2022-2023年度二级建造师之二建机电工程实务题库及答案

2022-2023年度二级建造师之二建机电工程实务题库及答案

单选题（共56题）1、下列人工接地体的施工，正确的是（）。A.可埋设在腐蚀性的土壤处B.接地体的顶部距地面不小于0.5mC.垂直接地体的长度一般为2.5mD.接地体的水平间距应不小于3m【答案】C2、下列管道中，应划分为主要分项工程的是（）。A.空调管道B.氧气管道C.空气管道D.采暖管道【答案】B3、下列关于卷扬机的说法正确的是（）。A.起重吊装中一般釆用电动快速卷扬机B.用桅杆吊装时，离开的距离必须大于卷筒长度的25倍C.卷扬机上的钢丝绳应从卷筒上部放出，余留在卷筒上的钢丝绳不应少于4圈D.由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应大于卷筒长度的25倍【答案】D4、下面分项工程中不属于建筑饮用水供应系统的是（）A.水处理设备安装B.给水管道安装C.管道及配件安装D.防腐【答案】B5、高压电器及成套装置的性能不包括（）A.保护B.控制C.通电D.调节【答案】C6、工程测量的内容不包括（）。A.建筑物施工放样B.建筑物方位设计C.建筑物变形监测D.工程竣工测量【答案】B7、下列关于必须重新进行焊接工艺评定的说法中，错误的是（）。A.变更焊接方法的任何一个工艺评定的重要因素时，须重新进行焊接工艺评定B.当增加或变更次要因素时,不需要重新评定,但需重新编制预焊接工艺规程C.当改变任何一个次要因素时，都需重新进行焊接工艺评定D.当增加或变更任何一个补加因素时，则可按照增加或变更的补加因素,增焊冲击韧性试件进行试验【答案】C8、机械设备无负荷联动试运行由()组织实行。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.制造单位【答案】A9、风管组对时，风管连接处采用密封材料应满足的技术条件是（）。A.耐高温B.耐潮湿C.系统功能D.抗疲劳【答案】C10、采用电弧焊接的时候，当风速达到()时，就应采取适当的防护措施。A.4m/sB.5m/sC.8m/sD.10m/s【答案】C11、安装工程中，常用来测量标高的测量仪器是（）。A.经纬仪B.全站仪C.水准仪D.激光平面仪【答案】C12、制作风管所采用的是非金属复合风管板材的覆面材料必须为（）材料。A.耐火B.不燃C.难燃D.难燃B级【答案】B13、建筑安装工程中，常用的臂架型起重机不包括（）。A.履带式起重机B.塔式起重机C.桅杆式起重机D.桥式起重机【答案】D14、下列镀锌梯架的安装，错误的是（）。A.镀锌梯架的起始端和终点端均已可靠接地B.镀锌梯架之间的连接处跨接了保护联结导体C.镀锌梯架连接板每端有2个防松垫圈固定螺栓D.镀锌梯架连接板两端共2个防松螺帽固定螺栓【答案】D15、涂料进场验收时供料方提供的产品质量证明文件不包括（）A.材料检测报告B.产品检测方法C.涂装工艺要求D.技术鉴定文件【答案】C16、根据《注册建造师施工管理签章文件目录》的规定，下列不属于机电工程的成本费用管理文件的是（）。A.施工环境保护措施及管理方案报审表B.费用索赔申请表C.工程款支付报告D.工程变更费用报告【答案】A17、下列防雷装置施工要求，不正确的是（）。A.接闪带可使用40mm×4mm镀锌扁钢B.圆钢接闪带之间搭接为其直径的6倍，双面施焊C.热镀锌圆钢明敷引下线，可采用螺栓连接D.利用结构钢筋做引下线，可采用熔焊连接【答案】C18、电梯安装自检试运行结束后，由（）负责进行校验和调试。A.电梯安装单位B.电梯制造单位C.电梯监理单位D.质量监督单位【答案】B19、下列选项中属于焊后检验的是（）A.超声波探伤B.工件装配组对检验C.焊接环境的检查D.对焊接设备进行实时监控【答案】A20、施工机具按类型和性能参数的选择原则不包括（）.A.满足工程需要B.保证质量要求C.施工方案需要D.装备规划要求【答案】D21、设备硬质保温层的拼接缝不应大于（）mm。A.2B.5C.7D.8【答案】B22、施工单位提出设计变更申请，负责审核变更技术是否可行、评估施工难易程度和对工期影响程度的人员是A.施工单位总工程师B.总监理工程师C.建设单位总工程师D.造价工程师【答案】B23、下列情况中不需要修改或补充施工组织设计的是（）A.工程设计有重大变更B.各项管理目标有重大变化C.施工班组有重大调整D.主要施工方法有重大调整【答案】C24、（）是以单位（子单位）工程为主要对象编制的。A.施工方案B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部工程施工组织设计【答案】B25、关于电梯制造单位责任说法正确的是（）。A.拒绝参与调试B.有偿提供安全指导C.对电梯的安全性能负责D.不必负责电梯的校验【答案】C26、关于氧化镁电缆特性的说法，错误的是（）A.氧化镁绝缘材料是无机物B.电缆允许工作温度可达250°C.燃烧时会发生有毒烟雾D.具有良好的防水和防爆特性【答案】C27、控制设备安装标高的常用测量仪器是（）。A.光学水准仪B.激光准直仪C.全站仪D.