委托设计合同(3篇)

第页共页委托设计合同(3篇)委托设计合同(3篇)_合同范本。甲方：______________________________地址：______________________________联络人：____________________________：______________________________：______________________________乙方：_________________公司〔设计人〕一、甲、乙双方通过协商，由甲方委托乙方对________________________工程进展设计工作。二、设计工作内容1．产品的外观设计。2．产品的构造设计。3．根据已审定的设计方案制造可供展览使用的仿真样机。三、乙方在委托合同生效后1．在________天内完成设计草案，提交叁款不同风格的设计效果图〔彩色、电脑打印〕供甲方评审选择；2．在评审意见根底上，乙方在________天内完成正式设计方案，提交正式设计的效果图〔彩色、电脑打印〕、所有的外观装饰设计效果图〔彩色、电脑打印〕；3．在正式方案完成后，乙方在________天内制作可供展览使用的仿真样机壹台；4．每阶段设计成果均由甲方验收，并履行验收手续。四、设计要求乙方保证设计到达甲方提供的国家现行规定的各项平安与技术标准，及有关设计目的的要求。乙方保证在甲方模具制造或试产过程中，对有关设计方面需要修改时，及时提供各项有关修改意见；在设计过程中，设计目的需调整时，双方应友好协商，获得一致意见。五、设计费经商定，甲方支付人民币________________元作为乙方设计工作之劳务费用，并于合同签后即将该款________%支付给乙方，合同自款项收到之日起生效。当乙方完成样机制作并经甲方认可，甲方即将余款支付给乙方。六、甲方在设计过程中，应按双方商定的时间进度积极配合做好方案选定工作，提供有关技术资料及设计规定所使用的部件，因甲方原因影响乙方工作进度时，乙方工程完成时间顺延。七、双方商定，该工程在设计、备产阶段，双方均承当保密责任，因泄密造成的一切经济损失由泄密方负责。八、双方商定，该工程专利申请权归甲方，乙方保存署名权。设计完成后，有关专利事项按国家专利法规定。九、产品投产后，甲、乙双方对设计均有宣传权。十、甲方提供设计费用可用现款、支票、转帐等方式提交乙方，乙方帐号：_______________十一、委托设计商定之指标见附件，附件共________页，附件与本委托书共同生效。十二、合同一经生效，双方必须严格遵守，如有违背，违约方应承当对方由此引起的一切经济损失。十三、未尽事宜，双方应通过友好协商解决。甲方：____________________代表：____________________签日期：________________乙方：____________________代表：____________________签日期：________________2023委托设计合同〔2〕合同号：_____________________甲方：清华同方股份应用信息系统本部签订日期：乙方：签订地点：清华同方股份〔以下简称甲方〕委托___________〔以下简称乙方〕负责“________”设计制作成品。本着精诚合作的原那么，经双方友好协商，特签订此《委托设计制作合同》，内容如下：一、制作工程名称、内容、工期：1、制作工程名称：“”。2、制作内容：平面设计、广告设计、印刷、展板制作、其他3、工期：________年________月________日-________年________月________日。二、制作要求及设计稿：甲方负责向乙方提供设计要求乙方按照甲方的设计要求制作设计稿，甲方在收到乙方提供的设计稿后________个日历天内给予确认或提出修改意见。乙方应根据甲方提出的修改意见进展修改，并将修改结果再次提交甲方直至甲方最终确认。甲方最终确认后应出具书面确实认函给乙方，乙方应按照最终确认的设计要求及设计稿进展制作。三、甲方权利义务：1、甲方负责设计内容的审定并提供相关标识文。2、甲方有权对设计、制作进度和质量进展监视，并提出改良意见。3、甲方须严格按照合同付款期限，按时支付乙方所需款项。四、乙方权利义务：1、乙方须向甲方提交营业证明及相应资质证明文件，以备甲方查验及存档；2、乙方须认真填写本合同附件2之报价明细表，向甲方提供合理的报价，并提出对甲方的优惠方案；3、乙方须为甲方出具详细、明确的设计稿，并在甲方充分确认后按甲方审定的方案加工制作；如乙方未能按照确认后的设计稿制作给甲方造成损失或未能按时完工导致甲方时间延误的，甲方可视情节轻重予以扣款或延期付款，详细方式以甲方书面通知为准；4、乙方负责整个设计制作工程的调控；5、乙方有权获得每个详细工程的相关资料；五、价款及支付方式：1、工程总造价：人民币________元整〔大写：人民币________整。〕2、付款方式及时间：工程完成后________日内支付全款。六、其他1、不可抗力：如因不可抗力导致本合同不能履行的，遭遇不可抗力一方须在不可抗力发生后尽快通知对方以防止损失扩大。对于因不可抗力造成的履行不能，各方均不承当责任。合同应如何继续履行，双方协商解决。2、本合同含2份附件，与本合同具有同等法律效力。3、双方因协议的解释或履行发生争议，由双方协商解决。协商不成，可向人民法院提起诉讼。4、协议的变更、续签及其他未尽事宜，由双方另行商定。5、本合同自签之日起生效。6、本合同一式两份，双方各执一份为凭。甲方：清华同方应用信息系统本部乙方：地址：地址：法定代表人：法定代表人：受权签人：受权签人：联络：联络：：：附件1：工程人员表效劳客户：清华同方制作工程名称：完成时间：交货地点：工程执行人：工程items执行人员executor联络contacttel.