施工合同书怎么写范本汇集

第页共页施工合同书怎么写范本聚集【实用】施工合同书怎么写范本聚集。施工合同书怎么写篇1建立单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法的原那么,为明确双方在该工程施行过程中的权利、义务和经济责任,本着平等互利的原那么经协商一致签定本合同,以此共同遵守。1、工程名称:2、工程地点:3、工程概况：3.1外墙外保温计算总面积约17000平方米。3.2保温系统采用朗旭大金热固型改性聚苯板(板)外墙外保温系统;设计厚度(10楼)：4、承包形式：包工包料注：其中板(燃烧性能A2级)、胶粘剂、抹面胶浆、为江苏XX公司消费、耐碱网络布(160g2)为丹阳XX厂消费、锚栓为上海XX公司消费。5、工程期限：5.1开工日期按甲方下达乙方材料进场通知的三个工作日内开场计算工期。(此时工地应具备施工条件)5.2每幢单位建筑有效日为35天。5.3工程施行日期为________年____月____日止________年____月____日.(假如现场不具备开工条件，乙方必须书面告知甲方，甲方根据现场情况书面答复工程延期时间，否那么引起的工期延误由乙方负责)。6.施工条件6.1乙方外墙保温材料进场的前道工序(基层墙体平整、外窗辅框安装、洞口节点处理、及脚手架布置调整)应由甲方、工程监理方验收合格，并符合节能建筑基层墙体质量验收标准的要求。6.2甲方协调现场的水和电，但一切水、电费以及水、电平安防护措施皆由乙方负责。6.3甲方提供乙方完好的土建施工图。7.保温工程造价及结算7.1工程总造价(预算)：119.33万元。7.1.1金润城工程10楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8460平方米,7.1.2金润城工程12楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8709平方米,a;dea;25(不包括抗裂砂浆厚度)、工程材料单价：69.5元2、总价：60.53万元。(以上单价包括材料费以及现场施工的人工费、机械费、管理费、各项材料质量检测费、平安技术措施费、2%总包配合费、利润、税金等)。7.1.3工程施行：7.1.4工程造价(决算)：按实结算。工程开工后按实际外墙保温施工面积决算;结算。8、付款方式及结算程序8.1、本工程无预付款8.2、双方合同签订后，乙方的20万元投标保证金转为履约保证金，在合同履约期间始终有效。8.3、乙方进场施工，待单体楼保温系统施工面积完成50%工作量付总价款15%。8.4、施工完成经过甲方、工程总包方和监理单位验收合格(全部材料检测合格)后付总价款60%8.5、工程开工验收合格，开工资料交付齐全、正确、有效、手续完备双方开场结算，结算完成后甲方付款至总价款90%作为进度款。8.6、剩余结算总价的10%作为质量保证金，小区交付两年期满后结清。9.工程验收9.1工序施工完成后，乙方以书面形式向监理方提出验收申请，监理方在收到申请后安排验收工作。9.2工程开工验收合格之日以质监、消防部门验收合格并备案之日为准。10.双方权利和义务10.1甲方确保拥有本合同工程的发包(或转包)权，签约后乙方不得对本工程再进展分包，否那么甲方有权终止该合同并追究乙方给甲方造成的损失赔偿。10.1甲方应负责安排总包方提供符合施工要求的施工工作面;10.2甲方应协调总包方安排乙方堆放材料的场地。10.3甲方应按合同约定付清保温工程进度款。10.4甲方不在施工现场安排食宿场地，乙方自行安排。10.5乙方提供合格保温材料。材料的性能指标符合标准的技术要求.10.6工程开工验收前，乙方应提供全套验收检验资料。10.7乙方进场施工要服从总包单位质量、平安管理要求。总包单位对乙方施工过程中(质量、平安等各项活动)可能发生的隐患的地方提出合理的意见，乙方必须进展整改和施行，否那么总包方有权进展处分，并报甲方进展停工整顿。