建筑工地施工合同纠纷合集(5篇)

第页共页建筑工地施工合同纠纷合集(5篇)您建筑工地施工合同纠纷合集(5篇)。建筑工地施工合同纠纷(篇一)发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程〔包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程〕，道路总长暂定为200米。4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。5、合同造价：暂定为人民币元整。6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。7、合同履约保证金本工程不设置履约保证金。8、结算方法8.1按以下原那么结算：8.1.1按____省市政工程预算定额结算，详细单价及费率详见附后清单。8.1.2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。8.2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输〔运距1000米内〕按40元车〔5吨车〕计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。8.3挖土机采用200型挖机，挖土机费用按230元小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。9、工程质量9.1道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收标准〔GB97-87〕》和《市政道路工程质量检验评定标准〔C1-90〕》执行，要求保证到达合格等级。并到达以下要求：9.1.1混凝土层混凝土采用设计规定的商品混凝土。厚度误差：177;10%厚度。平整度误差：小于10。宽度：不小于设计规定。9.1.2塘渣基层塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当部分为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。路基应有良好的排水系统；路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求；必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5。不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。道路中线标高允许误差177;20。平整度允许偏向：20。宽度允许偏向：100。9.2材料要求9.2.1中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建立单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承当。9.2.2道路基层塘渣要求采用清塘渣。9.3乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和标准规定进展施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承当，甲方将给予一定的经济处分。9.4由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承当。9.5乙方必须做好本工程的成品保护工作，否那么，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承当。9.6路基及道路基层必须碾压密实，否那么，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承当。10、平安消费和文明施工：10.1乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工平安消费条例和有关规定，施工期间必须认真做好平安管理工作，杜绝重大事故发生。10.2施工期间，发生平安事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承当。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承当。10.4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。11、资料管理和开工结算的有关规定：11.1乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。11.2本工程的所有资料必须用A4纸，并用电脑打印。11.3本工程自开工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完好的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。11.4自开工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完好的结算书〔包括工程量计算书〕和结算资料一式三份。12、付款方法：12.1开工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。12.2质量保修金按以下规定支付：a〕开工验收合格之日算起________年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金；b〕质量保修金不计利息。12.3水电费用乙方自理。13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第〔二〕种方式解决：〔一〕提交仲裁委员会仲裁；〔二〕依法向人民法院起诉。13、本工程的质量保修期为________年，自开工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否那么，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承当，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。16、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。发包方：承包方：代表：代表：合同签订地：________年____月____日建筑工地施工合同纠纷(篇二)甲方：________：________乙方：________：________根据《民法典》及有关规定，甲乙双方本着公平、老实、信誉的原那么，为明确各自在工程当中应有的权利和义务，经协商一致，签定本亮化合同。一、工程概况1、工程地址2、工程范围及要求楼体用霓虹灯勾勒轮廓；3、工程期限开工日期：____年____月____日；开工日期：____年____月____日，合同工期总日历天数天〔如遇风、雨等恶劣天气影响，工期顺延〕。二、工程〔款〕造价金额〔大写〕：元〔人民币〕：元三、甲方义务与权利1、甲方按合同的约定及时向乙方支付工程款；2、甲方如发现有质量问题，有权要求乙方予以调换；3、楼体布灯、电连接等施工中因施工与有关部门产生的问题，甲方与有关部门协调解决。四、乙方义务与权利1、乙方对工程质量负责的期限〔保修期〕：灯具均保修________年；2、乙方使用的材料由其自行提供，但应确保材料的质量到达国家有关标准；3、乙方在施工中注意文明施工、平安施工。4、乙方负责将货物运至工地，运输费、搬运费等由乙方负责，其余费用由甲方承当〔电费〕。五、付款、结算方式1、付款：元〔此价格不含税票〕。2、签定合同后____日之内甲方预付乙方%的工程总价款，即人民币大写：小写：元；发货时甲方支付乙方工程总价款的%，即人民币大写：工作日内付工程款即人民币：大写：小写：元；余款即人民币：大写：小写：__元为工程及产品质量质保金，两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。六、附那么1、本合同未尽事宜由双方协商解决。附加合同与本合同具有同等法律效力；2、本合同附有《工程预算清单》一份，工程预算元，双方同意以元结算。3、本合同一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章后生效。