设计总监designdirectorgeneral辅助设计assistantdesigner设计稿出图constructiondrawingdesigner工程监理engineeringinspector客户效劳customerservice后勤效劳logisticsservice附件2：报价明细公司资料样册产品名称××简介规格尺寸×××*×××数量××××册单双面×面色数×色页数××p工作要求用纸封面××g××纸内页××g××纸腹膜及特殊工艺要求价格设计总价元/p总价：出片、打样元/p总价：印刷费特殊印刷工艺报价〔请逐一填写〕纸张费用〔请注明用纸品牌〕总价单册本钱备注〔请说明制作工程材质，数量价格等信息〕注：如本工程维设计工程，请只填写报价明细中“产品名称”、“设计总价”两项即可。如本工程威设计制作非印刷品工程，那么请填写“产品名称”、“设计总价”及“备注”中的工程。2023委托设计合同〔3〕合同编号：________________甲方：清华同方股份应用信息系统本部乙方：____________________________________?签订日期：________________________________?签订地点：________________________________清华同方股份〔以下简称甲方〕委托?___________〔以下简称乙方〕负责“________”设计制作成品。本着精诚合作的原那么，经双方友好协商，特签订此《委托设计制作合同》，内容如下：一、制作工程名称、内容、工期1．制作工程名称：“________________________”。2．制作内容：□平面设计、□广告设计、□印刷、□展板制作、□其他3．工期：________年______月______日-?________年______月______日。二、制作要求及设计稿甲方负责向乙方提供设计要求乙方按照甲方的设计要求制作设计稿，甲方在收到乙方提供的设计稿后________个日历天内给予确认或提出修改意见。乙方应根据甲方提出的修改意见进展修改，并将修改结果再次提交甲方直至甲方最终确认。甲方最终确认后应出具书面确实认函给乙方，乙方应按照最终确认的设计要求及设计稿进展制作。三、甲方权利义务1．甲方负责设计内容的审定并提供相关标识文。2．甲方有权对设计、制作进度和质量进展监视，并提出改良意见。3．甲方须严格按照合同付款期限，按时支付乙方所需款项。四、乙方权利义务1．乙方须向甲方提交营业证明及相应资质证明文件，以备甲方查验及存档；2．乙方须认真填写本合同附件2之报价明细表，向甲方提供合理的报价，并提出对甲方的优惠方案；3．乙方须为甲方出具详细、明确的设计稿，并在甲方充分确认后按甲方审定的方案加工制作；如乙方未能按照确认后的设计稿制作给甲方造成损失或未能按时完工导致甲方时间延误的，甲方可视情节轻重予以扣款或延期付款，详细方式以甲方书面通知为准；4．乙方负责整个设计制作工程的调控；5．乙方有权获得每个详细工程的相关资料；五、价款及支付方式1．工程总造价：人民币________________元整〔大写：人民币________________整。〕2．付款方式及时间：工程完成后________日内支付全款。六、其他1．不可抗力：如因不可抗力导致本合同不能履行的，遭遇不可抗力一方须在不可抗力发生后尽快通知对方以防止损失扩大。对于因不可抗力造成的履行不能，各方均不承当责任。合同应如何继续履行，双方协商解决。2．本合同含2份附件，与本合同具有同等法律效力。3．双方因协议的解释或履行发生争议，由双方协商解决。协商不成，可向人民法院提起诉讼。4．协议的变更、续签及其他未尽事宜，由双方另行商定。5．本合同自签之日起生效。6．本合同一式两份，双方各执一份为凭。甲方：________________地址：________________法定代表人：__________受权签人：__________联络：____________：________________乙方：________________地址：________________法定代表人：__________受权签人：__________联络：____________：________________附件1工程人员表〔略〕附件2报价明细公司资料样册产品名称：________________规格尺寸：________________数量：________________单双面：________________色数：________________页数：________________工作要求用纸封面：________________腹膜及特殊工艺要求：________________价格：________________设计总价元/p?总价：________________出片、打样元/p?总价：________________印刷费：________________特殊印刷工艺报价〔请逐一填写〕：____________纸张费用〔请注明用纸品牌〕：________________总价：________________单册本钱：________________备注〔请说明制作工程材质，数量价格等信息〕注：如本工程维设计工程，请只填写报价明细中“产品名称”、“设计总价”两项即可。-如本工程威设计制作非印刷品工程，那么请填写“产品名称”、“设计总价”及“备注”中的工程。委托设计合同〔4〕甲方：地址：联络人：：：乙方：设计公司〔设计人〕一、甲、乙双方通过协商，由甲方委托乙方对工程进展设计工作。二、设计工作内容：1、产品的外观设计2、产品的构造设计3、根据已审定的设计方案制造可供展览使用的仿真样机三、乙方在委托合同生效后：1、在天内完成设计草案，提交叁款不同风格的设计效果图〔彩色、电脑打印〕供甲方评审选择；2、在评审意见根底上，乙方在天内完成正式设计方案，提交正式设计的效果图〔彩色、电脑打印〕、所有的外观装饰设计效果图〔彩色、电脑打印〕；3、在正式方案完成后，乙方在天内制作可供展览使用的仿真样机壹台；4、每阶段设计成果均由甲方验收，并履行验收手续。