光学经纬仪【答案】A28、自动扶梯的梯级踏板上空，垂直净高度严禁小于（）。A.2.3mB.2.6mC.2.8mD.3.0m【答案】A29、下列关于电梯施工要求说法正确的是（）。A.机房内的接地电阻值不应大于1ΩB.电梯安装前所有厅门的预留孔必须设置高度不小于1.2m的安全保护围封C.井道内应设置临时的电气照明以方便施工，照明电压宜采用36V安全电压D.轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢动载4倍的作用力【答案】B30、电梯安装自检试运行结束后，由（）负责进行校验和调试。A.电梯安装单位B.电梯制造单位C.电梯监理单位D.质量监督单位【答案】B31、对探测、报警、显示和喷头等部件的消防验收，属于（）。A.工程交工验收B.隐蔽工程消防验收C.粗装修消防验收D.精装修消防验收【答案】D32、施工单位应协助业主向当地电业部门（）。A.申请用电许可B.申报用电方案C.申报用电额度D.申请用电安全评审【答案】B33、ZRC—YVVP用于下列（）场所A.自动化控制装置上B.配电柜二次回路C.动力线路D.低于0℃环境【答案】A34、消防水泵及稳压泵的施工程序中，泵体安装的紧后工序是（）。A.泵体稳固B.吸水管路安装C.压水管路安装D.单机调试【答案】B35、下列建筑总面积在1000-2000m2的建筑场所应申请消防验收的是（）。A.博物馆的展示厅B.大学的食堂C.中学的教学楼D.医院的门诊楼【答案】C36、自动喷水灭火系统的安装过程中，管道试压的紧后工序是（）A.管道冲洗B.报警阀安装C.减压装置安装D.系统通水调试【答案】A37、钢材表面的锈蚀程度分别以A、B、C、D四个锈蚀等级表示，下列文字描述是C级的（）。A.大面积覆盖着氧化皮而几乎没有铁锈的钢材表面B.已发生锈蚀，并且氧化皮已开始剥落的钢材表面C.氧化皮已因锈蚀而剥落，或者可以刮除，并且在正常视力观察下可见轻微点蚀的钢材表面D.氧化皮已因锈蚀而剥落，并且在正常视力观察下可见普遍发生点蚀的钢材表面【答案】C38、局部加热热处理的焊缝应进行（）。A.金相分析B.残余应力测试C.硬度检验D.超声波检测【答案】C39、散装锅炉受热面安装的技术要点不包括（）。A.受热面管子应进行压力试验B.合金材质应进行光谱复查C.使用胀接工艺的受热面管，安装前要对管子进行1：1的放样校管D.使用焊接工艺的受热面，应严格执行焊接工艺评定【答案】A40、按《计量器具分类管理办法》，施工企业对在用计量器具的范围划分，属A类的是()A.兆欧表B.水准仪C.经纬仪D.超声波测厚仪【答案】A41、当现场条件不便采用坡度板时，对精度要求较低的管道，可采用（）来测设坡度控制桩。A.龙门板法B.平行基线法C.十字线法D.平行轴腰桩法【答案】D42、安装带悬臂转动机构的设备，在安装时应该控制偏差使其悬臂轴（）。A.水平B.上扬C.向前倾斜D.向下倾斜【答案】B43、下列关于设备单体试运转的顺序说法错误的是（）。A.先手动，后电动B.先点动，后连续C.先低速，后中、高速D.先电动，后手动【答案】D44、耐火砖砌筑施工技术要求，正确的是（）。A.反拱底应从两侧向中心对称砌筑B.弧形墙砌筑时，应经常用样板检查C.应在炉体骨架处留设膨胀缝D.拱脚应用加厚砖缝的方法找平拱脚【答案】B45、控制电缆线芯多采用的是（）导体。A.铝B.铝合金C.铜D.铜合金【答案】C46、有关压力取源部件安装说法，不正确的是（）。A.同一管段上时，压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧B.测量气体压力时，取压点在管道的上半部C.测量液体压力时，取压点在管道的下半部D.测量蒸汽压力时，取压点在管道的上半部【答案】C47、某30层（98m高）的高层建筑，消防水泵的扬程可以是（）。A.98mB.100mC.120mD.140m【答案】D48、高层建筑管道的法兰连接一般在主管管道等处，以及需要经常拆卸、检修的管段上，其中不包括（）。A.直径较小的管道B.主干道连接阀门C.止回阀D.水泵【答案】A49、工业安装工程中的设备基础工程可划分为该单位工程中的（）。A.分项工程B.子分部工程C.分部工程D.单位工程【答案】C50、母线槽按绝缘方式分类，不包括（）。A.空气型母线槽B.插接型母线槽C.紧密型母线槽D.高强度母线槽【答案】B51、汽轮机低压外下缸组合时，气缸找中心的基准目前多采用（）。A.激光法B.拉钢丝法C.假轴法D.转子法【答案】B52、某设备重量85t，施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位，其中索吊具重量3t，自制专用抬梁重量5t，风力影响可略。制定吊装方案时，最小计算载荷为()。A.106.48tB.108.90tC.112.53tD.122.76t【答案】C53、砌体砖缝厚度施工技术要求中，拱和拱顶（干砌）不大于（）mmA.1.5B.2C.2.5D.3【答案】A54、分部工程质量验收应在各分项工程验收合格的基础上，由施工单位向（）提出报验申请。A.建设单位（监理单位）B.分包单位C.设计单位D.