建筑工程劳务合同管辖权规定实用版六篇

第页共页建筑工程劳务合同管辖权规定实用版六篇[协议借鉴]建筑工程劳务合同管辖权规定实用版六篇。建筑工程劳务合同管辖权规定(篇一)甲方：______________(以下简称甲方)乙方：______________(以下简称乙方)甲方承建的工程______________工程工程，因工作需要，甲乙双方愿意就抹灰工程签定承包协议。本着公平、互利的原那么，特定以下条款，双方共同遵守。一、承包该工程的工作范围及工作内容该工程所需材料场内程度、垂直运输，抄平放线、选砖、铺灰、砌砖、挂线、吊直、预留预埋管线槽配合、安装补烂。墙面清扫，落地灰处理，建渣转运，后台上料筛砂，洗石计量过磅，水泥袋回收，后台及料场四周的整理。搭拆简易操作架及运料跑道。砼墙、梁、柱等等暴模在厚1.5厘米、宽0.5平方米之内的自行梯打，对拉片处理。1、抹灰：清理、修补、潮湿基层、墙眼堵塞、挂网、砼墙柱、甩浆、厨卫间、含2次抹灰、修补、安装线槽、调运砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、洒水潮湿、罩面压光等。2、外墙面粘贴面砖：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰;清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、粘贴面砖、勾缝、清洁工作面到达开工条件。3、外墙压光抹灰：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、压光收面、清洁工作面。二、工程进度要求按照建立方下达的施工任务及方案组织施工。三、工程质量要求保证洞口高度、宽度准确。抹灰厚度按照标准执行，保证抹灰观感质量，抹灰厚度不超过15ram凸出局部的砼自行梯打，严格按国家有关标准规定执行，按分项工程验证标准检查验收。四、乙方自备斗车、灰盆、灰桶、靠尺、赶枋、夹具、广线、冲击钻、脱水管、平安带、平安帽、扫把、铁铲等工具及合格的平安劳保用品。五、承包单价乙方承包工程范围的所有费用，由基价、质量、平安、工期、文明施工单价组成。内抹综合单价按图计算为_______元/m2，外墙面粘贴面转综合单价按图计算为_______元/m2，外墙压光抹灰综合单价按图计算为_______元/m(以上三项其中都包含质量单价为_______元/m2;文明施工单价_______元/m2;工期进度单价_______元/m2;平安单价_______元/m2)六、付款方式乙方垫资到春节前付完成量的_______%，以后每月付_______%，余额工程完工后半年付清，乙方在这之前可向甲方食堂借菜票，从领款金额中扣回，余额_______%作为工程保证金，保证工程施工质量、平安、工期、文明施工、劳动力保证、机具材料合理使用等。保证金等工程完后交付建立单位使用后办理班组退场手续半年内，甲方一次性支付给乙方余额，乙方工人工资由乙方自行发放，与甲方无关。七、甲乙双方职责(一)甲方的职责1、提供生活设施：宿舍、食堂、水、电照明。2、提花机具设备及材料：搅拌机、龙门吊。3、提供现场工长管现甲方现场工长、按该项工程进度进展技术交底和平安技术交底，负责进展各工种间的协调;检查、验收工程质量。4、质量、平安、进度及文明施工要求：严格按优良工程标准进展技术交底和质量控制，严格按协议工期要求组织施工及检查施工进度，严格按平安管理条例及文明施工十二条标准组织入场和现场监视管理。假设乙方不能满足甲方工期、质量要求，甲方有权终止合同，并要求乙方无条件退场。(二)乙方的职责1、向甲方提交所承包工程的施工质量、平安、进度、文明施工、治安消防保证书。2、施工质量必须到达质监站、监理单位、建立单位要求的优良标准。认真做好成品保护。3、施工平安保证：严格执行施工标准，确保无平安责任事故。如发生平安事故，_______元以下由班组自行承当费用，_______元以上分清责任，协商解决，乙方所有进场人员必须按甲方要求统一佩戴合格的平安帽、平安带。入场人员如不戴平安帽1次给以处分_______元、不系平安带1次给以处分_______元。发现屡次以对翻的方式罚款严格执行。4、文明施工：本工程属标准化工程，不能在楼层里大小便假如发现一次对该人员罚款_______元。在对该楼层完工后即时对楼层清扫，剩余材料转运。按规格进展堆码，严格执行工程部文明施工管理规定，施工过程落手清，并且必须做到工完场清。楼层经常保持无剩余沙浆。否那么甲方派人收捡，造成的用工费用由乙方支付，并且甲方将视其情节给予处分。5、治安消防保证：不出治安、消防责任事故。遵纪守法和遵守施工现场的各种规章制度，严禁打架斗殴，假设有违背者，先对打架的班组双方各处分_______元，再交工程部解决。严禁各种赌博和不文明两句，严禁盗窃，假设有违背者除罚款所在班组人员_______元在结算方单上扣除外，并将其逐出工地，严重者将追究其刑事责任。6、机械、设备使用：甲方提供机械、设备等要保护使用，严禁损坏机械、设备，如违背者将按价值1-2倍罚款。7、材料节约：该项工程属内外墙穿插作业，每天派专人收捡落地灰，必须2次使用。楼层元隔夜灰，无剩余材料。加强材料节约，施工过程限额使用，杜绝材料费和超耗，如产生超耗按其价值1-5倍罚款。8、乙方有责任对甲方的施工方案、施工程序、技术交底进展审查，并有义务对甲方的施工方案、施工程序、技术交底中不完善、不合理的，提出合理化建议的意见，并在甲方审定修改扣严格执行。9、劳动力保证：确保工程进度所必须的劳动力，特别是农忙季节，假如因劳动力缺乏无力完成所交的工作，甲方另请第三方进展该项工作，乙方必须对此负完全责任，除该项工作费由第三方收取外，并承当经济赔偿，赔偿金按该项工作所需费用的_______%计取，情节严重者甲方有权责令乙方退场，并扣发乙方在甲方的保证金。10、办理劳动力用工答应证、外来人的暂住证，由甲方按规定统一办理。入场人员必须带上身份证，无身份证严禁使用。11、乙方离场人员的行李、包箱应主动交门卫检查。12、乙方进场人员必须熟悉施工现场的十必须、十不准、文明施工十二条。八、本协议未尽事宜，假设有在施工中发生，甲乙双方都应本着实事求是的原由友好协商解决。其它未尽事宜，按公司管理方法执行。九、本协议从甲乙双方签订之日起生效，工程完工后支付清所有款项之日起自动失效。甲方(公章)：________________乙方(公章)：________________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年______月_______日_________年______月______日建筑工程劳务合同管辖权规定(篇二)施工单位：(以下劳务分包人：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条理》及其他有关法律、行一、施工目的1、工期目的：年月日开工，年月日开工2、质量标准：检验批、分项工程、分部工程、单位工程一次验收合格率100%。3、平安消费目的：工亡事故为零，杜绝重大平安事故，一般轻伤事故控制在1‰以内。4、本钱目的：实行方案报批，限额领料，材料实际消耗量控制在工程部的方案本钱消耗量以5、文明施工目的：强化现场科学管理，满足现场文明施工要求，争创“自治州级文明工地”6、效劳目的：与工程部协同配合，完成工程管理目的责任书，创立业主满意工程。二、承包指标：1、承包内容：除水、暖、电、防水工程以外，施工图纸、标准图集及设计变更的全部内容，2、劳务报酬：实行包干工资，土建班组按建筑面积/m2包交工。(大3、进入施工现场的每个工人必须参加保险。4、室外配套的增减工程量，由乙方负责完成，以实际发生工程量另行计酬。5、合同约定工资支付：(工人工资按每月完成工程量的70%支付)到达工程预验收标准支付三、甲方权利和义务：1、编制作业方案，做好施工准备工作，在开工作业之前，甲方按施工要求配置必须的施工机2、落实平安防护用具：甲方负责提供平安帽、平安带及平安网等防护用品，并向乙方进展详3、甲方职责：管理引导、技术效劳检查验收、落实奖罚。