




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
水泥搅拌桩施工合同篇一:水泥搅拌桩施工合同
水泥搅拌桩施工承包协议
订立合同双方:
甲方:惠州市三友投资发展有限公司:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)兹有甲方将陈江广场地下商业城水泥搅拌桩工程委托乙方负责施工,为了明确双方责任、权利、义务,经双方协商一致,订立本协议。
第一条工程概况
1、工程名称:陈江广场地下商业城
2、工程地址:陈江大道会议中心旁
3、工程内容:φ550水泥搅拌桩,约台相匹配的施工机械,投入数量满足工期要求;以及完成本项目的一切工序及辅助工作。
4、承包方式:包工、包料、包设备、包工期、含税票。
第二条合同价款
合同单价:/米)(不另增其他费用)
暂定金额(大写):元(人民币)(需提供发票)
第三条工程负责人
1、本工程甲方委派:进行监督,签证手续,并及时解决甲方应解决的问题和其他事宜。
2、本工程乙方委托:进行操作切实履行本合同的各项规定。
第四条甲方工作
1、负责联系总包方将施工有关控制点书面交给乙方,并进行现场交验,协助乙方对操作人员进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。
2、指派工地代表和监理技术负责人员负责工程管理以及所有外部协调和管理工作,及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。
3、在施工期间,协调好乙方和总包及其他分包单位的关系,定期召开生产协调会议,为乙方创造良好的施工环境。
4、会同监理负责对乙方桩位放好后的复核工作,甲方对乙方的桩位的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任。
第五条乙方承诺
1、乙方自带全套设备(
持证上岗,按照甲方指定要求佩戴安全帽,费用乙方自理。
2、在本协议确定范围内乙方按照设计图纸要求,编制施工组织设计、施工工艺流程,自
行负责生产、质量、安全。乙方应做好现场安全工作,发生安全事故由乙方承担全部责任。
3、乙方应按照合同工期组织,安排生产,按期保质、保量、安全完成生产,做好文明施
工。
4、开工前负责放线定位并做好施工记录。
5、乙方代表应在现场指挥生产。若由于乙方代表失职造成甲方不必要的损失,甲方有权
扣除不必要损失的三倍。
6、乙方应及时报告施工中的异常情况,以便及时处理,必要时暂停施工,不得在无把握
时强行施工。
7、乙方应服从甲方和监理和总包现场管理人员的指导和对工程的总体安排,接受技术指导。如有违章作业、对于监理工程师的正当指令拒不落实整改,甲方和监理工程师有权按章罚款,停工整顿。现场人员应与建设单位代表、监理、总包方协同工作,接受指导。
8、乙方必须配齐各工种所需人员,特别包括一名现场专业技术员,技术员负责本机组的
生产质量管理。
9、由于非乙方原因停工,延期而造成的损失,由甲乙双方协商解决。
10、乙方应采用合格的水泥,合理控制水泥用量和水灰比,搅拌桩提升速度﹤1M/min,
复搅次数不少于两次。
第六条工程价款及支付方式
1、工程款支付:搅拌桩施工结束支护完成价款完成结算后付足95%,余款在基坑剪力墙外回填完成后付清。
第七条工程施工质量
1、乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸,设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定的和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。
2、质量控制要求:搅拌均匀,严格按照搅拌桩施工工艺进行,有效控制水泥掺量,严禁随意更改水泥用量;合理控制提升速度;严禁空挡下搅。如发现类似不合格情况或工程检测达不到上述标准,则处以乙方合同总价的10%的罚款作为违约金。
3、乙方的工程质量必须经过甲方、监理、质监站的验收和确定。如乙方施工质量引起基坑变形、基坑沉陷不均或基坑倒塌,则一切引发的经济损失均由乙方承担(包括工期
延误的赔偿),返工后仍不能达到验收标准,乙方须赔偿由此引起的一切损失。
第八条工期期限
1、乙方接甲方通知后日内进场做好施工现场准备工作。
2、工期期限于年月日开工,必须在年月如工期延误(因乙方原因),业主和监理如有罚款在乙方结算中扣除。
第九条竣工验收
1、工程竣工两周内,乙方应根据甲方要求提供完成的竣工资料四份,参加竣工验收。由于乙方的原因不能按时组织验收及提供完整的竣工资料或者不予以配合的,甲方视情况予以处罚,罚款金额为工程结算总额的10%。
2、凡工程不符合验收标准造成的返工,由乙方负责返工,并承担相应费用。
第十条:工程结算
1、工程竣工后,乙方在十天内提交竣工结算。施工单价不变,工作量按实结算,不计空桩深度。
