土方开挖承包合同范本

第页共页土方开挖承包合同范本土方开挖承包合同范本。土方开挖承包合同范本一甲方：_________乙方：_________根据要求，必须加快_________的土石方清运速度，甲方就乙方对_________土石方清运工程进展承包事宜，签订如下合同条款：第一条工程承包工程_________土石方清运工程。第二条承包内容土方剥离、石方钻、爆、装、运，然后在碎石场附____整场地进展堆放。技术要求：采用微差毫秒控制的方法和技术进展，飞石程度间隔不允许超过_________米，粒子运动速度(震级)不超过_________mm/s，不危及村民房屋，跑道及其它建筑物和构造物。由此造成的损失由乙方负责赔偿。第三条工程量土石方约_________万立方米。第四条工程承包期限_________年_________月_________日至_________年_________月_________日确保主体方量完工。第五条工程验收1.清运山体工程完工标准为：以黄海高程_________米(30厘米)。2.在政府验收合格_________清运工程后，视为甲方对乙方工程施工验收合格。3.由于_________工地是几个工程队同时在进展施工，所以工程量的测量以承包经营开场的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为根据。如乙方对工程量有异议，乙方可委托有政府认可的测偿资进展测绘。根据测绘报告协商解决工程量问题。第六条工程进度按照完工时间测算，乙方必须保证每月完成_________立方米的土石方工程量。第七条甲方义务1.如乙方可以每月完成_________山体方工程量，甲方同意无息借款人民币_________元支持乙方消费，按月支付_________元/月。2.借款只能用于工程所需的、雷管、柴油的购置。甲方按照乙方书面委托直接付款给供给商。供给商收到款后，乙方向甲方开具收据给甲方在_________工地的现场管理人员。3.甲方保证及时划拨款项给乙方指定的供给商。4.乙方清运堆放角由甲乙方共同销售，价格由双方另行商定。第八条乙方义务1.积极组织设备、消费人员、技术人员，确保平安、正常消费。2.认真组织每天_________吨以上量的施行，及时将石料清到海边堆放。3.保证每天两次，每月清运量不少于_________山体方。4.在_________年_________月份以后使用或出售存仓角石时的货款中50%优先归还甲方无息借贷工程款(详细借贷数额以乙方签字确认的数额为准)。5.未经甲方同意，乙方不得将整个工程直接或变相转包给第三方。6.乙方需支付的费用：①口岸办代收的边防、海关、卫检等有关部门费用;②国家资费2%视政府要求交纳;③甲方员工办公费用：_________元/月。④乙方自行承当清运过程中有关的行政、工商、税务、保险，平安等工程款项。(如因政策原因增加的税务或费用，由乙方承当)。7.乙方应在合同签订一个月内自行完善合法的工商、税务、平安登记事宜。第九条违约责任1.甲方不能低于_________元/m3出售甲乙方堆放的碎石和角石，更不能阻止乙方自主销售。否那么乙方有权要求甲方补偿存仓料按山体方计每立方米人民币_________元整(但应扣除甲方本钱局部)。2.如乙方违约，那么此合同自行解除。甲方有权交予其他单位施工，并按存仓角石料_________元/m3的单价收回存场角石(但应扣除甲方本钱局部)。3.如乙方违约，乙方应在三天内将_________及碎石场及各类石料无条件交给甲方，甲方接收后，再将乙方爆出及碎出的石料按如上约定价扣除贷款局部后，分期支付给乙方。如经测量超出_________工程总量的，限乙方_________天内自行拉走，否那么视为放弃(乙方不得再提出其它任何要求)。第十条不可抗力1.因不可抗力而使本合同无法开场履行或在履行过程中需要终止的，各方当事人均无须承当违约责任。本协议另有规定的除外。2.本条款所称不可抗力，系指不能预见、不能防止并不能克制的客观情况及国家、省、市、主管部门有关法律、政策及规定发生变化和调整，而使工程无法继续进展下去。第十一条合同的解除任何一方出现违约情形，守约方有权解除合同。合同的解除以收到对方的解除通知为准。第十二条送达方式甲方地址：_________乙方地址：_________任何一方的联络方式发生变更，必须在变更后3个工作日内书面通知对方。否那么以上述、、的发出的信件、视为送达。第十三条保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十四条争议的解决1.本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。2.假如经协商未达成书面协议，那么任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十五条权利的保存任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。第十六条后继立法除法律本身有明确规定外，后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进展修改或补充，但应采取书面形式。第十七条生效条件本协议自各方的法定代表人或其受权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。