农村建房合同怎么写优秀模板六篇

第页共页农村建房合同怎么写优秀模板六篇电工施工合同怎么写篇1甲方：上海领慧智能科技乙方：今有甲方〔上海领慧智能科技〕和乙方〔〕就上海****工程弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成以下协议：1、甲方同意将上海****工程弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成安装劳务以建筑面积元/平方分包给乙方，工程量包括所有弱电安装图纸上的内容，其中弱电从室外手孔井到室内的所有管子的预留预埋，设备的安装及调试等2、甲方提供给乙方施工图纸一份，乙方要积极配合甲方做好与设计院的图纸会审工作，严格根据施工图纸的内容合理组织人员施工，如施工图纸有问题，乙方要及时提出，如因甲方或总包方指令造成的返工由甲方负责，其他情况造成的返工由乙方自行负责，如乙方不按图纸按标准施工造成的质量问题，每个点位罚款200元，并必须按要求自行返工，所造成的主材损失由乙方负责赔偿，有质量的点位超出2%，每个点位罚款500元整，罚款将直接从每期工程款中扣除。3、本合同要求乙方包质量包进度包所有机械和手开工具，包辅材包耗材的购置，包平安包文明包清洁的清包合同，〔其中附材包括管道安装时支架角铁、螺丝、吊卡、管卡、抱箍、统丝、槽钢、所有孔洞预留的套管、各种孔洞封堵材料，所有的暗盒、过路箱、锁母、各种线管直接弯头、烫锡、各种胶带、穿铁钢丝、各种胶水、防锈漆、银粉漆、灰漆、防火漆、焊条、防雷接地用的各种镀锌扁铁及圆钢、镀锌角铁等〕，乙方应自行负责施工区域的清洁卫生和工人的平安，所发生的平安事故和责任及罚款由乙方自行承当。4、乙方应节约材料不准浪费，遵守甲方有关材料领取和返还的规定，当天施工完毕所有剩余材料必须返回甲方仓库，如未及时返回，甲方管理人员一经发现，每次罚款300元，将直接从工程款中扣除，乙方使用甲方材料与结算使用量挂钩，假如数量相差多那么乙方赔偿〔特别是线材〕，甲方材料不能用作它用，如梯子，拖线板，套管等一经发现必将重罚。5、施工期间乙方有责任自行保护已完成的成品，加强和土建及其他工种的衔接，如因天气问题和工序衔接问题造成的窝工停工甲方不负责任。6、甲方有权根据现场乙方的实际施工程度和人员情况要求乙方增加人手或加班等，无加班费和抢工费，如甲方认为乙方无才能完成此分包工程，甲方有权提早终止合同并对乙方进展处分，如乙方无故在工程未完成前退场，甲方有权对乙方进展任何处分，包括停顿付款。7、乙方在现场必须装备有经历的管理及技术员2名，乙方须完全服从甲方的管理，服从总包方、业主方、监理的管理和指导，如乙方不服从甲方的管理，甲方有权对乙方采取包括罚款在内的任何处分，每次罚款不少于500元。8、乙方必须为甲方提供所有管理及施工人员的身份证复印件及相关施工证复印件等，提供完好的施工日志，并配合甲方和总包的招投标工作及开工图纸资料的制作。9、甲方有权调动乙方的工人到承包范围以外的施工区域施工，人工费由甲方承当，但需和乙方协商。10、甲方按在职工人1000元/月支付生活费给乙方，一次预埋及防雷接地占工程量的20%，二次预埋占10%，其中一、二次预埋以盒到位钢丝穿完为标准，其余以满足验收条件为标准，每期付款均扣除已支生活费、各种罚款和5%质保金，如因业主付款不到位造成付款延期，付款日相应顺延，质保金以业主验收交房为最后期限。11、乙方管理人员要管理好自己的职工，要协调和配合各工种间的工作，严禁喝酒闹事、打架斗殴，违者将重罚。以上条款为甲、乙双方友好协商确定，发生纠纷首先协商解决，协商不成由人民法院仲裁。本分包合同一式两份，甲、乙双方各持一份，签字生效。甲方：上海领慧智能科技工程负责人：乙方：工程负责人：电工施工合同怎么写篇2为明确责任，保障双方利益，保证工程的顺利进展，甲方与乙方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的根底上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，根据本工程的详细情况，于年月日在签署本合同。鉴于：1．甲方委托乙方负责工作。2．乙方承诺按照甲方的要求，根据甲乙双方确认的合同价格，在本合同规定的时间内保质、保量的完成上述工作，图纸范围内如有错项、漏项，概由乙方自行承当。3．