四、乙方权利和义务：1、乙方要严格执行施工标准，平安操作规程等规定，严格按施工图纸、设计说明及施工现场技术负责人的技术要求施工。2、遵守国家及地方政府部门对施工现场管理的规定。3、工程开工7日内未移交建立单位之前，负责对现场的一切设备、设施和施工成品进展保护。4、乙方因人员素质技术力量跟不上无法完成工程施工，甲方有权终止合同，并按完成工程量的60%予以结算。5、乙方必须派一名专职混凝土养护工人进展混凝土构件养护，如不及时养护造成混凝土缺水而强度达不到设计要求的，每发现一次罚款1000元。五、材料供给的约定：1、乙方设专人向工程部保管办理施工材料领料手续并办理委托手续。2、乙方应严格按工程部提供的质量要求和配合比施工，乙方施工中用料浪费及不合格的超出限额局部，由乙方承当。乙方在施工中使用材料，做到活完料净，保持现场整洁，否那么根据情节给予100元1000元的处分。六、施工机具管理的规定：1、对甲方所有机具，乙方应认真保管、维护及维修。如有丧失、损坏，乙方予以实物两倍的赔偿。2、设备构配件损耗不得超出定额的损耗量，超出局部按实物5倍赔偿。3、乙方机械操作手、特殊工种必须持证上岗操作，无证上岗造成的平安事故，所发生的费用和有关部门检查的处分由乙方承当。七、现场管理约定：1、乙方劳务人员要严格遵守现场的各项管理制度，在工程部现场负责人的统一领导下，组织施工，有关方案进度材料供给等工作应亲密配合，保证施工顺利进展。2、乙方劳务人员必须服从甲方管理人员的指挥，尊重甲方管理人员，发生对甲方管理人员不尊重(如辱骂、挑衅、动武等)的行为，每发生一次给予200元处分，情节严重的交当地派出所处理。3、乙方负责人(工长)对操作人员落实三级平安教育，进展遵纪守法平安消费的日常检查，教育操作人员保护公物，严禁偷拿现场用料及用具，如违背现场制度，甲方有权采取必要措施，乙方应必须承当相应责任，并负责实物10倍的赔偿。操作人员要遵守施工现场制度，不允许外来人员出入现场和住宿。八、关于工程质量及验收的约定：1、分项、分部、单位工程质量一次验收合格率100%。2、达不到验评标准时，甲方要求乙方返工，乙方必须无条件按甲方要求的时间返工直到符合验收标准，造成一切经济损失由乙方承当。3、由于甲方技术人员指挥造成返工，乙方应无条件按甲方要求的时间返工直到符合验收标准。九、关于工程进度的约定：1、乙方必须严格按工程部制定的进度方案和施工任务书进展施工，每延误一天按工程总造价的1%予以处分(按月进度方案考核，处分金额在当月劳务工资中扣除)。由于天气变化、停水、停电和不可预见的原因延误的工期，延误的时间在施工过程中予以调整，不给乙方另加时间。2、由于甲方材料供给不及时造成工期延误，每延误一天，工期相应顺延一天。十一、关于平安消费的约定：1、乙方在施工过程中应严格遵守《建筑安装工程平安技术标准》《建筑安装工人平安操作规程》等有关法律规定和工程管理制度的平安要求。2、乙方应对施工平安条件进展检查，有权停顿不符合平安施工条件的作业，回绝违章指挥，并要求甲方承当由此而造成的损失。3、由于操作人员在施工过程中违背有关平安操作规程，即不使用或不正确使用平安防护用品导致事故的发生，乙方应承但由此引发的一切经济损失。4、施工过程乙方操作人员因违背消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责，给工地造成经济损失的按实际损失额进展赔偿。5、乙方必须负责管好自己下属人员，不得在工地打架、闹事，每发生一次，罚款500元，情节严重的送当地公安部门处理，不得盗窃工地财物和其他工友的财物，如发现一次，对当事人予以实物10倍的罚款，如本人无才能支付罚款的由乙方承当并去除工地，情节严重的送当地公安部门处理。十二、甲乙双方的协作约定：1、乙方负责人就是现场工长，负责现场乙方工人的现场调配。2、乙方派现场带班工长配合甲方搞好技术工作，做好班组自检、互检工作和抄测、放线工作。3、乙方应落实现场管理员一名，负责工具的领发、保管及日常的限额领料并办理好出入库手续。4、乙方负责人(工长)、专业班组长应参加甲方组织的各种检查、考核工作，周消费例会及班前交底会和班后碰头会，并贯彻落实。5、对工期、质量、使用功能有影响的专业班组的选择，乙方应报甲方审核确认。6、对材料节约、质量、进度、平安到达甲方及标准要求的，给予奖励。7、乙方工人进入工地后按甲方规定必须及时提供工人身份证复印件及照片，并配合工程部办理保险及劳务合同，无保险和劳务合同的不得上岗，60岁以上工人必须持当地医院的体检证明，否那么不予上岗。乙方负责人未经甲方同意擅自安排无证、无保险、无劳务合同的工人上岗，发生任何平安事故，乙方负责人承当一切经济及法律责任。十三、违约责任：1、在甲方材料供给及水电正常的情况下，由于乙方自身原因逾期开工，每逾期一天罚款10002、乙方因自身原因，无才能完成施工任务，甲方有权解除合同，并按完成工程量的60%予以结算3、工程保质保量按期开工后，甲方未及时发放工人工资，造成民工年底无法返乡或上访的，甲方承当一切责任，并赔偿工人损失。十四、合同生效与终止：1、本合同自签定之日起生效，保修款付清终止。..2、本合同一式两份，工程部、劳务队各执一份，具有同等的法律效力。..3、合同权利义务终止后，工程部劳务队应当遵循老实信誉的原那么，履行通知、协助、保密等..甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建筑工程劳务合同管辖权规定(篇三)发包人：以下简称甲方承包人：以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方就工程所签订的《建立工程施工合同》，通过劳务招标，甲方将本工程劳务分包给乙方。遵循平等自愿、公正和老实信誉的原那么，本着对业主负责的精神，为了实现甲方和乙方约定的质量目的，实在加强在施工过程中对工程质量、平安、环境保护、职业安康平安、材料使用、文明施工的控制和管理，双方进一步协商，达成以下协议，供双方遵照执行。第一章普通条款第一条工程概况和分包范围：1、工程名称：2、工程概况：〔1〕建立地点：〔2〕构造形式：构造〔3〕建筑面积：平方米〔包括地下室平方米〕上述面积作为双方结算的根据。因设计变更导致上述面积增加或减少，结算时按本章第四条。3中执行。〔4〕层数：地下3层，地上16层。〔5〕檐高：米。3、承包方式：〔1〕本工程实行固定综合单价承包，结算时单价详见附件一，单价为乙方在本合同约定工期内完工的结算根据，乙方充分考虑到施工期间各类材料及劳动力市场的价格风险，以及国家政策性调整风险系数，一并计入综合单价里，以后不作任何调整，但假设乙方未在约定工期内完成施工任务，除承当违约金外，结算综合单价下调为清单报价单价的80%。〔2〕本合同固定综合单价为乙方完成合同工程内容及修复缺陷所需的一切费用及隐含风险在内的费用总和。4、分包工作内容：第二条劳务人员1、乙方根据分包工程需要指派的作业人员不得低于甲方施工组织设计中按进度规定的劳动力需用方案数量，且符合北京市建委关于现场施工人员装备的有关规定，满足质量、平安、进度、文明施工、环境保护等方面的需要，详细管理人员的岗位清单和需要持证上岗人员的作为合同附件，另行上报给甲方。2、本合同签订之时，乙方须提供：〔1〕管理人员岗位清单〔相关证件复印件〕〔2〕需要持证上岗人员清单〔相关证件复印件〕〔3〕相关工伤保险交纳单据凭证复印件〔4〕乙方资质证书、营业执照复印件和受权委托书原件。第三条合同工期1、本工程开工日期定于年月日，构造封顶日期定于年月日，装修工程完成日期定于年月日。2、上述日期或时间如有变更那么以甲方的书面通知为准。第四条合同价款1、合同价款确实定〔1〕本合同采用固定清单综合单价报价，综合单价中已包含乙方所必须交纳的各种税金、政府规费、保险、培训、劳保、临建人工费及租赁费、承包范围内的全部人工费用、现场平安防护设施、优质工程奖和平安文明工地奖、材料检验实验等费用，同时还包括本工程要求乙方提供的材料、机械和工具的费用，施工期间各类材料和劳动力的市场价格风险及国家政策性调价风险系数均已计入单价里，不做任何调整，乙方同意不以任何理由增加此项费用。