工程维修劳务合同

第页共页工程维修劳务合同工程维修劳务合同。甲方：负责人：地址：：乙方：负责人：地址：：甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据《中华人民共和国劳动法》以及有关规定，双方经充分协商，特签订本劳务合同，以共同遵守。一、合同内容甲方委托乙方进展工程维修，渗漏维修范围：_________________。二、选用材料双方约定在乙方进展工程渗漏维修中应选用以下材料：1、聚氨酯注浆堵漏剂。2、环氧砂浆。3、m1500浸透性水泥密实剂。4、遇水膨胀橡胶止水条。5、聚氨酯密封膏。6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆。7、其它未注明材料。三、承包方式甲乙双方约定本维修工程由乙方包工、包料、包质量、包维修、包平安。四、施工期限甲乙双方约定施工期限为________天，自________年________月________日至________年________月________日止。五、工程价格及计算方法1、本合同采用总价包干方式，按________元/平方米的价计算，总计________平方米。2、合同总金额为：________元。六、付款结算方式1、本工程完工验收合格且结算后________日内，支付合同金额的________%。2、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同金额的________%。如有漏水：〔1〕乙方免费保修后，支付合同金额的________%。〔2〕乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的________%中扣除维修费用后，剩余的局部支付给乙方。3、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同余下金额的________%。如有漏水：〔1〕乙方免费保修后，支付合同余下金额的________%。〔2〕乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的________%中扣除维修费用后，剩余的局部支付给乙方。七、质量及保修乙方对防水维修工程质量全面负责，做到不渗不漏，外观规整，对渗漏维修范围免费保修________年〔人为或不可抗力造成防水层破坏除外〕，从验收合格之日起计算。八、甲方责任1、提供可以施工的条件给乙方，检查、监视乙方施工质量和进度。2、组织对工程交工验收及办理结算。3、按时支付劳务报酬。九、乙方责任1、严格按施工工艺进展施工，确保工程质量。2、严格按国家的平安标准和平安规程进展施工，如属乙方施工出现质量返工，一切责任和经济损失由乙方承当。3、工程开工后负责清理现场，做到工完场清。4、在工程开工验收后________日内向甲方提供产品合格证、检验报告单等开工资料。5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求。十、现场负责人本工程甲方委派________为现场代表，全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权利；乙方委派________为工程总负责人，全面负责工程施工质量、进度、平安等乙方应该承当的有关事宜。十一、违约责任1、乙方延误工期，每延期一天，须向甲方支付违约金________元，因质量验收不合格而返工造成的延期交付，亦须按上述标准向甲方支付违约金。2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定，须向甲方支付违约金________元，乙方需马上改正，否那么甲方有权解除本合同，无须向乙方支付任何款项，乙方自行承当相关损失。3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款，须按所欠金额每日千分之________的标准向乙方支付违约金。十二、争方解决方法在合同履行过程中如双方发生争议，首先应协商解决。如协商不成，任何一方可向________所在地人民法院提起诉讼。十三、其他1、如有未尽事宜，双方协商解决。如双方签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。2、本合同书双方签订之日起生效。本合同一式________份，甲方________份，乙方________份，自双方签字、盖章之日起生效。