乙方作为有经历的承包商，在投标及签订本合同前已充分理解、研究并考虑到现行的有关规定和行业等现状、〔总承包工程〕工程的进展情况、全部施工图纸、技术说明、承包范围、工地周边环境、交通道路、现场条件、包装运输及二次搬运、人员、材料、机械、平安施工、冬〔雨〕季施工、夜间及节假日施工、外地施工、施工组织设计、施工技术措施、文明施工措施、建筑垃圾自行清理、施工期间的气候影响、甲方对工期和质量的要求、设计及工程变更、成品和半成品的保护、检验、调试、验收、样品、工程管理、工程保险、所有税费的规定和缴纳等因素。甲乙双方达成如下协议：1.工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点：1.3.承包范围：1.4.本工程采用总承包方式，包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包平安、包检验、包维护、包风险、包验收合格、包质保期维修。1.5.本工程乙方未经甲方书面同意不得分包，乙方假设拟对部分工程采取分包，须上报甲方，征得甲方书面同意前方可施行，并实行分包对乙方负责，乙方对甲方负责的责任制。由乙方对全部工程的质量、平安、工期、文明施工等负完全责任。2.工期及施工进度2.1.本工程绝对日历工期为日，开工日期：；开工日期：。以上日期如有变化，以监理单位的进场通知或甲方书面通知为准。2.2.以上工期已充分考虑可能出现的`除双方约定的不可抗力外各种外部不利因素及甲方分包工程的合理工期等。3.合同价款本合同为固定总价合同，合同总价为元〔大写：〕。4.质量标准本工程质量标准：合格。5.附那么5.1.本合同采用汉语语言文字书写、解释和说明。5.2.本合同适用中国内地现行的法律、法规。5.3.本合同自甲乙双方法定代表人或其合法的委托代理人签字，加盖甲乙双方公章，且乙方向甲方提交履约保函后生效。5.4.本合同一式份，甲方执叁份，乙方执份，具有同等法律效力。发包方〔公章〕：承包方〔公章〕：地址：地址：：：法定代表人〔或受权人〕：法定代表人〔或受权人〕：主管领导：主管领导：经办人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：年月日年月日电工施工合同怎么写篇3发包方：(甲方)________________承包方：(乙方)________________发包方拟施行流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于________年________月________日在________友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币〔以实际结算工程量为准〕作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：1、计价方式；工程工程单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20xx》为计算根据〔二级一类取费计算〕，材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价风格差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。2、由承包方向发包方交纳履约保证金3000万元。支付方式和期限：〔1〕、在签订本协议书当日支付1000万元，本合同自发包方收到该履约保证金生效，逾期未支付该笔款项本协议不生效；〔2〕、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付1000万元；〔3〕、余款1000万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付1000万元。发包人不接收银行履约保证金保函。承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。发包人应在保修责任终止证书颁发后15天内将履约保证金无息退还给承包人。3、本工程平安文明施工费另计，取费率为工程总价的1.5%，临时工程费用为工程总价的8%，据实结算。4、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效。