〔2〕各分项工程承包综合单价分别见报价清单，未注明工程视为已包含在合同综合单价中，实际完成工程量除注明外，所有的面积均指工程的施工面积。2、乙方分包工程的合同价款包括但并不限于以下工作内容所对应的工程价款以及业主〔建立单位〕及甲方对乙方制订的规定和提出的要求所对应的费用：〔1〕乙方已明确理解甲方并未将所有应由乙方承当的工作在报价中一一进展表述。所有未表述的工作内容将会以通知、方案、交底、规章、制度等形式给乙方明确，乙方对甲方的指令有异议的，应首先予以执行，并在接到甲方指令后2天内提出书面异议，如在规定时间内未提出书面异议或异议不成立的，那么基于甲方指令所对应的支出费用视为已包含在本合同约定的固定单价中。〔2〕乙方承受甲方制订的关于本工程质量、工期、环保、职业安康平安、文明施工、平安消费的规定和要求所发生的费用。〔3〕施工根据和施工内容及施工标准包括但不限于设计的图纸和图纸中规定的标准图籍、标准、法规、以及甲方编制制订的方案、交底。施工内容中还包括：临时水、电的安装、施工脚手架的搭拆，开工工程清理垃圾外运、保洁和维护，成品保护工作和为到达工程施工目的而在施工过程中需做的全部辅助工作内容，包括材料、机具、现场设备的倒运、加工、整理、清理安装和进出场的装卸车和在周转料库房的装卸车工作；施工内容中还包括为所有建立单位、甲方所另行分包的各专业分包的配合工作及专业分包施工期间所必需的停工等待而支出的费用。〔4〕现场临时水、临时电的安装、维护、撤除等全部用工所发生的费用。〔5〕为到达北京市平安文明工地的要求，对施工现场、生活区等进展清理、保护而支出的费用。〔6〕为到达环境保护、职业安康平安工作所付出的人工投入和支出的费用。〔7〕固定综合单价中包括双方签订的正式合同和补充合同所述的全部工作内容、按照施工技术要求所规定的施工周期间歇所发生的用工等待费用、以及现场平安文明施工所支出的费用，对于乙方按照政府有关规定办理的所有证件、答应证、保险、用工手续时所发生的费用也同样包含在固定综合单价中，固定综合单价中还包含乙方需上缴的各种税费、非消费性开支等方面的费用；还包括了为指定分包单位配合工作所支出的人工费用。〔8〕除甲方安排乙方到甲方承包的本工程以外的工程工程进展施工，经双方协商费用外，其他一切发生在本工程内的消费、质量、平安、文明施工、环境保护、料具整理、材料的检验实验费等方面的工作无论是否由甲方进展安排，结算时均不对劳务合同中的固定单价进展增减。〔9〕施工条件不具备但乙方未经甲方同意并擅自将人员进场，造成的人员停工、窝工、误工，甲方不予任何补偿；施工条件具备，但乙方相应施工人员缺乏造成后续人员窝工，甲方不予任何补偿。〔10〕与工程施工相配合的架子及平安防护工程；平安文明施工、生活区管理；除由甲方提供的材料、机具以外的所有辅助材料、工具用具，小型电开工具及设备的购置或租赁费用。〔11〕固定综合单价中还包括现场临时水、电新建的施工及管线撤除、材料现场卸料以及现场材料二次搬运及装卸车、周转材料及中小型机械的场内、外进场就位、退场归还的一切费用。管线出建筑物外规定范围内的人工挖土方、回填土、预埋件预制和回收用工、现场文明施工清理用工、应对有关方面检查的现场和生活区及办公区清理用工、工程验收时发生的清理用工及配合业主分包等的用工，以及施工完成后按照甲方的要求，将现场清理至甲方要求，所需的费用支出也包括在固定单价中。3、关于合同价款的增减及窝工补偿：〔1〕乙方承受甲方下发的所有设计变更，对于承包范围以外的洽商工程按照〔20xx年〕《北京市建立工程预算定额》计算规那么确定综合单价〔报价清单中不包括局部〕，但不再计取各种费用；设计变更或承包范围内发生的非乙方原因的返工，变更洽商〔人工局部〕按照〔20xx年〕《北京市建立工程预算定额》计算规那么确定工日，每个工日综合单价按元进展结算，但不再计取各种费用。〔2〕对连续超过一周时间因甲方原因停水、停电或等原因造成的停工的补偿费用〔一周内局部不予补偿〕，结算时按双方确定超过时间局部的工人人数以40元/工日标准给予补偿〔以当时签字确实认单为准〕，但不再计取各种费用。〔3〕对于乙方未经甲方经营主管书面认可、且超出工程施工图纸范围施工的和因乙方原因造成返工的工程量，一律不予结算。4、暂定固定总价款为：〔人民币〕大写为：人民币元整第五条合同价款的结算与支付1、合同文件解释顺序：〔1〕本劳务分包合同〔2〕劳务承包价及承包内容确认单、承诺书〔3〕招标文件及招标补充文件〔4〕现行施工验收标准、标准和其它有关的经济技术资料〔5〕甲方向乙方提供的工程施工图〔6〕乙方根据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并获得有效的书面签证单据编制结算书〔7〕经甲方书面批准的施工组织设计、分项施工方案、施工总进度方案2、乙方在接到甲方下发的函件、会议纪要、工作联络单、总进度方案和月进度方案后，3天内没有书面回复予以否认和修改的，视为乙方已经承受，并作为合同附件及最终结算的根据。3、合同价款的支付：〔1〕本工程不支付预付款，乙方应投入资金保证按时发放农民工工资、保证施工消费的顺利进展，不得以甲方未支付作为乙方对外欠款的理由，无农民工工资发放签认表甲方不予结算。〔2〕工程进度款结算：1〕每月25日前，乙方应提交手续完备的“工程数量签认单”到甲方经营部进展审核结算，并开据结算单进展中间结算；工程交工后28天内，乙方向甲方递交完好的结算资料，甲方在收到结算资料后30日内进展核实，给予确认并办理分包工程结算手续。假设乙方未在交工之日起28日内提交书面结算资料，视为同意甲方的结算意见，同样甲方收到乙方结算资料后30日内未提出异议，视为成认对方的结算意见。2〕假设乙方未及时报送结算原始资料，甲方有权单方面编制当月结算资料，乙方无条件予以认可，同时甲方将按元/期向乙方收取劳务费用。工程不符合结算标准，甲方不予结算。3〕未按上述程序进展的中间结算和最终清算的任何单据或签字不全的单据，甲方将视为个人行为，均不能作为中间结算和清算的根据。4〕甲方结算时将扣除乙方超用材料费、使用甲方的机械费用、违约罚款等各项费用。在最后一期结算单开出时，同时签订“合同结算终止协议”，协议签订后，并不影响乙方根据合同应履行的义务，甲方可直接在保存金中扣除乙方应承当的费用。5〕甲方每月拘留乙方工程款的10%作为保存金。其中5%在乙方全部完工后，且未发生任何平安责任事故后甲方支付予乙方。另5%待质量保修期满、最终交验后按建立单位返还情况而进展返还，至此全部履行完毕，合同自行终止。6〕每月拘留乙方工程款的8%的作为民工工资保证金。每月由乙方制好民工工资表后，在甲方监视下发放，并将民工工资发放签收表复印件在甲方财务备案前方可返还。7〕甲方每月拘留乙方工程款的2%作为平安保证金，假如发生平安责任事故，2%的合同金额作为事故处理的保证金额，多退少补；假如未发生平安责任事故，甲方将在清算时全部无息返还。〔3〕工程款支付：1〕甲方给乙方结算时，原那么上乙方法人代表〔即合同签约人〕应亲自到场，如派其别人员结算需出具法人或本人受权委托书及结算人员身份证，身份证复印件留甲方财务，受权委托书原件留存甲方经营部。乙方结算时应出具正规的、合法的劳务发票，付款方法和时间按业主付款方法和时间，由于业主推延支付，甲方也将无息推延支付。2〕支付时原那么上只能以电汇等形式汇入合同指定的帐户，汇入合同非指定帐户或其他方式支付时，需提供正式公函原件，提供委托付款申请书。3〕假如乙方不能按时提供结算资料，导致甲方不能按期进展结算的，甲方有权不予进展资金支付。4〕甲方每期工程款支付时，控制在当期应付工程款的70%以内，乙方工程完工后，在扣除按照合同条款应该扣除或者暂扣工程后的余额进展无息支付。第六条材料、机具供给1、甲方提供的机械、工具及材料〔〕：由甲方提供的机械设备、工具及材料由甲方采购供给到施工现场。2、乙方提供的材料、机械和工具：除以上甲方提供的材料和机械及工具外，其余工程所需的机械〔包括所有使用380v电压的电开工具、三级挪动的配电箱、电缆和机械〕及工具均由乙方提供且必须满足平安消费规定。由乙方自备的机械、工具及辅助材料须自带入现场，并符合国家平安标准。