装修合同示范文本精选(5篇)

第页共页装修合同示范文本精选(5篇)装修合同示范文本精选(5篇)。装修合同示范文本【篇一】甲方〔单位〕：____________________乙方〔工人〕：____________________根据《中华人民共和国劳动法》以及有关法律、法规和政策的规定，经双方平等协商，订立本劳动合同一、使用岗位及期限甲方聘用乙方在________岗位工作。使用期限为。即自____年____月____日起至____年____月____日止。其中，从生效日起的首三个月为试用期，试用期为____年____月____日至____年____月____日。二、工作内容〔一〕乙方同意按甲方工作需要，在________岗位工作，履行职责，完成任务。〔二〕乙方应遵守甲方依法制定的管理制度。三、劳动保护和工作条件〔一〕甲乙双方都必须严格执行国家有关工作时间、劳动保护、平安卫生等规定。甲方应为乙方提供符合规定的工作条件。乙方应严格遵守各项平安操作规程。〔二〕甲方应当向乙方提供符合国家规定的劳动平安卫生条件，和必要劳动保护用品，以保证乙方在平安安康的环境下工作。〔三〕假如乙方的工作内容涉及职业危害，那么甲方应向乙方如实告知该等职业危害及可能发生的后果，并且应当依法采取相应的防护措施。并将对乙方进展专门的培训或教育。乙方应该认真参加甲方组织的`各项必要的教育培训。〔四〕甲方根据乙方岗位的实际实际情况，依法定期或在必要时安排乙方进展身体安康检查。四、工作报酬〔一〕乙方月工资〔工资已包含五险一金费用，乙方拿到工资后自行到相关部门办理相关手续〕为____元。〔二〕甲方支付给乙方的奖金、津贴等其他费用，按甲方有关制度确定并支付。五、工作纪律甲乙双方应严格遵守法律、法规、规章和政策。甲方制定的各项详细的内部管理制度必须合法。乙方应服从甲方的管理。六、劳动合同变更、终止、解除的条件〔一〕劳动合同确需变更的，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。〔二〕劳动合同期满或者甲乙双方约定的合同终止条件出现，劳动合同即行终止。经双方同意，可续签劳动合同。〔三〕乙方有以下情况之一的，甲方可以解除劳动合同：1、在使用期内被证明不符合使用条件的；2、旷工或者无正当理由逾期不归，经批评教育无效，旷工时间连续超过____天的；3、严重渎职、渎职或违法乱纪，对甲方利益造成重大损害的。〔四〕有以下情况之一的，甲方可以解除劳动合同，但是应当提早____日以书面形式通知乙方：1、乙方患病或非因公〔工〕负伤，医疗期满后不能从事原工作的；2、乙方不能胜任岗位工作，经培训后也不能胜任的。3、劳动合同订立时所根据的客观情况发生变化，致使原合同无法履行，经甲乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。〔五〕有以下情况之一的，甲方不得根据本条第〔四〕款的规定解除或终止劳动合同：1、乙方患病或者负伤在医疗期内的；2、乙方因公负伤并被确认丧失或局部丧失工作才能的；3、国家法律、法规另有规定的。〔六〕乙方在聘期内劳动教养以及被判刑的，劳动合同自行解除。〔七〕乙方提出解除劳动合同的，应当提早____日以书面形式通知甲方。〔八〕有以下情况之一的，乙方可以随时提出解劳动用合同：1、在使用期内，甲方未支付工资的；2、甲方未按照劳动合同约定支付工作报酬或者提供工作条件的；3、以欺诈、胁迫手段或乘人之危使乙方违犯真实意思订立本合同，从而导致本合同无效的；4、以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的，或者违章指挥、强令冒险作业危及乙方人身平安的；5、甲方在本合同中免除自己的法定责任、排除乙方权利的；6、甲方违背法律、行政法规强迫性规定的；7、国家法律、法规另有规定的。〔九〕经甲乙双方协商一致，劳动合同可以解除。七、违背劳动合同的责任甲乙双方违背合同规定，均应承当相应的违约责任。违约内容在第八条中约定。造成对方经济损失的，还应按实际损失承当经济赔偿责任。本合同条款与法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度相抵触的，以及本合同未尽事宜，均按法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度执行。本合同依法订立后，双方必须严格履行。本合同履行中发生争议，经甲乙双方自行协商或上级主管部门调解未能达成协议的，可以向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。其他未尽事宜请参阅公司各项规章管理制度。本合同一式三份，甲乙双方及人力资部各执一份。甲方〔盖章〕__________乙方〔盖章〕___________________年____月____日_________年____月____日装修合同示范文本【篇二】发包人：〔以下简称甲方〕承包人：(以下简称乙方〕地址：地址：：委托代理人：：施工负责人：：按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：___________________。1.2工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工工程确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。