】AD3、通信工程抗震的相关规定包括()等部分。A.电信建筑设防分类标准B.电信设备安装的抗震要求C.电信设备抗震性能检测D.电信设备抗震监理标准E.电信设备安装设计标准【答案】ABC4、无线网络优化主要从()方面来进行分析。A.掉话B.系统接通率C.切换D.干扰E.呼叫【答案】ACD5、安装阀控式密封铅酸蓄电池时，应用万用表检查电池端()。A.电压B.电阻C.电流D.杂音E.极性【答案】A6、全色谱全塑双绞通信电缆的一个基本单元U中，a线颜色有白、红、()。A.黑B.黄C.绿D.棕E.紫【答案】AB7、直埋光缆工程施工中，光缆沟的质量要求可以简化为“直、弧、深、平、宽”，解释正确的为（）。A.直：光缆线路直线段要直B.弧：缆沟侧壁要呈弧形C.深：缆沟应达到设计深度D.平：沟底要平坦E.宽：按标准保证沟底的宽度【答案】ACD8、根据《通信工程质量监督管理规定》中有关处罚的基本规定，通信工程的建设单位有()行为的，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应责令其改正，并依据《建设工程质量管理条例》予以处罚。A.明示或暗示设计、施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的B.建设项目可不实行工程监理而未实行监理的C.未按照《通信工程质量监督管理规定》办理工程质量监督手续的D.未按照本规定办理竣工验收备案手续的E.未组织竣工验收或验收不合格而擅自交付使用的【答案】ACD9、标志直流电源质量的重要指标有（）。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.电容【答案】AD10、IPv6的主要优势体现在()。A.充足的地址空间B.更小的路由表C.改善的服务质量(Qos)控制D.更高的安全性E.局域网管理更加复杂【答案】ABCD11、全色谱全塑双绞通信电缆的一个基本单元U中，a线颜色有白、红、()。A.黑B.黄C.绿D.棕E.紫【答案】AB12、第三代移动通信系统（3G）的目标是（）。A.全球统一频谱、统一标准、无缝覆盖B.更高的频谱效率，更低的建设成本C.提高服务质量和保密性能D.提供足够的系统容量E.提供最低为2Mb/s的传送速率【答案】ABCD13、当光(电)缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用（）等防雷措施。A.钢管B.避雷针C.消弧线D.排流线E.塑料管【答案】BCD14、彩色三要素指的是()。A.光的颜色B.光的亮度C.光的色调D.光的清晰度E.光的饱和度【答案】BC15、对于产生环境污染的通信工程建设项目，建设单位必须把环境保护工作纳入建设计划，并执行“三同时制度”，即()。A.同时设计B.同时计划C.同时施工D.同时监理E.同时投产使用【答案】AC16、需要进入电磁辐射超标区域工作时,为降低与人体的伤害,可采用的措施有()。A.事先测量电磁场强度B.控制暴露时间C.穿防护服D.调整天线高度E.暂时降低发射功率【答案】BC17、目前地面数字电视传输的国际标准有（）。A.ATSC标准B.DVB标准C.DTMB标准D.DRM标准E.ISDB标准【答案】ABC18、移动通信网络优化时，基站子系统（BSS）可调整的系统参数主要包括（）等。A.天线方位角B.天线信道数量C.小区参数D.交换容量E.中继数量【答案】ABC19、监测台根据()的不同要求，分为三级。A.监测范围B.监测项目C.监测精度D.工作时间E.技术管理【答案】ABCD20、分集接收并不能解决所有的衰落，如对雨雾吸收性衰落等只能（）才能克服。A.调整天线角度B.增加发射功率C.增加天线数量D.缩短站距E.适当改变天线设计【答案】BD21、基站工程参数表包含基站的（）。A.经纬度B.天线方位角C.天线高度D.天线俯仰角E.基带测试【答案】ABCD22、通信设备机架直流电源在供电前应检查输入端电源的（）。A.电压B.电流C.相序D.极性E.电抗【答案】AD23、设备通电前的检查应包括（）。A.插好架内保险和分保险B.机架和机框内部应清洁，查看有无焊锡、芯线头、脱落的紧固件或其他异物C.架内无断线混线，开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全，插接牢固D.开关预置位置符合说明书要求E.各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠【答案】BCD大题（共12题）一、（通信与广电工程施工组织设计编制）项目经理部在某地区承接到120km的直埋光缆线路工程，工程分为三个中继段，工期为10月10日至11月30日，线路沿线为平原和丘陵地形，沿途需跨越多条河流及公路，工程为“交钥匙”工程。施工单位可以为此工程提供足够的施工资源。项目经理部未到现场，只是根据以往在该地区施工的经验编制了施工组织设计。编写的施工组织设计中包括工程概况、施工方案、工程管理目标及控制计划、车辆及工机具配备计划。(1)施工方案内容如下：本工程由三个施工队同时开工，分别完成三个中继段的施工任务。在开工前，各施工队应认真做好进货检验工作。在施工过程中，各施工队均采用人工开挖、人工放缆、人工回填的施工方法；各施工队应认真按照施工规范的要求进行施工，作业人员应做好自检、互检工作，保证工程质量；对于工程需要变更的地段，各施工队应及时与现场监理单位联系，确定变更；对于需要进行保护的地段，施工队应按照规范要求进行保护；工程中，每一个中继段光缆全部敷设完成后，应及时埋设标石，以防止光缆被损坏。