质监单位【答案】A55、锅炉安装完毕后要进行烘炉、煮炉，煮炉目的不包括（）。A.清除锅内的铁锈、油脂和污垢B.使锅炉砖墙缓慢干燥，在使用时不致损裂C.避免受热面结垢而影响传热D.防止蒸汽品质恶化【答案】B56、关于机电工程无损检测人员的说法，正确的是（）。A.无损检测人员的级别分为：A级、B级、C级B.无损检测I级人员可评定检测结果C.无损检测Ⅱ级人员可仲裁技术争议D.无损检测Ⅲ级人员可根据标准编制无损检测工艺【答案】D多选题（共23题）1、风管系统制作的一般要求包括（）。A.复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料B.风管与配件的制作宜选用电气焊切割C.风管与法兰连接采用铆接或焊接D.中、低压系统矩形法兰螺栓及铆钉间距不小于150mmE.板厚大于1.5mm的风管采用电焊、氩弧焊【答案】AC2、建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防设计审查，并在建设工程竣工后向消防设计审查验收主管部门申请消防验收的是（）。A.建筑总面积大于10000m2的宾馆B.建筑总面积大于1000m2的中学教学楼C.建筑总面积550m2的卡拉OK厅D.建筑总面积大于20000m2的公共展览馆E.建筑总面积大于10000m2的客运车站候车室【答案】ABCD3、消防工程系统调试中，需进行联动试验的有（）。A.消火栓系统B.自动喷水灭火系统C.泡沫灭火系统D.干粉灭火系统E.细水雾灭火系统【答案】AB4、下列关于电力驱动的曳引式电梯的土建交接检验验收要求，说法正确的有（）。A.井道照明宜采用12V安全电压B.电梯井道内照度不得小于50LxC.主电源应采用TN-S系统D.机房内接地装置的接地电阻不应大于1ΩE.所有门厅的预留孔应设置安全防护门，并能上下开启【答案】BC5、下列不属于电动机的干燥处理方法的是（）。A.灯泡干燥法B.电压干燥法C.自然烘干D.酒精干燥法E.电流干燥法【答案】BCD6、下列材料中不属于有机绝缘材料的有（）。A.云母B.石棉C.硫黄D.橡胶E.矿物油【答案】ABC7、机电工程签章文件中的合同管理文件包括()A.工程承包合同B.工程分包合同C.材料采购总计划表D.工程竣工报告E.索赔申请报告【答案】BC8、汽轮发电机系统设备主要包括（）。A.励磁机B.发电机C.过热器D.凝汽器E.省煤器【答案】ABD9、钢制储罐建造完毕进行充水试验检查的项目有（）。A.罐底严密性B.罐壁强度及严密性C.固定顶稳定性D.浮顶升降试验E.罐壁的局部凹凸变形【答案】ABCD10、电动机试运行，错误的是（）A.接通电源之前就应做好切断电源的准备B.电动机空载试运行时间宜为2h，并应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据。C.电动机负载试运行时间宜为2h，并应记录电流、电压、温度、负载力矩等有关数据。D.连续启动2次的时间间隔不应小于5minE.连续启动2次的时间间隔不应大于5min【答案】C11、（2018年真题）高层建筑排水管道按设计要求应设置（）。A.阻火圈B.防火套管C.防雷装置D.伸缩节E.补偿器【答案】ABD12、下列风管的制作材料，必须为不燃材料的是（）。A.低温送风空调风管B.防排烟的柔性短管C.净化空调送风风管D.复合风管的覆面材料E.高压系统送风风管【答案】BD13、自动化仪表试验的电源电压要求有（）。A.交流电源电压波动范围为±10%B.60V以上的直流电源电压波动范围为±5%C.60V以上的直流电源电压波动范围为±10%D.60V以下的直流电源电压波动范围为±5%E.60V以下的直流电源电压波动范围为±10%【答案】ACD14、下列关于消防工程的说法正确的有（）。A.室内消火栓栓口出水方向宜向下或与墙面成90°角，栓口不应安装在门轴侧B.自动喷水灭火系统的闭式喷头应随管道进行水压试验C.根据施工程序消防验收分为：局部消防验收、整体消防验收和消防备案D.特殊建设工程消防验收由国务院住房和城乡建设主管部门负责指导监督实施E.消防验收程序通常为验收受理、现场评定和出具消防验收意见等阶段【答案】AD15、灌水试验的实施要点包括（）。A.室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验B.灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘15mmC.灌水到满水15min，水面下降后再灌满观察5minD.室外排水管网按排水检查井分段试验E.室内雨水管按整体进行灌水试验【答案】ACD16、下列场容管理措施中，不符合要求的有（）A.办公区和施工区设置在一起，提高各部门协作效率（应分开设置）B.生活区设置开放式垃圾站，垃圾集中处理（封闭式）C.在上风口设置紧急出口D.库房内配置必要的照明措施E.机动车和行人应分道通行【答案】AB17、以下可以不招标的机电工程项目是（）。A.