甲方〔公章〕：________乙方〔签章〕：________法定代表人：________法定代表人：________委托代理人：________委托代理人：________：________：________________年____月____日________年____月____日建筑工地施工合同纠纷(篇三)编号：甲方：地址：乙方：地址：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定在原合同签定的总价根底上新增加装修工程。新增加工程由甲方在现场确定，乙方根据甲方要求进展施工。为保证工程顺利进展，根据国家有关法律规定及原合同条款规定根底上，特签订本合同，以便共同遵守。第一条新增加工程概况1、新增加工程名称：2、新增加工程地址：3、施工内容：甲方现场决定要求乙方增加装修工程内容。〔附：增加装修工程清单〕4、委托方式：包工包料5、开开工日期：根据原合同签定的日期增加〔即开工日期：________年____月日，开工日期：________年____月____日〕第二条新增加装修工程价款1、新增加工程价款：，详见《增加装修工程工程报价》。第三条新增加装修工程事宜1、乙方应按原有合同条款内容规定施工，保证施工工期、工程质量。2、新增装修工程内容中甲乙双方责任、义务应按原有合同条款规定执行。3、甲方现场要求增加的装修工程，经双方现场确认，甲方不得以任何借口拒付新增加装修工程工程款。4、甲方要求乙方现场增加装修工程工程，乙方应保质保量严格施工，不得回绝执行。5、全部工程完工，乙方向甲方提交新增装修工程清单，甲方确认；现场增加装修工程是甲方要求乙方施工的，甲方不得在完工后回绝成认。6、新增装修工程中的材料、工艺要求、技要标准、验收标准按原合同条款执行。第四条争议解决双方如发生因新增装修工程有关的任何争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。如工程完工后，双方对新增装修工程内容有争议，当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，应向原合同签订地人民法院提起诉讼。发生争议后，双方应首先对已完成新增装修工程工程量进展登记并盖章确认，如不能就已完工程量达成一致，双方以原合同附件〔装修工程报价清单内容〕为根底现场确认增加装修工程内容。第五条合同生效1、增加装修工程合同和附件是原合同补充，与原合同同样具有法律效力，加盖公章或合同专用章后生效。2、新增加装修工程合同附件与新增加装修工程合同具有同等效力，但附件内容与合同正文不一致时，以合同正文为准。3、本合同〔包括合同附件〕一式两份，甲乙双方各执壹份，各份具有同等法律效力。甲方：乙方：受权代表：受权代表：签订日期：________年____月____日合同签订地建筑工地施工合同纠纷(篇四)发包方：工程部(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。第一条：工程概况：工程名称：桥梁工程工程地点：市浒关镇工程工期：50天第二条：承包范围永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装撤除、平安防护等。第三条：承包方式本合同采用包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包平安、包质量、包工期、包文明施工的方式。第四条：双方责任和义务一、甲方责任和义务1、负责提供图纸并进展技术交底，质量交底，平安文明施工交底，负责提供水准测量控制点。2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。3、组织落实平安措施。在乙方人员进场后，甲方将进展平安文明施工及法制教育，搞好平安消费管理。4、监视、考核乙方在施工中的质量、平安、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，催促检查乙方整改。5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进展考核和奖惩。二、乙方责任和义务1、乙方一切食宿问题自行解决。2、乙方必须服从甲方监视，按照甲方的统一部署进展施工，服从甲方工程经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监视指挥的，按200元人.次罚款，在工程款中扣除。3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及平安文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否那么甲方有权另聘工人承当该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进展，施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。5、施工平安防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。第五条：材料管理1、甲方直接将材料供给到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立即向甲方提出，否那么甲方将视为乙方已承受此批材料。2、甲方在供给材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进展验收，验收合格予以承受并办理交接手续，作为物资移交和结算本钱的根据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度到达设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量平安事故，由乙方承当一切经济损失。4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作，对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应承当施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。本合同经双方签字后生效。共一式肆份，双方各执两份。工程开工结算后自行废止。甲方代表：乙方代表：________年____月____日________年____月____日建筑工地施工合同纠纷(篇五)甲方：乙方：为了顺利完成__________________________旋挖桩基工程施工任务，经甲乙双方友好协商，由甲方将该项桩基工程任务委托给乙方承包施工，为明确双方在承建中的职责，本着民主、互惠互利的原那么，并遵照国家民法典订阅本协议，望双方共同遵守执行。一、工程名称：____________________二、工程地点：______________________三、工程规模：详细桩数以设计图纸为准。工程量按实计算。四、承包方式与承包内容：1、承包方式：包工不包料2、承包内容：施工的旋挖桩机械设备、配套、旋挖成孔、清孔、钢筋笼安装、砼浇灌〔含机械设备油耗〕、现场日常施工纪录。如需吊车，由乙方自备。〔不含施工XX费及挖孔的土方清X在内〕。五、承包单价与工程计算：1、承包价款：①、桩型为800-1300旋挖机。②、旋挖机承包单价为360元，本单价含土层砂层，碎裂状强、中风化，花岗岩。〔设计桩顶标高至进入中风化2米花岗岩面〕，工程量从自然地面算起。③、泥浆材料、黄土由甲方提供。六、施工日期：总桩数以实际根数为准，从打第一根桩起____日历天施工完成。如遇雨天、自然灾害、停电、法定节假日、设计变更、地质变更、地质障碍、甲供材料不及时不能连续施工，工期应顺延。不含补桩与设计变更所增加的工程量〔注：夜间施工至晚上22：00〕。假设因乙方人为机械原因造成工期延慢，每延误一天罚款5000元，每个月允许有四天的机械维修。累计超过十五天，乙方应自动退场，由此产生的损失由乙方自行负责消费量无偿归甲方所有。七、质量要求：业主验收合格。1、必须严格执行国家现行施工及验收标准，质量评定标准，建筑分项工程施工工艺标准和有关规程规定要求。2、乙方在施工中应严格按照甲方提供的施工图纸及设计变更有关标准制作施工；并经现场施工员，管理人员，监理及市平安部等有关人员的验收，对施工员、监理单位等有关人员提出的质量问题必须积极组织人员定期整改，假设因质量问题给甲方造成的损失均由乙方负责赔偿。3、质量评定由相关职能部门、建立单位、现场监理及现场管理人员评定为标准。八、进度款支付与结算：1、进度款支付按当月完成实际总工程量价款的80%，〔含隐蔽签证工程量价款〕，余款20%待桩基检测合格验收后一个月内结算付清。2、进度款支付方式：以现金支付或转账，其中乙方不提供发票费用。九、甲乙双方职责：〔一〕甲方：1、负责施工场地的XX一平一排〔排水〕，场地满足重型机械进退场，以及桩机在场地内正常工作。清理地下障碍物、地下管道。XX供给至现场。