工程验收阶段，项目经理部应及时编制竣工资料；应做好与建设单位剩余材料的结算工作；应积极配合建设单位的竣工验收。(2)工程管理目标及控制计划的主要内容如下：①工程质量管理力争实现一次交验合格率达到98%。为了达到此目标，要求各施工队在施工过程中按照设计及规范要求施工；执行“三检”制度、“三阶段”管理、“三全”管理；按照PDCA循环的管理模式进行管理。②工程进度管理要求各施工队按计划进度施工。在施工过程中对进度实行动态管理，发现问题及时采取措施。③工程安全管理要求无人员伤亡事故发生。在施工过程中各施工队应严格按照安全操作规程施工，安全检查员应按照PDCA循环的方法进行工作，要在各工地不断巡回检查。在施工过程中，施工队由于地形不熟悉，多项工作组织较为混乱；部分地段由于“乱扔乱放”，使得施工受阻；部分工作由于材料质量问题而发生返工；个别时段施工队由于人员过剩出现窝工现象。工程最终于12月20日完工。问题：(1)此施工组织设计的结构是否完整？如果不完整，还缺少哪些内容？(2)此工程施工方案还缺少哪些内容？(3)此施工方案中已有的内容存在哪些问题？(4)工程管理目标及控制计划的内容是否完整？如果不完整，还缺少哪些内容？(5)除施工方案以外，项目经理部的哪些工作还存在问题？【答案】(1)此施工组织设计的结构不完整。其中还缺少施工组织设计的编制依据、对建设单位的其他承诺；在资源配置计划中,此施工组织设计中只涉及了车辆及工机具配备计划,其中还缺少用工计划、仪表配备计划及材料需求计划。另外,施工方案和工程管理目标及控制计划也缺少相应的内容。(2)在此施工方案中,施工各阶段工作安排得都不够全面,致使工程实施阶段的工作没有依据,导致混乱。施工方案中所缺少的内容如下：①在确定施工程序方面,施工准备阶段缺少技术、施工资源、安全等方面的统筹规划；工程实施阶段缺少成本、工期、隐蔽工程以及质量、安全事故的处理等纲领性的管理要求；在工程竣工验收阶段缺少收尾工作安排、工程款回收以及保修服务的管理要求。②在确定施工起点及流向方面,施工方案中未涉及每一中继段的施工起点及流向。③在确定施工顺序方面,施工方案中未涉及工程的施工顺序。④在制定技术组织措施方面,施工方案缺少相关的技术措施和组织措施。⑤在合理选择施工方法方面,施工方案中规定采用人工作业,因此还应明确沟深、放缆、接续等方面的要求。(3)施工方案中,已有的内容存在以下问题：①标石的埋设应在光缆敷设完以后尽快埋设。②竣工资料不能等到验收阶段再编制,竣工资料编制完成后才可以请建设单位进行验收。③由于工程是“交钥匙”工程,不存在向建设单位移交剩余材料的问题。这可能是修改以往施工组织设计留下的痕迹。(4)工程管理目标及控制计划的内容不完整,其中还缺少成本控制目标和控制计划、环境控制目标和控制计划。(5)项目经理部施工方案的编制工作应在现场勘查的基础上进行。虽然该项目经理部以前在该地区做过项目,但本工程的施工路由可能存在差异性,路由沿线的情况也在不断发生变化,因此,未进行现场勘查即做出施工组织设计的做法不妥。二、某施工单位承担了我国东南某地直埋光缆线路工程，采用包工不包料的方式承包。项目负责人在开工前组织全体施工人员开会，由现场勘察人员作安全技术交底，并指定由质量负责人兼任安全员，会议没有做书面记录，会后按照分工分别投入工程施工。在材料进场检验时，检验人员仔细对各种材料外观、材料出厂合格证进行了检查,并对光缆长度以及光电特性进行了抽测，各种检验均有记录。在施工过程中发生了以下事件：事件一：在开挖光缆沟工作进行中，项目部从天气预报中得知强台风即将来临，于是在没有通知监理工程师的情况下，决定赶在台风来临前把光缆布放在还在开挖的光缆沟中，并立即回填，以免光缆沟被冲毁。事后，监理工程师拒绝为沟深和放缆等隐蔽工程签字。事件二：施工单位在中继段测试时，发现有一芯光纤衰耗过大，经现场分析确认是由于光缆本身质量不合格造成的。问题1．指出安全技术交底工作的不妥之处并说明理由。2．说明进场检验工作有哪些不符合规定。3．监理工程师拒绝签字是否合理？简述理由。4．事件二发生后施工单位应该如何进行后续工作？相关损失分别由谁承担？5．列出至少四项本工程线缆敷设阶段的质量控制点。【答案】1．①项目负责人指定由质量负责人兼任安全员不妥（不能兼任），项目应设专职安全管理人员。②由现场勘察人员从操作要求方面进行安全技术交底不妥，应由项目负责人或技术负责人从操作、技术、管理要求方面向施工及管理人员进行安全交底。③会议没有记录不妥，安全技术交底工作应保存书面的签字记录。2．光缆长度及光电特性在进场检验时必须全检（逐一检验），不能抽测。3．监理工程师拒绝签字是合理的。根据规定，监理工程师在关键部位或关键工序的施工过程中应进行旁站检查（到场检验）确认合格后才能签字。4．①施工单位应向监理和建设单现场代表汇报（报告、通知）；②施工单位应对不合格的部分进行返工（重新布放）；③光缆损失由建设单位（供货单位）承担；④工期及人工损失由施工单位承担。5．成盘线缆拉开，成盘线缆抬放，穿越障碍点，埋深，光缆A／B端（光缆方向），敷设中的通信联络，敷设中的人员组织，敷设中的线缆安全（变度曲、曲率半径、打背扣、外皮损伤）。