2、乙方完成的工程量必须有项目技术人员、业主现场代表和监理代表同时签字才能生效,单方确认为无效签证,甲方将不予认可。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
年月日:年月日
篇二:水泥搅拌桩施工分包合同1
水泥搅拌桩施工劳务合同
承包方:(简称:甲方)分包方:(简称:乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承包人和分包人双方就水泥搅拌桩分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
第1条工程概况
分包工程名称:长乐市营滨路首占标段公路工程软土地基处理工程水泥搅拌桩
分包工程地点:福建省长乐市首占镇
第2条分包工程承包范围
分包工程承包范围为:K3+400~K6+800段水泥搅拌桩工程。
分包工程内容:水泥搅拌桩劳务分包工程。
第3条合同工期
开工日期:,竣工日期:。
节点工期:。
第4条工程质量标准
工程质量要求:合格。
本合同段工程无质量事故。
第5条分包合同价款
合同价款:
合同单价:6元/米。(大写:陆元/米)
合同单价为机械、人工劳务综合单价,单价中均已包括了乙方为实施和完成本工程所需要的人工劳务费、机械费、临时设施费、机械设备进退场费等费用。
本合同工程数量如发生施工图设计变更的,应以设计变更增加后总工程数量结合合同单价确定结算总价。
第6条指令和决定
就乙方承包工程范围内的有关工作,在工程实施过程中甲方可以根据业主、监理、设计及质量监督部门和合同要求下达书面指令,乙方必须执行。
就乙方承包工程范围内的所有工作,乙方应执行经甲方确认和转发的业主或监理工程师发出的所有指令和决定。
第7条甲方工作
负责工程控制测量、基准点交付使用、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
及时提供图纸、工程地质及地下管线等有关资料(变更原因影响的除外);负责按合同约定及时供应工程所需材料,保证施工需要。
负责对乙方工程施工进度、工程质量、安全生产等进行全过程监督、检查。
负责组织重大技术方案的确定,并报监理和业主进行审核。
有权根据乙方履行合同情况,作出相关的工作指令。
按本合同约定办理验工计价手续,及时支付施工费用。
有权监督农民工工资发放帐目,并督促乙方及时发放农民工工资。
第8条乙方工作
未经甲方允许,不得以甲方名义擅自与业主及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度,执行甲方项目管理规定。
乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,提交施工计划,经甲方批准后严格实施。乙方要按甲方的要求参加甲方的安全生产会议。
按照设计图纸、施工验收规范、工程质量验收标准等有关技术要求及施工组织设计精心组织施工;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、机械设备,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他队伍协调配合,顾全大局。
按甲方统一规划堆放材料、机具,搞好生产的管理。配合甲方做好分包范围内施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程的成品保护工作。
必须执行甲方有关本项目的各项管理办法和制度,服从甲方的统一指挥和总体施工安排,按甲方的指令组织施工。
按施工计划需要,组织施工机械设备和材料准时进场;乙方机械设备、人员进出场时,均应向甲方提交清单及有关证明文件。
按照国家法律法规和当地政府现行规定与乙方劳务人员签订劳动合同,按时支付劳务人员工资。
第9条施工安全、职业健康、环境保护
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,建立健全安全生产管理机构和管理制度、安全生产责任制,严格按安全标准进行施工,制定和采取必要的安全防护措施及应急
预案,消除事故隐患。并随时接受甲方和行业安全检查人员依法实施的监督检查。
乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
乙方应严格执行国家和地方有关部门的法规、法令、政策、职业健康及环保条例,按规定为作业人员配备必要的劳动保护用品,按施工操作规程,文明施工。
做好现场的管理及布置,生活、建筑垃圾和废弃物要妥善处理,集中堆放,不得随意堆放。
第10条临时设施
乙方工程驻地由乙方自行解决,费用由乙方承担。
临时设施的选址、规模、建设标准必须遵守甲方的统一规划方案。
若乙方中途退场,单独计量或甲方无偿提供乙方使用的临时设施,乙方无偿交还甲方,影响正常使用的损坏部分,由乙方负责维修或赔偿费用。
施工用水如就近从河道取用由乙方自行解决并承担费用,如采用自来水饮用水的费肜及管路费用由甲方承担。