XX费由甲方负责，甲方负责现场临时设施的搭设及文明施工要求的相关设施费用。及时组织本工程使用的材料至施工现场。甲方提供挖机和塔吊。2、提供设计图纸三份，地质资料一份，坐标点大样图，负责施工场地周围建筑物，地下电缆及地下管道的平安，如需特殊保护所有费用由甲方负责。3、办理相关开工手续及前期的准备工作〔如修建洗车台等〕，甲方只提供40㎡的活动房两间，作为乙方办公场所，缺乏房间乙方自负。4、提供建筑物的定位、水准点和坐标控制点及桩位的复测，负责及时清X旋挖机挖出的土方泥浆的运输、场地的平整，负责内业资料的整理。5、甲方指派________________为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、平安、进度进展监视、检查、验收、变更、登记手续及办理环保噪音相关手续，在工程施工过程中，根据《____市管理条例》，负责理顺城管、交警、环保及周边居民等部门事项并承当相关费用。6、甲方配合协调好现场相关单位的关系，确保乙方正常施工。假设每月因甲方原因造成停工超过7天，从第8天起开场累加计量〔经甲方确认后〕甲方应补偿乙方机械停滞费5000元天，除非常特殊情况外。7、按合同之规定支付工程进度款及办理工程结算与付款。应及时提供合格的施工材料〔钢筋笼、商品砼等〕，并具备有相关手续，确保施工的顺利进展。乙方将每根桩有效长报给甲方，甲方负责想混凝土公司报混凝土量。混凝土供给量不够的责任由甲方负责，并送至孔口，由乙方负责灌桩。8、甲方应定时对乙方工程进展检查、监视，对工程中产生的隐蔽提出整改意见，乙方必须认真整改执行。〔二〕乙方：1、乙方委派______________为现场施工负责人，全权解决工程上一切事务。2、负责及时组织旋挖机〔旋挖机保证可以钻入中风化花岗岩，否那么乙方必须换其他旋挖机进场，费用全部由乙方承当〕及完成其他配套工序的设备及时进场施工。3、必须服从甲方、建立方、监理的管理安排进展施工。严格按设计图纸施工，执行国家地方桩根底施工标准，施工过程中如遇孤石或出现异常情况须及时报告甲方会同相关单位处理。4、乙方必须完好。准确地做好成孔施工纪录，并及时交给甲方。乙方应严格按照平安操作规程进展施工，确保施工平安，施工期间因乙方原因引起的平安问题，其经济和法律责任由乙方负责。5、乙方必须严格按国家和____省的基标准及桩基设计施工说明进展施工，如乙方原因引起工程质量问题，乙方负责补强及补桩至合格并承当相关费用。6、挖出土方甲方必须尽快负责清理干净，以利于施工。乙方应在________年____月____日之前，机械及配套设备全部进场，并在____日正式开工，否那么按违约处分。7、乙方必须协助施工放样。8、因桩基孔以及因此造成返工，乙方必须承当由此引起的一切责任。十、当本工程停建，甲方应及时为乙方办理结算，并承当乙方部分经济损失。十一、本合同一式四份，四份双方各执两份。如有争议，甲乙双方应友好协商，假设无法解决，可由当地法院仲裁。十二、合同双方签字，待乙方设备进场生效。甲方：______________乙方：______________日期：______________日期：______________施工合同纠纷解决方式(5篇)施工合同纠纷解决方式【篇一】案情简介今年3月，小程通过职介应聘到一家公司上班，同时双方口头协议月薪5000元，年底还可以再领工程奖金。在签订劳动合同时，小程发现合同上并没有写明工作岗位和劳动报酬，在他一再追问之下，人事部门给出了“合同就这样，爱签不签”的回复。小程心想一份好工作来之不易，无奈之下只得签下空白的劳动合同。可两个月来，小程每月只领到了3000多元的工资。小程找到人事部门屡次协调未果，最终惹恼了领导。人事部门以“不能胜任工程为名”通知他，让其马上走人。小程非常气愤，要求公司支付当初承诺的工资并支付违约金。而单位拿出了当时和小程签订的合同。与当初不同的是这份合同“被填空”了，原来的劳动报酬处已写上3000元。公司说：“当时签订的工资就是3000元。”小程这才明白自己受骗受骗了，当初签订的劳动合同就这样“被填空”了。办案思路及心得根据《劳动法》的有关规定，用人单位自实际用工之日起即与劳动者建立劳动关系，并特意强调该劳动合同的形式应为“书面”形式。《劳动合同法》第3条规定：“订立劳动合同，应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、老实信誉的原那么。”第8条规定：“用人单位招用劳动者时，应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、平安消费状况、劳动报酬，以及劳动者要求理解的其他情况……”第10条规定：“建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。”第16条规定：“劳动合同由用人单位与劳动者协商一致，并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章后生效。”综上所述，劳动者一旦在劳动合同上签字，就得履行约定的义务，承当法律责任。除非是以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违犯真实意愿的情况下订立或者变更的劳动合同，才会认定为无效合同或部分无效。假如小程想要证明用人单位在合同上弄虚作假，就得找到相应的证据，但现实中这样的证据很难取证。因此，劳动者签订合同时，一定要查看合同文本内容是否完好，起止日期是否明确等，千万不要在不标准的劳动合同上签字，以免被不法用人单位利用。裁判结果近年来，像小程这样遭遇劳动合同“被填空”的员工并不少见。用人单位为了应付劳动部门的检查，勉强与劳动者签订劳动合同，但劳动合同文本会保存一些空白处，可根据单位的意愿随时更改。这都会为劳动者以后____埋下隐患。劳动合同是证明劳动关系的最直接、最有效的证据，而这本应是劳资双方各执一份的文书，却被一些用人单位留存起来，这样的情况也非常普遍。假如出现劳动争议纠纷，用人单位会在劳动合同上倒签时间、补填内容等虚假行为，给劳动者带来____难题。因此提醒劳动者，除了签订完好劳动合同外，留存劳动合同更为重要。劳动者假如发现所在单位让其签订空白合同，或劳动合同签订后单位不给劳动者一份原件的，可向当地劳动监察部门举报。施工合同纠纷解决方式(篇二)1、租金违约纠纷承租人不履行合同，长期拖欠租金，恶意拖欠，承租人违约导致纠纷等。这是房屋租赁中最为常见的纠纷。在房屋租赁时由于没有书面合同，只有口头协议，或租赁合同对租金、租期的约定不明确或由于市场行情的变化，出租方与承租方出现纠纷。有的承租人无正当理由不支付或者迟延支付租金的，出租人要求房屋租赁承租人在合理期限内支付，承租人拒不付款，房屋租赁出租人要求终止合同，承租人不愿意搬出。2、损害赔偿纠纷房屋租赁关系中的损害赔偿纠纷同其他法律关系中的损害赔偿一样，主要是由侵权行为引起的。常见的有以下几种：(1)房屋损坏赔偿纠纷这多数是房屋租赁承租人在装修或者使用过程中由于自己的过错致使房地产受到损毁，也有是房屋租赁出租房屋本身的质量问题致使出租房屋损毁的，出租人与承租人在房屋损坏责任上产生纠纷。(2)人身财物损害赔偿纠纷由于房屋租赁出租房的质量问题，或者由于出租人的防护措施不当，造成承租人人身、财物损害的，对于出租人是否承当责任，责任有多大而产生分歧。(3)房屋租赁房屋共有人的合法权益损害纠纷房屋共有人对所属房屋享有共同的权利(包括共同共有和按份共有)，部分共有人未经其他共有人同意而将房地产出租，进犯了其他共有人的合法权益。(4)装修费用纠纷房屋租赁关系特别是用于经营的房屋租赁关系建立后，经常会在承租人装修房屋时发生因承租人拖欠租金出租人提早解除合同的情况，这其中就涉及到尚未摊销的装修费用的处置纠纷。3、房屋租赁期间出售的优先权纠纷《房屋租赁条例》规定：房屋在租赁期间出售的承租人在同等条件下有优先购置权。《合同法》也有此类规定。而在现实生活中，很多出租人往往无视这一优先权的法律规定，有的是成心剥夺承租人的这种优先权，因此产生纠纷。出租人违背这一法律规定出售房地产的行为依法可确认为无效。4、房屋转租纠纷我国现行法律法规允许房地产转租，然而这方面的纠纷也不少，有的是未经出租人同意擅自转租，有的是层层转租，主体混乱;有的是转租期限远远超过原承租期限，造成连环纠纷;有的甚至收取转租费后逃之夭夭。在理论中，有的房屋租赁出租人对未经同意的转租眼开眼闭，认为只要能收到租金就可，这种做法到头来只能使自己的利益受到损害。5、变更房屋用处纠纷一般情况下是住户未征得业主同意擅自将原出租房改建使用或改变原议定好的用处，对房屋的损害比拟大和甚至威胁到户主的人身平安，而房屋租赁承租人又认为自己付了租金有支配权，引发了许多纠纷。6、单面解除合同纠纷房屋租赁合同的一方当事人单方面解除合同，一般情况下是出于无奈，但也有一些当事人为了更大的利益宁可损失较小的利益而成心单方面毁约解除合同。