3、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，对领用的所有材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对领用的甲方的机具，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在机械、机具进场及时提出，如未提出视为符合要求，无论是否提出，乙方要严格按照操作规程使用，加强维修保养。4、乙方自带小型机械的正常使用维修费用由乙方负责。5、对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：〔1〕由甲方提供的施工机具及材料，乙方安排专人负责，及时对机械清理保养，机械发生故障属乙方责任的，由乙方自行维修，费用自理，如发现人为损坏机具，乙方按照市场价格赔偿给甲方。〔2〕甲供及调拨材料只限乙方在本工程使用不得外运；违者按材料数量双倍处分。在施工中必须按规定位置堆放材料，做到工完料清，保持现场整洁。〔3〕甲方供给调拨给乙方原材料，由乙方负责看管。因保管不善造成的损失、丧失等由乙方负责并承当因此给甲方造成的损失。〔4〕所有材料领用人员必须是乙方负责人、负责人书面受权委托人员或乙方现场负责人员，以签名〔盖章〕为准，其受权委托书及身份证复印件留甲方机材部。〔5〕其他：。6、对本工程材料的使用及奖罚，双方约定如下：〔1〕现场材料的供给量应根据合理施工方案现场调整。由甲方根据工程进度分批供给至施工现场。〔2〕乙方确保商品混凝土在浇筑过程中的模板、支撑等完善有效，发生因模板支撑等方面失效导致的混凝土浪费而被商品混凝土供给单位索赔的将由乙方承当，乙方还应确保混凝土到场后按时迅速浇筑，如因乙方人员原因发生混凝土浪费而被商品混凝土供给单位索赔的将由乙方承当，对于工程实体材料，除商品混凝土外，乙方现场卸货后，确认数量，并在料单上签字，作为甲方实际给付的工程实体材料数量根据〔假如乙方回绝签字，那么按甲方签字为准〕。〔3〕乙方应合理使用材料，妥善保管，按甲方要求码放成堆，不得浪费和丧失。〔4〕双方约定工程实体材料的损耗率控制在以下范围内〔以设计图纸的工程数量为标准〕：1〕钢材损耗控制在%之内。2〕水泥损耗控制在%之内。3〕混凝土损耗控制在%之内。4〕砂石损耗控制在%之内。5〕块料面层损耗控制在%之内。6〕其他未注明材料按照计算。假如实际损耗率小于上述控制率，那么按超额节约局部价值的%奖励乙方；假如实际损耗率大于上述控制率，那么由乙方按超出控制率局部价值的100%赔偿给甲方且增加5%的材料采购费用。7、乙方使用的劳动保护用品均由乙方自行承当〔平安帽、平安带、手套、绝缘手套、绝缘鞋、工作服等〕，且质量必须到达标准要求。8、乙方自行提供所有质检及测量放线所需设备、工具及临时用电的配电箱。〔1〕本工程的放线测量工作由乙方负责，甲方只负责验线。〔2〕工程的测量费、材料的检验实验费已包含在乙方的固定单价中，任何情况下均不得进展调整；工程试验工作由乙方配合甲方进展。9、甲方提供的材料进场验收将由甲方与乙方结合办理。甲方供给的所有材料只负责运抵现场，乙方负责验收、核量、卸车、运转、倒运，并不再另行计取费用。〔1〕一旦材料移交给乙方，乙方应负责材料保管、储存、合理使用，坚持厉行节约、严格管理、限额领料的原那么，乙方承当因管理不善、操作不当或由于乙方施工质量达不到甲方的要求而返工造成的施工中实际材料用量超出材料损耗率以外局部的材料费用和其它费用。〔2〕乙方必须按照工程进度要求至少提早两周对甲方应提供的材料提出材料申请方案，并按照甲方的要求验收接收材料。假如由于乙方所提方案不及时、方案量缺乏或规格型号错误等导致的工期延误及其它损失全部由乙方承当。〔3〕乙方自行采购的辅料应符合国家相关标准，并且每月25日上报进度报表。第二章质量、工期、平安第一条工程质量及要求1、本工程质量应到达设计图纸要求及约定标准和质量目的。假如图纸、甲方指令和国家及____施工验收标准、标准之间有差异或不一致，乙方应在获得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工根据。按甲方与建立单位约定，并按国家现行的《建筑安装工程施工质量验收标准》和《建筑工程施工质量验收统一标准》，本工程质量必须到达构造长城杯标准。2、乙方必须按照现行的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。施工前乙方应进展图纸审核，一旦发现有设计错误，须立即向甲方提出，获得文字变更洽商手续前方可进展施工。工程验收以现行施工质量验收标准、质量验收统一标准及施工图为根据，自工程开工验收之日起28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续。3、本工程质量标准：。分项工程一次交验合格率到达100%分部工程质量验收合格率到达100%质量问题整改合格率100%。4、工程质量详细要求如下：〔1〕乙方的质量体系必须对应甲方的质量管理体系，同时乙方工程经理、专业工程师和主管工长要根据甲方管理人员的要求统筹安排、合理分配人力、物力，确保全面到达合同约定的质量标准。〔2〕施工组织设计、创优方案由甲方编制，经建立单位及监理审批后，甲方存档，发、承包双方均按施工组织及创优方案组织施工，执行其中的各项要求。〔3〕乙方应认真按照标准、标准和设计要求以及甲方根据合同发出的指令施工，随时承受甲方的检查验收，配合甲方承受建立单位及监理单位的检查、验收。〔4〕隐蔽工程的检查乙方自检检验合格后在隐蔽验收前24小时之内通知甲方代表参加验收，验收不合格的，乙方在甲方限定的时间内自行承当费用整改完毕并重新组织验收，到达设计要求、标准标准，报监理验收签字后，乙方方可进展下道工序施工。〔5〕专业分项工程施工方案和技术交底由甲方专业工长编制，在编制过程中乙方主管工长和相应专业工长或分项负责人参与，提出乙方的意见和建议，最终定稿权为甲方。经监理审批后，甲方存档，下发到乙方。发、承包双方均按方案和交底中的措施和要求组织施工。〔6〕分项工程施工前由乙方专业工长或分项负责人召集乙方参与该分项施工的所有人员，将交底向操作工人进展传达和讲解，要让每一个操作工人明白应如何施工，如何对自己所完成的工作进展质量检查以及应到达什么样的质量标准，完成技术交底。如未传达或传达不及时，造成一切损失由乙方承当。〔7〕甲方相关人员有责任在施工组织、创优方案、施工方案和分项交底中明确施工安排、施工工艺、质量要求等相关内容；乙方相关人员有权利和义务提出符合质量标准的省工、省时、省材料，甚至到达更高质量标准的合理化建议。经甲方定稿、审批下发传达后，那么双方应按此执行。〔8〕乙方有责任和义务向甲方索取方案和交底。对没有方案或交底，没有明确质量要求的分项工程，乙方有权回绝施工。乙方对该类工程擅自施工，未到达合同约定的工程质量标准的，其责任由乙方承当。〔9〕乙方工程经理、工程师、主管工长应充分理解甲方下发的施工组织、创优方案中的施工部署、工艺流程及质量标准，精心组织己方人员，在甲方指挥下合理安排施工。〔10〕各分项工程完成三检，符合质量标准后乙方质量检查员检查后报甲方专业工长、质量检查员核定验收。〔12〕对甲方及监理在验收过程中提出的质量问题，乙方必须及时按要求完成。〔13〕在施工过程中，乙方不能擅自修改甲方方案、交底中的施工工艺、质量标准，由于乙方擅自改动施工交底方案造成工程质量不符合标准的，乙方承当相应的全部责任。〔14〕出现工程返工时，由责任方承当因返工造成的经济损失及相关其它损失。第二条工期延误确实定及奖罚1、对于以下原因造成完工日期推延的，经甲方现场工程经理确认，工期相应顺延：〔1〕因战争、动乱、自然灾害或非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾及政府在特殊情况下造成的停工等不可抗力；〔2〕甲方同意工期顺延的其他情况。2、乙方应在上述情况发生之日起2日内，就延误内容向甲方施工代表提出书面报告，甲方收到相应的书面报告后应于2日内就延长完工日期事宜给予书面答复。乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；甲方逾期未答复也不提出修改意见，视为其成认此事实。