甲方〔印章〕：负责人〔签字〕：______年______月______日乙方〔印章〕：负责人〔签字〕：______年______月______日维修工程劳务合同范文甲方：乙方：甲方委托乙方承建都江堰胥家镇高桥村第二安置点一期工程安装工程施工，为进一步明确双方的权利与义务，结合本工程详细的情况，经双方友好协商，一致同意签订本安装工程施工分包合同。一、工程范围1、乙方承建都江堰胥家镇高桥村第二安置点一期工程11#～23#室内及围墙范围之内的室外水电安装工程。2、乙方必须按甲方要求，保质、保量完成以下施工图以内的安装内容。①.11#～23#楼强电施工图以内全部安装内容。②.11#～23#楼弱电施工图以内安装内容(注明：弱电只配管，安装线盒、穿铁丝、安装器件箱，并配合弱电公司穿所有线路)。③.11#～23#楼水电图以内全部安装内容(包括外墙雨水管及空调管的安装，详细安装参照土建建筑图施工，卫生间蹲便器的安装，隐蔽水管的走向画标识线;空调孔德预留、套管安装全部由乙方负责)。④.室外污水管接到第一口污水井，雨水管、空调接到第一口雨水井，没有雨水井的接到室外散水沟内。室外给水主管接到每栋楼下的阀门井。⑤.乙方不负责室内、室外的消防系统的安装;但楼梯间灭火器由乙方负责安装⑥.施工现场的临时用电、临时用水，乙方负责安装，包括以后的临设线路、开关设备的维修、水管的维修及管理(临时用电、用水全部材料由甲方提供)。⑦.主体楼层材料进场由乙方负责安排人员下车，并按甲方库管人员要求，按规格、型号堆放好材料。⑧.主楼楼层内及室外的安装材料。甲方只提供主材(如：管材、管件、支架、水嘴、蹲便器)，其余辅材和机具一律由乙方负责购置(如：焊条、钉子、封口胶、铁丝、锯条、试水用水龙头、堵头及电工绝缘布、胶水、膨胀、金属软管等)，但乙方所购置的材料必须质量合格，一旦甲方发现乙方使用不合格产品，甲方有权制止乙方行为，并责令其返工，经济损失由乙方承当。⑨.乙方在安装施工中所涉及的墙体开槽、补槽、给、排水管洞的封堵，还包括开槽所产生的垃圾由乙方负责处理，假设墙面抹好后，乙方再开槽，所涉及的经济费用全部由乙方负责承当，还要受到经济处分，(设计变更的除外)。注明：开槽必须使用机械开槽。⑩.乙方必须按照设计图纸及国家现行的验收标准精心施工，不得随意更改设计进展施工。二、工程质量：乙方严格按图施工，工程按国家现行有关验收标准进展验收，工程并符合到达甲方要求工程质量等级。(到达现行工程质量合格标准)。三、工期：本工程开工日期为20xx年11月18日，整体工程开工交付时间为20xx年11月18日。乙方应根据施工进度的需要，合理组织施工，假设非乙方原因造成的工期延误或停工，与乙方无关。四、分包价款结算方式1、承包方式：劳务单包(以施工图建筑面积包干)2、费用标准与结算方式：房屋工程按建筑施工图及2023清单计价定额计算规那么计算建筑面积;总平水电安装工程不计，另签补充协议。零星用工及零星工程安装2023清单计价规那么计取相应费用;A、单价按30元/m2计算(该单价包括职工劳保福利、工资及《劳动法》规定的节假日加班工资、管理费及本合同包含的所有施工内容)。此单价为固定单价，无论市场发生任何变化，均不再做调整。B、工程暂定总价：(1)总面积约4.5196万平方米(2)暂定总价=总面积×单价(3)总价约为人民币1355880元(大写：壹佰叁拾伍万伍仟捌佰捌拾元整)3、计量及付款条件付款条件：由乙方根据甲方签证的工程量向甲方提出书面工程款申请表和金额，经甲方工程现场人员预算进展核实后报经各相关部门责任人签字并最终经公司负责人核实签字前方可支付工程款。付款方式：根底工程完工业主付账后7日内支付合同暂定总价的10%;四层构造完工业主付账后7日内付合同暂定总价的20%;主体封顶业主付款到账后7日内支付合同暂定总价的10%;抹灰工程完工业主付款到账后支付合同暂定总价的15%;工程开工验收业主支付款到账后7日内支付合同暂定总价的10%;工程开工验收合格并工程结算审计业主支付到账后付到审计结算价款的97%。剩余的局部作为工程质量保修金，保修金按工程保修书退还方法退还。以上所称的业主付款到账是指本工程建立方或发包方向甲方支付包含乙方在内的应付工程款项。4、现场签证：合同单价中包含除工程甲方提供的材料以外的所有工程内容，施工过程中不发生配合工作所产生的任何签证涉及的费用;包括材料进场下车、保持施工现场平安生、文明施工等所发生的所有费用。五、设计变更及签证1、乙方不得擅自变更设计，假如擅自变更设计应承当此跟业主造成的经济损失。