施工用电
甲方电力供电线路或发电机组必须到达工点施工现场,并配备一级或二级配电箱,供乙方使用,施工用电费用全部由甲方承担。并应配备备用发电机组,以备停电使用。
第11条材料供应
材料供应:甲方采购供应水泥搅拌桩施工所需的水泥、粉煤灰等主材,并且实际用量不得超过设计施工配合比材料用量。
除甲方供应的材料外,其他零星材料由乙方自行采购。
第12条工程计量
执行甲方验工计价程序及规定。每月由双方现场书面确认的乙方当月完成工程数量和相应工程价款为准。
第13条工程款拨付与结算
甲方根据当月完成的总产值的85%进行计价,按扣除相应的已付款所得的应付款额进行支付工程款。
本工程甲方不支付预付款,甲方拨付乙方工程款必须用于本工程,不得挪作他用而影响施工。
工程竣工后,凭甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行末次计价并签订末次结算协议,办理退场手续,工程余款应在水泥搅拌桩工程施工完毕后3个月内付清。
乙方应指定专人(委托代理人)作为本工程计量支付资料的签认人,负责办理计量支付手续并复核签认。乙方应出具相应授权委托书。
第14条工程变更
施工中乙方应严格按甲方提供的施工图设计及变更通知单施工,不得擅自对原设计进行更改。
因不可抗力造成的工期延误,或业主同意的工期顺延,以及因重大变更引起工程量增加时,经甲方同意,工期可相应顺延;因设计变更增加工程量,乙方应按设计变更进行施工,相应增加工程量按合同单价进行计取变更增加总价。
如业主要求工期提前或缩短时,乙方无条件服从。
第15条违约责任
乙方不论何时及何种原因提出退场,均需提出书面申请,经甲方同意并签订退场协议后方可退场;未签订退场协议前,乙方必须保证合同正常履行,不得单方面停工,否则,乙方承担由此造成的损失。
一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担违约责任后仍应继续履行合同。
第16条争议
在合同执行期间如发生争议,由双方本着公平、合理的原则协商解决,协商不成时,双方自愿向长乐仲裁委员会申请仲裁或向当地法院起诉。
第17条其他
未经甲方书面授权,乙方不得以甲方名义从事任何活动。
未经甲方书面同意,乙方不得转让与甲方的债权,否则该转让无任何法律效力。本合同未尽事宜双方另订补充协议。
本合同自双方签字之日起生效。工程竣工合同价款结算完毕后自动终止。本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。
甲方:乙方:地址:地址:
甲方代表:乙方代表:
日期:日期:
篇三:水泥搅拌桩施工协议书
赵宅安置房水泥搅拌桩施工协议书
甲方:浙江新瑞建设集团有限公司赵宅安置房工程项目部
乙方:
工程名称:赵宅村安置房工程
工程地址:瑞安市塘下镇赵宅村
甲方承接的赵宅安置房工程桩基工程,经甲、乙双方协商同意:甲方将水泥搅拌桩承包让给乙方施工。为明确双方职责、权利、义务结合本工程具体情况,确保工程顺利进行,经协商一致同意签订本协议:
一、承包方式:
1、工作内容:施工图内水泥搅拌桩。
2、工程量:水泥搅拌桩约4000立方,按照图纸计算。设计变更及工程量增
加除外,施工要求详见设计图纸及会审纪要、设计变更等。
3、承包方式:包清工,施工机具、二、三级配电箱及移动配电箱、灯管、
照明设备等均由乙方自理,要求乙方配备2台以上水泥搅拌桩,具体根
据施工要求进行调配。(包括放样,钻孔、注浆、工作面清理,打桩施工
原始资料整理等)。
二、工期:
从工程桩第一根开始计算至全部桩基工程施工结束,核定工期20天。工期每延误壹天罚1000元,如延误工期超过一周按延误工期的第捌天开始每延误壹天罚XX元并追加甲方工期损失赔偿金(合同价款的3%)。
遇下列因素工期相应延续。
1、甲方材料供应不及时、延误、超过半天以上的,地质不符或甲方手续不
齐引起停工。
2、电力供应不足或停电、停水,一周内累计8小时或其它原因连续8小时
以上停工核定为壹天,以此类推。
3、以下两项延误工期须以书面形式经业主、监理、总包单位认可。
三、工程质量:
1、桩基施工乙方必须严格按照施工图纸、施工规范和施工组织设计,认真组织施工,虚心接受业主、甲方、监理公司、质监部门的监督员检查,严格把好质量关。做到桩基一次性验收通过。
2、本工程质量要求达到国家标准及有关规范要求。
3、本工程施工达到瑞安市安全文明标化工地要求。
4、乙方施工的桩基工程出现如下质量问题。
(1)断桩、桩位偏差大于规范和设计要求、注浆、长度、强度达不到设计要求的,需补强加固的措施,造成的人工、机械、材料、二次检测费,所有损失
的费用由乙方负责,并追加乙方相应损失的赔偿金(合同价的2%-5%)。
(2)对现场出现的机械故障要即时解决不得拖延,如不听从甲方管理人员的安排造成损失的由乙方负责。
四、工程计价和付款方式:
1、桩基施工价款:水泥搅拌桩按每立方元计算。
2、工程量计算方式:
方量=桩截面积X桩有效桩长,空打部分按照方量的一半计算,施工的总工程量按图纸计算。