10.8乙方施工期间应组织平安、质量管理领导小组，对施行合同范围内工程质量、平安负责，严格按照国家平安规定要求进展施工，由此产生的平安责任概与总包方、甲方无关。11、工程质量11.1工程质量应符合国家、____省有关验收的要求。11.2工程质量保证期为________年，并终身有偿维修(非乙方工程材料质量问题造成维修)，假如在质保期内因乙方材料原因造成的质量问题由乙方承当全部责任，保质期从工程开工验收合格之日起计算。12、违约责任12.1未经甲方审批同意，乙方不得擅自使用约定品牌外的材料进场施工，并承当因此引起的一切损失和质量问题。12.2甲方违约责任：甲方应按本合同约定及时向乙方支付工程进度款，如不能按合同约定时间支付，延误时间超过20个工作日以上的，乙方在与甲方协商一致后可以停工，工期相应顺延，由此所造成的损失由甲方承当。12.3因乙方原因造成的节点工期未能按时完成的，甲方根据节点工期延误对甲方造成的影响确定并罚款30000元，如下一节点前将工期抢回后，甲方扣除违约金退还暂扣款，否那么暂不退还暂扣款：假如给甲方造成损失的，那么乙方还需承当赔偿责任。12.4经历收，工程质量验收达不到合格标准的，应无条件返工至合格，返工工期均计入总工期。13、解决合同纠纷的方式13.1协商解决，假设协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。14、乙方投标保证金20万元转为履约保证金，验收合格后一周内付清。14.1甲方委派为本工程现场负责人;为工程技术负责人。乙方委派为本工程现场负责人。14.2本合同一式四份，经甲方、乙方、签字盖章后即生效。甲方三份、乙方一份。14.3本合同一经生效，各方均应严格遵守，如有未尽事宜，双方协商解决。甲方：(公章)乙方：(公章)法人代表人：法人代表人：经办人：经办人：开户行：开户行：账号：账号：：：________年____月____日施工合同书怎么写篇2出租人(甲方)：身份证号码：：联络：承租人(乙方)：身份证号码：：联络：根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等的根底上，经友好协商一致订立本合同，并共同遵守。第一条房屋情况：甲方同意将坐落在广州市番禺区市桥街丹桂园大街12号的房地产(粤(2023)广州市不动产权第072___)2层至5层出租给乙方作家庭居住用处使用，建筑(或使用)面积约230平方米。第二条租赁期限、租金(含税价)：租金为按套计算，按月支付，乙方于每月5前将上一自然月的租金支付到甲方如下收款账户：户名：，账号：，开户行：，第三条履约保证金：乙方于本合同签订当天，向甲方支付(人民币)16000元(大写：壹万陆千元)履约保证金;租赁期满乙方没有违约情形、缴清全部费用并将房屋交还甲方后，甲方在3天内将履约保证金无息退回乙方。第四条甲方权利和义务：1.甲方应按照合同约定将房屋交付乙方使用。逾期交付的，每逾期一日，须按月租金额的1‰向乙方支付逾期交房违约金。2.甲方应负的修缮责任：按现状出租，甲方负责租赁标的主体构造、承重构造维修，不含内部间隔及装修。3.甲方发现乙方利用租赁标的从事非法活动、损害公共利益的，或者乙方拖欠租金10天以上的，甲方可单方解除合同，收回房屋，并没收乙方的全部保证金。4.如遇政府征收征用的，甲方有单方解除权，甲方可提早一个月通知乙方解除合同，双方互不承当违约责任。第五条乙方的权利和义务：1.租期届满，在同等条件下乙方享有优先承租权。2.按时交纳租金，逾期交付的，每逾期一日，乙方须按拖欠租金的1‰向甲方支付违约金。3.乙方应负的修缮责任：根据需要，可以改变租赁标的内部间隔及装修，并负责房屋的修理、修缮、维护及卫生费用等(不包括主体构造、承重构造维修)。4.租赁期间，未经甲方允许，乙方不得转租、分租;乙方私自转租、分租的视为违约，甲方有权没收全部保证金，并收回房屋。5.租赁期间，未经甲方允许，乙方不得对房屋进展装修装饰，如乙方自行装修装饰的，所有费用由乙方自行承当，租赁期满乙方不能拆装拆卸;且中途甲方解除或终止合同的，乙方不得要求甲方赔偿或分摊装修装饰费用。