2、施工过程中的设计变更及签证，涉及金额变化时，须有现场监理、甲方确认并共同签字，并报业主工程负责人签字方能生效;否那么视为无效。六、工期、质量工程控制违约责任：1、乙方未按施工要求施工，违背有关施工标准要求，甲方有权责令返工，到达施工图要求，由此对施工及质量造成的影响和损失由乙方负责。2、主体砼浇筑坚持各专业会签制度，同时乙方现场必须有管理人员值班监视并应指派专人对水电预留、预埋等隐蔽工程跟踪检查(特别夜间施工时)，假设有违背每发现一次承当壹至贰仟元违约金。3、坚持以样板为准，假设设计与样板不符合。应将情况报经甲方，经甲方同意后，甲方出具变更书面通知，其变更通知作为乙方修改、结算的根据。凡达不到样板标准的均视为不合格，由此造成的返工费用很热工期延误由乙方自行承当，并且乙方应承当伍佰至壹仟元的违约金，情节严重的另行重处，并承当由此造成的损失。4、外墙及室内给排水由乙方承当，发现一处不合格的，乙方承当2000元的违约金，情节严重的另行重处，并承当由此造成的损失。5、在施工过程中，假设乙方违规施工，不承受甲方现场现场监理正当管理，乙方承当贰佰元的违约金，并以等其他方式通知乙方相关部门，情节严重者停工整顿，工期不顺延。6、假设乙方私自更换设计及合同要求的材料品种、厂家(如BV线、给、排水管)一经7、发现，材料立即退场，由此造成的损失及工期延误由乙方自行承当。8、乙方应设专职质检员积极配合现场监理对每到工序的检查及复核，假设不配合，暂缓该阶段工程款的拨付、9、乙方应定期有管理人员组织过程质量大检查，并邀现场监理及甲方管理人员，对检查所发现的问题特别是隐蔽部位，立即进展整改，整改完毕，书面报告甲方工程部确认;假设未及时整改，现场监理将上报工程部，工程部核准后将下发停工整改通知书，工期不顺延。10、乙方应加强成品保护，也要加强对其他单位的产品保护，同时应服从甲方对穿插作业单位成品保护所制定的协调措施。11、乙方需做好平安文明施工、标准化管理、树立好业主、甲、乙方三方对外的窗口形象，做到工完清场，不影响业主形象及下一步工作安排。12、因乙方原因造成工程中途停工七天以上(除春节、政府行为、不可抗力因素外)按停工天数计算，以每天贰仟元承当违约金;累计超过三十日，乙方承当相应的违约金，甲方有权解除合同要求乙方无条件退场。如因甲供材料原因造成的工期与乙方无关。假设因非乙方原因造成工程中途停工或窝工，甲方应按实对乙方给予补偿。13、承包方严重不按施工及验收标准施工，工程施工质量差;或不按本合同约定使用品质达不到要求的材料;不听从发包方和监理的劝阻;或承包方现场管理混乱;或承包方工程工期在节点时间上延后达七日;或严重不服从发包方或监理的协调、管理;或承包方严重不按有关平安文明施工的要求和规定施工等，发包方有权解除合同。是否属于严重范畴，以以下方式断定：发包方要求承包方改正，但承包方经过3日仍未改正或再次出现类似情况的，属于严重范畴。14、以上违约责任乙方现场负责人应当签字确认，假设情况属实拒签，每次承当违约金500元，并由甲方根据相关证据，各项违约金将直接从工程款中扣除。七、质量保证及保修期限：1、质量保修范围包括：乙方承当的范围内的质量缺陷负责保修。2、质量保修期从刚刚实际开工验收交付之日起计算。3、刚刚完工后，衣服那个应积极配合业主的交房工作及物管公司的维护管理工作，及时处理施工遗留问题。接到通知后，乙方应在12小时内派管理人员到现场处理。否那么甲方将另行指派人员维修。所发生的费用，甲方将双倍从质保金中扣除;如非乙方原因造成的问题，由乙方处理的，按实际计算。4、安装局部管道管线、设备安装保修期为2年。5、在国家规定的工程合理使用期限内，因乙方原因致使工程合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承当损害赔偿责责任。6、质保期满全额返还质保金。八、其它：1、除业主认可外，乙方不能以任何形式转包、挂靠。一经发现，甲方将终止合同，乙方向甲方另行承当贰拾万元人民币作为违约金。2、乙方必须保证甲方所付出工程款的专用并设立专门账户。3、乙方施工过程中应遵守政府有关部门对施工场地交通、噪音、扬尘等管理规定，并办理相关手续。如造成对市政设施、绿化及通讯设施的破坏、渣土外运污染、噪音污染等受到的处分、罚款及相邻关系的协调由乙方自行负责，由此给甲方造成的损失由乙方承当。4、在施工过程中，质量、进度严格把关，派专人负责，属乙方自身原因发生质量问题由乙方处理，并不顺延工期。5、乙方必须严格控制易损材料的损耗，否那么超出损耗率局部由乙方承当。6、乙方必须严格按照建筑施工标准施工，不得违章作业。