四、设计要求。乙方保证设计到达甲方提供的国家现行规定的各项平安与技术标准，及有关设计目的的要求。乙方保证在甲方模具制造或试产过程中，对有关设计方面需要修改时，及时提供各项有关修改意见；在设计过程中，设计目的需调整时，双方应友好协商，获得一致意见。五、设计费经商定，甲方支付人民币元作为乙方设计工作之劳务费用，并于合同签后即将该款%支付给乙方，合同自款项收到之日起生效。当乙方完成样机制作并经甲方认可，甲方即将余款支付给乙方。六、甲方在设计过程中，应按双方商定的时间进度积极配合做好方案选定工作，提供有关技术资料及设计规定所使用的部件，因甲方原因影响乙方工作进度时，乙方工程完成时间顺延。七、双方商定，该工程在设计、备产阶段，双方均承当保密责任，因泄密造成的一切经济损失由泄密方负责。八、双方商定，该工程专利申请权归甲方，乙方保存署名权。设计完成后，有关专利事项按国家专利法规定。九、产品投产后，甲、乙双方对设计均有宣传权。十、甲方提供设计费用可用现款、支票、转帐等方式提交乙方，乙方帐号：十一、委托设计商定之指标见附件，附件共页，附件与本委托书共同生效。十二、合同一经生效，双方必须严格遵守，如有违背，违约方应承当对方由此引起的一切经济损失。十三、未尽事宜，双方应通过友好协商解决。甲方：乙方：设计公司〔设计人〕代表：代表签日期：签日期：装饰设计合同(3篇)_合同范本甲方：_________乙方：_________兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅，双方应设计事宜达成以下协议：一、甲方将房屋委托乙方设计，乙方将根据甲方的要求，结合设计原理在甲方提供所有资料_________日内绘出平面布置图。二、甲方确认平面方案，确认后，甲、乙双方签订本设计委托书，同时，甲方交付首期设计定金，金额为总设计费的_________%。(设计费收取标准详见第六条)，乙方下现场实地尽寸复合。三、签约后，乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。四、设计内容：设计平面方案图，全部施工图。含配套专业：体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图，与业主沟通，审核后，双方签定稿。五、乙方根据立面方案制作效果图，(效果图制作收取标准详见第七条)。六、图纸装裱要求：乙方交付壹套a3设计图纸，超出局部费用甲方自理，甲方结清设计尾款。七、设计费收取标准：平面_________元/平方米，复式_________元/平方米，别墅_________元/平方米，本套私宅总设计费大写：_________(小写_________元)，签定本协议时，甲方需交付设计定金大写：_________(小写_________元)，余款于乙方交付整套a3设计图纸时结清。八、效果图制作收取标准：标准客厅_________元/张，复式_________元/张，卧室_________元/张，本套私宅效果图制作费大写：_________(小写_________元)。九、双方权利义务：1.甲方(1)按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交根底资料及文件，并对其完好性，正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违背国家有关标准进展设计。(2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限，_________天以内的，乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_________天以上的，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。(3)甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。(4)在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开场设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开场设计工作的，甲方应根据业乙方已进展的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。(5)甲方必须按合同规定支付定金，收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金，乙方有权推延设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。(6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承当应支付金额_________%的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过_________天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。(7)甲方要求乙方比合同规定时间提早交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。2.乙方(1)乙方应按国家规定和合同约定的技术标准，标准进展设计，按本合同第六条规定的内容，时间及份数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。