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的机电工程项目B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供E.使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目【答案】ABCD18、建筑管道安装的一般要求包括（）。A.先穿过地下室侧墙，后室内管道安装B.管道在通过结构缝处做成方形补偿器或设置伸缩节C.室内热水、供暖管道直线段过长时利用自然弯补偿热伸缩D.低温热水辐射供暖系统埋地敷设的盘管接头焊接严密E.同管径下，生活污水铸铁管坡度大于塑料管坡度【答案】B19、低合金结构钢是在普通钢中加入微量合金元素，但硫、磷杂质的含量保持普通钢的水平，具有较好的综合力学性能。主要适用于（）。A.锅炉汽包B.压力容器、压力管道C.桥梁D.重轨和轻轨E.制造各种型钢【答案】ABCD20、（2020年真题）关于建筑室内管道安装的说法，正确的有（）。A.不同材质的管道应先安装塑料管道后安装钢质管道B.埋地管道应在安装结束隐蔽之前进行隐蔽工程验收C.冷热水管道垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧D.金属排水横管固定在承重结构上的固定件间距不大于3mE.室内排水立管与排出管端部的连接可采用两个45°弯头【答案】BC21、下列关于垂直埋设的人工接地体的施工技术要求，正确的是（）。A.可采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌圆钢做垂直接地体B.镀锌圆钢的直径一般为14mmC.垂直接地体的长度一般为2.5mD.接地体埋入冻土层以上0.6mE.接地体的水平间距不小于5m【答案】AC22、设备安装精度允许有一定的偏差，应合理确定其偏差及方向。当技术文件无规定时，下列符合要求的原则有（）。A.有利于抵消设备安装的积累误差B.有利于抵消设备附属件安装后重量的影响C.有利于抵消设备运转时产生的作用力的影响D.有利于抵消零部件磨损的影响E.有利于抵消摩擦面间油膜的影响【答案】BCD23、钢结构焊缝质量等级分三级，其影响因素有（）。A.钢结构的重要性B.钢结构的位置C.载荷特性D.焊缝形式E.材料特性【答案】ACD大题（共12题）一、A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程,工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、通风与空调、建筑智能等工程,合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司对货物采购做了详细策划和计划,要求设备采购计划涵盖该大楼机电工程施工全过程。要求项目部加强采购合同履行环节监管,并强调材料到达施工现场要验收确认后入库。工程施工过程中,A安装公司检查发现,大楼的照明配电箱内线路混乱,标识不清,中性线和保护接地线均铰接在一起,严重不符合要求:检查通风空调工程施工时,发现风机安装也存在较大问题,叶片转动不够灵活,风机有较大振动和噪声。对施工过程中发现的问题,安装公司及时采取措施整改,工程完工后,顺利通过建设单位的验收。【问题】1.该材料采购合同的履行环节主要内容有哪些?2.项目部在编制监控设备采购计划时,如何才能涵盖施工全过程?3.针对背景资料中出现的问题,说明照明配电箱安装的技术要求。4.风机安装应符合哪些规定?【答案】1.材料采购合同的履行环节,主要包括:材料的交付、交货检验的依据、产品数量的验收、产品的质量检验、采购合同的变更等。2.采购计划要涵盖施工全过程需做到:（1）采购计划要与设计进度和施工进度合理搭接,处理好他们之间的接口管理关系。（2）要从贷款成本、集中采购与分批采购等全面分析其利弊安排采购计划。3.照明配电箱安装技术要求:（1）照明配电箱应安装牢固,配电箱内应标明用电回路名称。（2）照明配电箱内应分别设置中性线（N线）和保护接地（PE线）汇流排,中性线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接。4.风机安装应符合的规定:风机安装前应检查电机接线正确,叶片转动灵活,无异常响动。风机落地安装应固定在隔振底座上,设置减振装置,风机与风管连接采用柔性短管。二、某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子（以下称建设单位），建设单位拟把安装工程直接交于A公司承建。上级主管部门予以否定。之后，建设单位采用公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采用综合单价报价。