施工合同纠纷解决方式【篇三】一、发包人原因形成的纠纷：发包人的义务主要表现为，按照约定支付工程款、提供合同约定的建筑材料、配件、履行约定的协助义务等等。假如发包人未按约定支付工程价款、或者提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强迫性标准的、或者不履行合同约定的协助义务的，导致承包人无法施工，且经过催告在合理期限内仍未履行相应义务，那么，假如承包人恳求解除建立工程施工合同，是依法应当受到支持的。二、工程开工日期纠纷：对工程开工日期争议，假如工程经开工验收合格的，以开工验收合格之日为开工日期;假如承包人已经提交开工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为开工日期;假如建立工程未经开工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建立工程之日为开工日期。三、工程的计价标准或者计价方法形成的'纠纷：对这类纠纷，有约定的从约定，无约定又不能协商一致的，那么应当参照签订合同时当地建立主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。四、工程量增加、减少形成的纠纷：房屋装修合同纠纷中，关于工程量纠纷较为普遍，常常表现为工程量有争议增加、有争议减少。对于有争议增加部分，承包人有义务提供关于发包人同意其增加工程量的根据，否那么，其主张难以受到支持;对有争议减少部分，可能涉及已经施工工程被减少、或者实际根本未于施工的争议。如发包人撤除工程，那么应当支付工程款，反之，假如承包人不能提供发包人答应其工程量减少的根据，那么可能面临承当违约责任;对隐蔽工程量争议，假如承包人不能提供事前工程预算资料或者合同约定，不能提供隐蔽前工程量的相关证据证明，即使是工程鉴定也可能难以被确认。五、施工垫资形成的纠纷：房屋装修合同一般都有垫资约定。假如当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人恳求按照约定返还垫资及其利息的，可以受到支持，但约定的利息计算标准高于人行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，应当按照工程欠款处理。对垫资涉及的利息部分，假如当事人对垫资利息没有约定，承包人恳求支付利息的，不能受到支持。六、对工程结算形成的纠纷：假如当事人在施工合同中约定按照固定价结算工程价款，那么应当按照约定进展结算。一方当事人恳求对建立工程造价进展鉴定，是不会受到支持的。七、关于合同主体与履行地问题装饰装修施工合同在某些情况下，可能出现发包人、承包人、转包人、违法分包人和实际施工人等多个主体存在，如涉及工程质量纠纷，那么应当将承包人、转包人、违法分包人和实际施工人列为共同被告;如涉及工程款支付纠纷，那么应当将工程承包人、转包人、违法分包人列为共同被告。工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。施工合同纠纷解决方式【篇四】首先要明确权利义务，然后就是，挂靠协议明确车辆所有权归能100%防止被第三者通过法院执行，能没有方法乱收费，事先约定行转户挂靠。车子最好不要让别人挂靠，否那么出了事故，你们要承当相应责任。即使有协议也不能对抗第三人。婚前财产需要你们出示财产权属证明，假如财产比拟多，公证费用不低，你们可以拟定份婚前财产协议。综上所述，车辆挂靠合同纠纷的处理方式有多种，双方可以先行协商，假如无法协商的，可以向仲裁委员会申请仲裁，或是到法院提起诉讼。希望大家通过阅读以后可以更加理解施工合同纠纷解决方式(篇五)根据《中华人民共和国民法典》及相关法律的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、老实信誉的根底上，就_________买卖的有关事宜达成协议如下：第一条标的、数量、价款及交货时间商品名称商标牌号含量规格计量单位数量单价金额送取货时间及数量合计合计金额第二条质量标准标的物的质量，有国家标准或专业标准的，按国家标准或专业标准执行无上述标准的，按消费厂的企业标准执行无消费厂企业标准的，由双方协商确定。第三条包装标准标的物包装必须结实，卖方应保障商品在运输途中的平安。买方对商品包装有特殊要求，双方应在合同中注明，增加的包装费用由买方负担。第四条合理损耗标准及计算方法：_________。第五条标的物所有权自时起转移，但买方未履行支付价款义务的，标的属于_________所有。第六条交货方式、地点交货方式：_________交货地点：_________交货期限：_________运输方式及费用承当：_________。第七条验收买方应在卖方交货后_________日内进展验收其中标的物包装必须注明标的物名称、企业名称、产品批号、有效成份及含量、重量、消费答应证号、标的物登记证号和考前须知等，并应另附说明书，说明产品性能、用处、实用技术、使用方法等，产品合格证上还应注明消费日期、有效期法律、法规另有规定的，从其规定。第八条付款买方应在_________年_________月_________日前向卖方支付合同价款_________元约定由买方支付定金的，因买方违约解除合同，那么定金不予返还，因卖方违约解除合同，那么卖方应双倍返还定金。第九条违约责任1.标的物经历收不符合第一条或第七条要求的，买方有权要求补足、换货或退货。2.标的物不符合第二条质量标准的，买方有权要求退货，并要求赔偿损失。3.一方迟延交货或迟延支付价款的，应每日按照迟延部分价款_________%的标准向对方支付违约金。4.其他：_________。第十条声明及保证买方：1.买方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有才能履行本合同。2.买方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.买方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成，本合同的签署人是买方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。卖方：1.卖方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有才能履行本合同。2.卖方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.卖方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成，本合同的签署人是卖方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方获得且无法自公开渠道获得的商业机密予以保密。未经该商业机密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业机密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。一方违背上述保密义务的，应承当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克制、不能防止并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下：_________。3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方否那么，由未通知方承当由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理本合同受_________国法律管辖并按其进展解释。本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解协商或调解不成的，按以下第_____种方式解决：1.提交_________仲裁委员会仲裁2.依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应根据合同目的和文本原义进展，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，按照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其受权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为___________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力合同副本_________份，送_________留存一份。