3、工程进度款支付:按甲方核定每月完成工程量的80%支付,施工结束后一个月付清余款,乙方违约及罚款金额在工程款中扣除。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)场地三通一平符合开工条件,施工场区按乙方提供的场地布置图进行布设泥浆池及循环系统并浇筑施工道路。
(2)提供施工所需的施工图纸,合格的原材料及相关级配单,原材料试验报告。
(3)负责桩位复核、混凝土试块及钢筋试拉件的送检和甲方须完成的工序。
(4)做好乙方工序完工后转入下道工序所需甲方完成的工序衔接,确保工序畅通。
(5)办理生产所需的相关手续。
2、乙方责任:
(1)及时提供桩机的合格证书及检测资料及其他施工有关机械合格证书及
检测材料,人员上岗证书等。
(2)及时提供桩基施工组织设计。经甲、监理审核确认后方可施工。
(3)按施工组织设计和甲方要求及时调配相应机具、人员进场组织施工,确保人员、机具到位,确保工程施工工期。做到工完场清。
(4)虚心接受甲方、业主、监理、质监站检查监督,严格按照规范和设计图纸认真组织施工,切实把好工程质量关,有权拒绝使用不合格材料。
(5)做好现场对工人的安全、技术交底工作及相关工序的原始资料收集、整理、报验工作,现场桩位测量放样及做好施工原始记录工作,配合甲方做好相关工作。
(6)做好相关安全生产、文明施工,按规定做好职工安全教育培训工作,遵守国家有关安全技术操作规程及甲方制订有关规定,严禁违章操作,桩机外着色统一、用电规范、施工现场必须有专职人员负责管理。因违章施工而造成的一切安全事故由乙方自负并承担上级主管部门的一切处罚。甲方将根据事故轻重处予乙方合同价款2%—5%的罚款。
(7)负责办理相关务工人员的务工手续,并协助配合好甲方的工作,治安
费和暂住证由自负。严禁使用童工。
(8)服从甲方、监理等有关单位的管理,严格遵守甲方制定的管理制度,自觉接受各方对工程质量、进度、安全等方面的处罚并积极采取整改措施。
(9)乙方施工人员的临时住宿设施自行解决。
六、违约责任:
1、合同签字盖章后生效,甲乙双方须共同遵守并执行本合同的每项条款。如合同执行过程中发生争议,双方应协商解决,如协商不能解决,任何一方可直接向工程所在地的人民法院起诉。
2、甲方须按合同规定付款条件及时向乙方付款,延期不得超过十天。
3、乙方在工期、质量、安全文明施工方面有违约时,甲方有权扣押相应的工程款项,乙方应自觉接受处罚。
4、由业主产生原因导致工期延误,乙方工期相应顺延。
甲方:浙江新瑞建设集团有限公司乙方:塘下赵宅村安置房项目部
代表:(附身份证复印件)
日期联系电话:
篇四:水泥搅拌桩施工劳务合同
水泥搅拌桩施工劳务合同
甲方:
乙方:
甲方因承建(以下简称本工程)施工的需要,现将水泥搅拌桩施工任务分包给乙方,按照《中华人民共和国经济合同法》,经双方协商一致,在平等互利的基础上签订本合同。
一、工程内容
本工程的水泥搅拌桩(φmm)施工任务所需的机械设备、工人、发电机组及燃油由乙方负责提供,并按甲方的设计图纸要求施工。
二、工程单价及材料事项
1、综合单价为15元/米;该单价包含人工费、施工设备费、发电机组费、燃油费,同时此单价不含税。
2、总工作量约为万米,实际结算以设计图纸双方确认实际钻的工程量为准。
3、桩机进场费3000元/台,进场时支付,如由于设计或甲方原因更改图纸而造成总工程量达不到2万米以上,甲方要支付桩机进退场费6000元/台。
三、工程量的确认
甲方委托专人作为现场代表,负责对乙方的工程量进行确认。甲方现场代表在乙方每施工结束时予以签字确认乙方的工作量。
四、付款方式:
1、桩机进场时,甲方预付乙方贰万元作为桩机工人生活费、购买柴油的费用。
2、施工费支付:经甲方计量确认完成工作量60%进度款向甲方报出进度款5天后支付(扣除预支款),剩余40%工程款待桩工程完工后,三天内付清给乙方。
五、工程期限:
1、该工程的水泥搅拌桩施工期限以甲方通知为准,直到工程结束为止。
2、工期定为贰个月,如因甲方责任和天气阻碍,按相应顺延时间。
3、因甲方业方停建或征地等原因未及时提供水泥搅拌桩工作面给乙方。造成乙方停工时,该工期相应顺延,并且当停工超过10天时乙方有权提出结算申请,自乙方提出申请之日起3天内甲方将所有施工工程款及其他应付乙方的款付清给乙方,且乙方有权将施工设备暂时撤离施工现场,设备进退场费用由甲方承担。
4、因人力不抗拒之因素(如雨、台风等)而影响施工队期限时,工期相应顺延。
5、在一个月内甲方和业主原因造成乙方停工累计超过5天时(因人力不可抗拒因素,)如雨、台风等而影响施工则除外),则超出部分每天每台机补偿给乙方600元。
六、双方的责任及义务:
1、甲方负责对业主、质检监理等方面的联系协调工作。
2、甲方负责测量工作分区或控制点,施工场地平整,以防陷机,材料要到施工现场,使工作场地具备水泥搅拌桩施工的条件。
3、甲方负责书面提交水泥搅拌的施工要求并全可以随时对工程作业进度、质量进行检查,由于乙方原因施工不符合要求或有关技术规范,甲方可要求乙方停工或返工,停工或返工给乙方造成的损失和返工费用由乙方承担,工期不顺延。