第六条租赁期间各项费用的缴纳：1.租赁期间的水电费、暖气费、物业费等由乙方承当自行承当，由乙方在支付租金当天一起汇去甲方账户。(1)水表底数：，(2)电表底数：，(3)暖气底数：。(4)物业费用为300元/月。2.维修费：房屋内部装修修缮、维护费用由乙方负责。第七条违约条款1.在乙方没有违背本合同的情况下，甲方违约解除或者终止合同的，应赔偿乙方双倍履约保证金。2.在甲方没有违背本合同的情况下，乙方提早解除合同或者私自转租分租的，视为乙方违约，甲方不退回乙方履约保证金。第八条通知与送达甲乙双方因履行本合同而互相发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以扉页所列明的地址、送达，一方假如迁址或者变更，应当书面通知对方。当面交付文件的，在交付之时为送达;通过方式的，在发出时视为送达;以邮寄方式的，挂号寄出或者投邮当日视为送达。第九条争议解决因本合同发生争议，甲乙双方因友好协商解决，协商不能由房屋所在地人民法院管辖。第十条生效本合同一式贰份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起同具法律效力。(以下无正文)甲方(签章)乙方(签章)日期：年月日日期：年月日附件：1.出租人身份证2.承租人身份证施工合同书怎么写篇3甲方：(楼)栋房先生/小姐身份证号码：联络：乙方：x物业开展管理处乙方就甲方租用本小区之停车位事宜，达成如下协议，供双方共同遵照执行、一、乙方提供非固定车位，供甲方停泊机动车辆之用;二、车位月租金为人民币元，自签约之日起计收;三、甲方有义务向乙方提供车辆的详细档案：1、车牌号码：2、颜色：3、车辆品牌：4、车型：5、车主(或单位)：6、经常驾驶此车人士：上述资料如有变更，甲方应当及时书面通知乙方，如甲方怠于通知，乙方不承当因此而带来的任何后果。四、乙方所提供车位仅作为甲方停泊车辆之用，不得擅自改变使用用处，甲方未经乙方同意，不得将所租用车位私自转借、转让或出租给第三者使用，或在所租用车位停放非本协议指定车辆，否那么，乙方将无条件收回车位使用权、甲方与乙方形成车位有偿使用关系，甲方的车辆及车辆内的贵重物品请自行妥善保管，如有丧失、损伤，恕不赔偿;五、本合同有效期年，即自20X年X月X日起至20X年X月X日止、甲方如需续租，应当提早一个月向乙方提出要求、租期内因甲方原因要停顿使用该车位，甲方应提早一个月通知乙方，否那么，已交车位租赁费不予退还;六、车位租金按□月□季度□半年□年缴纳，当月15日(包括15日)前签订协议按全月收取车位使用费，15日后签订协议按半月收取当月车位使用费(注：此处以自然月为计时单位)、甲方应每月1日前，到乙方指定地点办理缴费手续，合同期内因甲方原因申请停顿使用停车位超过一个月以上，甲方应提早办理退款或延期手续，否那么已交费用不予退还;七、甲方超过5天未交租金，将视为自动放弃使用权，乙方有权收回车位(停车卡)，并追缴甲方所欠租金及滞纳金，按日加收租金万分之五的滞纳金。八、甲方有义务主动配合乙方车场工作人员，维护好车场秩序和车辆管理，出入车场时应自觉出示《停车卡》，或《车辆临时进出凭证》，以供车场工作人员查验;九、本协议自签约之日起生效，一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。十、以下条件下本协议自动解除，双方互不承当违约责任：1、产权属于全体业主的车位，如业主大会决定改变车位使用用处，使用方式或停车费标准。2、产权属于开发商的车位，车位已出售。十一、其它事项：如车位租用期满，甲乙双方在1个月内未提出退租等要求，视为此合同继续生效一年。