卖方单位名称：单位地址：法定代表人：：电挂：图文：开户银行：账号：邮政编码：需方单位名称：单位地址：法定代表人：：电挂：图文：开户银行：账号：邮政编码：鉴证意见：经办人：鉴证机关：有效期限：年月日至年月日工地施工平安合同(篇一)甲方：________________(以下简称甲方)乙方：________________(以下简称乙方)经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进展港口中小学篮球场等工程施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：一、工程内容：1、围墙：100米2、篮球操场(1个)：513.24平方米3、新食堂前水泥地面：248平方米4、台价：113.7平方米5、暗沟：350米.6、明沟:100米7、传达室:17.28平方米8、校门:1个.9、挡土墙:20米,花池围栏:80米10、升旗台:1个11、检查井:6个.12、办公楼与教学楼地面水泥:1098平方米.13、该篮球场、围墙等内容详细做法见乙方提供的施工图。14、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙根底进展处理并承当一切费用，以保证围墙的平安建立和使用。15、该围墙的验收标准以实地测量为准。墙身高度2100,每3500为一跨墙。16、乙方在完成篮球场、围墙等施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。二、工程质量：1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量到达验收标准。2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认前方可进场施工。3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。三、工期：________年____月____日-________年____月____日。四、工程价款及支付：1、甲乙双方经协商同意本合同中标价包干合同，其承包价元。(全部费用包干)2、甲方根据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方(甲方不承受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。①合同签订后当日内，甲方支付乙方________元预付款;②详细工程量按实际验收的方量为准。③工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后____日内，支付完成工程量总价的80%给乙方;④全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十____日内，支付款到达合同总价的80%给乙方;⑤开工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，(乙方需提供工程发票)。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后____月内支付(保修期按双方协商时间两年为准，从________年____月____日开场计算)。五、成品及半成品保护：1、工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。2、乙方应制订出详细的措施作好成品、半成品保护工作。3、乙方应协助甲方搞好工程周边的工作，杜绝发生各种纠纷。假如出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程工程正常进展。六、施工管理及协调：1、乙方应针对本工程特点制定施工方案(详细工期安排)交甲方审核。2、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联络。3、乙方应加强其施工人员的平安、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场平安文明施工的各项规定，杜绝平安事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。假设发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。4、在乙方施工过程中，假如发生平安事故，由乙方自己承当责任，与甲方无关。5、在施工过程中，假设因乙方原因导致整个工程工程产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算(直接、间接损失)，其费用直接从工程款中扣除。七、工程质量保修与售后效劳：在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方通知2天上门维修，超过此时间限制，乙方承当此项维修费用的双倍违约赔偿金。八、违约责任：1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承当返工费用，且工期不得顺延，还应承当给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。2、假设因乙方原因此致围墙工程工期延误，那么每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。九、本合同一式三份，甲方、乙方及教委各执壹份。经甲乙双方盖章或签字后生效。十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，假设协商未果，当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日工地施工平安合同(篇二)工程承包人〔以下简称甲方〕：劳务分包人〔以下简称乙方〕：鉴于甲方与建立单位已经签署赣龙铁路G-5标建立工程施工总包合同，乙方愿以自身施工才能提供劳务配合，根据《民法典》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和老实信誉原那么，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。1、工程概况工程工程：赣龙铁路G-5标合同段；分包工程名称：施工分包范围：工程部临时工程主要施工内容包括：。2、劳务分包方式2.1实行总价承包方式。合同总价元〔大写：元整〕付款账号：银行。2.2合同总价除包含管理费和利润外，还包括乙方为完成协议规定〔按附件一图纸要求施工〕的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、平安费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用，以及施工中的平安文明施工措施费用和施工中明示或暗示将发生的所有费用。2.3双方签订协议后，合同履行中总价一次包干，在协议执行期内，任何一方不得以任何理由调整总价。2.4乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具,乙方已充分理解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。2.5当地环境、气候、材料供给、变更设计及其它原因引起停工时，乙方应根据现场实际情况统筹安排施工，其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承当。2.6施工中因工程质量、平安、进度需要，甲方需要调整工程量，乙方同意无条件服从，但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件一。3、平安要求3.1要求1)乙方应建立完善的平安消费管理制度，严格执行各种平安消费规章制度和操作规程，承受甲方相关人员的监视检查，采取必要的平安防范措施，安排专职平安防护员现场指挥。2)乙方已充分理解和认可本合同约定的合同价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等平安消费所必须的费用。具备劳动防护、保险、环保等平安消费所必须的费用投入。3)乙方需加强自身队伍人员的平安意识，凡从事特殊工种作业的人员必须持证上岗。4)乙方承诺：不管任何原因引起的的各种平安事故，均由乙方自理，并承当一切责任和由此产生的全部费用，同时承受地方政府、业主及甲方对乙方进展的平安处分。甲方不承当任何责任和经济补偿。