3、非上述原因造成未按照合同工期交工的，双方约定如下：每延迟一天，乙方向甲方支付20xx0元/天标准的违约金。4、乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承当由此造成的甲方相关损失。5、甲方制定承包工程的总工期和分段进度工期，乙方按照甲方制定的工期，合理调配人员安排施工，确保工期方案的施行。6、乙方未按照甲方方案组织人力安排消费，造成工期延误，乙方必须采取有效措施，在确保工程质量、消费平安的前提下，重新组织人力进展施工，确保工期方案按照甲方预定方案施行。如未在原定工期内完成方案，甲方有权直接扣除违约金〔按上第3条规定〕。第三条平安施工、重大伤亡及其他平安事故的处理1、平安施工：甲方、乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门公布施行的有关平安消费的法律法规及各项规定，乙方所有施工人员必须参加医疗保险、工伤保险。严格按照平安标准组织施工。如未按平安标准施工，那么一切由此造成的后果由乙方承当。2、重大伤亡及其他平安事故处理：发生重大伤亡及其他平安事故，甲方双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护好事故现场，如因抢救伤者必须挪动现场设备，须做出书面记录或拍照。按照有关规定，乙方双方应分清责任，由事故责任方承当相应的责任。3、对本工程平安消费标准，双方约定如下：本工程平安消费标准为北京市平安文明工地，必须到达“北京市平安文明工地”的评分要求，有关平安、现场、环境的要求，否那么由此产生的一切后果由乙方承当。4、乙方自备必要的防护设施，乙方严格按照建立工程管理的有关规定施工，确保按照《中华人民共和国建筑法》、省及政府有关管理部门的规章制度进展施工，在施工过程中采取必要的防护手段，确保施工平安。同时遵守甲方根据现场情况制定的有关平安消费交底。平安消费事故责任明确的由责任方负责；乙方违背上述规定施工造成的一切事故损失及后续相关损失和责任均由乙方自行负责解决处理。5、施工过程中的各项平安技术措施和方案由甲方在施工组织、施工方案、平安技术交底中制订，乙方须按甲方制订的措施、方案和交底进展施工和平安防护。未按要求施工造成事故的，责任由乙方承当。6、由甲方根据政府的有关规定制订现场及生活区平安文明施工的各项管理制度，乙方工程经理负责向其管理人员进展传达。乙方所有人员进入工地应始终遵守各项平安管理制度，如有违背，按甲方制定的条款进展处分。7、平安文明工地施工各项管理制度见《施工现场管理制度》，在规定制度中未明确的并不表示甲方没有进展限制，甲方将根据现场发生实际情况，临时制订相关的管理制度，乙方同样需要执行这些制度。8、乙方消费机械操作人员遵守挂牌标识的各种机械平安操作规程。9、有关平安文明施工的各种技术措施、方案、制度、规程由乙方工程经理、平安员、生活管理员及各专业工长对其工人进展宣讲和传达。该项工作责任人为乙方相应管理人员。10、乙方人员进入本工程工地，就必须严格遵守甲方制订的各项平安文明施工的管理规定。11、在施工过程中，乙方各专业工长须按照已传达的甲方制订的相应的平安措施随时进展检查，对不平安的行为、做法及时纠正。12、乙方平安员须熟知各项平安措施、规定，施工过程中随时在现场进展巡视、检查，发现任何不平安因素，必须及时提出并监视整改。13、在施工过程中，乙方管理人员、操作工人必须承受甲方平安员、专业工长的随时检查，对甲方相关人员提出的不平安行为、因素及时按要求进展整改。14、无论是甲方管理人员提出的、上级单位在平安消费检查中提出的、乙方平安员提出的各项平安消费的整改要求，乙方须按要求积极整改。15、施工过程中，乙方须积极配合甲方工程部及其上级单位组织的各项平安文明施工检查。16、对于乙方人员违章作业，形成平安隐患的行为，任何人有权制止，乙方作业人员必须听从。17、无论甲方人员还是乙方管理人员进展违章指挥，乙方操作人员有权回绝执行。18、乙方作业人员有权回绝无平安保障、存在平安隐患的环境进展施工作业。xx、乙方生活管理员配合甲方生活管理员，按各项管理制度的规定随时对所管辖区域的环境卫生进展检查，发现问题及时整改，并检查整改结果，保证符合要求。20、施工现场平安、施工现场机械平安、消防保卫工作应完全执行甲方制定的《平安消费协议书》。21、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故〔含施工现场内〕的灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方单独承当，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。第三章文明施工、环境保护、职业安康平安、危险辨识第一条文明施工1、甲方、乙方应严格执行江苏省人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”以及镇江市、扬中市等有关规定和标准，加强科学管理，坚持文明施工。2、本工程文明施工标准为江苏省级平安文明工地，必须到达“江苏省级文明工地”的评分要求。如达不到文明工地，因乙方造成的，从总劳务款中扣除2%。3、严格按照江苏省省“文明工地”评分表中的每一项执行，每月每项一次不合格者，罚款500～20xx元。要设专职环境、文明施工管理员和专职班组负责现场文明施工工作。现场材料应按照甲方要求和施工平面布置图指定的位置整齐堆放，乙方应随时将自身施工垃圾清运到甲方指定的场所，乙方应使自己的生活设施保持整洁和卫生。施工现场及生活区场容、环境卫生工作由甲方生活管理员负责组织检查和监视，乙方生活管理员直承受甲方生活管理员的领导和监视，并对在日常检查中提出问题的整改负责。乙方工程经理应全力支持其生活管理员的工作。4、乙方应严格执行环境保护规定，防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音的扰民5、乙方工程经理、主管工长、平安员、生活管理员参加由甲方组织的平安文明施工大检查及相关的专题会议。6、如乙方未服从甲方的文明施工要求，由此引起的违约责任均由乙方承当。第二条环境保护1、施工现场划分责任区域，由各专业分别负责。2、乙方设专人，每日清扫，确保现场内环境卫生整洁。道路无积水，无泥砂。3、现场办公室由专人负责管理，要求墙面干净，门窗玻璃亮堂，地面无纸屑、烟蒂等垃圾；文件资料、图纸由谁使用谁管理，不得随意堆放，保持桌面整洁。4、现场会议室设专人管理，保持整齐清洁。会议室内悬挂有工程经理部的组织构造图，各级管理人员岗位责任制、平安消费责任制及义务消防救灾组织。5、乙方须按甲方要求对工人实行封闭式管理。6、民工宿舍内由专人进展清扫，统一被褥，衣物等物品要摆设整齐，保持整洁、有序。宿舍内严禁乱接电、乱设开关和插座，不得使用电炉等电器。7、施工现场厕所由专人按厕所管理规定进展清扫，保持厕所内干净、整洁。8、出现场的施工车辆遮盖严密，车轮清洗不带泥土出场。运输中遮盖不遗撒。9、乙方设专人负责，每日清扫整个生活区的卫生，清运垃圾。10、所有人员必须保护公共设施，不得损坏或乱涂乱画。11、及时排除积水并根据天气情况进展施放药物，防止蚊蝇孳生。12、严禁随地大小便，做到大小便入坑。第三条危险辨识、风险评价和控制措施甲方根据现场综合情况对危险进展辨识和评价，并制定控制预防可控制事故的方案、程序和方案，乙方必须严格按照甲方的措施进展操作，将危险因素严格进展控制，所发生的费用由乙方承当，因其别人员、机具产生的由甲方负责监视整改，乙方予以配合。第四条职业安康平安甲方根据现场综合情况针对辨识出来的危险进展评价后制订出专门的控制方案、程序和方法及平安技术交底，乙方必须严格予以遵守和执行，防止出现火灾、中毒、起重伤害、触电、雷击、坍塌、物体打击、机械伤害、高空坠落、中暑、疫灾等现象的出现，确保消费过程中的职业安康平安。劳保防护用品应保证发放到位，分别购置。安康证、特种人员作业证等必须的证件齐备，同时应响应国家平安消费部门制订的为特种作业和高危消费人员投保商业保险的有关规定。