1.3工程承包方式：双方商定采取以下第___种承包方式。(1)承包人包工、包料(2)承包人包工、局部包料，发包人提供局部材料(3)承包人包工、发包人包料1.4合同价款：本合同工程造价为(大写)：____________元第二条施工图纸双方商定施工图纸采取以下第___种方式提供：(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份第三条发包人义务3.1开工前____天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原那么;3.2提供施工期间的水、电;3.4不拆动室内承重构造，如需拆改原建筑的非承重构造或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;3.5施工期间发包人仍需局部使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;3.6参与工程质量和施工进度的监视，负责材料进场、开工验收。第四条承包人义务4.1施工中严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程;4.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;4.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;4.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第五条工程变更工程工程及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。第六条材料的提供6.1由发包人提供的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;6.2由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并承受发包人检验。第七条工期延误7.1对以下原因造成开工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：(1)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他情况。7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承当，工期顺延。7.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承当，工期不顺延。第八条工程款支付方式8.1双方约定按以下第____种方式支付工程款：(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：(2)其他支付方式。8.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。第九条违约责任9.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违背国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。9.2未办理验收手续，发包人提早使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。9.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。9.4由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的依法向人民法院提起诉讼。第十一条几项详细规定11.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。11.2施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。工程开工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用。11.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。第十二条其他约定事项：第十三条附那么13.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。13.2本合同签订后工程不得转包。13.3本合同一式____份，双方各执____份，____部门____份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日装修合同示范文本【篇三】办公室装修细节之一，风格在亮堂整洁，办公室是一个办公场所，所以在装修上一定要强调严谨，精致，而且还要结合不同的行业特点，装修出一个企业的特色，突出企业的精神。办公室的装修细节之二，也应该注意消防方面的工作，假如办公室想要吊顶，一定要注意室内的喷淋口，应把喷淋口与室内顶部的间隔拉开一定的间隔，所以装修办公室一定要找专业的装修公司，才能放心。