经资格预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中，A公司提前一天递交了投标书；B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10分钟，又递交了修改报价的资料；D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定、建设单位确认，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签定了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件一：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元；C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。事件二：非标件制作过程中，c公司对成品按要求做外观检查，检查时质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹表面缺陷，并及时进行了修复。但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。问题：1.分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。2.招投标中，哪些单位的投标书属于无效标书？此次招投标工作是否有效？说明理由。3.列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。4.用焊接检验尺主要检查焊接可能存在哪些缺陷？【答案】1.上级主管部门否定建设单位制定A公司承包该工程的理由是本工程属于全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目，所以必须公开招标。2.D公司无效标书，因为没有法人章。E公司无效标书，因为没有按要求报价。本次招标工作有效，因为有3家有效的投标单位。而依据《招标投标法》的规定，开、评标过程中投标人少于3个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。3.C公司可向建设单位索赔的工期为：10+5=15（天）。窝工费属于人员窝工费时可索赔的费用=15+30+5=50（万元）。窝工费属于机械窝工费时，可索赔的费用=15+30=45(万元)。4.用焊接检验尺主要是测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。本案例第1问主要考查建设工程必须招标的范围。机电工程项目按《招标投标法》及《招标投标法实施条例》规定，凡在中华人民共和国境内进行下列机电工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工以及与机电工程项目有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。一般包括：①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目；②全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目；③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。本工程由政府和一家民营企业共同投资兴建.属于全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目，必须进行招标。本案例第2问主要考查无效标的规定。D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章，既无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的为无效标书；E公司未按招标文件要求的格式报价（废标书）。既未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的为无效标书。依据《招标投标法》的规定，开、评标过程中投标人少于3个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。本次招标经资格预审有A、B、C、D、E五家公司参与了投标，其中D、E两家公司投的标书为无效标，开、评标过程中三家公司的标书为有效标书，此次招标有效，无需重新招标。本案例第3问主要考查索赔工期和费用的计算。C公司可向建设单位索赔的工期：专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况，工期相应延长：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，建设方予以施工方工期延长；施工过程中遇台风暴雨，属于不可抗力，C公司延误工期5天工期建设方予以施工方相应工期延长；所以，C公司可向建设单位索赔的工期为：10+5=15（天）。C公司可向建设单位索赔的费用：未按约定提供原材料、设备造成的损失，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失。