第五条环境因素的识别与评价及运行控制甲方根据本工程特点对环境因素进展识别和进展评价，并根据现场情况随时进展更新，乙方必须严格遵守甲方制订的各种方案、程序和方法，对消费活动进展有效控制，做到能与资的保护、废水与废物控制、扬尘控制、噪声控制和易燃易爆、危险化学品控制等管理，确保环境方针、环境目的、指标的实现；1、严格控制能消耗、合理使用和节约能；2、合理分配施工用水、电，防止浪费；遵守水体排放污染物的各项规定，保护水资不被污染；3、对在施工中遭受破坏的自然环境及时进展恢复，保护生态环境；4、对扬尘和大气污染进展控制，控制粉尘、含尘气体的排放；对油漆、石棉等物品妥善保存，造成污染时及时进展清理，并妥善处理；5、施工过程中严格遵守《建筑施工场界噪声限值》，确保对噪声进展控制，超过规定限值造成扰民的，扰民费由乙方承当；6、消费垃圾和废弃物等物品，进展分类后，不可回收物要堆放到指定地点，可回收物另行堆放；由甲方统一处理；7、由甲方材料部门制订易燃易爆物品的管理台帐，严格进展控制发放，在使用时必须严格遵守和执行有关操作规程、产品使用说明书或技术交底，必要时装备平安防护措施和用具，使用后剩余的易燃易爆和危险化学品应及时退回仓库。第四章：权利、义务及违约责任第一条甲方的权利和义务1、负责提供场地、道路、水电等施工图纸，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、文明施工等方面的交底。2、负责于开工前提供施工图纸壹套，积极向业主办理工程洽商。3、负责组织施工检查、验收、监视乙方的工程进度、工程质量、平安消费及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。5、负责组织施工图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制方案，审查乙方编制的详细施工作业方案。6、乙方在平安、质量、进度、文明施工等方面发现有违背合同约定内容的，甲方应提出整改意见，催促乙方整改。7、负责组织工程的验收工作。8、甲方有权要求乙方撤换委派的不称职工作人员。9、当乙方不能按时或全面履行本合同，如工程质量或进度不能满足甲方要求或乙方不服从甲方的管理，甲方有权调整承包施工队或解除本合同。或当乙方自愿退出履行合同，结算时，甲方给予乙方已完工程量10%的罚款。甲方签字：签约日期：乙方签字：建筑工程劳务合同管辖权规定(篇四)工程承包人：劳务承包人：承包合同建立工程施工劳务承包合同工程承包人：劳务承包人：按照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，鉴于〕与工程承包人所在公司(山东宁建建立集团)已经签订施工总承包合同〔以下称为“总包合同”〕，双方就本工程的劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。一、劳务承包工作对象及提供劳务内容1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承包范围：1.4、劳务承包内容：1.5、辅助材料及工具：二、承包工作期限及工作进度三、质量要求工程质量：确保所承当的分项工程合格率100%，优良率95%。确保验收到达优良。每层达不到优良，结算时扣结算总值的10%。由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人承当。四、标准标准执行本工程总包合同约定的标准标准，本合同亦适用标准标准如下：4.1、二标五标准及康居标准4.2、省市施工工艺标准及各项规程4.3、质量／平安／环保与职业安康管理体系4.4、发包人、监理管理方法及工地各项规章制度五、工程承包人义务5.1、组建与工程相适应的工程管理班子，全面履行总包合同，组织施行施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目的，组织编制年、季、月施工方案、物资需要量方案表，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监视、检查和验收。5.2工程承包人提供工具房间，作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。5.3负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的搜集整理及交工验收。5.4统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的消费、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。5.5按本合同约定，向劳务承包人支付劳动报酬。5.6负责与发包人〔即甲方〕、监理、设计及有关部门联络，协调现场工作关系。5.7负责劳务承包人在现场使用的平安防护用品〔如平安帽、平安带等〕。5.8负责提供本合同施工中所使用的材料设备等。六、劳务承包人义务6.1负责组织具有相应资格证书，可以胜任本职工作，并在数量上能满足工程进度要求的员工队伍，全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向工程承包人负责。6.2负责对所属员工进展平安、质量、操作技能等教育培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与施行，直至所有义务及工作程序结束。6.3负责向工程部提供在施工现场内所使用的平安防护用品方案，并负责使用、发放和完工后交回。6.4负责在接到图纸〔或技术交底〕后10天内，向工程承包人提交材料设备周转工具等供给方案，并负责验收〔质量、品种、规格、型号、数量〕,保管、使用、维护。工程承包人的设备在使用完后负责向工程承包人交回。需要劳务承包人进展装卸的，劳务承包人必须及时执行〔费用另行约定〕。6.5对经历收的材料与机具应按工程承包人统一规划堆放。6.6按工程承包人标准化工地的要求进展生活区的管理，并负责自身责任区的治安保卫工作。6.7负责对已完工程局部的成品保护工作。6.8承受工程承包人及有关部门的管理、监视和检查，与现场其它单位协调配合，照顾全局。6.9施行作业，在放射、毒害性环境中工作〔含储存、运输、使用〕及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务承包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人应承当的平安防护措施费用，以上特殊行业操作人员须持证作业。七、劳务承包人的工作职责7.1、质量对本合同劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责，并按照总包合同的保修时间对工程保修。执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、工程部制定的各项规章制度。承受发包人代表及监理的管理，服从工地管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调，积极配合工作，对所下达的整改通知书、停工令等必须无条件执行。严禁与发包人代表及监理发生争执，严禁与管理人员争吵，发现问题及时汇报。根据工程进度及各方面需要，合理调配组织。在施工中严把质量关，建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格，不得进展下道工序施工。严格按施工图、标准、平安技术操作规程施工。7.2、平安劳务承包人应遵守工程建立平安消费有关规定，严格按平安标准进展施工，并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于劳务承包人现场管理不善、措施不力违章操作、野蛮施工等建筑工程劳务合同管辖权规定(篇五)编号四川省建筑业企业用工劳动合同书(示范文本)甲方乙方四川省劳动和社会保障厅四川省建立厅监制甲方法定代表人营业执照注册号资质等级在川通讯地址乙方性别居民身份证号码家庭住址邮政编码户口所在地省(市)区(县)乡镇村根据《中华人民12第十四条甲方与乙方解除劳动合同时，应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书。