办公室装修细节之三，所用到的装修色彩一定要合理，因为办公室是人们最用脑的场所，假如环境不好，就会影响办公人员的心情，以致达不到工作效率。所以在办公室装修的前期一定做好准备，一个完好、统一而又美观的办公环境，也能增加客户的信任感，也能让工作人员在心理和精神上感觉满足。合同样本发包方(以下简称甲方)：_____________委托代理人(姓名)：__________身份证号：____________________联络：_______________承包方(以下简称乙方)：__________单位地址：____________________委托代理人：__________联络：____________________施工队负责人：__________联络：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合西安市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：______________________________1.2工程装饰装修面积：______________________1.3工程户型：____________________1.4工程承包，采取下次第_____种方式：(1)乙方包工、包全部材料(2)乙方包工、包局部材料，甲方提供其余局部材料1.6工程期限____日(以水电工作完毕的第二天起计算)开工日期：______年___月___日开工日期：______年___月___日1.7工程款和工程预算表：(1)工程款：本合同工程造价(人民币)__________________金额大写：__________________(2)工程预算表应当以《家庭装饰工程参考价格》为根据，根据市场经济运作规那么，本着优质优价的原那么由双方约定，作为本合同的附件。(3)工程预算表应当与材料质量标准、制作工艺配套编制共同作为确定工程款的根据。第二条甲方工作2.1开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原那么。2.2无偿提供施工过程的水、电以及其他约定必要的条件保障。2.3负责在物业部门办理开工手续，支付所有相关费用并交纳物业部门收取的所有押金。2.4遵守物业管理部门的各项规章制度。2.5负责协调现场施工队与邻里之间的关系。2.6参与工程质量施工进度的监视，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、开工验收。2.7乙方对甲方提供的《工程预算表》，本合同书，以及工程所设计的设计方案及相关材料负有保密责任。第三条乙方工作3.1施工中严格执行施工标准、平安操作标准、防水规定、质量标准，按期、保质完成合同约定的工程内容。3.2严格执行市建立行政主管部门施工现场管理规定;(1)无有关房屋管理部门和物业管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重构造，不得加大楼地面载荷，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。(2)不得扰民及污染环境。(3)负责工程成品、设备和居室留存家具的保护。(4)保证居室内上、下水管道的畅通和卫生间的清洁。(5)保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。3.3应甲方要求，如实告知甲方本合同签定及履行过程中设计的各种标准、标准、设计书，参考价格等有关资料以便查阅。3.4负责协调现场施工队与邻里之间的关系。第四条工程变更4.1在工程期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由合同双方共同协商变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为开工结算和顺延工期的根据。4.2工程施工中如有工程增减或需要变动，详见本合同附件一《工程预算表》，双方签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增建工程的价款，当场结清。第五条工期延误5.1对以下原因造成开工的日期延误，经甲方确认，工期应当顺延;(1)工程量变化或设计变更;(2)不可抗力;(3)甲方同意工期顺延的其他情况。装修合同示范文本(篇四)甲方：乙方：经双方友好协商，甲方同意将一、施工装修期限：从年月日至年月日。二、装修范围：室内：室外：三、装修预结算1、按第二项装修范围室内工程2、室外工程3、结算按实际完成量为准，含管理费在内总体不超过人民币万元.4、乙方受甲方委托代购置的工程，按实际采购总额向甲方报账。四、支付方式所有装修费用由乙方先行垫付，工程标准按甲方的要求进展施工，待工程全面完成后，乙方向甲方提供实际工程结算明细单，甲方在接到乙方明细结算单一个月内完成审核，审核无误后，一周内向乙方支付总工程额的85%，在甲方入住起半年内将剩余工程款支付给乙方。五、平安责任本屋装修期间，工人日常工作由乙方负责，做到文明施工，平安消费，装修期内平安责任由乙方完全承当，与甲方无关。六、甲方责任甲方应及时与乙方协商施工方案，协助乙方办理各项审批手续。