三、背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3（5元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%，甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成窝工10个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。事件四：5月20日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。事件五：5月23日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了30个工日，5月24日恢复正常挖掘工作，最终于5月30日完成。问题1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期5天(15~19日）；事件三：可索赔工期2天，900m3÷（4500m3÷10天）＝2天；事件四：可索赔工期3天(20~22日）；事件五：可索赔工期1天(23日）；可索赔工期共计5＋2＋3＋1＝11天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15工日×24元/工日×(1＋40%)＝504元机械费：450元/台班×5台班（天）＝2250元；四、背景资料：某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：事件一：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件二：项目经理到A现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带、工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件三：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件四：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。1.建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验，为什么？2.指出A现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3.对事件三中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4.指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系？5.简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。【答案】1.P263（本小题3分）质量监督站的做法是正确的（1分），因为质量监督站具有第三方检验的公正性（1分），施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合（1分）。2.P256（本小题2分）建设单位提供的材料也需要检验（1分），按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验（1分）。3.P114（本小题6分）①赤膊作业（1分），可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤（1分）。②不系安全带（1分），可能从塔上跌落造成伤亡（1分）。③随手把工具从塔上抛下（1分），可能砸伤塔下人员（1分）。4.P263（本小题3分）项目经理的做法是错误的（1分），因为六级以上风力情况下应停止塔上作业（1分），项目经理的行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥（1分）。5.P115（本小题6分）建设工程教育网馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房（1分），工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的20倍（1分），防水弯最低处要求低于馈线窗下沿10～20cm（1分）。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处（1分），所有垂直拐水平处（1分），引入机房的馈线洞外（1分）。五、1．背景某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事件：事件一：施工单位在敷设光缆时，施工人员将光缆包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的外包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。事件二：工程进城部分光缆采用管道敷设方式，施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流。事件三：施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。