4、质量要求4.1要求1〕乙方在施工过程中承受甲方的质量监视检查，检查中提出的问题乙方必须认真改良，对检查中发现的不合格部位，乙方应立即进展整改，假设需返工处理，由此而造成的经济损失由乙方承当。为确保工程质量到达甲方的要求，甲方不定期的对乙方的施工进展检查，假设发现不按规定施工，甲方视情节轻重进展处分并限期改正。乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正，甲方有权命令乙方限期退场，按乙方违约终止合同处理。2)为确保工程的质量，本合同采用质量保证金制度，质量保证金总额为工程总价的5%。在计量过程中，按计量总价扣除5%的费用，此费用作为本工程的质量保证金。3)本工程的缺陷责任期为半年，以甲方全部开场使用起算日期为准。在缺陷责任期内如工程出现质量瑕疵时，由乙方负责整修,乙方应在收到修补通知之日起____日内派人修理，直至整修合格。如乙方不进展整修或者甲方无法通知乙方时,预扣的质量保证金用作修理费用，缺乏部分乙方仍要承当责任。缺陷责任期满后，其剩余的质保金由甲方在一个月内无息退还乙方。4.2工程验收:本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，____日内组织验收，并出具书面验收合格证明。如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收，那么视为甲方验收合格。未经历收，甲方提早使用或擅自动用，已开工工程视为工程验收合格。如甲方第一次验收不合格，应于____日内提出书面整改意见，属不合格部分由乙方返工。属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理。经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的，不在此限，由甲方负责。5、文明施工及环保要求5.1目的乙方承诺按建立单位和甲方要求，建成文明标准工地。5.2要求1)乙方承诺加强现场管理，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。2)乙方承诺按甲方的统一规划堆放材料、机具，按业主及甲方标准化工地要求设置标牌，标牌由甲方统一制作，费用由乙方承当，由甲方财务直接在乙方的验工款中直接扣除。3)施工期间，施工现场必须做到整洁、整齐。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，乙方除承受甲方的罚款外，甲方将在每月的计价款中拘留工序总价2%的文明施工费，直至整改完退还。4)乙方应对所属人员进展文明施工教育，所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，在施工过程中必须佩带上岗证牌，戴好平安帽，制止穿拖鞋、酒后上班，杜绝一切不文明现象发生，如发现违章者，甲方将给予违章者50～20元次的罚款。6、进度指标及要求6.1指标本合同方案开工日期为________年____月____日，全部开工日期为________年____月____日，开工日期每推延一天按合同总价的10%进展违约处分。假设进场5天内进度缓慢不能满足甲方工期要求，那么乙方自动退场，甲方不承当任何经济责任。7、材料7.1材料采购及供给乙方自行采购，所有材料必须符合国家及建立单位的相关要求，并具备材质检验报告和质量证明书〔大堆料必须是料场出来的大堆料〕。甲方将不定期对材料进展抽检，如抽检不合格，该批材料必须按照甲方要求和时间清理出工地现场，利用该批材料施工的工程乙方承诺自费返工，并承当由此而造成的一切损失。乙方自行采购的材料费用已包含在合同总价中。7.2水电费用建立所需的水电费用由甲方承当。8、机械8.1.机械配置1〕机具由乙方自带，消费生活用电由乙方自行承当。乙方自带设备费用已包含在合同总价中。9、计价结算9.1计价原那么及支付方式。本工程实行总价承包，合同签订生效之日预付合同总价10%预付款，工程完工并验收合格后支付剩余合同价款，质保金按4.1条第三点执行。所有费用通过银行转账，甲方不支付现金。10、争议解决合同履约过程中发生争议，双方应本着公平、合理的原那么，协商解决，协商不成的39;，双方同意向长沙仲裁委员会提请仲裁。1、合同生效与终止本合同签认生效程序依次为：乙方法定代表人或委托代理人签字、乙方加盖公章、甲方工程经理签字、甲方加盖赣龙铁路G-5标合同专用章或者本工程公章后生效。工程施工完成，双方办理最终结算后合同关系即告终止。2、其他事项1、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协议，书面确认，作为本合同的补充，并与本合同具有同等的法律效力。2、本合同正本肆份，甲方叁份，乙方壹份。甲方：中铁五局赣龙铁路G-5标第隧道工程部乙方：负责人：负责人：签定日期：________年____月____日签定日期：________年____月____日工地施工平安合同(篇三)1、进入现场必须戴好平安帽，系好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。2、凡2米以上的悬空、高处作业无平安设施的必须系好平安带，扣好保险勾。3、高处作业时不往下或向上乱抛材料和工具等物件。4、各种电动机械设备，必须有漏电保护装置和可靠平安接地方能开动使用;机械设备在未切断电，不准进展维修和挪动，严禁无证开机。5、无平安措施和指挥信号，不准进展起重吊装操作。6、未经有关人员批准不准任意撤除平安设施和平安装置。7、未经教育不得上岗、无证不得操作、非操作人员严禁进入危险区域。8、酒后不准上班操作。9、穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不准进入施工现场。10、穿硬底鞋不准进展登高作业。工地施工平安合同(篇四)甲方：________：________乙方：________：________根据《民法典》及有关规定，甲乙双方本着公平、老实、信誉的原那么，为明确各自在工程当中应有的权利和义务，经协商一致，签定本亮化合同。一、工程概况1、工程地址2、工程范围及要求楼体用霓虹灯勾勒轮廓；3、工程期限开工日期：____年____月____日；开工日期：____年____月____日，合同工期总日历天数天〔如遇风、雨等恶劣天气影响，工期顺延〕。二、工程〔款〕造价金额〔大写〕：元〔人民币〕：元三、甲方义务与权利1、甲方按合同的约定及时向乙方支付工程款；2、甲方如发现有质量问题，有权要求乙方予以调换；3、楼体布灯、电连接等施工中因施工与有关部门产生的问题，甲方与有关部门协调解决。四、乙方义务与权利1、乙方对工程质量负责的期限〔保修期〕：灯具均保修________年；2、乙方使用的材料由其自行提供，但应确保材料的质量到达国家有关标准；3、乙方在施工中注意文明施工、平安施工。4、乙方负责将货物运至工地，运输费、搬运费等由乙方负责，其余费用由甲方承当〔电费〕。五、付款、结算方式1、付款：元〔此价格不含税票〕。2、签定合同后____日之内甲方预付乙方%的工程总价款，即人民币大写：小写：元；发货时甲方支付乙方工程总价款的%，即人民币大写：工作日内付工程款即人民币：大写：小写：元；余款即人民币：大写：小写：__元为工程及产品质量质保金，两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。六、附那么1、本合同未尽事宜由双方协商解决。附加合同与本合同具有同等法律效力；2、本合同附有《工程预算清单》一份，工程预算元，双方同意以元结算。3、本合同一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章后生效。甲方〔公章〕：________乙方〔签章〕：________法定代表人：________法定代表人：________委托代理人：________委托代理人：________：________：________________年____月____日________年____月____日工地施工平安合同(篇五)发包方：_____公司〔以下简称甲方〕承包方：_____〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、老实信誉的原那么，甲乙双方经协商，就工程相关事项达成一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：5万吨改性沥青工程储存罐、设备保温2、工程地点：____市____县苦水镇周家庄村二、工程内容及施工流程1、岩棉板〔7.5c〕2层，岩棉容量80公斤立方米，上下差2公斤；2、每块岩棉2道12铁丝；3、岩棉外面用宽32215;厚0.9镀锌钢带全罐用6道；4、钢带外面用0.42，上下差0.02，彩钢瓦一层；5、彩钢板用铆钉5215;16连接，铆钉间距≤3006、彩钢板与阀门连接处、栏杆、角铁、人孔处用钢构胶密封；7、管道采用10厚岩棉管做保温层，保温层外用玻璃丝布缠绕一层，外面安装用于不低于0.42厚的雪花铁皮。