七、乙方责任乙方应在工期内保质、保量、平安消费，装修期限内完成所有的装修工程，在保修期一年内免费提供优质的维修、保养效劳。八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均有同等的法律效力，双方签字生效。甲方签名：乙方签名：年月日装修合同示范文本(篇五)委托方(甲方)：____________承接方(乙方)：____________甲方双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进展居家装修，为保证工程顺利进展，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：装修概况1、工程地址：____________________________________;2、居室规格：____________________________________;3、施工内容：____________________________________;4、装修开工日期：________________年________月________日开工日期：________________年________月________日工程总天数____________天第二条：装修价款1、工程价款(金额大写)________元2、增项局部(金额大写)________元第三条：质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称经双方认可;2、工程验收标准以国家标准为验收标准;3、施工中甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认增加的费用应另签补充协议。第四条：付款方式1、装修硬装完成，经甲方验收合格，甲方付工程款的________%;家具电器进场后经甲方验收合格，甲方付清剩余款项;2、甲方付清工程款，乙方应开具保修卡及收据，向甲方办理移交。第五条：违约责任1、合同生效后在整装范围内假设乙方达不到甲方合理要求，在甲方要求整改后仍达不到甲方要求甲方有权单方面终止合同并回绝支付装修款项;2、乙方在规定时间内未完成装修工程造成工程逾期，每逾期一天，乙方应赔付甲方每天50元逾期费用，该费用甲方在结算工程款中扣除;3、如乙方逾期超过30天那么甲方可单方面终止合同并回绝支付装修费用;4、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同后，可视本合同解除。第六条：合同生效1、本合同由双方签字盖章后生效;2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份;3、本合同附件以及补充协议同本合具有同等效力。甲方(业主)：____________乙方：____________：____________：____________日期：____________日期：____________2023装修合同示范文本[装修合同]装修合同示范文本，装修申请：业主用户的室内装修，须于装修入场前15天向大厦物业管理公司业务部门书面申请，并提交装修方案。装修方案包括以下资料：一、_________大厦的物业管理包括装修管理，由_________物业管理公司承当。二、装修申请：业主用户的室内装修，须于装修入场前15天向大厦物业管理公司业务部门书面申请，并提交装修方案。装修方案包括以下资料：〔1〕装修平面图；〔2〕装修用料，如天花、隔墙、地面等的用料；〔3〕照明系统和电布线图；〔4〕给排水系统要求；〔5〕需要新做或更改的中央设备系统；〔6〕维修检查出口的位置；〔7〕天花平面设计图；〔8〕各立面图；〔9〕橱窗及招牌的设计〔包括字体、店徽的设计〕。三、审批装修方案物业管理公司在收到业主用户的装修方案后7天内予以答复。对不合标准或资料不全的，业主用户按要求进展修改，重新提交审批。四、装修按金为保证装修期间清理废物，不损坏大厦共用设备设施、不违背装修管理规定，业主用户的装修须交一定数额的按金，按金标准根据装修工程量大小而定，但每个房间〔商铺〕最少不低于_________元。装修工程完后经管理公司确认无任何扣罚之处，按金悉数退还〔不生息〕。如装修工程有扣罚赔偿行为，在扣除应罚应赔款后的余数退还业主用户；假如按金缺乏以支付所有费用，管理公司有权追收缺乏金额。五、装修监管费及水电费业主用户进展装修工程须向管理公司支付装修监管费，用于消防平安、场地及设备的保护、电梯的使用、公共平安、场地清洁、施工监管等方面的支出。装修监管费的标准相当于最终方案总工程价款的5%，最少不低于建筑面积10元平方米。装修期间所发生的水电费用由业主用户支付。六、保险为防止装修期间的施工可能出现的事故而招致损失，管理公司视装修工程情况可要求业主用户购置装修工程的保险，包括火险、公共责任险等。七、防火负责人业主用户应指定装修施工单位的负责人为防火责任人，并在防火责任书上签字。八、装修施工责任承诺书业主用户在装修申请获批准之前，须在装修施工责任承诺书上签字，承诺遵守本装修指南所列的全部规定。九、装修施工答应证业主用户按土建规；定提交装修方案，缴交装修费用，在承诺书上签字后，管理公司向业主用户出具装修施工答应证。十、装修工作开场业主用户领取装修答应证后即可办理施工人员出入证、材料运进等，装修工程便可开场。十一、装修验收装修工程完工后，业主用户应书面通知管理公司验收。