开工后因建设单位采购的设备整体晚到的，属于未按约定提供设备造成的损失，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失。所以，开工后因建设单位采购的设备整体晚到致使C公司延误工期10天，属于建设方的责任，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失，其造成窝工及其他经济损失共计15万元，施工方向建设方的索赔成立。因中途变更承揽工作要求，造成承包人损失的，应当赔偿损失。非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，属于建设方中途变更设计而导致的工程量增加，增加费用30万元，施工方向建设方的索赔成立。施工过程中遇台风暴雨，属于不可抗力，C公司延误工期5天，建设方应予以工期延长，施工机具维修费5万元建设方不予赔偿。如果由不可抗力发生的是人员窝工费5万元，施工单位可以索赔索赔费用=15+30+5=50（万元）；如果由不可抗力造成的是机械窝工费5万元，施工单位不可以索赔，C公司可向建设单位索赔的费用=15+30=45（万元）。本案例第4问主要考查焊后检验的方法。用焊接检验尺主要是测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。而咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷是利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有此类缺陷的。三、某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边100m)，空调工程设备材料：双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t／h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1．6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却，需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。问题：1．本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中有哪些主要内容?2．本工程的新技术施工方案如何进行技术交底?3．指出DN700阀门压力试验的合格标准。【答案】四、由国家和民营企业共同兴建的某大型炼钢厂。起初，建设单位拟定由中央直属的一家冶金建设公司总承包该项目工程，遭到当地监管部门的反对。建设单位招投标过程中发生下列事件：事件一，工程采用PC承包形式进行招投标，有个别单位不明白PC承包的含义。事件二，自发标之日到投标日要求15天完成投标文件的编制，有一家投标单位提出时间太紧无法完成，要求延长至21天，建设单位予以拒绝。事件三，评标文员会在评标答疑会上，对施工单位钢结构露天制作采用二氧化碳气体保护焊和设备灌浆的程序提出质疑。问题：1．说明建管部门对炼钢厂拟定总承包商反对的理由。2．PC承包模式包括哪些内容？3．事件二中投标单位要求延长投标日期的要求是否合理？简述理由。4．说明评委担心露天采用二氧化碳其他保护焊的理由。二氧化碳气体保护焊还有什么突出缺点？5．设备灌浆应分几次进行？并说明每次灌浆的节点和部位？【答案】1．从国家规定必须强制招标的工程内容入手分析该工程的投资来源即得出该工程必须采用招投标来决定工程承包商。由于该工程有国家资金投资参与,《招投标法》明确规定，全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目，强制要求招标。2．首先从英文字母P、C的含义分析,P和C分别是英语单词采购和施工组成字母的第一个字母；然后再分析通常采购和施工所包含的内容。故PC承包模式内容包括：设备和材料采购；土建和安装施工。3．从招投标法规定入手,投标单位要求合理。理由：(1)建设单位提出15天内提交标书不符合《招投标法》20天以上的规定；(2)事实证明有两家投标单位因无法完成投标文件而弃权。4．因二氧化碳气体保护焊对风很敏感，在风速等于或大于2m/s即不能施焊，若无防风措施，西北地区虽雨少，但常刮风，露天采用二氧化碳其他保护焊很难保证质量，故评委担忧。二氧化碳气体保护焊另一突出缺点是飞溅大。5．设备储罐应分两次进行，即一次灌浆和二次灌浆。一次灌浆是在设备初找正后对地脚螺栓预留孔的灌浆；二次灌浆是在设备精找正、地脚螺栓紧固、检查项目合格后对设备底座和基础间进行的灌浆。五、【2013案例二~3】【背景资料】某施工单位承接了5km、10kv架空线路的架设和一台变压器的安装工作。根据线路设计，途径一个行政村，跨越一条国道，路经一个110kv变电站。路线设备由建设单位购买，但具体实施由施工单位负责。该线路施工全过程的监控由建设单位指定的监理单位负责。