第十八条其他本协议一式_________份，具有一样法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日土方开挖承包合同范本二发包人(以下简称甲方)__________承包人(以下简称乙方)__________经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包工程：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方元/m3(石砂)。四、工期要求：按图纸要求尺寸进展开挖，自月日开场施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏向控制在施工标准允许范围内。2、做好水沟和排水设施。到达位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应去除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应到达设计要求。4、土方挖完后须经设计、建立(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否那么承当整修、返工费用。六、平安要求：1、开工前、乙方应做好本工种工人的平安思想教育和平安考前须知并做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的平安考前须知进展施工。否那么出现平安事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监视管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经历收合格后的第2天支付清工程款。店面承包合同建房承包合同果园承包合同渔业承包合同八、仲裁与调解：如假设发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进展调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。单位工程负责人(甲方)：____________承包班组长(乙方)：______________联络：联络：年月日年月日土方清运承包合同土方清运承包合同甲方：乙方：经双方友好协商，就中部汽贸港东半区和西半区楼间土清运和二期车库开挖表层土清运，达成如下合作协议：一、工程名称：中部汽贸港二、工程所在地：怡景路与远航路穿插口三、工程内容：东半区和西半区楼间土清运和二期车库开挖表层土清运。四、承包范围：施工区域的土方、杂物、建筑垃圾等按甲方要求装车外运至指定地点。五、承包费用按两种计价方式：1、宝鼎原工程部位置表层土和西半区楼间土、表层土都按土方外运17.5元/m计算，该价款包含土方外运所发生的所有费用〔包括拉运、运输、路面保洁、堆放场地平整、税金及外部原因发生的各项费用〕。2、宝鼎楼间土清运按土方量实际测量数据为1950.6立方，共合计130车，每车150元；地面找平机械费30小时，每小时280元，平整机械费8400元，宝鼎楼间土清运共27900元。六、工期：按现场实际施工工期为准。必须保证甲方现场施工工期要求，如无法在规定时间内完成，甲方可单方终止合同。造成损失的在承包费用内扣除。七、付款方式：1、经甲方和监理验收合格后，支付工程款的50%.二期车库开挖后，支付剩余工程款。2、乙方应提早开具国家正式发票的义务，否那么甲方有权停顿付款。八、双方责任：甲方责任：1、施工范围内的土方计量工作。2、负责工程款项按协议支付乙方责任：1、配齐能胜任土方外运所有的机具及操作人员2、负责人员、机具运输车辆的平安。3、按甲方管理人员的要求和指挥进展操作。4、所有进场人员、车辆必须遵守甲方的平安文明施工要求。九、乙方在施工中发生的一切自身平安事故及给别人造成的平安事故均由乙方自己负责，甲方不承当任何责任。十、本协议一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。此协议由双方签字后生效。十一、未尽事宜，由双方另行协商。合同签订单位：甲方〔盖章〕乙方〔盖章〕法定代表或委托代理人：法定代表或委托代理人：签约地点：地址：签约日期：:土方开挖及清运运输合同土方开挖及清运运输合同发包方〔以下简称甲方〕：淅川县人民法院承包方〔以下简称乙方〕：河南宏业光大建立工程名称：淅川县人民法院审讯庭工程地点：淅川县马家石咀经甲、乙双方协商，甲方同意把淅川县新法院新址院内地表土方开挖及清运工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原那么，并结合本工程实际现状，特订立本合同。11承包范围及工作内容1.11.1承包范围淅川县法院新址院内土方〔为到达现场施工条件前期开挖主楼附楼以及施工道路需要清理的地表土方以及附属物等〕.1.21.2工作内容乙方负责完成影响前期主楼施工土方的开挖、外运。乙方还必须负责现场协调办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承当相应费用。22合同价款、承包方式及结算原那么2.1承包方式本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调〔保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生〕。