甲方解除乙方劳动合同，符合劳部发[1994]481号文件规定的，应支付经济补偿金。甲、乙方违法解除劳动合同，应按劳部发[1995]223号文件给对方以赔偿。第十五条双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向工程所在地(区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可直接到裁决书之日起15日向人民法院起诉。第十六条甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。第十七条本合同未尽事宜或与国家、四川省有关规定相悖的，按照有关规定执行。第十八条本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交工程所在地劳动部门备案,一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。第十九条双方约定的其他事项。甲方(公章)乙方(签字或盖章)法定代表人或委托代理人(签字或盖章)签订日期：年月日合同鉴证单位鉴证日期：年月日使用说明一、本合同书供四川建筑业企业(含部属在川建筑企业、省外入川建筑业企业)与务工人员签订劳动合同时使用。二、建筑业企业与务工人员签订劳动合同时，凡需要双方约定的内容，经协商一致后填写在相应的空格内。第一条中，双方在约定的事项前括号内画“√”，并填写日期。签订劳动合同，甲方应加盖法人公章;法定代表人或委托代理人及乙方应签字或盖章，其别人不得代为签字。三、本合同应使用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。主题词：劳动劳动合同建筑业文书通知四川省劳动和社会保障厅办公室20xx年9月6日印发劳动保障部劳开工资司建筑工程劳务合同管辖权规定(篇六)管辖权有一只住在陆地的公鸡，收到住在海边的好朋友大黄狗的邀请函。邀请函里写：“近日我练就了一身通天本领，邀请你共同来分享。”公鸡知道大黄狗一爱一吹牛，它根本不相信一只普通的大黄狗能练就什么通天的本领来，只是盛情难却，而不得不到大黄狗那里走一趟。到了海边，大黄狗豪情万丈地指着面前的大海对公鸡说：“我亲一爱一的朋友，当我发现自己每天面对大海静坐，而修炼出一套一操一控大海的独门功夫后，我恨不得立即能与你分享这个好消息。”公鸡歪歪鸡冠子，斜着眼睛看着大黄狗，等着它的下文。大黄狗继续说道：“这片大海目前都在我的控制之下。你看，我让它起海一浪一它不敢不起海一浪一。”经过一段时间的酝酿，大黄狗果然喊了一声“起来”，海一浪一当真起来了，随后大黄狗又喊了一声“下去”，海一浪一果然就下去了。之后，大黄狗充满期待地看着公鸡，等着公鸡像他想象中的那样拍手称绝，但公鸡只是很不屑地对大黄狗提了个要求，大黄狗就惭愧地低下了头。聪明的小读者，公鸡对大黄狗提出了什么要求呢？公鸡虽然没生活在海边，但它常听见主人家的小孩子念书时提到过海一浪一，大黄狗的小把戏很容易就被看穿了。大公鸡让大黄狗按照不同的节奏再一操一控一下海一浪一，大黄狗推三阻四，最后也没有控制住。海一浪一是自然科学现象不是其他生物能控制的，海一浪一有自己的节奏，大黄狗只是对海一浪一的起落很理解，所以随着海一浪一的起落而喊起落，只要改变节奏就露馅了。直面懒惰的人一性一三位刚参军官学校毕业的军官，被同时安排到国防部门工作。上尉非常看好三位年轻军官，他让部下把他们招到办公室里来问话。看着三位英俊潇洒的年轻军官，上尉真是又羡慕又嫉妒，年轻的他们令他想起了曾经的青葱岁月是那么激一情澎湃、斗志昂扬。上尉在他们面前走来走去，脸上一直挂着亲和的微笑，随后问道：“年轻的你们是国家平安的希望，我期待着你们的出色表现，你们就大胆地告诉我如今你们还缺什么，我尽量满足你们。”甲说：报告领导，我缺一双助我奔驰沙场的真皮马靴。上尉略微皱了一下眉头，爽一快地点头容许了。乙说：我想要一匹强健的马，我骑着它闪电般奔驰，肯定很棒。上尉心凉了半截，但外表上还是和蔼可亲地点点头。丙说：请上尉把工作纪律和责任权利明确告诉我。上尉心下一亮，但他还是假装不懂，问道：为什么要那些玩意儿呢？丙只说了一句话，上尉便喜笑颜开，连声称赞。聪明的小读者，丙说了什么呢？丙说：“我参军就是为了保家卫国，但人首先都是懒惰的，人需要靠制度和纪律来鞭笞着自己，令自己勤奋踏实地理论个人价值。”没过多久，丙积极努力、建立奇功，因此受到上级的破格提拔。编辑推荐管辖权异议辩论状范本辩论人：地址：被辩论人：地址：法定代表人：______诉______离婚纠纷一案，因被告______提出管辖权异议，现辩论人针对被告提出的管辖权异议提出辩论如下：辩论事项：一、______市______区法院是本案唯一有管辖权的法院。根据____关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》假设干问题的意见十一条第一款规定，非军人对军人提出的离婚诉讼，假如军人一方为非文职军人，由原告住所地人民法院管辖。本案被告______为非文职军人，因此可以认定本案的管辖法院为原告住所地法院，又根据适用《中华人民共和国民事诉讼法》假设干问题的意见第四条公民的住所地是指公民的户籍所在地；法人的住所地是指法人的主要营业地或主要办事机构所在地。因此可以明确本案的管辖法院为原告______的户籍所在地______市管城回族区人民法院。二、被告提出的管辖权异议未提交任何证据予以证明，与事实不符，且其根据《民事诉讼法》第22条提出异议完全是对法条的错误理解，应当予以驳回。《民事诉讼法》第22条：对公民提起的民事诉讼，由被告住所地管辖，被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地法院管辖。上述规定是确定一般普通案件的管辖权原那么，即原告就被告的原那么。但对于本案不能使用，首先，______是原告不是被告，不应当适用22条关于被告的相关规定，其次，本案被告是非文职军人，法律对此种案件有特殊规定，即不管原告户籍所在地与经常居住地是否一致，原告户籍所在地法院是唯一具有管辖权的法院，再次，从事实上看，本案原告早已不在被告所称的______区居住，______区根本不是原告经常居住地。因此，被告提出的管辖权异议应当予以驳回。综上，受理本案的管辖法院是本案唯一有管辖权的法院，其他法院无权管辖。辩论人：_____________________年_______月_____日附：辩论书副本_____份；证据材料______份。管辖权上诉辩论状范本辩论人：××电子科技。住所地：上诉人：住所地：因上诉人不服苏州市中级人民法院〔20××〕×中民商初字第××号民事裁定而提起上诉，现辩论人针对其上诉理由，特作辩论意见如下：恳求事项：依法驳回上诉人的管辖权上诉恳求。事实与理由：上诉人所提出管辖权异议根本不能成立。理由在于：一是从约定管辖来说，江苏省苏州市中级人民法院〔以下简称苏州中院〕对本案具有管辖权。上诉人据以提出管辖权异议的根据是《保证合同书》第六条规定，合同争议的管辖法院为合同签订地的人民法院。事实上，合同签订地并非上诉人所在地上海市，应是时任上诉人总经理签署后，快递文本的到达地苏州市。从合同性质与双方约定来看，《保证合同书》是《合作开发合同书》的附件，是担保主合同履行的从合同，这点不难从《合作开发合同书》第一条“合同及其组成局部”第二款内容可以看出。而《合作开发合同书》第十三条第〔三〕项明确约定，“甲乙双方因本合同及其组成局部的履行发生争议，双方应本着友好合作的原那么协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼”。据此，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第25条之规定，苏州中院对本案行使管辖权具有法律和事实根据。