(2)设计合理使用年限为_________年。(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失局部的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的_________%，总额不得超过总设计费。(4)由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的_________%。(5)合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还发包人已支付的定金。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签后生效。甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________代表人(签)：_________代表人(签)：__________________年____月____日_________年____月____日2023装饰设计合同〔2〕上诉人北京梦潮海岸国际康体俱乐部(以下简称梦潮海岸公司)因与被上诉人北京景泰装饰设计(以下简称景泰装饰公司)凭样品买卖合同纠纷一案，不服北京市丰台区人民法院(XX)丰民初第09160号民事判决，向本院提起上诉。本院于XX年12月29日受理后，依法组成由法官徐庆担任审讯长，法官盛涵、刘斌参加的合议庭审理了本案。本案现已审理终结。景泰装饰公司一审诉称：XX年3月14日，景泰装饰公司与梦潮海岸公司签订《“易天梭”拉蓬天花吊顶施工合同》，合同约定：由景泰装饰公司为梦潮海岸公司所在的位于黑龙江省大庆市泰康县天湖路的泰康温泉假日酒店经营场所男女浴区安装“易天梭拉蓬天花造型吊顶”。工程初定造价为：097.5元，实际合同额为176400元，梦潮海岸公司先后共支付景泰装饰公司款项90000元，尚欠86400元未付。景泰装饰公司诉至法院恳求判令梦潮海岸公司给付景泰装饰公司合同款86400元和延期付款违约金50000元，并承当本案诉讼费用。梦潮海岸公司一审辩称：景泰装饰公司起诉梦潮海岸公司主体有误。XX年3月14日，与景泰装饰公司签订《“易天梭”拉蓬天花吊顶购销合同》的并非梦潮海岸公司，而是北京象牙海岸商务会馆(以下简称商务会馆)。根据XX年10月15日黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院(XX)杜民商初第6号民事判决书，因商务会馆没有注册，所以应由其创办人周丽东作为诉讼主体。本案与(XX)杜民商初第6号民事案件是基于同一合同引起的纠纷，本案诉讼主体有误。另外，(XX)杜民商初第6号民事判决认定本案合同约定的价款为108000元。对于XX年11月11日和XX年11月21日景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)签订的两份《“易天梭”拉蓬天花吊顶施工合同》，梦潮海岸公司受商务会馆的委托与景泰装饰公司和解，商务会馆负责前期装修，梦潮海岸公司负责商务会馆的经营。梦潮海岸公司恳求法院驳回景泰装饰公司的起诉。一审法院经审理查明：XX年3月14日，景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)签订了《“易天梭”拉蓬天花吊顶购销合同》，商务会馆签约代表是刘广辉。合同约定：景泰装饰公司为大庆市泰康阳光温泉假日酒店供给“易天梭”拉蓬天花吊顶，并负责安装;造价“按实际施工面积结算”，单价为180元/平方米;工程付款结算方式：甲方在双方签订本合同后，向乙方预付材料款计人民币30000元(30%)整，在铝合金专用龙骨安装完成后、软膜安装前付材料款计人民币50000(50%)元整;安装效劳完毕后，三个工作日内结清材料款计人民币15000(15%)元整。留5%作为质保金，工程施工后一年内付清。甲方指派尹荣山为甲方驻地代表，负责合同履行、安装质量及进度进展监视检查，办理验收、变更等相关事宜。乙方指派许术新、许伟为乙方驻地代表。双方共同验收，验收无误后，双方负责人员需共同签。甲方不按合同的约定付款，每拖延一天，按应付款的5‰向乙方支付滞纳金。合同签订后，北京象牙海岸国际康体俱乐部(以下简称康体俱乐部)分别于XX年3月15日、XX年4月17日、XX年4月21日和XX年5月8日向景泰装饰公司支付货款90000元。景泰装饰公司按合同约定于XX年4月30日履行了供货及安装义务。甲方驻地代表尹荣山和乙方驻地代表许术新签确认了安装拉膜面积(男浴区765平方米、女浴区215平方米)，但商务会馆未按合同约定支付全部货款。一审法院另查明：XX年11月8日，工商行政管理机关就刘广辉申请北京象牙海岸国际康体俱乐部企业名称进展核准，有效期3个月，自XX年11月8日至XX年2月7日。在有效期内，该名称不得用于从事经营活动。XX年11月11日和XX年11月21日，景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)分别签订了《“易天梭”拉蓬天花吊顶施工合同》各一份，商务会馆签约代表是刘广辉。因商务会馆拖欠施工款，且商务会馆未进展工商注册，景泰装饰公司以康体俱乐部为被告诉至法院，康体俱乐部应诉，并于XX年1月10日与景泰装饰公司达成庭外和解协议，后景泰装饰公司于XX年1月15日撤诉。商务会馆经营方为康体俱乐部。XX年4月8日，北京象牙海岸国际康体俱乐部变更名称为北京梦潮海岸国际康体俱乐部(即本案原审被告梦潮海岸公司)。