管理公司检查装修工程是否符合装修方案的要求，施工中有没有违背装修守那么，费用有否缴足等等。如无问题，即予验收通过，退还装修按金。十二、装修守那么业主用户的室内装修，必须遵守以下规定：〔1〕所有消防、空调、给排水及煤气的施工，必须由管理公司指定的施工单位进展。请与管理公司联络，以获得指定施工单位的。〔2〕喷淋系统一般不予改动，如遇特殊情况必须改动时，要符合现行消防设计标准。管理公司收取配合施工作业的管理费，并要求在限定时间内完成。〔3〕所有电器的安装都应遵照市供电局的有关规定，所有电线一定要保护在镀锌管内，而未征得管理公司同意，绝对不得将电线直接嵌入大厦的任何局部。〔4〕除了大厦所提供的招牌灯箱位置外，其他位置一律不可以装设店徽或标牌。招牌的设计方案必须得到管理公司的审批。〔5〕不得安装面向公共走廊或会对其他商户或顾客造成骚扰或影响的音响。〔6〕所有门不得敞开伸入到一般的公共地方，包括走廊或电梯厅。〔7〕所有装修不能影响建筑物外观，装修不能凸出于公共走廊。〔8〕假设改动房间，如隔断，不能影响空调回风。〔9〕除得到管理公司批准外，所有内部隔墙应是重量轻和于式构造的，尽量采用防火材料，符合防火要求。〔10〕不能更改任何消防卷帘。〔11〕所有装修或家具不能在消防卷帘的上下方或阻挡消防卷帘开关箱或导轨。〔12〕不能阻挡消防通道、走火门、紧急出路灯箱、消防栓。〔13〕不能阻挡空调机房的回风及进出空调机房的通道和维修空间。〔14〕不能改变防烟门、玻璃门的功能、位置。〔15〕吊顶如不是上人吊顶，应在每一个风问、每一个盘管风机、每一个水管闲掣、每一个消防卷帘的马达及电箱下加检查口。〔16〕不得在玻璃幕墙构造上打孔或粘贴任何类型的设施。一切装置不得触到幕墙系统的构造组件或任何一局部。紧靠幕墙的商铺内间隔不得固定在幕墙系统上。〔17〕在未获得管理公司的书面批准下，不得挖槽、切割、砍凿或雕刻构造楼面以及与邻铺共同之隔墙。〔18〕业主用户应在施工前获得所有____部门的一切有关批准，特别是消防局的有关批准。〔19〕任何管理公司的审批，无论如何并不代表对方案中的技术参数的认可，同时管理公司也不保证方案中所选设备材料的规格性能及效果。设备与材料如发生问题而引致任何后果，概由业主用户负责。〔20〕业主用户应对房墙铺完工后的情况负责，即使按审批方案完工后发现其房滴铺空调通风或其他系统影响别人或整体系统运作，管理公司仍可责令其作相应修正。〔21〕在开场任何施工前，必须把所有参予施工人员的姓名、住址和身份证号码等资料交给管理公司，并须随时补充更改以保证准确完全。〔22〕所有施工必须严格按照已审批图纸及说明完成，至管理公司满意为准。而所选施工单位必须由管理公司批准。〔23〕业主用户应确保承造商不会造成大厦的设备、设施及装修的任何损坏，如有任何损坏，无论意外与否，将由管理公司安排管理，刚修理的费用将由业主佣户负责支付。〔24〕于施工前及期间，房满铺外必须张贴由管理公司发出的批准装修通知书〔答应证〕，以便管理公司人员检查。〔25〕业主棚户在施工期内应对房墙铺内的保安负责。〔26〕施工需要动火或烧焊时，必须事先到管理公同办理动火证，并按消防管理制度执行，对电器设备的使用，也应按规定操作。〔27〕无论什么时候，如需在公共设施内进展施工，必须事前得到管理公司的书面批准。而且应提供和安装良好的、坚实的防范设施，以防带来受伤损害。〔28〕施工过程中，所有的材料、工具及废物等在任何时候都必须限制在房间〔商铺〕内，不得阻塞公共走廊或任何公共地方。〔29〕所有发出噪音、震动或难闻气味的工程，材料的运送。废物的运出，必须按管理公司安排的时间进展，不得扰及大厦其他业主。〔30〕所有房商铺内的废物必须每天晚上于指定时间内清出。〔31〕只有货梯〔或管理公司偶然指定的其他电梯〕才可用来运输材料、废物。无论在任何情况下，工人未经管理公司同意，不得使用任何电扶梯；不得使用金属轭运货车。〔32〕装修期间，所有回风嘴必须封闭，房间大门亦需关闭。〔33〕所有装入的家具都应在大厦外预制组合和上漆。一切在房间〔商铺〕内的油漆工作或其他施工，如管理公司认为可能会影响其他房墙铺，必须在公司正常营业时间外或由管理公司指定的日期完成。〔34〕业主用户需对所聘请的施工人员的行为负责并加以约束。〔35〕施工人员需着装整齐，不得赤足，不得穿背心、拖鞋，不得在非工作区逗留，不得随地吐痰，不得在公共地方吸烟及扔烟蒂，不得高声喧哗，不得打闹，不得听任何放音设备〔如收音机〕，绝对制止赌博酗酒。〔36〕装修完成后，业主用户必须以书面形式通知管理公司，以便安排作最后检查。〔37〕如发现装修未依审批图纸施工或未能符合管理公司的要求，业主用户将获得通知并需负责进展更改。〔38〕如业主棚户的装修工程经管理公司认可满意后，将获签发装修工程完美开工证明书。十三、装修程序概要〔1〕收取《装修指南》、问卷、图纸等。〔2〕如有必要，可要求管理公司人员与业主用户的设计师/承造商进展会谈。〔3〕装修方案的图纸及技术资料、已填写的承诺书及问卷、该缴付的费用及装修按金交到管理公司。〔4〕收取装修方案的审批同意书。〔5〕施工人员交到管理公司。〔6〕装修工程开场。〔7〕装修工程完成后书面通知管理公司。〔8〕由管理公司人员最后检查。假如装修工程到达管理公司要求，可获通知收回装修按金余数。2023装修合同示范文本一、_________大厦的物业管理包括装修管理，由_________物业管理公司承当。