4、甲方提供工人生活用水、用电、水泥袋由乙方工人所得。
5、乙方应按安全施工有关规定:采取严格、科学的安全防护措施。确保施工安全和第三者的安全,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任及发生的费用;若发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即报告建设主管部门及通知甲方代表。甲方应为抢救提供有利条件,因甲方原因造成的,事故责任及发生的费用由甲方承担,因乙方违反操作规程而造成的,事故责任及发生的费用由乙方承担。
七、违约条款:
1、按合同规定甲方应及时支付工程款给乙方,若四方故意拖延不予支付工程款给乙方,则乙方按所欠工程总额按银行当时利息两倍收取滞纳金,且乙方有权退场,退场费用由甲方承担。
2、因乙方机械设备、人员(机要2台,工人要4人以上)投入不足等原因未能按甲方计划如期完成工程量,则甲
方有权另行增加班组或要求乙方退场,设备进退场费由乙方自行解决。
八、合同补充条款及有效期:
双方签订的补充条款与本合同具有同等法律效力,前后内容有变化的以补充协议之规定为准。如遇合同争议,双方协商不成时,可诉至有管辖权的人民法院解决。
本合同自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖法人公章后生效,至办理完施工工程验收交接、结清全部工程款后失效。
本合同一式两份,由甲乙双方各执一份。
甲方:乙方:法人代表人:法人代表:委托代理人:委托代理人:电话:电话:
开户银行:帐号:
年月日
篇五:水泥搅拌桩工程清包协议
××××××工程水泥搅拌桩清包协议
发包方:××××××××××××(以下简称甲方)承包方:×××(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲乙双方协商,特订立本分包合同,具体条款如下:
一、工程名称:×××××
二、工程地点:×××××
三、工程量:约×××××m3。
四、工程承包形式:包工包料(不包括资料)。包括施工用机械、电缆、水泵、水管及施工所有一切机械电器设备及小型工具。工程量按实结算,深层水泥搅拌桩定价为××元/m3,空钻部分××元/m3。
五、工程质量:乙方在施工期间,必须按图施工,按施工规范施工,确保工程质量合格。按“三令”三步到位的的审批程序严格管理工程质量。
六、因政策处理及不可抗拒因素造成停工。经双方确认,工期可相应延顺。
七、付款方式:在××年的××月××日前一次性付清。
八、本协议如有不到之处双方协商解决,如有争执按当地法院判决为准。
九、其他、本协议一式四份。双方各执二份。本协议双方平等,
签字后生效。待款项付清后失效。
甲方盖章:乙方盖章:
签字:签字:
年日月
篇六:搅拌桩施工合同书
水泥搅拌桩施工合同书
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据本建设工程的需要,经甲乙双方友好协商,就基础桩工程承包事项订立本合同。
第一条工程项目
㈠、工程名称:
㈡、工程地点:
㈢、工程内容:双轴水泥搅拌桩工程
㈣、承包范围:按甲方提供的支护施工图纸进行施工。
㈤、承包方式:根据甲、乙双方商定,乙方按照包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全和包文明施工方式承包本工程。
第二条工程造价
㈠、按照第五条的承包方式条件,经甲、乙双方商定,乙方施工的搅拌桩实桩单价为元/m,空桩不计费。本工程搅拌桩方量按甲方与建设方结算结果为依据进行结算。
㈡、结算时,单价不作任何调整。
第三条工期
本工程总工期为天,工期从甲方确定的开工日期起计(按照甲方要求的时间进场,进场开始算工期)至完成最后根桩为止。在履行过程中,根据变更设计影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后,顺延竣工日期。
第四条材料供应
工程所需水泥标号应符合设计要求,并由乙方负责购买进场。
第五条工程款支付和结算㈠、工程结束后完成正负零封顶工程量支付工程进度款。
㈡、开挖后付至完成工作量%。
第六条双方责任
㈠、甲方责任
1、向乙方提供有关施工图、施工技术方案和有关技术资料,同时做好技术交底工作。
2、向乙方下达施工进度计划和各部位工程工期要求。
3、负责支付工程进度款和工程竣工结算。
4、协调业主、监理、设计等有关单位的工作关系。
㈡、乙方责任
1、严格执行甲方各项规章制度,服从甲方管理。在工期得不到保证时,应及时增加机械、确保按期完成。乙方自带设备55KW动力头搅拌桩设备进场施工,保证其机械设备性能的良好。进场施工人员持证上岗,按甲方指定要求统一安全帽和工作服,费用乙方自理。
2、乙方收到施工图纸后,保证按时开工,开工前配合甲方技术人员放线定位,乙方负责填写施工记录。