做好平安文明施工，严格把关平安，按照平安防护措施、标准搭设平安防护措施，保证施工平安。如由于乙方造成施工范围内、外任何质量、平安事故所引起的一切后果(包括赔偿金)均由乙方全部负责，与业主、甲方无关。7、如乙方管理人员在施工过程中不能与甲方及监理方能很好协作。无法满足合同要求质量、工期、甲方有权要求更换管理人员。8、乙方应积极准备、互相协调做好各阶段的工程验收工作，凡需乙方协助办理的施工答应证及其他各项保建、报批、报验、质检、质监、安检等手续工作时，须积极配合。9、乙方不按时发放劳务工人工资，引起劳务纠纷。对本工程造成不良影响的，甲方有权单方解除本合同，并从应付乙方的工程款项中质检扣除支付给所欠的民工工资。10、甲方声明，乙方在与第三人发生的经济业务来往中将产生可能会涉及甲方经济利益的协议或借据等法律文书时，未经甲方派驻人、工程负责人和甲方工程部两方同时签署确认的一律无效。九、合同份数：本合同正本而份，双方各执壹份。副本肆份，甲、乙双方各执贰份。十、本合同双方签字后生效。十一、正式施工合同与补充合同有冲突的条款以补充合同为准。十二、未尽事宜双方另行协商，假设协商未果，应向甲方工程所在地人民法院提起诉讼。附件：1、双方工程班子组成成员2、乙方承诺书、3、廉洁约定甲方(盖章)乙方(盖章)日期：日期：工程维修劳务合同专业版甲方：负责人：地址：：乙方：负责人：地址：：甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据《中华人民共和国劳动法》以及有关规定，双方经充分协商，特签订本劳务合同，以共同遵守。风险提示：工作岗位及工作时间雇员从事的工种和工作理论。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工〔因为工种不同工资差异很大〕；工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天，每天工作多少小时；一般每周至少有一天的休息日；按国际惯例，在节假日，雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在国国庆、春节等。建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题，防止之后因履行合同发生纠纷。一、合同内容甲方委托乙方进展工程维修，渗漏维修范围：_________________。二、选用材料双方约定在乙方进展工程渗漏维修中应选用以下材料：1、聚氨酯注浆堵漏剂。2、环氧砂浆。3、m1500浸透性水泥密实剂。4、遇水膨胀橡胶止水条。5、聚氨酯密封膏。6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆。7、其它未注明材料。三、承包方式甲乙双方约定本维修工程由乙方包工、包料、包质量、包维修、包平安。四、施工期限甲乙双方约定施工期限为________天，自________年________月________日至________年________月________日止。五、工程价格及计算方法1、本合同采用总价包干方式，按________元/平方米的价计算，总计________平方米。2、合同总金额为：________元。六、付款结算方式风险提示：劳务费用劳务合同雇员提供劳务效劳，雇主主需要根据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等；劳务关系中的自然人，一般只获得劳务费，雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务，是否缴纳可以双方协商约定。另外，假如是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出详细约定，以免给雇主一方造成不必要纠纷。1、本工程完工验收合格且结算后________日内，支付合同金额的________%。2、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同金额的________%。如有漏水：〔1〕乙方免费保修后，支付合同金额的________%。〔2〕乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的________%中扣除维修费用后，剩余的局部支付给乙方。3、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同余下金额的________%。