一审法院认为：梦潮海岸公司在未经工商登记注册时，使用商务会馆的名称与景泰装饰公司于XX年11月11日和XX年11月21日签订了两份《“易天梭”拉蓬天花吊顶施工合同》，并在XX年1月10日以其登记注册的康体俱乐部与景泰装饰公司达成庭外和解协议。梦潮海岸公司经工商登记注册后，仍以商务会馆的名称与景泰装饰公司于XX年3月14日签订了《“易天梭”拉蓬天花吊顶购销合同》，并按合同约定向景泰装饰公司支付了局部货款。梦潮海岸公司虽否认所支付的局部货款不是该合同货款，但未提供相应证据加以证明，且梦潮海岸公司是商务会馆的经营方。综上，商务会馆于XX年3月14日与景泰装饰公司签订的《“易天梭”拉蓬天花吊顶购销合同》应视为景泰装饰公司与梦潮海岸公司所签，该合同是景泰装饰公司、梦潮海岸公司双方自愿协商达成，不违背国家相关的法律规定，应认定为有效。依法成立的合同，对双方当事人即具有法律约束力，景泰装饰公司、梦潮海岸公司双方均应按照合同，履行合同规定的义务。现景泰装饰公司依约履行了合同义务，并与梦潮海岸公司驻地代表验收签确认了安装拉膜面积，其要求梦潮海岸公司依约履行付款义务和支付迟延付款滞纳金等诉讼恳求，并无不当，法院予以支持。梦潮海岸公司辩称(XX)杜民商初第6号民事判决书认定的是合同约定的价款108000元，而不是景泰装饰公司起诉要求的数额。由于(XX)杜民商初第6号民事判决书并非生效判决，且梦潮海岸公司未提供足以****景泰装饰公司提供的实际履行合同价款的证据，故对梦潮海岸公司的抗辩，法院不予采信。按照《中华人民共和国合同法》第一百五十九条、第一百一十四条的规定，判决如下：一、梦潮海岸公司内给付景泰装饰公司货款86400元;二、梦潮海岸公司给付景泰装饰公司滞纳金50000元。假如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。梦潮海岸公司不服一审讯决，向本院提起上诉，其主要上诉理由为：一、一审违背诉讼管辖的法律规定，致使一案两审。根据____关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》假设干问题的意见)第33条规定，XX年1月28日，商务会馆创办人周丽东就本案审理的合同争议向黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院(以下简称自治县法院)起诉，自治县法院也依法立案并开庭审理。然而，景泰装饰公司却在两个月后(XX年3月27日)就同一合同争议向一审法院起诉。XX年10月15日，自治县法院就本案合同争议依法判决。就本案合同争议，自治县法院管辖在先，一审法院管辖在后，一审法院应将本案移送自治县法院审理。一审强行审理本案违背了法律规定。二、一审断定梦潮海岸公司为原审被告，认定事实不清，适用法律错误。1、一审法院断定梦潮海岸公司为合同甲方，违背诉讼程序。一审法院不但没有将本案移送自治县法院审理，还自行判决认定梦潮海岸公司为合同甲方，该违法认定直接导致该同一个合同争议，两个法院却分别断定合同甲方为两个不同民事主体。2、一审法院断定上诉人为合同甲方，认定事实有误，适用法律错误。第一，从本案合同内容来看，合同启始甲方表述为泰康阳光温泉假日酒店，而合同签章处甲方签章主体却是商务会馆。因此，合同甲方的表述和确认签章可以充分证明，梦潮海岸公司并非本案争议合同的甲方。第二，刘广辉仅是以商务会馆委托代理人的身份签，依法应由商务会馆创办人周丽东承当责任。第三，刘广辉虽然曾申请过梦潮海岸公司的名称，但其将梦潮海岸公司名赞答应别人使用并注册企业法人。按照法律规定，自梦潮海岸公司工商注册完成之日即具有独立企业法人民事主体资格。并且，梦潮海岸公司注册成立后，本案合同甲方签约人仍然不是梦潮海岸公司，由此，该合同责任应由签章责任人承当。第四，合同责任约束的是合同签约方，而合同以外第三人即使参与合同相关活动，只要其没有明确承诺愿意承当合同责任，那么合同签约任何一方无权就合同责任提出要求。梦潮海岸公司虽然曾向景泰装饰公司付过款，但付款行为与本案合同争议无关。虽然景泰装饰公司主张梦潮海岸公司支付的就是本案合同款，但至今没有依法承当举证责任并出具证明佐证。假使按一审认定梦潮海岸公司支付的是本案合同款，该付款行为也仅是代为垫付款项，而非承诺承当合同责任。同理，在本合同签署前，景泰装饰公司曾与商务会馆签署另外两份合同，此后就该局部合同景泰装饰公司起诉梦潮海岸公司，梦潮海岸公司依法应诉并与景泰装饰公司达成庭外和解。但双方达成和解仅表示梦潮海岸公司愿意就该局部合同承当责任，但是对于其他合同责任梦潮海岸公司并没有给予承诺。假如按一审讯决推论，那么任何第三人只要承诺承当一系列彼此独立合同中的某一份合同责任，就必须承当所有合同责任，因此，一审讯决的推定适用法律错误。同时，梦潮海岸公司作为独立的民事主体，只是负责管理由商务会馆的经营活动，而非承诺承当合同责任。一审因梦潮海岸公司为经营者就认定由梦潮海岸公司承当合同责任，属于主观臆断。三、一审法院认定事实存在重大失误。1、景泰装饰公司起诉称合同初定造价为097.5元，但梦潮海岸公司出具的合同上明确写明初定造价为108000元，该事实充分证明景泰装饰公司计算合同款项有误。景泰装饰公司证明合同总价款的证据仅为一张便条，该便条上只有所谓甲方代表伊荣山的签。但是梦潮海岸公司出具的合同中，甲方现场负责人处是空白，并不是景泰装饰公司在自己保存的合同中填写的伊荣山。根据法律规定，签约各方所保存的合同如有差异，那么各方仅受自己保存合同文本的约束。因此，一审法院仅凭借景泰装饰公司单方填写的合同，就武断认定伊荣山为合同甲方现场负责人，并确认总价款便条合法有效，该推定适用法律错误。并且，自治县法院判决已经认定本案合同总价款为108000元。自治县法院判决在先，一审讯决在后，且两份判决中合同总价款不同，一审讯决错误。2、一审讯决就交工期限的认定错误。