2.2经党组研究决定本工程开挖及外运综合单价为22.27元/立方米，参考预算挖基坑土方价格。3计价方式及结算原那么乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、由规划局现场核实原始标高及平面尺寸，进展工程量计算，再按合同进展最终结算，乙方不得以任何理由提出价风格整。4付款方式乙方在完成施工任务后经甲方确认到达施工要求，现场各方面都未遗留问题后建立单位随即支付.5工期、质量要求工期：甲方根据详细施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必须在规定时间内完成施工任务到达开工条件。假设因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付每天1000元的工期违约金，工期提早，甲方不承诺给乙方任何形式奖励。其他：双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的可向南阳市人民法院提起诉讼。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。双方签字甲方：乙方：农家乐工程土方工程承包合同范本农家乐工程土方工程承包合同范本发包人：上海xx投资开展总经理周xx〔以下简称甲方〕承包人：xx创业科技学校校长肖x〔以下简称乙方〕经双方友好协商，按照国家相关规定，在平等自愿和互惠互利的根底上，共同签订本合同，双方务必遵照执行。一、承包工程：本工程包括修路，挖塘，挖游泳池，疏理河道等四个工程的土方的开挖、运弃、平整和修建。二、承包方式：分工程进展施工与付款：1.修路，工程计量：_________工程款：_________。2.挖鱼圹，工程计量：_________工程款〕：_________。3.挖游泳池，工程计量：_________工程款：_________。4河道疏挖，工程土方：_________工程款〕：_________三、承包工价格：甲方按照市場行情的：_________给乙方付工程款。四、工期要求：按图纸要求尺寸进展开挖，自月日开场施工，在天内完成工程土方的挖、运、填土方，均需按图纸要求整平和修建。五、质量与施工要求：工程的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏向控制在施工标准允许范围内。做好水沟和排水设施。到达位置、尺寸和标高符合设计要求。土方挖完后须经甲方检查符合要求后，方为合格。六、平安要求：1、开工前、乙方应做好本工种人员的平安思想教育和平安考前须知并做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的平安考前须知进展施工，确保平安。3、遵守工地规章制度，莲山课件服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监视管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式：采用分期付款式的形式，首付工程启动资金：________其它按分工程检收付款。八、仲裁与调解：如假设发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进展调解。九。协议生效本协议一式两份，双方签字盖章后生效。十。其它本协议未尽事宜，双方另行协商解决。发包单位工程负责人〔甲方〕：xx镇xx村村长彭和平联络：1348x86253承包单位工程负责人〔乙方〕：xx创业科技学校校长肖x联络：1397x66118甲方〔盖章〕：_________乙方〔盖章〕：_________受权代表〔签字〕：_________受权代表〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日备注：随合同附：上海xx投资开展总经理周xx身份证复印件，xx创业科技学校校长肖x身份证复印件。土方分项工程经济承包合同书单位工程土方分项承包合同书：经公司研究指派×××工程经理为本单位工程负责人〔以下简称甲方〕，土方分项工程交由×××小组〔以下简称乙方〕承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包工程：本工程根底土方的开挖、运弃、回填。二、承包方式：包挖、包运和包回填，自带机械，不得转包别人。三、承包价格：开挖土方××元/m3，运输土方××元/m3，回填土方××元/m3。四、工期要求：按图纸要求尺寸进展开挖，自××月××日开场施工，在××天内完成土方的挖、运；在××天内完成根底回填。五、质量与施工要求：1、基槽的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏向控制在施工标准允许范围内。2、做好水沟和排水设施。到达位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应去除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应到达设计要求。4、土方挖完后须经设计、建立〔监理〕、公司、质监站检查符合要求后，方