项目部在架空线路电杆组立后，按导线架设的程序组织施工，在施工过程中发生了以下事件：事件1：该线路架设到110kv变电站时，施工单位考虑施工方便，将变电站的一片绿地占位临时施工用地，受到电力管理部门处罚。事件2：在施工过程中项目经理仅采用定期召开内部协调会，没有充分利用其它方法和形式加强内部沟通，结果造成施工进度拖延。经过公司内外协调方法和形式的改进，最终使该线路工程顺利完工。【问题】3.事件1中，电力部门对施工单位处罚的内容有哪些？【答案】3.电力管理部门对施工单位的处罚内容有:停止作业，恢复原状并赔偿损失。六、【背景资料】某机电安装公司通过招标承担了某小区采暖锅炉及辅助设备安装工程，在进行分项工程质量验收时，有下列事件发生：事件一：安装公司按照如下施工程序进行汽包安装：汽包支座的安装→汽包的划线→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包的找正事件二：与锅炉本体连接的主干管上，发现有一段管子的壁厚比设计要求小了1mm；该段管质量证明书和验收手续齐全，除壁厚外，其他项目均满足设计要求；是由于当时工期紧，原规格管数量不够而采用现有管子造成的。【问题】1．分项工程划分的原则是什么?2．事件一的安装程序是否正确？3．事件二要想通过验收，应采用哪一种处理方案？4．分项工程合格的条件是什么?【答案】1．分项工程的划分应按主要工种、材料、施工工艺、用途、种类及设备类别进行划分。2．不正确。汽包安装施工程序:汽包的划线→汽包支座的安装→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包的找正。3．对于事件二，须经原设计单位核算认可，能够满足结构安全和使用功能方可给予验收，否则应予更换。黑钻押题，金考典软件考前更新，下载链接www.4．分项工程合格的条件：(1)分项工程所含的检验批质量均应验收合格；(2)分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。分项工程的验收应在检验批的基础上进行，构成分项工程的各检验批验收合格，则分项工程验收合格。分项工程质量应由专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织施工项目专业技术负责人等进行验收。七、【背景资料】为了适应经济开发区规模不断扩大的需要，某市政府计划在该区内新建一座110kV的变电站。新建变电站周边居住人口密集，站址内有地下给水管道和一幢6层废弃民宅。为加强现场文明施工管理，项目部制订了相应的现场环境保护措施。主要措施如下：措施1：施工前对施工现场的地下给水管道实施了保护措施。措施2：为减少6层废弃民宅拆除时产生扬尘，在拆除时计划配合洒水等。措施3：为及时清除施工中产生的固体和液体废物。计划将废线缆和设备的废油现场全部烧掉。措施4：计划租赁的推土机和挖掘机只能夜间使用，为了防止噪声扰民，施工单位计划将噪声限值在65dB。【问题】1．施工前对施工现场的地下给水管道实施了哪些保护措施?2．措施2和措施3中，哪些是正确的?哪些是不正确的?对于不正确的请给出正确的做法。3．指出措施4中存在的问题，并给出正确的做法。4．简述室外给水管道施工程序?【答案】P130-1311．施工前对施工现场的地下给水管道实施的保护措施：施工前按业主通知对地下给水管道标出位置，并制订保护方法。如施工时需要停水，必须经有关部门批准和事先告知。2．措施2是正确的。措施3是不正确的。施工现场严禁焚烧各类废弃物。正确做法：废线缆应收集并运至指定地点处理，废油可采用化学处理(或循环再用)。3．措施4中存在的问题是：夜间噪声限值65dB超过国家标准。正确做法：噪声限值应低于55dB。4．室外给水管道施工程序：施工准备→材料验收→管道测绘放线→管道沟槽开挖→管道加工预制→管道安装→系统压力试验→防腐绝热→系统清洗、消毒→管沟回填。八、某专业安装公司承包了南方沿海某城市一高层建筑的泛光照明工程。承包合同为设计、采购、施工。工程设计考虑节能环保和新技术，选用了LED变色泛光灯，建筑泛光照明要与城市景观照明同步控制，照明场景控制选用二总线控制模块。合同工期90天，7月1日开工，当年9月28日狻工。专业安装公司按合同要求，编制了泛光照明工程施工方案，因建筑有透空段，灯具安装采用吊篮方式施工。公司对施工人员进行了灯具安装及安全操作培训。安装公司编制了施工进度计划，施工作业按进度计划实施。针对施工季节可能出现的意外事件(自然灾害），安装公司制定了应急预案。施工中，安装公司及时与各相关单位沟通协调，灯具及时到场，照明电源和线路按期敷设到位，泛光照明工程按合同约定竣工,并与城市景观照明同步开通。在保修期间，专业安装公I司对建筑泛光照明工程进行了技术性回访。1.LED灯具安装中，可能出现哪些自然灾害的意外事件会影响工程进度？2.用吊篮方式安装灯具是哪种类型的高处作业？还应对施工人员进行哪些操作技术的培训？取得哪个操作证才能上岗操作？3.泛光照明工程施工中，专业安装公司要与哪些单位沟通协调？4.在保修期内，专业安装公司进行技术回访有何作用?【答案】1.LED灯具安装过程中，可能出现意外事件会影响工程进度的主要是气象原因造成的自然灾害风险。