5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程开工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程开工一年后〔验收合格〕支付给承包方。6、发包方必须保证承包人中标，假如承包人未能中标，那么由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。7、假如承包方入场施工后，没有垫资20xx万元工程款的，那么承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。8、假如发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方假如未支付进度款超过1个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承当利息〔银行贷款利息的3倍〕并以水电站的`产权作抵押。9、炸材购置、管理由发包方统一购置保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算〔在工程款中扣除〕。10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承当合同规定的承包方的全部责任和义务。11、施工期间承包方原因造成的平安事故含法律责任均由承包方承当，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承当。本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万，提早完工一个月奖励200万，以此类推。12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进展完善，如有异议以本合同为准。13、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)。发包方：________承包方：________法定代表人：________法定代表人：________签字日期：________年________月________日________年________月________日电工施工合同怎么写篇4推荐文章电工施工合同范本热度：承包施工合同范本热度：施工平安协议书范文热度：工地施工合同范本热度：施工劳务合同范本热度：电工施工合同怎么写篇5甲方：乙方：按照中华人民共和国经济合同法》和《建筑小安装工程及维修承包合同条例》的原那么，结合本工程详细情况，双方签订合同如下：第一条工程概况1、工程名称：2、工程建立地点：3、工程内容：施工维修5、承包形式：包工包料第二条合同工期：年月日至年月日第三条质量标准：合格第四条合同价款第五条合同价(大写)：(小写)：合计:元第五条甲方权利和义务1、发现质量问题可单方终止合同并责令乙方赔偿一切损失。2、在乙方保证质量完成全部工程后支付工程款的义务。第六条乙方权利和义务1、要求甲方提供图纸和施工方案，协同办理开工前的手续。2、所有的施工材料必须是合格产品。3、工程工程价格造价详细以建筑工程预算书为准。4、乙方必须按要求施工、如期完工、保证工程质量到达优质。工程完工后及时去除场地内的全部杂物。第七条付款方式1、开工后经历收合格一次性付清。第八条未尽事宜甲乙双方协商解决以上合同除不可抗力外和自然灾害无权无过失单方解除合同。合同份数：一式三份后附详细清单发包方(盖章)：承包方(盖章)：法定代表人：法定代表人：合同订立时间：合同订立时间：施工平安责任协议书怎么写【篇一】甲方：_______________学院乙方：呼伦贝尔学院_____学院___级_________班_________同学协议内容：为加强学校管理，标准学生行为，强化学生纪律观念和自律意识，促进学生安康成长。根据我院学生管理要求长假期间请假离校的学生要注意个人平安，乙方在请假外出做到“三要”、“三不准”：遇有线索要报告，遇有群体性聚集的场合要分开，遇有紧急情况和要挟要求救;做到不准参与聚集、串联与游行，不准承受任何采访，不准夜不归宿，离校期间乙方发生的一切事故，甲方(学校)不承当任何责任。学生本人签字：年月日辅导员(班主任)签字：年月日学院盖章：年月日备注：你离校前，院、系辅导员或班主任是否对你进展了平安教育?