二是从法定管辖来说，苏州中院也具有对本案的管辖权。本案的案由是承揽合同纠纷，保证合同仅是承揽合同的从合同。在承揽合同中，被告一××是定作方，辩论人是承揽加工方，因此辩论人所在地吴江市系加工行为地。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条、《____关于贯彻执行假设干问题的意见》第20条以及《____关于适用假设干问题的解释》第129条等规定，苏州中院依法享有对本案诉讼的管辖权。由此可见，无论是法定管辖，还是约定管辖，苏州中院均依法享有对本案的管辖权。为此，请贵院依法驳回上诉人的管辖权异议的上诉恳求。此致江苏省高级人民法院辩论人：××电子科技______年_____月_____日附：辩论书副本_____份；证据材料______份有关管辖权异议申请书有关管辖权异议申请书管辖权异议申请书申请人：xxx地址：法定代表人：xxxx董事长申请事项：恳求贵院依法将本案移至申请人所在地的xxxx区人民法院审理。事实与理由：一、本案不应是产品质量损害赔偿纠纷，而是买卖合同纠纷。xxxxx房地产开发(以下简称“xx公司”)在起诉状中称：2023年8月1日，在申请人处购置奥迪a8轿车，在使用过程中发现该车音响系统噪音过大无法正常使用，因该问题屡次前往被告处反映和检修，造成xx公司精神和经济上的重大损失。首先，根据《民法通那么》、《____关于审理人身损害赔偿案件适用法律假设干问题的解释》、《____关于民事侵权精神损害赔偿责任假设干问题的解释》等规定，精神损失只存在人身损害赔偿案件中，在合同纠纷、财产损害纠纷中根本不存在精神损失，所以xx公司主张的“精神损失”没有任何法律根据。其次，xx公司所谓的“经济上的重大损失”根本不是法律规定的产品质量损害，理由如下：根据《产品质量法》第四十一条“因产品存在缺陷造成人身、缺陷产品以外的其他财产(以下简称别人财产)损害的，消费者应当承当赔偿责任。”的规定，产品质量损害必须同时满足两个条件：一、产品本身存在缺陷，二、造成人身、产品本身以外的其他财产损害，才能构成产品质量损害。针对第一个条件，根据《产品质量法》第四十六条“本法所称缺陷，是指产品存在危及人身、别人财产平安的不合理的危险”之规定，诚城公司所谓的“音响系统噪音过大”根本不是存在危及人身、别人财产平安的不合理的危险，同时，根据《____关于民事诉讼证据的假设干规定》第四条“以下侵权诉讼，按照以下规定承当举证责任：(六)因缺陷产品致人损害的侵权诉讼，由产品的消费者就法律规定的免责事由承当举证责任”之规定，应当首先由xx公司承当举证责任证明产品存在缺陷，然后由消费者就法律规定的免责事由进展举证，在本案中，xx公司只是发现音响系统噪音过大，并没有证据证明产品存在质量问题。针对第二个条件，xx公司主张的音响系统噪音过大根本不会对人身、产品之外的其他财产造成损害，至少目前没有任何损害结果的发生。所以，本案不是产品质量损害纠纷。xx公司从申请人处购置奥迪a8轿车，根据《合同法》的规定，双方之间是买卖合同关系，应受《合同法》的调整，双方的纠纷也应属于买卖合同纠纷。二、本案的买卖合同纠纷应由申请人所在地的xxxx人民法院进展受理，恳求贵院将本案依法移送至xxxxx人民法院审理。上述已经充分阐述了本案应属买卖合同纠纷。在该车买卖过程中，xx公司采用自提的方式至申请人住所地提取车辆得，合同的履行地毫无疑问是申请人所在地——xxxx，同时，申请人的住所地也在xxx。根据《民事诉讼法》第二十二条“对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。”、第二十四条“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”的规定，本案的合同纠纷，无论是由申请人住所地的人民法院管辖，还是由合同履行地的人民法院关管辖，均应由xxxx人民法院管辖。综上，恳求贵院依法将本案移送至xxxxx人民法院审理。申请人：xxxxxxxx八年四月十六日劳务承包协议(建筑工程)劳务承包协议(建筑工程)甲方：贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司乙方：徐泽洪公司根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉原那么，双方就思南县20xx年第七期廉租房桃园工程点1#、2#楼的劳务施工承包事项协商一致达成如下协议：一、工程慨况：工程名称：思南县20xx第7期廉租房建立工程桃园工程点1号楼、2号楼。建筑面积：约1.4万平方米〔最终以审计为准〕〔注：所有斜屋面夹层不计算建筑面积〕构造形式：框剪工程地点：思南县思唐镇二、工程内容及承包范围：1、施工图〔土建〕范围以内的所有工程量〔包括散水和散水沟及所有机械设备等、不含门窗、栏杆、防水及瓷粉〕。2、根底除孔桩成孔外，孔桩砼浇注、浇注前孔内抽水和清孔均在乙方承包范围内。如是独立根底，工程部负责放炮，用挖机挖好基坑，人工清底属于乙方负责。3、甲方指定取水点，引至场内总水管〔设一个取水点〕，其取水设备及取水点到用水点所产生的一切费用由乙方自行负责，包括抽水加压泵上楼等一切费用由乙方负责。4、电由甲方引致一级总配电房，总配电房的一切装置由甲方负责安装通电，其余到各用电点的一切费用由乙方负责。5、工程部所有临时设施，工程部只提供砖、砂、水泥、瓦、门窗等材料，其余人工费由乙方负责。6、乙方住宿由乙方自行解决，如有特殊情况需报请甲方同意，如确需在工地住宿，用水产生费用的由甲方负责；电费甲方只负责白炽灯和日光灯照明用电，或班组必须统一安装电表，撤除电表时，按建筑面积〔1度电/10平方〕甲方负责，其余超用费用按供电费用由工程部收取。7、塔吊租赁；塔吊检查费用以及平安设备安装等费用由乙方自行负责，塔吊后期维修、保养、操作手食宿和塔吊指挥等一切费用由乙方负责。8、所有进场材料除水泥和水泥砖下车费由甲方负责，其余所有材料〔包括甲方的设备和环境所需的材料等〕均由乙方卸车或塔吊吊运，乙方必须无条件配合。9、乙方必须保证在20xx年12月31日前所有多层建筑到达开工验收，如达不到验收条件，甲方将扣除整个劳务工资款的10%作为罚款。详细施工按以下时间进展：〔1〕高层：1〕根底工程:回填孔芯起算30天到达验收;2〕主体工程〔含二次构造〕：180天内到达验收；3〕装饰工程〔含散水工程〕：120天内到达验收。乙方必须无条件承受以上施工工期，如完不成上述工程任务，甲方有权要求乙方退场。乙方因其自身原因自行要求退场的甲方将一律按所完工程量的40%劳务费结算给乙方，且乙方必须自行处理好农民工工资后，甲方才能支付。三、计价方式和付款方法：〔一〕计价方式：1、甲方按398元/㎡结算给乙方〔甲乙双方均不得以人工工资及材料涨幅为根据改动结算价格，建筑面积最终以审计为准〕，此单价含图纸中的三层外墙砖，如甲方要求增加外墙砖，增加局部相应楼层地面平方面积那么按420元/m2进展结算。注：按合同工期执行，假设因乙方原因未能完成开工验收，甲方将从劳务工程款中按10元/㎡扣除劳务工程款，即按388元/㎡结算给乙方。2、假设图纸另行增加坡屋面，多的楼板按所投影面积150元/㎡结算。3、根底回填：(1)人工回填人工费由乙方自行负责；〔2〕机械回填产生的费用甲乙双方各负责一半。4、杂工单价为90元/人，一般不产生杂工，假设产生杂工需工长当天签字方可生效。〔二〕付款方式：1、〔1〕1#、2#楼主体框剪〔不含二次构造〕施工完十层后，按已施工的平方面积乘以承包价的60%分别支付给乙方，施工完主体〔含二次构造〕开工验收后甲方按总承包单价的65%付足乙方。〔2〕开工验收后一个月内支付到整个劳务工程款总价的97%。2、在工程施工途中，如达不到现行主体开工验收要求以及产生返工等现象，因此而产生的返工人工费、材料费均由乙方自行负责，并由工程部根据产生影响的大小进展罚款。4、在施工中如出现平安事故，1#、2#楼造成的费用￥50000.00元以内〔含5万〕的由乙方自行承当，如造成的费用超出￥50000.00元局部，超出局部乙方承当5万后甲方承当70%，乙方再承当30%。5、