3、按施工技术方案和施工规范、施工质量、凡施工期间发生的施工质量、由乙方负责一切责任。
4、施工中如发现设计错误和严重不合格,应及时以书面方式通知甲方。乙方应服从甲方管理人员的指导和对工程的总体安排,接受技术指导。如有违章作业,甲方有权按章罚款,停工整顿。现场人员应与建设单位代表、监理协同工作,接受指导。
乙方代表应在现场指挥生产。若由于乙方代表失职造成甲方不必要损失,甲方有权扣除不必要损失。
乙方应及时报告施工中的异常情况,以便及时处理,必要时临时停工,不得在无把握时强行施工。
5、保证100%达到质量要求,如果出现止水缺陷,乙方必须当天采取补救措施,达到质量要求。
由于非乙方原因停工,延期而造成乙方的损失,由甲乙双方协商解决,如果甲方能得到补偿,甲方给予乙方相应的补偿。
6、按时发放民工工人工资。
第七条工程验收
㈠、工程验收施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工质量验收规范、质量检验标准为依据。
㈡、隐蔽工程在乙方自检后填制记录表(范围、数量、质量等),持表通知甲方检查。甲方接通知后两天合同监理、建设单位等有关部门到场验收,经检验合格并符合设计要求时,由双方签字后进行下一工序的施工。
㈢、工程(搅拌桩)竣工前三天,由乙方通知甲方验收,直至符合要求为止,并按最后验收合格的工期为竣工日期。
第八条争议解决方式
发生纠纷时,双方协商解决,协商、调解不成时,报请施工所在地经济仲裁委员会仲裁。
第九条其它
㈠、本合同自签订之日生效,至工程竣工验收和结清工程款之日自然失效。㈡、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
身份证:身份证:
联系电话:联系电话:
XX年月日
篇七:水泥搅拌桩合同
水泥搅拌桩承包合同
发包方(甲方):南通四建集团有限公司(以下简称甲方)承包方(乙方):林爱光(以下简称乙方)
甲方总承包的南粤珠宝城工程,经甲、乙双方充分协商,甲方同意把水泥搅拌桩分项工程,由乙方承包施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的现场与地质等具体情况,签订本合同,双方共同遵守。
第一条工程项目
(一)工程名称:揭阳市乔南国际玉器中心-南粤珠宝城A区、B区
(二)工程地点:揭阳市蓝城区磐东街道办事处社区十亩湖路南侧
(三)工程内容:深层水泥搅拌桩
(四)承包范围:按甲方提供的施工图纸进行施工。
(五)承包方式:根据甲、乙双方商定,乙方按照包工不包料、包机械(包括一台PC120挖掘机)、包工期、包质量、包安全和包文明施工方式承包本工程(不包水电,不含税金)。
第二条工程造价及付款方式
(一)本合同工程造价:暂定为约400000元。结算时按甲、乙双方确认的实际工程量进行计算工程总造价。
(二)按照第一条的承包方式条件,经甲、乙双方商定,乙方施工的搅拌桩实桩单价为元/米,空桩单价按实桩单价一半计算。
(三)搅拌桩桩径600mm。
(四)结算时,单价不作任何调整。
第三条工期
本工程总工期为130天(其中B区60天,A区70天),工期从甲方确定的开工日期起计至完成最后根桩为止。在履行过程中,根据变更设计影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后,顺延竣工日期。
第四条材料供应
(一)过程所需水泥标号应符合设计要求,并由甲方负责购买进场。
第五条工程款支付和结算
(一)乙方每月10日前向甲方报送上月工程进度报表,甲方代表工程师审核确认后,甲方按本次完成工程量的70%付款给乙方;
(二)乙方完成本合同发包的所有工程量后,向甲方报送结算审核表,甲方工程师审核确认后,甲方按完成工程量的85%付款给乙方;
(三)余额15%待本合同内工程完成后验收合格,且主要机械设备、施工人员退场后三个月后付清工程款;
(四)乙方每次申请进度款时需同时报送与花名册相符的施工工人工资明细,甲方审核完工程量和确认工人工资后,由甲方按工人工资表发放工人工资。工人携带有效证件领取工资,并签名确认。
第六条双方责任
(一)甲方责任
1、甲方派驻现场的工程师:姓名:吴伟城职权:代表甲方履行合同规定的义务和权利,施工过程中协调业主、监理、总包、乙方等关系
2、向乙方提供有关施工图、施工技术方案和有关技术资料,同时做好技术交底工作。
3、向乙方下达施工进度计划和各部位工程工期要求。
4、负责支付工程进度款和工程竣工计算。
5、协调业主、监理、设计等有关单位的工作关系。
6、搅拌桩施工前挖槽的泥土、施工期间的泥浆由甲方负责外运。
(二)乙方责任
1、乙方派驻现场的负责人:姓名:职权:代表乙方履行合同规定的义务和权利,负责施工期间的施工质量、技术监督、安全;
2、严格执行甲方各项规章制度,服从甲方管理。在工期得不到保证时,应及时增加机械,确保按期完成。
3、乙方收到施工图纸后,保证按时开工。
4、按施工技术方案和施工安全规范施工质量、安全管理、凡施工期间发生的施工质量、安全事故,由乙方负责一切责任。