2.用吊篮方式安装灯具是悬空类型的高处作业。还应对施工人员进行高处作业及防护措施操作技术的培训。且需取得特种作业人员操作证才能上岗操作。3.泛光照明工程施工中，专业安装公司要与建设单位、土建单位、监理单位、设备材料供货单位、地方相关单位等沟通协调。4.在保修期内，专业安装公司进行技术回访的作用有：主要了解在工程施工过程中所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备等的技术性能和使用后的效果，发现问题及时加以补救和解决，同时也便于总结经验，获取科学依据，不断改进完善，为进一步推广创造条件。九、某施工企业总承包年产100万t宽厚板轧制生产线的板坯加热炉车间和热轧制车间的土建施工，厂房钢结构制作、安装，车间内300t桥式起重机的安装，设备安装与调试，各能源介质管道施工等，在施工中，该施工单位进行了各种类型的施工组织设计的编制，强调了施工方案的编制要点，明确了施工方法及工艺要求。因为工期太紧，总承包单位人力资源的调配出现短缺，为不影响该工程的建设进度，征得监理工程师同意后，将该工程中的部分土建工程和车间内桥式起重机的安装实施了分包。对于车间内桥式起重机的安装，总承包单位技术负责人向该分包单位技术负责人进行了技术交底。问题：1.本工程中应编制哪些施工组织设计？2.本工程中应编制哪些施工方案？3.施工方案的施工方法及工艺要求应明确哪些内容？4.车间内桥式起重机安装前分包商还应进行哪些交底？【答案】1.应编制100万t宽厚板轧制生产线工程施工组织总设计，板坯加热炉车间和热轧制车间的单位工程施工组织设计。2.应编制的施工方案有：（1）土建（设备基础）施工方案；（2）钢结构制作、安装方案；（3）桥式起重机施工方案；（4）加热炉施工和加热炉耐火材料砌筑施工方案；（5）轧制设备施工方案（含工艺配管）；（6）能源介质施工方案；（7）设备的调试方案。3.施工方法及工艺要求应明确分部（分项）工程或专项工程施工方法并进行必要的技术核算；明确主要分项工程（工序）施工工艺要求；明确各工序之间的顺序、平行、交叉等逻辑关系；明确工序操作要点、机具选择、检查方法和要求；明确针对性的技术要求和质量标准。4.根据施工项目技术交底层级要求，该分包商交底工作还有：分包单位技术负责人向下级技术负责人交底；施工项目技术负责人对工长、班组长进行技术交底；工长向班组长交底，班组长向操作人员交底。一十、南方工程公司以EPC方式中标某厂新建一套50万t/年催化装置。考虑到该项目的特殊性，该工程公司决定采用邀请招标的方式进行安装分包。随后向具备承包条件的A、B、C三家承包单位发出投标邀请。A、B、C三家承包单位均接受了邀请并在规定的时间、地点领取了招标文件。招标文件对催化装置的设计要求、设计标准等基本内容都作了明确的规定。为了把项目搞好，招标人根据项目要求的特殊性，主持了项目答疑会，对设计的技术要求作了进一步的解释说明，B、C单位如期参加了这次答疑会并形成纪要，由与会单位签收纪要。在投标截止日期前10天，招标人书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将土建基础工程从原招标范围内删除。接下来三家投标单位都按规定时间提交了投标文件。投标单位A在送出投标文件后发现由于对招标文件的技术要求理解错误造成了报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10分钟向招标人递交了一份书面声明，要求撤回已提交的投标文件。由于投标单位A已撤回投标文件，在剩下的B、C两家投标单位中，通过评标委员会专家的综合评价，最终选择了B投标单位为中标单位。问题：1.投标单位A提出的撤回投标文件的要求是否合理？2.从所介绍的背景资料来看，在该项目的招投标过程中哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定？3.答疑会的纪要签收是否合理？4.简述编制投标文件的注意要点。【答案】1.合理。按《招标投标法》及有关法律法规规定，投标人可以在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，书面通知招标人，撤回已提交的投标文件。2.该项目的招投标过程中不符合《招标投标法》有关规定的方面：（1）招标人在投标截止日期前10天修改招标范围不符合规定，应至少在投标截止日期前15天修改。（2）在两家投标单位中确定中标人不符合规定，投标人少于3个时，招标人应当重新招标。3.答疑会会议纪要要同步发给A、B、C各个投标单位。4.编制投标文件的注意要点：（1）对招标文件的实质性要求作出响应。包括：投标函，投标报价，施工组织设计、商务和技术偏差表。（2）审查施工方案。应在技术、工期、质量、安全保证等方面有创新，利于降低施工成本，对招标人有吸引力。（3）复核或计算工程量。并与合同计价形式相协调。（4）确定正确的投标策略。（5）按招标文件要求，密封投标文件。一十一、施工总承包单位承包位于市区的某综合大楼，裙楼为5层，1﹟,2﹟双塔楼为42层，建筑面积116000m2，建筑高度206m，