一审讯决认定景泰装饰公司XX年4月30日履行了供货及安装义务，并据此判决梦潮海岸公司支付滞纳金。但梦潮海岸公司已经出具证据(包括自治县法院判决)证明，景泰装饰公司在自治县法院已经确认延迟半个月完工。综上，梦潮海岸公司恳求二审撤销原判，驳回景泰装饰公司的诉讼恳求，或发回重审，并由景泰设计公司承当本案全部诉讼费用。2023装饰设计合同〔3〕委托方〔甲方〕：_________设计方〔乙方〕：_________甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方进展室内装饰工程设计。为保证工作顺利进展，双方特签订本合同供共同遵守执行。第一条工程概况一、工程地点：_________二、设计内容：_________三、设计面积：_________四、设计规格┌──────┬───────┬───────┬───────┐│文件名称│张数│内容要求│提交时间│├──────┼───────┼───────┼───────┤│││││├──────┼───────┼───────┼───────┤│││││├──────┼───────┼───────┼───────┤│││││├──────┼───────┼───────┼───────┤│││││└──────┴───────┴───────┴───────┘第二条价格、计价和支付方式、时间一、本工程设计费为人民币〔大写〕_________元。二、本工程设计费按：每平方米设计费_________元。建筑面积平方米×元／平方米=_________元。三、付款方式：1．合同一经签订，甲方3天内应付首期款合同总额_________％，计_________元。2．乙方提交设计方案，甲方3天内应付款合同总额_________％，计_________元。3．设计图纸完成提交后，甲方3天内付清设计余款合同总额_________％，计_________元。4．如有增加设计工程，设计费另计。第三条违约责任：1．合同经双方签生效后，任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致后重新补订协议。2．甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提供资料作较大修改以致造成乙方设计需返工时，双方须另行协商，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。3．甲方应按本合同第二条规定的金额和时间向乙方支付费用，甲方假如逾期付费超过10天以上，乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方，直至终止合同。合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。4．合同生效后，在合同履行期间，乙方逾期完成委托任务，应向甲方支付违约金合同总额的_________％。5．甲方擅自解除合同，乙方收取的设计费不予返还甲方。乙方擅自解除合同，乙方应付还甲方双倍设计费。第四条争议解议1．合同履行期间如发生争议，双方协商友好解决。2．协商不成，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第五条未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的设计图纸，方案文件向第三方复制或转让。如发生以上侵权行为，乙方有权索赔。第六条合同生效1．本合同由甲、乙双方盖章、签后生效。2．补充合同与本合同具有同等法律效力。3．本合同签订后不得转包。甲方〔盖章〕：_________乙方〔盖章〕：_________代表〔签〕：_________代表〔签〕：__________________年____月____日_________年____月____日装饰设计合同〔4〕甲方：_________乙方：_________兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅，双方应设计事宜达成以下协议：一、甲方将房屋委托乙方设计，乙方将根据甲方的要求，结合设计原理在甲方提供所有资料_________日内绘出平面布置图。二、甲方确认平面方案，确认后，甲、乙双方签订本设计委托书，同时，甲方交付首期设计定金，金额为总设计费的_________%。(设计费收取标准详见第六条)，乙方下现场实地尽寸复合。三、签约后，乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。四、设计内容：设计平面方案图，全部施工图。含配套专业：体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图，与业主沟通，审核后，双方签定稿。五、乙方根据立面方案制作效果图，(效果图制作收取标准详见第七条)。六、图纸装裱要求：乙方交付壹套a3设计图纸，超出局部费用甲方自理，甲方结清设计尾款。七、设计费收取标准：平面_________元/平方米，复式_________元/平方米，别墅_________元/平方米，本套私宅总设计费大写：_________(小写_________元)，签定本协议时，甲方需交付设计定金大写：_________(小写_________元)，余款于乙方交付整套a3设计图纸时结清。八、效果图制作收取标准：标准客厅_________元/张，复式_________元/张，卧室_________元/张，本套私宅效果图制作费大写：_________(小写_________元)。1.