事件四：施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。2．问题(1)对于本工程的种种现象，项目经理部应从哪些方面着手加强现场管理(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施。【答案】(1)针对施工现场发生的这些事件，项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资管理以及现场施工人员的行为管理等方面进行加强。施工现场管理工作做不好，将直接影响到工程的进度和质量。(2)本工程的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬，管道排水漫流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒、变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素，在目前的技术水平条件下，可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆下后应及时收集，避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养，以降低噪声和废气排放量，同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收，不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点，以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。六、（三）、某施工单位承接了一次架空光缆线路工程，其中一段经过闹市区，开工前项目经理组织参与项目的所有操作人员召开了技术交底会，会上专职安全员对本项目的作业特点和危险因素，应该的安全注意事项进行了交底，交底人和被交底人在交底记录上签字，光缆敷设完毕后，项目部抽调了经验丰富的操作人员实施接续工作，在过程中，操作人员采用了光纤熔接机的显示值作为接头损耗值，加快了工作进度。测试时发现光缆接续损耗过大，项目部组织了相关人员进行了分析和整改，工程如期完成。问：【答案】七、某施工单位承接了一项传输线路和设备安装，建筑安装工程费总计800万元，其中材料费300万元，采用包工不包料的承包方式，施工费为建安工程费扣除材料费的70%，最终合同款为357.5万元，其中施工费350万元，安全生产费用7.5万元，合同工期2016.6.1-2016.12.10。合同约定，乙方采用租赁机械施工，机械租赁费为800元/台班，人工费单价100元/元，增加用工所需管理费为增加人工的50%。施工过程中，发生了如下事件：事件一：由于设备厂家延期交付设备，延误工期5天，窝工20工日；事件二：线路施工过程中，由于挖掘机械故障造成停工4天，窝工10工日；事件三：因大暴雨成灾停工3天，窝工15工日。事件四：由于设计变更，导致光缆路由加长，导致工期增加1天，施工单位综合费用预计增加5万元。问题：1.双方签约的合同价款357.5万元是否符合规定？说明原因和计算工程。2.分析每个事件施工单位可以向建设单位索赔的费用和工期。3.建设单位提出的工程量的变更是否合理？说明理由。4.列式计算本工程的竣工结算价款。5.施工单位于2016.12.20日提交了竣工结算资料，建设单位应何时完成审查。【答案】1.双方签约的合同价款357.5万元不符合规定。根绝相关规定，通信工程安全生产费应以建筑安装工程费为收取基数，费率为1.5%，且在竞标时，不得打折，不得删减，列入标外管理。施工费=（800-300）×70%=350万元安全生产费=800×1.5%=12万元合计：350+12=362万元2.事件一：施工单位可以向建设单位提出工期和费用索赔，因为设备延期交付属于建设单位不可抗力。可以索赔的工期为3天。事件四：施工单位可以建设单位提出工期和费用索赔，因为设计变更属于建设单位责任。可以索赔的工期为1天，可以索赔的费用为5万元。3.建设单位提出工程变更合理。因为工程变更没有超过合同规定的工程范围，预先商定了变更工程量的价格。4.原合同价款：362万元可索赔费用：3000+50000=53000元合计：362+5.3=367.3万元5.根据相关规定，500万元以下的工程，建设单位应在接收到竣工资料的20天内完成审查。即本工程建设单位应在2017年1月9日之前完成审查。八、背景资料：某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为2500万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其他段落的施工。问题：1．具有什么资质的企业可参加本工程投标2．施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出3．本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证4．针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投人使用的要求，施工单位应如何处理5．光缆中继段测试包括的内容有哪些【答案】1．通信工程施工总承包企业资质分为一级、二级、三级。