甲方：房乙方：签约人：负责人：20X年X月X日施工合同书怎么写篇4甲方：_______〔楼〕栋房先生/小姐身份证号码：_______联络：_______乙方：x物业开展管理处乙方就甲方租用本小区之停车位事宜，达成如下协议，供双方共同遵照执行、一、乙方提供非固定车位，供甲方停泊机动车辆之用；二、车位月租金为人民币元，自签约之日起计收；三、甲方有义务向乙方提供车辆的详细档案：1、车牌号码：_______2、颜色：_______3、车辆品牌：_______4、车型：_______5、车主〔或单位〕：_______6、经常驾驶此车人士：_______上述资料如有变更，甲方应当及时书面通知乙方，如甲方怠于通知，乙方不承当因此而带来的任何后果。四、乙方所提供车位仅作为甲方停泊车辆之用，不得擅自改变使用用处，甲方未经乙方同意，不得将所租用车位私自转借、转让或出租给第三者使用，或在所租用车位停放非本协议指定车辆，否那么，乙方将无条件收回车位使用权、甲方与乙方形成车位有偿使用关系，甲方的车辆及车辆内的贵重物品请自行妥善保管，如有丧失、损伤，恕不赔偿；五、本合同有效期年，即自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止、甲方如需续租，应当提早一个月向乙方提出要求、租期内因甲方原因要停顿使用该车位，甲方应提早一个月通知乙方，否那么，已交车位租赁费不予退还；六、车位租金按□月□季度□半年□年缴纳，当月15日〔包括15日〕前签订协议按全月收取车位使用费，15日后签订协议按半月收取当月车位使用费〔注：此处以自然月为计时单位〕、甲方应每月1日前，到乙方指定地点办理缴费手续，合同期内因甲方原因申请停顿使用停车位超过一个月以上，甲方应提早办理退款或延期手续，否那么已交费用不予退还；七、甲方超过5天未交租金，将视为自动放弃使用权，乙方有权收回车位〔停车卡〕，并追缴甲方所欠租金及滞纳金，按日加收租金万分之五的滞纳金。八、甲方有义务主动配合乙方车场工作人员，维护好车场秩序和车辆管理，出入车场时应自觉出示《停车卡》，或《车辆临时进出凭证》，以供车场工作人员查验；九、本协议自签约之日起生效，一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。十、以下条件下本协议自动解除，双方互不承当违约责任：1、产权属于全体业主的车位，如业主大会决定改变车位使用用处，使用方式或停车费标准。2、产权属于开发商的车位，车位已出售。十一、其它事项：如车位租用期满，甲乙双方在1个月内未提出退租等要求，视为此合同继续生效一年。甲方：_______房乙方：_______签约人：_______负责人：______________年_______月_______日施工合同书怎么写篇5甲方委托乙方承建民房，为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合建房详细情况，双方本着平等、互利、诚信原那么，确保建房平安、优质、高效、低耗，现经双方协商，同意签订本合同，以期共同遵守。一、施工平安1、乙方在施工过程中要特别注意平安，杜绝一切平安事故，并承当由于自身平安措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与一概与甲方无关。假如施工人员需要参加生命财产、机械设备、意外伤害等方面的保险，那么由乙方负责办理并支付一切保险费用。2、乙方所有施工人员必须身体安康，工头负责人必须对所有施工人员和出入工地的其他外来人员进展施工平安教育和监视，控制好各种可能存在的危险因素，消除平安事故的隐患，随时对工程平安、进度、质量三大要素加强全面检查和催促，确保平安和工程质量。二、施工要求1、甲方将房屋以包工不包料的方式承包给乙方建筑。2、甲方负责提供饮用的纯洁水以及施工用的石灰、砖头、水泥、沙子、水、钢材等建筑材料。3、乙方尽量防止在下雨天施工，以防影响房子质量。4、室内外有线电视接口、墙壁接线盒、自来水管、下水管道等安装由乙方负责。4、乙方自带建筑所需的一切工具，包括搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等，费用由乙方自理。5、所有瓦