如有漏水：〔1〕乙方免费保修后，支付合同余下金额的________%。〔2〕乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的________%中扣除维修费用后，剩余的局部支付给乙方。七、质量及保修乙方对防水维修工程质量全面负责，做到不渗不漏，外观规整，对渗漏维修范围免费保修________年〔人为或不可抗力造成防水层破坏除外〕，从验收合格之日起计算。八、甲方责任风险提示：雇务劳务关系主要由民法、经济法调整，双方当事人在不违犯法律规定情况下自由协商，任意性很强，雇主可以与雇员协商约定相关义务；但是，雇主必须按所在国有关规定提供符合平安消费的场所和必须发放劳动保护费用或物品，如平安帽、手套、滤光墨镜等；在所在国工作期间，假如发生疾病或工伤，雇主都应提供必要的医疗和购置必要的药物。另外，建议雇主应给雇员购置人生意外保险，使劳务人员在受到意外伤害时能得到及时合理的赔偿，保险费由雇主负担。1、提供可以施工的条件给乙方，检查、监视乙方施工质量和进度。2、组织对工程交工验收及办理结算。3、按时支付劳务报酬。九、乙方责任1、严格按施工工艺进展施工，确保工程质量。2、严格按国家的平安标准和平安规程进展施工，如属乙方施工出现质量返工，一切责任和经济损失由乙方承当。3、工程开工后负责清理现场，做到工完场清。4、在工程开工验收后________日内向甲方提供产品合格证、检验报告单等开工资料。5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求。十、现场负责人本工程甲方委派________为现场代表，全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权利；乙方委派________为工程总负责人，全面负责工程施工质量、进度、平安等乙方应该承当的有关事宜。十一、违约责任1、乙方延误工期，每延期一天，须向甲方支付违约金________元，因质量验收不合格而返工造成的延期交付，亦须按上述标准向甲方支付违约金。2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定，须向甲方支付违约金________元，乙方需马上改正，否那么甲方有权解除本合同，无须向乙方支付任何款项，乙方自行承当相关损失。3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款，须按所欠金额每日千分之________的标准向乙方支付违约金。十二、争方解决方法在合同履行过程中如双方发生争议，首先应协商解决。如协商不成，任何一方可向________所在地人民法院提起诉讼。十三、其他1、如有未尽事宜，双方协商解决。如双方签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。2、本合同书双方签订之日起生效。本合同一式________份，甲方________份，乙方________份，自双方签字、盖章之日起生效。甲方〔印章〕：负责人〔签字〕：______年______月______日乙方〔印章〕：负责人〔签字〕：______年______月______日零星维修劳务合同发包方：(以下简称甲方)住址：法定代表人：承包方：(以下简称乙方)住址：法定代表人：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方协商一致，订立本合同。第一条工程概况(一)工程名称：;(二)工程地点：;(三)工程内容：;(四)资金;(五)工程立项批准文号：。第二条工程承包范围承包范围为以下第种。1.工程实行招投标的，本合同的签订主体就是中标主体,工程范围就是招投标文件上要求的范围，假如对方在初次、二次设计图及设计图修改变更等过程中省减的工程以及未施工的工程，应当在结算时作相应的扣减。2.工程未实行招投标的，承包范围为。(二)承包方式：;第三条质量标准工程质量标准：第四条工程期限(一)开工日期：年月日开工日期：年月日合同工期总日历天数：天。(二)甲方要求比合同约定的工期提早开工的,应征得乙方同意,假如乙方可以做到的,不应回绝。(三)因甲方原因或非乙方原因导致不能按期完工的,工期相应的顺延。(四)因乙方原因不能按期开工或中途无故停工的，工期不顺延。由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方自行承当。