三、承包范围及方式：乙方负责所有的材料费、运输费、安装费、人工费和工人的生活费及工具、脚手架、安装、撤除。四、开工时间与开工时间：________年____月____日至________年____月____日五、工程金额：罐每平方米110元；管线平米70元；弯头以2个计1米，每米70元.六、施工质量要求：1、由甲方公司组织现场总验收及施工过程中现场检查、检验。2、每道工序完毕后乙方必须提供现场原始记录，并经甲方代表确认后，方可进展下道工序。3、施工完毕后，做到工完、料尽、场地清。七、测量与计算：按保温后实际面际测算八、付款方式：待乙方进厂完成一个罐体保温及铁皮安装后，经甲方验收合格付款3万元，其余按工程进度付给乙方，每10万元为一个付款阶段。工程完毕后付清〔除2万元质保金以外〕的全部工程款，2万元质保金待设备运行12个月无质量问题后全部付清。九、甲方权利及义务1、有权随时对乙方的施工过程进展监视检查；2、有权要求乙方对其施工过程中存在的问题进展整改；3、有权要求乙方提供相关的.技术资料和必要的技术指导等。4、向乙方提供以下工作条件：5、按约定向乙方支付报酬；6、按约定验收工程成果。十、乙方权利及义务1、承受甲方提供的相关技术资料、数据等；2、交付工作成果后获得报酬。3、乙方应当亲自完成工程的主要工作，擅自转委托给第三方的，甲方有权拒付报酬并有权解除合同。4、乙方在履约过程中，因其技术才能或消费条件等情况致使不能实现合同目的的，乙方应当在情况出现的____日内通知甲方，否那么，因此给甲方造成损失的，应当承当相应的赔偿责任。5、.乙方在工作期间，应当承受甲方必要的监视检验。乙方应当妥善保管施工物和甲方提供的材料以及完成的工作成果。6、在甲方单位内进展施工的，乙方应当遵守甲方有关平安消费、操作规程、施工管理等规章制度。因违背甲方规章制度或者非甲方的成心或过失而造成的损失由乙方自行承当。6、乙方在向甲方交付工作成果时，应当向甲方提供设备施工工程技术资料和档案资料。经双方协商一致，乙方应当向甲方提供所有更换配件的进货价格、配件来、配件品质等详细资料。十一、保险1、乙方必须对自己的全部设备及人员进展保险，如发生设备、人身伤亡等事故〔甲方原因除外〕，由乙方负责向保险公司索赔，甲方不负任何责任。2、因甲方原因造成乙方的设备和人员的损害，由乙方负责向保险公司索赔，甲方只承当保险公司赔偿以外的损失，未保险的甲方不予赔偿。十二、不可抗力以下事件可认为是不可抗力事件：战争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾等不能预见、不能防止、不能克制的客观情况。由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，应立即以书面形式通知对方，致使合同无法按期履行或不能履行的，所造成的损失由双方各自承当。一方未尽通知义务的，应就扩大的损失负赔偿责任。十三、违约责任1、.一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承当继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2、乙方交付的工作成果不符合约定的质量要求、技术标准的，乙方应当按照甲方的要求承当修理、重作、更换、减少报酬、赔偿损失等违约责任。3、乙方回绝返修、整改或返修、整改仍未到达合同约定的质量要求、技术标准的，本合同约定的质保金不予返还。因施工质量问题给甲方造成其他损失的，还应承当赔偿责任。4、乙方未能按照合同约定的期限完成工作成果，每逾期____日，应按1000元日支付违约金。5、乙方擅自更换施工物的零、部件或甲方提供的材料，应当按照所更换零、部件或材料的实际价值支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的其他损失。6、其他约定：无。十四、合同的生效、变更、解除和终止1、.本合同经双方均签字并盖章后生效。2、本合同经双方协商一致，可以变更，合同变更协议应采用书面形式。3、本合同解除的条件:4、因不可抗力致使不能实现合同目的的；5、.在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己实际行为说明其不履行合同义务的；6、.双方协商一致同意解除的；7、乙方擅自将工作任务交由第三方完成的；8、甲方可以随时解除合同，但因此给乙方造成损失的，应当赔偿。9、当出现以下情况时，甲方可随时解除合同，由此造成的所有损失由乙方全权承当：a.乙方违背平安检修〔施工〕管理规定进展作业〔未造成后果〕，又不听从甲方劝阻，进展改正的时；b.乙方违背平安检修〔施工〕管理规定进展作业并造成后果时。10、其他约定：无。11、争议的解决本合同履行过程中发生争议，甲乙双方应及时协商解决。如协商不成，可选择甲方所在地人民法院提起诉讼。甲方〔盖章〕：_____乙方〔盖章〕：_____：_____：_____代表人：_____代表人：_____开户行：_____开户行：_____帐号：_____帐号：_________日期：____日期工地施工平安合同(篇六)甲方：_________________身份证号：_________________：_________________乙方：_________________身份证号：_________________：_________________甲方将位于xx的自住用房的建立工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：_________________一、承包方式此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建立并自行解决建立施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工平安，全程对施工平安负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理忽略造成的施工人员以外第三人人身财产损害的，乙方应对此负全部责任。二、施工要求1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务，不得随意更改，如需更改，需征得甲方同意。2、乙方自本合同签订后开场施工，月天)，即自按期交房。3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国标钢材、中联水泥。三、付款方式工程报价：_________________每平方元，以实际建筑面积为准。1、地基挖好后甲方支付乙方首批款2万元。2、第一层盖好后付4万元。3、第二层盖好后付4万元。4、后如因房屋未出现质量问题，甲方将剩余款项全部支付给乙方。假设出现质量问题，所需维修资金由剩余款项支付，剩余款项缺乏以支付维修金的，甲方有权向乙方继续索要缺乏部分的维修金。四、工程内容：_________________从地基到完成砖砌构造，室内外的抹灰、楼房高度以及前面部分式样到封顶。五、违约责任：_________________1、乙方承诺：如建好后的房屋出现重大质量问题，足以影响甲方生活平安的，甲方可向乙方索赔，索赔金额不低于全部建房款。2、本合同一式签署，双方不得反悔，假设任意一方反悔，除正常的工程材料款结清外，须赔偿另一方违约金2万元。3、假设乙方未在规定的工期内完工，每逾期一日需向甲方支付合同总造价1%违约金，逾期时间进过一个月以上的，乙方需向甲方支付不低于1.5万元的违约金。六、本协议履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，均可向西峡县人民法院提起诉讼。七、本协议自甲乙双方在协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各一份。甲方：_________________乙方签字：_________________签约时间：_________________工地施工合同【篇一】工程承包人〔以下简称甲方〕：劳务分包人〔以下简称乙方〕：鉴于甲方与建立单位已经签署赣龙铁路G-5标建立工程施工总包合同，乙方愿以自身施工才能提供劳务配合，根据《民法典》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和老实信誉原那么，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。