甲方(1)按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交根底资料及文件，并对其完好性，正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违背国家有关标准进展设计。(2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限，_________天以内的，乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_________天以上的，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。(3)甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。(4)在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开场设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开场设计工作的，甲方应根据业乙方已进展的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。(5)甲方必须按合同规定支付定金，收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金，乙方有权推延设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。(6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承当应支付金额_________%的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过_________天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。(7)甲方要求乙方比合同规定时间提早交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。(1)乙方应按国家规定和合同约定的技术标准，标准进展设计，按本合同第六条规定的内容，时间及份数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。(2)设计合理使用年限为_________年。(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失局部的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的_________%，总额不得超过总设计费。(4)由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的_________%。(5)合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还发包人已支付的定金。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签后生效。甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________代表人(签)：_________代表人(签)：__________________年____月____日_________年____月____日设计合同范本〔委托〕甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方承受甲方的委托，就等事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：一、委托事项：甲方委托乙方为其公司进展二、委托设计费用：设计费用总共为：人民币______元，(大写：_______圆整)。三、付款方式：1、甲方需在合同签订时付设计费人民币_____元，(大写：_______圆整)。2、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方时，甲方需付设计费人民币______元，(大写：______圆整)。四、乙方设计作品的时间、交付方式：1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。2、乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。五、知识产权约定：1、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。六、双方的权利义务：甲方权利：1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;甲方义务：1、甲方有义务支付合同约定的相关费用;2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;乙方权利：1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：乙方义务：1、乙方需按照甲方的要求进展作品设计。2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。七、违约责任：1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。2、乙方如无正当理由提早终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。