(五)因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响的,工期相应顺延。第五条工程价款(一)本合同初步预算总价款元。未实行合同包干价的，最终价款由贵州水城矿业股份工程结算部门根据最新相关文件的规定对实际施工的工程量进展结算。(二)总价包干合同不作价款调整，但如遇以下情况，合同总价款应作相应调整，按照第五条第(一)项规定进展结算。1.设计发生变更;2.在施工中增加或减少了工程工程。(三)合同外工程必须由甲乙双方另行签订书面协议进展确定，未经事先书面确认的，甲乙双方一律不予认可。第六条工程质量验收乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关标准、规程进展施工，并承受甲方的监视检查。乙方应在工程开工后15日之内及时通知甲方进展质量验收，质量验收必须到达合格标准。对不合格的工程，乙方应按标准的要求，承当返修工作及费用直到合格为止。第七条工程价款的支付与结算工程开工验收合格并移交使用后30日之内甲方一次性支付95%的工程款，留工程总价款的5%作为质保金，保修期满后无任何质量问题，一个月内一次性无息支付质保金。乙方在每次收款时应向甲方提供合法有效的发票。第八条平安责任乙方在施工过程中应严格按照施工程序和施工标准的要求及规定组织施工，加强管理。在施工过程中所造成的一切平安事故及造成的所有经济损失均由乙方自行承当。第九条工程保修本工程保修范围为施工的全部工程，保修期限为年，在保修期内乙方应在甲方规定的时间内进展工程保修;如乙方未在甲方规定的时间内保修的，甲方有权委托第三方进展维修，由此产生的一切费用在质保金中予以扣除，质保金缺乏以支付的，由乙方承当相应的经济损失。第十条违约情形及违约责任(一)违约情形：合同一方违背合同任意一条约定的，均为违约。(二)违约责任：1.如双方均有违约行为的，各自自行承当相应的违约责任;2.任何一方违约，违约方应向守约方赔偿由此造成的损失外，还需支付守约方按合同价款总额%的违约金;3.一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承当上述违约责任后仍应继续履行合同;4.本合同工程不允许分包，假如发现转包或违法分包以及拖欠农民工工资的，甲方有权解除合同，不支付乙方任何工程款，且乙方须支付违约金500万元，5.如发现第三人挂靠、施工的，承包方一律支付违约金200万元，且该违约金不得恳求人民法院或仲裁机构调低。第十一条合同的变更、终止或解除(一)合同的变更：1.本合同未尽事宜，双方可进一步协商，签订书面补充协议;2.本合同的任何修改、补充须经双方协商一致，签订书面补充协议。以上补充协议为本合同不可分割的组成局部，与本合同具有同等法律效力。(二)合同的解除或终止：1.任何一方违背本合同约定，经对方提出后不采取弥补措施的或造本钱合同不能履行时，守约方有权要求解除本合同;2.因国家政策变化而影响本合同履行时，任何一方均可以解除本合同;3.经合同双方协商一致可以解除本合同;4.因不可抗力因素致使本合同不能履行时，任何一方均可以解除本合同;第十二条争议的解决方式甲乙双方在履行合同过程中发生争议的，双方应协商解决;协商不成的，向合同实际履行地有管辖权的人民法院起诉。第十三条其他承包方的工程经理、受权签订合同的代理人必须是承包方的正式员工，应在合同签订时提供其工资收入证明、社保等证明其身份的资料。第十四条合同份数及生效本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力;自双方代表签字并加盖印章之日起生效，双方均履行完各自的义务后即自行终止。合同签订时间：年月日合同签订地点：甲方(盖章)乙方(盖章)法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人(签名)(签名)房屋维修劳务合同样本甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《建立工程质量管理条例》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实守信的原那么，双方就消防中队房屋维修事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：消防中队房屋维修2、工程地点：消防中队院内及围墙3、工程范围：屋顶换瓦、门刷漆、修补围墙等二、工程效劳形式乙方包工、包料、包工期、包质量。三、维修时间：20xx年10月1日——10月15日。四、维修金额及工