二、装修申请：业主用户的室内装修，须于装修入场前15天向大厦物业管理公司业务部门书面申请，并提交装修方案。装修方案包括以下资料：〔1〕装修平面图；〔2〕装修用料，如天花、隔墙、地面等的用料；〔3〕照明系统和电布线图；〔4〕给排水系统要求；〔5〕需要新做或更改的中央设备系统；〔6〕维修检查出口的位置；〔7〕天花平面设计图；〔8〕各立面图；〔9〕橱窗及招牌的设计〔包括字体、店徽的设计〕。三、审批装修方案物业管理公司在收到业主用户的装修方案后7天内予以答复。对不合标准或资料不全的，业主用户按要求进展修改，重新提交审批。四、装修按金为保证装修期间清理废物，不损坏大厦共用设备设施、不违背装修管理规定，业主用户的装修须交一定数额的按金，按金标准根据装修工程量大小而定，但每个房间〔商铺〕最少不低于_________元。装修工程完后经管理公司确认无任何扣罚之处，按金悉数退还〔不生息〕。如装修工程有扣罚赔偿行为，在扣除应罚应赔款后的余数退还业主用户；假如按金缺乏以支付所有费用，管理公司有权追收缺乏金额。五、装修监管费及水电费业主用户进展装修工程须向管理公司支付装修监管费，用于消防平安、场地及设备的保护、电梯的使用、公共平安、场地清洁、施工监管等方面的支出。装修监管费的标准相当于最终方案总工程价款的5%，最少不低于建筑面积10元平方米。装修期间所发生的水电费用由业主用户支付。六、保险为防止装修期间的施工可能出现的事故而招致损失，管理公司视装修工程情况可要求业主用户购置装修工程的保险，包括火险、公共责任险等。七、防火负责人业主用户应指定装修施工单位的负责人为防火责任人，并在防火责任书上签字。八、装修施工责任承诺书业主用户在装修申请获批准之前，须在装修施工责任承诺书上签字，承诺遵守本装修指南所列的全部规定。九、装修施工答应证业主用户按土建规；定提交装修方案，缴交装修费用，在承诺书上签字后，管理公司向业主用户出具装修施工答应证。十、装修工作开场业主用户领取装修答应证后即可办理施工人员出入证、材料运进等，装修工程便可开场。十一、装修验收装修工程完工后，业主用户应书面通知管理公司验收。管理公司检查装修工程是否符合装修方案的要求，施工中有没有违背装修守那么，费用有否缴足等等。如无问题，即予验收通过，退还装修按金。十二、装修守那么业主用户的室内装修，必须遵守以下规定：〔1〕所有消防、空调、给排水及煤气的施工，必须由管理公司指定的施工单位进展。请与管理公司联络，以获得指定施工单位的。〔2〕喷淋系统一般不予改动，如遇特殊情况必须改动时，要符合现行消防设计标准。管理公司收取配合施工作业的管理费，并要求在限定时间内完成。〔3〕所有电器的安装都应遵照市供电局的有关规定，所有电线一定要保护在镀锌管内，而未征得管理公司同意，绝对不得将电线直接嵌入大厦的任何局部。〔4〕除了大厦所提供的招牌灯箱位置外，其他位置一律不可以装设店徽或标牌。招牌的设计方案必须得到管理公司的审批。〔5〕不得安装面向公共走廊或会对其他商户或顾客造成骚扰或影响的音响。〔6〕所有门不得敞开伸入到一般的公共地方，包括走廊或电梯厅。〔7〕所有装修不能影响建筑物外观，装修不能凸出于公共走廊。〔8〕假设改动房间，如隔断，不能影响空调回风。〔9〕除得到管理公司批准外，所有内部隔墙应是重量轻和于式构造的，尽量采用防火材料，符合防火要求。〔10〕不能更改任何消防卷帘。〔11〕所有装修或家具不能在消防卷帘的上下方或阻挡消防卷帘开关箱或导轨。〔12〕不能阻挡消防通道、走火门、紧急出路灯箱、消防栓。〔13〕不能阻挡空调机房的回风及进出空调机房的通道和维修空间。〔14〕不能改变防烟门、玻璃门的功能、位置。〔15〕吊顶如不是上人吊顶，应在每一个风问、每一个盘管风机、每一个水管闲掣、每一个消防卷帘的马达及电箱下加检查口。〔16〕不得在玻璃幕墙构造上打孔或粘贴任何类型的设施。一切装置不得触到幕墙系统的构造组件或任何一局部。紧靠幕墙的商铺内间隔不得固定在幕墙系统上。〔17〕在未获得管理公司的书面批准下，不得挖槽、切割、砍凿或雕刻构造楼面以及与邻铺共同之隔墙。〔18〕业主用户应在施工前获得所有____部门的一切有关批准，特别是消防局的有关批准。〔19〕任何管理公司的审批，无论如何并不代表对方案中的技术参数的认可，同时管理公司也不保证方案中所选设备材料的规格性能及效果。设备与材料如发生问题而引致任何后果，概由业主用户负责。〔20〕业主用户应对房墙铺完工后的情况负责，即使按审批方案完工后发现其房滴铺空调通风或其他系统影响别人或整体系统运作，管理公司仍可责令其作相应修正。〔21〕在开场任何施工前，必须把所有参予施工人员的姓名、住址和身份证号码等资料交给管理公司，并须随时补充更改以保证准确完全。〔22〕所有施工必须严格按照已审批图纸及说明完成，至管理公司满意为准。而所选施工单位必须由管理公司批准。〔23〕业主用户应确保承造商不会造成大厦的设备、设施及装修的任何损坏，如有任何损坏，无论意外与否，将由管理公司安排管理，刚修理的费用将由业主佣户负责支付。〔24〕于施工前及期间，房满铺外必须张贴由管理公司发出的批准装修通知书〔答应证〕，以便管理公司人员检查。〔25〕业主棚户在施工期内应对房墙铺内的保安负责。〔26〕施工需要动火或烧焊时，必须事先到管理公同办理动火证，并按消防管理制度执行，对电器设备的使用，也应按规定操作。〔27〕无论什么时候，如需在公共设施内进展施工，必须事前得到管理公司的书面批准。