5、施工中如发现设计错误和严重不合格,应及时以书面方式通知甲方。
6、保证100%达到质量要求,如果出现质量缺陷,如基坑发生渗水、漏水问题,乙方必须当天采取补救措施,达到质量要求。
7、搅拌桩施工前挖槽和施工期间的排浆由乙方负责,整理归堆后用挖掘机协助甲方装车。
第七条工程验收
(一)工程验收施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工质量验收规范、质量检验标准为依据。
(二)隐蔽工程在乙方自检后填制记录表(范围、数量、质量等),持表通知甲方检查。甲方接通知后两天合同监理、建设单位等有关部门到场检验,经检验合格并符合设计要求时,由双方签字后进行下一工序的施工。
(三)工程(搅拌桩)最后一批桩满足养护及时间要求前三天,由乙方通知甲方检测验收,只至符合要求为止,并按最后验收合格的工期为竣工日期。
第八条争议解决方式
发生纠纷时,双方协商解决,协商、协调不成时,报请施工所在地经济仲裁委员会仲裁。
第九条其他
(一)本合同自签订之日起生效,至工程竣工验收和结清工程款之日自然失效。
(二)本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
身份证:身份证:
联系电话联系电话:
年月日年月日
篇八:水泥搅拌桩施承包协议
搅拌桩承包协议
泰州路(跃进桥)下穿通道工程
水泥搅拌桩承包协议甲方:中机环建集团有限公司泰州路(跃进桥)下穿通道项目部乙方:王金成身份证号/p>
兹有甲方承接泰州路(跃进桥)下穿通道工程,现委托乙方负责施工,乙方作为现场管理人员,必须无条件遵守本公司与王金成签订的
承包合同,并作为本协议的补充条款,并在甲方承包合同基础上作出以下补充,
并结合本公司内部管理条例明确双方责任、权利和义务,经双方协商一致,订立
本协议。
第一条工程概况
工程名称:泰州路(跃进桥)下穿通道工程
工程地址:泰州路、南通路
工程数量:2800根,桩有效长度
工程内容:D500mm水泥土搅拌桩,水泥含量50kg/m。
承包方式:清包工(桩基、人员工资、进退场费用)施工所需材料有甲方提
供
第二条合同价款
合同单价:每米捌元伍角,计价按7m每根计量
计量方式:按实际施工的设计图纸范围
第三条工程负责人
1、本工程甲方委派:为现场负责人,对工程进度、工程质量进行
监督,签证手续,并及时解决甲方应解决的问题和其他事宜。
2、本工程乙方委派:为现场施工负责人,协助甲方,管好自己的
施工队伍,共同履行本合同的各项规定。
第四条甲方工作
1、负责施工场地的三通一平工作,提供正常施工应具备的施工条件。
2、将施工有关控制点书面交给乙方,并进行现场交验,组织乙方进行安全
生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。
3、提供设备进出场道路,确保满足施工要求。
4、指派项目经理(工地代表)和技术负责人员负责工程管理以及所有外部协
调和管理工作,及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。
5、在施工期间,协调好乙方和其他分包单位的关系,定期召开生产协调会,为乙方创造良好的施工环境。
6、负责对乙方桩位放好后的复核工作,甲方对乙方的桩位的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任。
第五条乙方承诺
1、乙方自带设备(桩基、辅助设备)进场施工,保证其机械设备性能的良好。进场施工人员持证上岗,乙方要为操作工人配备安全防护用品,费用乙方自理。
2、在本协议确定范围内乙方自行负责生产、质量和安全。乙方应做好现场安全工作,发生安全事故由乙方负全部责任。
3、乙方应按合同工期组织,安排生产,按期保质、保量、安全完成生产,做好文明施工。
4、开工前配合甲方技术人员放线定位,乙方负责填写施工记录。
5、乙方代表应在现场指挥生产。若由于乙方代表失职造成甲方不必要损失,甲方有权扣除不必要损失的三倍。
6、乙方应及时报告施工中的异常情况,以便及时处理,必要时临时停工,不得在无把握时强行施工。
7、乙方应服从甲方管理人员的指导和对工程的总体安排,接受技术指导。如有违章作业,甲方有权按章罚款,停工整顿。现场人员应与建设单位代表、监理协同工作,接受指导。
8、由于非乙方原因停工,延期而造成乙方的损失,由甲乙双方协商解决。
9、乙方应严格控制水泥用量,不得超过设计图纸使用量。
第六条工程价款及支付方式
工程款支付:机械进场开始施工时,预付款2万元,工程结束后一次性付清所有工程款。
结算时按实际完成工作量进行结算单价固定不变。(不开票)
第七条工程施工质量
1、乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸,设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定的和现行的国家、地方颁发的质量验收规