1、工程概况工程工程：赣龙铁路G-5标合同段；分包工程名称：施工分包范围：工程部临时工程主要施工内容包括：。2、劳务分包方式2.1实行总价承包方式。合同总价元〔大写：元整〕付款账号：银行。2.2合同总价除包含管理费和利润外，还包括乙方为完成协议规定〔按附件一图纸要求施工〕的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、平安费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用，以及施工中的平安文明施工措施费用和施工中明示或暗示将发生的所有费用。2.3双方签订协议后，合同履行中总价一次包干，在协议执行期内，任何一方不得以任何理由调整总价。2.4乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具,乙方已充分理解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。2.5当地环境、气候、材料供给、变更设计及其它原因引起停工时，乙方应根据现场实际情况统筹安排施工，其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承当。2.6施工中因工程质量、平安、进度需要，甲方需要调整工程量，乙方同意无条件服从，但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件一。3、平安要求3.1要求1)乙方应建立完善的平安消费管理制度，严格执行各种平安消费规章制度和操作规程，承受甲方相关人员的监视检查，采取必要的平安防范措施，安排专职平安防护员现场指挥。2)乙方已充分理解和认可本合同约定的合同价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等平安消费所必须的费用。具备劳动防护、保险、环保等平安消费所必须的费用投入。3)乙方需加强自身队伍人员的平安意识，凡从事特殊工种作业的人员必须持证上岗。4)乙方承诺：不管任何原因引起的的各种平安事故，均由乙方自理，并承当一切责任和由此产生的全部费用，同时承受地方政府、业主及甲方对乙方进展的平安处分。甲方不承当任何责任和经济补偿。4、质量要求4.1要求1〕乙方在施工过程中承受甲方的质量监视检查，检查中提出的问题乙方必须认真改良，对检查中发现的不合格部位，乙方应立即进展整改，假设需返工处理，由此而造成的经济损失由乙方承当。为确保工程质量到达甲方的要求，甲方不定期的对乙方的施工进展检查，假设发现不按规定施工，甲方视情节轻重进展处分并限期改正。乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正，甲方有权命令乙方限期退场，按乙方违约终止合同处理。2)为确保工程的质量，本合同采用质量保证金制度，质量保证金总额为工程总价的5%。在计量过程中，按计量总价扣除5%的费用，此费用作为本工程的质量保证金。3)本工程的缺陷责任期为半年，以甲方全部开场使用起算日期为准。在缺陷责任期内如工程出现质量瑕疵时，由乙方负责整修,乙方应在收到修补通知之日起____日内派人修理，直至整修合格。如乙方不进展整修或者甲方无法通知乙方时,预扣的质量保证金用作修理费用，缺乏部分乙方仍要承当责任。缺陷责任期满后，其剩余的质保金由甲方在一个月内无息退还乙方。4.2工程验收:本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，____日内组织验收，并出具书面验收合格证明。如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收，那么视为甲方验收合格。未经历收，甲方提早使用或擅自动用，已开工工程视为工程验收合格。如甲方第一次验收不合格，应于____日内提出书面整改意见，属不合格部分由乙方返工。属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理。经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的，不在此限，由甲方负责。5、文明施工及环保要求5.1目的乙方承诺按建立单位和甲方要求，建成文明标准工地。5.2要求1)乙方承诺加强现场管理，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。2)乙方承诺按甲方的统一规划堆放材料、机具，按业主及甲方标准化工地要求设置标牌，标牌由甲方统一制作，费用由乙方承当，由甲方财务直接在乙方的验工款中直接扣除。3)施工期间，施工现场必须做到整洁、整齐。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，乙方除承受甲方的罚款外，甲方将在每月的计价款中拘留工序总价2%的文明施工费，直至整改完退还。4)乙方应对所属人员进展文明施工教育，所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，在施工过程中必须佩带上岗证牌，戴好平安帽，制止穿拖鞋、酒后上班，杜绝一切不文明现象发生，如发现违章者，甲方将给予违章者50～20元次的罚款。6、进度指标及要求6.1指标本合同方案开工日期为________年____月____日，全部开工日期为________年____月____日，开工日期每推延一天按合同总价的10%进展违约处分。假设进场5天内进度缓慢不能满足甲方工期要求，那么乙方自动退场，甲方不承当任何经济责任。7、材料7.1材料采购及供给乙方自行采购，所有材料必须符合国家及建立单位的相关要求，并具备材质检验报告和质量证明书〔大堆料必须是料场出来的大堆料〕。甲方将不定期对材料进展抽检，如抽检不合格，该批材料必须按照甲方要求和时间清理出工地现场，利用该批材料施工的工程乙方承诺自费返工，并承当由此而造成的一切损失。乙方自行采购的材料费用已包含在合同总价中。7.2水电费用建立所需的水电费用由甲方承当。8、机械8.1.机械配置1〕机具由乙方自带，消费生活用电由乙方自行承当。乙方自带设备费用已包含在合同总价中。9、计价结算9.1计价原那么及支付方式。本工程实行总价承包，合同签订生效之日预付合同总价10%预付款，工程完工并验收合格后支付剩余合同价款，质保金按4.1条第三点执行。所有费用通过银行转账，甲方不支付现金。10、争议解决合同履约过程中发生争议，双方应本着公平、合理的原那么，协商解决，协商不成的39;，双方同意向长沙仲裁委员会提请仲裁。1、合同生效与终止本合同签认生效程序依次为：乙方法定代表人或委托代理人签字、乙方加盖公章、甲方工程经理签字、甲方加盖赣龙铁路G-5标合同专用章或者本工程公章后生效。工程施工完成，双方办理最终结算后合同关系即告终止。2、其他事项1、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协议，书面确认，作为本合同的补充，并与本合同具有同等的法律效力。2、本合同正本肆份，甲方叁份，乙方壹份。甲方：中铁五局赣龙铁路G-5标第隧道工程部乙方：负责人：负责人：签定日期：________年____月____日签定日期：________年____月____日工地施工合同【篇二】发包方：_____公司〔以下简称甲方〕承包方：_____〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、老实信誉的原那么，甲乙双方经协商，就工程相关事项达成一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：5万吨改性沥青工程储存罐、设备保温2、工程地点：____市____县苦水镇周家庄村二、工程内容及施工流程1、岩棉板〔7.5c〕2层，岩棉容量80公斤立方米，上下差2公斤；2、每块岩棉2道12铁丝；3、岩棉外面用宽32215;厚0.9镀锌钢带全罐用6道；4、钢带外面用0.42，上下差0.02，彩钢瓦一层；5、彩钢板用铆钉5215;16连接，铆钉间距≤3006、彩钢板与阀门连接处、栏杆、角铁、人孔处用钢构胶密封；7、管道采用10厚岩棉管做保温层，保温层外用玻璃丝布缠绕一层，外面安装用于不低于0.42厚的雪花铁皮。三、承包范围及方式：乙方负责所有的材料费、运输费、安装费、人工费和工人的生活费及工具、脚手架、安装、撤除。四、开工时间与开工时间：________年____月____日至________年____月____日五、工程金额：罐每平方米110元；管线平米70元；弯头以2个计1米，每米70元.六、施工质量要求：1、由甲方公司组织现场总验收及施工过程中现场检查、检验。2、每道工序完毕后乙方必须提供现场原始记录，并经甲方代表确认后，方可进展下道