而且应提供和安装良好的、坚实的防范设施，以防带来受伤损害。〔28〕施工过程中，所有的材料、工具及废物等在任何时候都必须限制在房间〔商铺〕内，不得阻塞公共走廊或任何公共地方。〔29〕所有发出噪音、震动或难闻气味的工程，材料的运送。废物的运出，必须按管理公司安排的时间进展，不得扰及大厦其他业主。〔30〕所有房商铺内的废物必须每天晚上于指定时间内清出。〔31〕只有货梯〔或管理公司偶然指定的其他电梯〕才可用来运输材料、废物。无论在任何情况下，工人未经管理公司同意，不得使用任何电扶梯；不得使用金属轭运货车。〔32〕装修期间，所有回风嘴必须封闭，房间大门亦需关闭。〔33〕所有装入的家具都应在大厦外预制组合和上漆。一切在房间〔商铺〕内的油漆工作或其他施工，如管理公司认为可能会影响其他房墙铺，必须在公司正常营业时间外或由管理公司指定的日期完成。〔34〕业主用户需对所聘请的施工人员的行为负责并加以约束。〔35〕施工人员需着装整齐，不得赤足，不得穿背心、拖鞋，不得在非工作区逗留，不得随地吐痰，不得在公共地方吸烟及扔烟蒂，不得高声喧哗，不得打闹，不得听任何放音设备〔如收音机〕，绝对制止赌博酗酒。〔36〕装修完成后，业主用户必须以书面形式通知管理公司，以便安排作最后检查。〔37〕如发现装修未依审批图纸施工或未能符合管理公司的要求，业主用户将获得通知并需负责进展更改。〔38〕如业主棚户的装修工程经管理公司认可满意后，将获签发装修工程完美开工证明书。十三、装修程序概要〔1〕收取《装修指南》、问卷、图纸等。〔2〕如有必要，可要求管理公司人员与业主用户的设计师/承造商进展会谈。〔3〕装修方案的图纸及技术资料、已填写的承诺书及问卷、该缴付的费用及装修按金交到管理公司。〔4〕收取装修方案的审批同意书。〔5〕施工人员交到管理公司。〔6〕装修工程开场。〔7〕装修工程完成后书面通知管理公司。〔8〕由管理公司人员最后检查。假如装修工程到达管理公司要求，可获通知收回装修按金余数。房屋装修合同示范文本【编辑寄语】为了启迪大家，合同范本网为您准备了关于房屋装修合同示范文本的文章，欢送查阅！！一、_________大厦的物业管理包括装修管理，由_________物业管理公司承当。二、装修申请：业主用户的室内装修，须于装修入场前15天向大厦物业管理公司业务部门书面申请，并提交装修方案。装修方案包括以下资料：(1)装修平面图;(2)装修用料，如天花、隔墙、地面等的用料;(3)照明系统和电布线图;(4)给排水系统要求;(5)需要新做或更改的中央设备系统;(6)维修检查出口的位置;(7)天花平面设计图;(8)各立面图;(9)橱窗及招牌的设计(包括字体、店徽的设计)。三、审批装修方案物业管理公司在收到业主用户的装修方案后7天内予以答复。对不合标准或资料不全的，业主用户按要求进展修改，重新提交审批。四、装修按金为保证装修期间清理废物，不损坏大厦共用设备设施、不违背装修管理规定，业主用户的装修须交一定数额的按金，按金标准根据装修工程量大小而定，但每个房间(商铺)最少不低于_________元。装修工程完后经管理公司确认无任何扣罚之处，按金悉数退还(不生息)。如装修工程有扣罚赔偿行为，在扣除应罚应赔款后的余数退还业主用户;假如按金缺乏以支付所有费用，管理公司有权追收缺乏金额。五、装修监管费及水电费业主用户进展装修工程须向管理公司支付装修监管费，用于消防平安、场地及设备的保护、电梯的使用、公共平安、场地清洁、施工监管等方面的支出。装修监管费的标准相当于最终方案总工程价款的5%，最少不低于建筑面积10元平方米。装修期间所发生的水电费用由业主用户支付。六、保险为防止装修期间的施工可能出现的事故而招致损失，管理公司视装修工程情况可要求业主用户购置装修工程的保险，包括火险、公共责任险等。七、防火负责人业主用户应指定装修施工单位的负责人为防火责任人，并在防火责任书上签字。八、装修施工责任承诺书业主用户在装修申请获批准之前，须在装修施工责任承诺书上签字，承诺遵守本装修指南所列的全部规定。九、装修施工答应证业主用户按土建规;定提交装修方案，缴交装修费用，在承诺书上签字后，管理公司向业主用户出具装修施工答应证。十、装修工作开场业主用户领取装修答应证后即可办理施工人员出入证、材料运进等，装修工程便可开场。十一、装修验收装修工程完工后，业主用户应书面通知管理公司验收。管理公司检查装修工程是否符合装修方案的要求，施工中有没有违背装修守那么，费用有否缴足等等。如无问题，即予验收通过，退还装修按金。十二、装修守那么业主用户的室内装修，必须遵守以下规定：(1)所有消防、空调、给排水及煤气的施工，必须由管理公司指定的施工单位进展。请与管理公司联络，以获得指定施工单位的。(2)喷淋系统一般不予改动，如遇特殊情况必须改动时，要符合现行消防设计标准。管理公司收取配合施工作业的管理费，并要求在限定时间内完成。(3)所有电器的安装都应遵照市供电局的有关规定，所有电线一定要保护在镀锌管内，而未征得管理公司同意，绝对不得将电线直接嵌入大厦的任何局部。(4)除了大厦所提供的招牌灯箱位置外，其他位置一律不可以装设店徽或标牌。招牌的设计方案必须得到管理公司的审批。(5)不得安装面向公共走廊或会对其他商户或顾客造成骚扰或影响的音响。(6)所有门不得敞开伸入到一般的公共地方，包括走廊或电梯厅。(7)所有装修不能影响建筑物外观，装修不能凸出于公共走廊。(8)假设改动房间，如隔断，不能影响空调回风。