一级企业可承担各类通信信息网络工程的施工，二级企业可承担工程造价2000万元及以下的各类通信信息网络工程的施工，三级企业可承担工程造价500万元及以下的各类通信信息网络工程的施工。本工程的估算价为2500万元，因此，具有一级通信工程总承包资质的企业可参加本工程投标。2．施工单位收到的开工令应由监理单位发出。3．本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有：①光缆埋深及沟底处理；②光缆与自来水管间距；③光缆接头盒位置深度；④立杆洞深度；⑤坡坎回固等保护措施质量。4．建设单位对施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好后，交由建设单位和监理单位审核；竣工资料审核通过后，由建设单位组织部分验收；对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理单位进行复验；复验合格，验收工程方可投入使用。5．光缆中继段测试内容包括中继段光纤线路衰减系数及传输长度、光纤通道总衰减、光纤后向散射信号曲线、偏振模色散(PMD)和光缆对地绝缘(直埋部分)。九、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。一十、背景某项目经理部负责南方某市话线路工程的施工，工程于7月1日开工，9月30日完工，施工内容包括制作架空杆路、敷设架空电缆和管道电缆、安装配线设备、制作总配线架成端等工作量，工程采用包工不包料的形式承包。项目经理部的人员构成情况如下表：项目经理部的施工组织设计中对安全的要求如下：(1)在施工过程中，应保证施工人员、仪表、车辆、设备、机具的安全。(2)本工程保证实现无人员伤亡事故，设备、仪表、工机具保证无破损。项目经理部的专职安全员负责工程的安全管理工作，对工程中的安全问题进行经常性的检査，杜绝安全隐患。(3)安全技术交底工作由专职安全管理员向主要施工人员交底。在施工过程中，发生了以下事情：(1)挖好的杆坑使得一人腿部摔伤。(2)过路口架设吊线时，吊线使得一名骑车人摔伤。(3)敷设架空电缆时，遇到吊线带电，使得一名施工人员从杆上摔落。(4)在人孔内接续时，便道上一行人掉入人孔中。(5)—名施工人员在人孔内作业时被毒气熏晕。(6)管道内的电缆线间绝缘不达标。【答案】(1)工程的安全管理工作应在事前制定安全管理计划；事中落实管理计划，并进行检査；事后应对检查中发现的安全问题进行分析，査明问题产生的原因，制定纠正和预防措施，避免以后再发生类似的问题。但项目经理部在施工组织设计中，对安全的控制要求未涉及安全事故的处理要求，也就是说缺少事后纠偏的工作内容。(2)在项目经理部的施工组织设计中，只提到了对内部的人员、仪表、车辆、设备、机具的安全管理，未提到对建设单位的材料、施工现场周围环境的保护问题，因此在工程中发生了很多安全事故。(3)本工程的危险源包括：高温，路由附近的高压电力线、低压裸露电力线及变压器；有缺陷的夹杠、大绳、油丝绳、脚扣、安全带、座板、紧线设备、梯子、试电笔等工具，有缺陷的钢绞线、夹板、螺钉、螺母、地锚石、电杆等材料，固定不牢固的滑轮、线担、夹板等高处重物，锋利的工具；码放过高的材料，千斤上的电缆盘，车上固定不牢的重物，绷紧的钢绞线；人(手)孔内的有毒气体，落入人(手)孔的重物，安装不牢的拉力环，开凿引上孔溅起的灰渣，使用不当的喷灯；有缺陷的标志，未做防护的杆坑、拉线坑，未立起的电杆，打开的没有围栏的人(手)孔；行驶的车辆，燃油，伙房的煤气罐，传染病，雷电等。(4)项目经理部的人员中，项目经理不具备上岗资格。因为项目经理只具有一级注册建造师的证书。项目负责人在取得相应的执业资格证书的同时，还应取得安全培训合格证书以后才可上岗。(5)项目经理部不符合安全管理规定的工作有：安全技术交底工作只涉及了主要施工人员，交底的范围不符合要求；开挖的杆坑、拉线坑及打开的人(手)孔均未作警示标志；路口处敷设吊线时未设专人看管；施工人员的安全教育不到位；未按照安全操作规程施工等。(6)安全技术交底工作不到位。项目经理或技术负责人应当对有关安全施工的技术要求向管理人员、施工人员进行详细的讲解和说明。安全交底的形式应根据工程规模确定，原则上要求逐级进行。安全交底的内容应全面、有针对性，应针对工程中容易发生安全事故的问题进行交底。安全技术交底工作应保存书面的签字记录。(7)人(手)孔内作业时，应注意防毒、防坠落、防原有线缆损坏的问题。①在人(手)孔内工作时，井口处应设置警示标志。施工人员打开人(手)孔后，应先进行有害气体测试和通风，确认无有害气体后才可下去作业。在人孔内抽水时，抽水机的排气管不得靠近人(手)孔口，应放在人(手)孔的下风方向。②下人(手)孔时必须使用梯子，不得蹬踩光（电)缆托板。人(手)孔内工作时，如感觉头晕、呼吸困难，必须离开人(手)孔，采取通风措施。开凿人(手)孔的引上孔时，必须戴防护眼镜。在人(手)孔内不许吸烟。(8)本工程应制定的应急预案包括：人员伤亡事故应急预案、火灾应急预案等。本工程应急预案的内容应包括：①应急期间的负责人应采取的措施；②起特定作用的人员和专家的职责、权限及义务；③与外部应急服务机构的联系方式以及与邻居和公众的沟通方式、办法；④至关重要的设备和记录的识别及保护方法；一十一、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自