八、合同生效：本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。甲方：______________________乙方：甲方代表签名：__________________乙方代表签名：日期：______________________日期：设计装修合同范本范文(3篇)甲方：乙方：甲方座落在余井北街商住楼()幢外墙装修工程由乙方承当施工，经双方协商达成如下意见：一、工程性质：由乙方包工包料(双包)。二、施工工艺：刮白水泥两遍，砂纸打磨一遍，外墙漆两遍(白色)。三、质量要求：不起皮、不脱落、光亮、中档以上外墙漆。保质期三年(期内包修)。四、工程造价：每平方米玖元玖角(9.9元/m2)，按实际完成面积计算工程款。五、付款方式：工程完毕验收后付总额的，余额作为质量保证金在前付清。六、平安：按施工标准操作，一切平安责任乙方负责。七、甲方工地现有脚手架，乙方可借用施工，检查加固平安由乙方自行负责。八、工期：自开工之日起天内完成工程任务。九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。甲方：乙方：年月日发包方〔签章〕〔以下称甲方〕地址：联络：承包方〔签章〕〔以下称乙方〕地址：联络：乙方承包甲方〔〕装修工程，为了明确双方责任及义务，保证施工顺利进展，双方在平等、自愿、协商一致的根底上按照《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰工程承包合同条例》的规定，并结合本工程详细情况，双方经友好协商，达成如下协议：第一条：工程概况工程地点：工程内容：室内/室外装饰工程；承包方式：乙方包工包料；工程造价：总承包价人民币〔大写〕元施工工期：本工程暂定自年月日开工，于年月日开工，总工期为日历天；另质保期限为个月，从双方签字验收合格之日起算。第二条：施工图纸等2。1甲方进展设计，并向乙方提供施工方案、施工说明。第三条：工程变更和终止3。1工程工程及施工方式如需变更，双方应协商一致签定《工程工程变更单》，同时调整相关工期。3。2工程量变化和设计变更〔1〕所有的设计变更和工程量的增减，甲乙双方必须进展书面签订《工程工程变更单》，否那么该变更单无效。〔2〕甲方变更设计或非乙方原因使工程变更，由此增加的工程费用那么由甲方支付。〔3〕乙方私自进展工程变更，由此增加的工程费用由乙方自付；如造成甲方损失的，还须另行赔偿。〔4〕《工程工程变更单》签定后作为本合同的附件和组成局部。3。3合同终止〔1〕因不可抗力及政府行政行为导致本合同无法进展、或合同目的无法实现的情况出现，双方都可以书面提出解除本合同，并进展结算后双方签署结算单，本合同终止；〔2〕甲、乙方协商一致，可以变更或解除本合同；〔3〕因一方的违约行为，相对方根据约定终止本合同的；〔4〕本合同履行期限届满自行终止；〔5〕本合同依法解除。第四条：工期延误4。1以下原因造成开工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：〔1〕工程量变化和设计变更；〔2〕不可抗力因素；〔3〕甲方同意工期顺延的其他情况。4。2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。4。3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。4。4因乙方原因不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期顺延，乙方应赔偿由此造成的甲方损失，另须承当违约责任。第五条：双方权利与义务5。1甲方负责解决施工用电、水、道路畅通及消防等法定相关手续。5。2甲方按照合同约定的方式支付工程装修款。5。3甲方有权对乙方的施工提出整改意见。5。4乙方应于本合同签订后2日内安排人员进场施工。5。5乙方应按照双方确认的工程报价单所列品牌、材料购置装修材料，如确需变更、增加品牌、材料等与报价单不符的，须经甲方书面同意，否那么甲方有权回绝支付该材料费用；5。6乙方应标准、平安施工，保质保量。如施工过程中导致的平安事故与甲方无关，甲方的协助、配合工作不免除或减轻任何乙方应承当的责任，如第三人依法向甲方主张权利，甲方承当后可向乙方追偿；5。7乙方应积极主动与甲方配合，对甲方提出的合理意见，要在合理时限内完成整改。5。8乙方在完成房屋装修，交付甲方前应负责安保工作，并清理好场地；5。9甲方在本合同期限内，发现因乙方施工工程质量不符合合同规定的，乙方应在接甲方通知后合理时限内免费完成修理或返工。第六条：工程结算及工程款支付方式委托代理人：委托代理人：发包方(简称甲方)：_______________承包方(简称乙方)：_______________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、中华人民共和国建立部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行方法》以及其他有关法律法规规定的原那么，为保护双方的合法权益，结合本工程的详细情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。2、装饰施工地点：__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。3、住房构造：_____房型____房___厅___套，施工面积___平方米。4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。5、承包方式：_____(包工包料、清包工、局部承包)。6、总价款：￥____元，大写(人民币)：_____其中：材料费：__