(9)除得到管理公司批准外，所有内部隔墙应是重量轻和于式构造的，尽量采用防火材料，符合防火要求。(10)不能更改任何消防卷帘。(11)所有装修或家具不能在消防卷帘的上下方或阻挡消防卷帘开关箱或导轨。(12)不能阻挡消防通道、走火门、紧急出路灯箱、消防栓。(13)不能阻挡空调机房的回风及进出空调机房的通道和维修空间。(14)不能改变防烟门、玻璃门的功能、位置。(15)吊顶如不是上人吊顶，应在每一个风问、每一个盘管风机、每一个水管闲掣、每一个消防卷帘的马达及电箱下加检查口。(16)不得在玻璃幕墙构造上打孔或粘贴任何类型的设施。一切装置不得触到幕墙系统的构造组件或任何一局部。紧靠幕墙的商铺内间隔不得固定在幕墙系统上。(17)在未获得管理公司的书面批准下，不得挖槽、切割、砍凿或雕刻构造楼面以及与邻铺共同之隔墙。(18)业主用户应在施工前获得所有____部门的一切有关批准，特别是消防局的有关批准。(19)任何管理公司的审批，无论如何并不代表对方案中的技术参数的认可，同时管理公司也不保证方案中所选设备材料的规格性能及效果。设备与材料如发生问题而引致任何后果，概由业主用户负责。(20)业主用户应对房墙铺完工后的情况负责，即使按审批方案完工后发现其房滴铺空调通风或其他系统影响别人或整体系统运作，管理公司仍可责令其作相应修正。(21)在开场任何施工前，必须把所有参予施工人员的姓名、住址和身份证号码等资料交给管理公司，并须随时补充更改以保证准确完全。(22)所有施工必须严格按照已审批图纸及说明完成，至管理公司满意为准。而所选施工单位必须由管理公司批准。(23)业主用户应确保承造商不会造成大厦的设备、设施及装修的任何损坏，如有任何损坏，无论意外与否，将由管理公司安排管理，刚修理的费用将由业主佣户负责支付。(24)于施工前及期间，房满铺外必须张贴由管理公司发出的批准装修通知书(答应证)，以便管理公司人员检查。(25)业主棚户在施工期内应对房墙铺内的保安负责。(26)施工需要动火或烧焊时，必须事先到管理公同办理动火证，并按消防管理制度执行，对电器设备的使用，也应按规定操作。2023年装修合同示范文本[装修合同]装修合同示范文本，装修申请：业主用户的室内装修，须于装修入场前15天向大厦物业管理公司业务部门书面申请，并提交装修方案。装修方案包括以下资料：一、_________大厦的物业管理包括装修管理，由_________物业管理公司承当。二、装修申请：业主用户的室内装修，须于装修入场前15天向大厦物业管理公司业务部门书面申请，并提交装修方案。装修方案包括以下资料：〔1〕装修平面图；〔2〕装修用料，如天花、隔墙、地面等的用料；〔3〕照明系统和电布线图；〔4〕给排水系统要求；〔5〕需要新做或更改的中央设备系统；〔6〕维修检查出口的位置；〔7〕天花平面设计图；〔8〕各立面图；〔9〕橱窗及招牌的设计〔包括字体、店徽的设计〕。三、审批装修方案物业管理公司在收到业主用户的装修方案后7天内予以答复。对不合标准或资料不全的，业主用户按要求进展修改，重新提交审批。四、装修按金为保证装修期间清理废物，不损坏大厦共用设备设施、不违背装修管理规定，业主用户的装修须交一定数额的按金，按金标准根据装修工程量大小而定，但每个房间〔商铺〕最少不低于_________元。装修工程完后经管理公司确认无任何扣罚之处，按金悉数退还〔不生息〕。如装修工程有扣罚赔偿行为，在扣除应罚应赔款后的余数退还业主用户；假如按金缺乏以支付所有费用，管理公司有权追收缺乏金额。五、装修监管费及水电费业主用户进展装修工程须向管理公司支付装修监管费，用于消防平安、场地及设备的保护、电梯的使用、公共平安、场地清洁、施工监管等方面的支出。装修监管费的标准相当于最终方案总工程价款的5%，最少不低于建筑面积10元平方米。装修期间所发生的水电费用由业主用户支付。六、保险为防止装修期间的施工可能出现的事故而招致损失，管理公司视装修工程情况可要求业主用户购置装修工程的保险，包括火险、公共责任险等。七、防火负责人业主用户应指定装修施工单位的负责人为防火责任人，并在防火责任书上签字。八、装修施工责任承诺书业主用户在装修申请获批准之前，须在装修施工责任承诺书上签字，承诺遵守本装修指南所列的全部规定。九、装修施工答应证业主用户按土建规；定提交装修方案，缴交装修费用，在承诺书上签字后，管理公司向业主用户出具装修施工答应证。十、装修工作开场业主用户领取装修答应证后即可办理施工人员出入证、材料运进等，装修工程便可开场。十一、装修验收装修工程完工后，业主用户应书面通知管理公司验收。管理公司检查装修工程是否符合装修方案的要求，施工中有没有违背装修守那么，费用有否缴足等等。如无问题，即予验收通过，退还装修按金。十二、装修守那么业主用户的室内装修，必须遵守以下规定：〔1〕所有消防、空调、给排水及煤气的施工，必须由管理公司指定的施工单位进展。请与管理公司联络，以获得指定施工单位的。〔2〕喷淋系统一般不予改动，如遇特殊情况必须改动时，要符合现行消防设计标准。管理公司收取配合施工作业的管理费，并要求在限定时间内完成。〔3〕所有电器的安装都应遵照市供电局的有关规定，所有电线一定要保护在镀锌管内，而未征得管理公司同意，绝对不得将电线直接嵌入大厦的任何局部。〔4〕除了大厦所提供的招牌灯箱位置外，其他位置一律不可以装设店徽或标牌。招牌的设计方案必须得到管理公司的审批。〔5〕不得安装面向公共走廊或会对其他