范、标准和规定要求组织施工。
2、质量控制要求:水泥土搅拌桩搅拌均匀,严格按照搅拌桩施工工艺进行二喷四搅,有效控制水泥掺量,严禁随意更改水泥用量;合理控制提升速度;严禁空档下搅。
第八条工程结算
工程结束后,乙方提交竣工结算。施工单价不变,工作量按实结算,不计空钻深度。
乙方的工程量必须有项目部技术员、项目工程师、项目经理同时签字才能生效,单方确认(即项目部的盖章确认)为无效签证,甲方将不予认可。
第九条施工安全
在施工过程中乙方应加强现场教育,采取必要的安全措施,严格执行市政府和甲方制定的安全规定,参照甲方对本单位职工的处罚条例处罚违规人员,如发生安全事故,甲方有提供方便、协助抢救之责,乙方负责处理、承担责任并支付费用,如果发生重大伤亡事故,乙方除支付一切损失费用外,甲方有权扣除乙方工程款作为发生重大伤亡事故的处罚。
第十条违约责任
1、除非双方协商将协议终止,如因一方违约使协议无法履行,违约方承担一切违约责任并赔偿对方的经济损失。
2、违约责任赔偿金:违约金以协议总价的5%计取,因一方违约造成任何一方实际损失大于违约金的按实际损失计取,小于违约金的,按违约金计取。
第十一条其他
1、本合同一式叁份,甲方两份,乙方一份。本协议经双方代表签字,单位盖章后生效,工程竣工验收,工程价款结清后自动失效。本协议未尽事宜由双方协商解决。
甲方:(章)
电话:
日期:电话:日期:乙方:(章)
篇九:水泥搅拌桩基础工程施工合同
合同编号:
水泥搅拌桩基础工程施工合同
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
甲方将项目水泥搅拌桩施打工程发包给乙方施工。依照《中华人民共和
国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条、工程概况(名称、地点、内容、范围)
一、工程名称:水泥搅拌桩工程(以下简称“本工程”)
二、工程地点:工业区
三、工程内容:桩机械设备进退场、安拆,购买水泥,水泥运输、装卸、打桩等项目水泥搅拌桩施打工程。
四、工程承包范围项目水泥搅拌桩施打工程。水泥搅拌桩采用浆喷法施工。
桩径600,桩长及设计标高按设计图为准。工程数量按实际现场施打的水泥搅拌桩桩签证长度为准。
施工设备要求的施工机械在甲方通知后三天内施工设备进场。
第二条、工程管理(质量与检验、安全文明施工)
一、质量与检验
(一)工程质量
1、竣工验收时本工程质量须达到国家现行验收规范或行业质量检验评定标准合格
等级。因乙方原因造成工程质量(含施工质量及材料质量)达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
(二)检查和返工
1、乙方应认真按照国家现行标准、规范和设计图纸要求以及甲方/监理单位/总包
单位依据合同发出的指令严格施工,随时接受甲方/监理单位/总包单位的检查检验,为检查检验提供便利条件。
2、工程质量(含施工质量及材料质量)达不到合同要求,甲方有权要求乙方停工
或返工,因此发生的一切费用由乙方承担,工期不予顺延。如乙方返工后仍达不到合同要求的,甲方有权解除合同,乙方承担违约责任。
二、安全文明施工
乙方应遵守国家、福建省关于工程建设安全生产的有关管理规定,经常进行安全施工与检查,做好安全教育与防护工作。由于乙方安全措施不力造成事故的,自行承担一切责任和费用。由于甲方原因造成安全措施不力造成事故的,甲方承担一切责任和费用。
第三条、经济条款(承包方式及合同价款、合同价款的支付)
一、承包方式及合同价款
1、水泥搅拌桩包工包料每米人民币肆拾柒元(小写:¥47元)(以上包干价格含
购买水泥、材料运输费、装卸费、人工机械施工费。
2、以上单价不含任何税金、管理费,水电费用、以现金结算。
3、如发生二次转运按现场实际发生情况双方协商解决。
二、合同价款的支付
水泥搅拌桩付款方式:
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 家具厂质量管理制度
- 应急处置室管理制度
- 强电室安全管理制度
- 律师两结合管理制度
- 微生物培训管理制度
- 心电图质量管理制度
- 急诊科被褥管理制度
- 总承包投资管理制度
- 患标本安全管理制度
- 成品仓收货管理制度
- 基本药物政策培训
- 安徽省宣城市皖东南初中六校2024-2025学年上学期七年级期中考试数学试卷
- 古镇旅游活动策划方案
- 清远市突发事件总体应急预案
- 通风与防排烟系统的施工方案
- 沪教版英语小学四年级上学期试卷与参考答案(2024-2025学年)
- 人工智能训练师理论知识考核要素细目表二级
- 2024年人教版一年级数学(下册)期末试卷及答案(各版本)
- 《卒中患者吞咽障碍护理规范》
- DL∕T 698.45-2017 电能信息采集与管理系统 第4-5部分:通信协议-面向对象的数据交换协议
- 2024版房屋租赁合同范本房屋租赁合同
评论
0/150
提交评论