_____(是或否)与家长沟通情况：年月日施工平安责任协议书怎么写【篇二】组织单位：武术协会·散打参与者：散打队员〔及其陪同人员〕一、在上述单位的组织下，参与者自愿参与自20xx年4月29日起至20xx年5月1日止的泰山玩耍活动。二、此次活动为陶冶情操、愉悦身心的健身性活动，并存在潜在的危险性，参与者应知晓此情况。三、参与者承当此次活动中行车、住宿、就餐及门票费用,交与协会统一组织安排。四、组织者承当集体活动时的人身财产平安的责任。五、如在集体活动中，参与者未遵从组织单位活动负责人员的统一调配和管理，出现任何其自身人身、财产损失或对第三方造成人身、财产侵权、疾病等不可预测因素，协会不承当任何责任，由参与者自己承当，损失及赔偿结果由参与者自行承当。六、如在此次活动中，参与者个人行为导致其自身人身、财产损失或对第三方造成人身、财产侵权，损失及赔偿结果由参与者自行承当。七、到达目的地后，组织单位如发现参与者无论任何原因不能按要求完成此次活动，均在活动完毕前有权要求参与者退出活动。八、参与者如有特殊原因欲退出此次活动，务必通知组织单位，经组织单位确认前方可分开，自参与者声明退出时起，其一切法律责任自负。九、参与者应听从组织单位的安排，按照约定的时间行车、就餐、参与活动。十、本协议一式二份，双方两负责人各一份，该协议自参与者和协会负责人签字之日起生效直至本次活动完毕。参与者晓该协议内容，并同意遵守上述条款，签字确认：散打负责人：体育系武术协会散打20xx年4月28日施工平安责任协议书怎么写【篇三】甲方：乙方：年级学生家长：《教育法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等法律法规明确规定：“教育学生是学校、家庭、社会共同的义不容辞的责任。”学校、家庭和社会均应为青少年学生的成长和开展提供平安、和谐、安康的教育环境。为了可以将法律法规中明文规定的平安教育落到实处，根据以上法律条款和教育部颁发的《学生伤害事故处理方法》在广泛征求社会各界和学生家长等各方面意见的根底上，本着既充分尊重家校双方对学生教育的意愿，又应明确家校双方对学生平安教育方面各应承当责任的原那么，经双方协商一致，就甲乙方应履行的平安教育职责达成如下协议：1、甲方责任：(一)甲方有按照《教育法》、《义务教育法》、等相关法律法规对学生进展平安教育和对违背平安教育等相关制度的行为学生有批评、处分的权利。(二)甲方应利用每天跟班、每周一升旗集会、周会等形式对学生进展平安教育，使学生掌握一定的自护、自救和平安防范等根本知识。(三)甲方应通过定期检查的方式，协助学校排查在建筑物、教学器材、教学场地等硬件设施方面存在的平安隐患，确保每一个学生在校园学习活动的平安。(四)甲方要求每一个教职员工应标准执教行为，不采用简单粗暴的方式处分学生。(五)甲方对发生在校园内损害学生人身平安的事件有制止和优先调处的义务和权利。(六)甲方应经常性地对学生进展《中小学生守那么》、《中小学生日常行为标准》和相关法律法规的教育，使班级学生、班级间学生文明、友好、和谐相处，做到不欺辱、歧视同学，尤其严防校园暴力事件的发生。(七)甲方享有优先处理学生平安事件的权利和负有出现突发事件在第一时间向学校汇报、家长告知的义务，伤害事件中负有送受害学生到附近医院、诊所救治的义务，但一切费用均由损害学生家长或乙方承当。(八)甲方应教育学生在校内外不食用过期、变质、未经清洗或不符合食品平安标准的食品、饮品。(九)甲方班级所有任课老师有在紧急危险情况下疏散，保护学生逃离现场的义务。(十)甲方要求学生在校学习或活动期间不准擅自出校门或离校，否那么，出现事故责任由学生个人和家长自负。二、乙方责任：(一)乙方也应自觉履行《教育法》、《未成年人保护法》等相关法律法规赋予的教育子女的职责，做到不将自己应负的责任推卸给学校或别人。(二)乙方应利用子女在家时间，耐心细致地对子女进展防骗、防盗、防火、防毒、防邪、防溺、防赌、防震、防暴、防损害、防煤气、防交通事故等方面的教育;同时应教育子女不和同学打架、吵嘴，不在校外吸烟、饮酒、上网、不带管制刀具。(三)乙方应积极、主动配合甲方对学生进展平安教育，配合甲方做好平安事件的处理工作，做到不躲避、不无理取闹、不干扰学校正常教育教学工作秩序，否那么，承当相应的法律责任。(四)根据《学生伤害事故处理方法》中“学校放学、放假后发生的平安事故、责任自负。”和“学生不听学校告诫自行离校发生的平安事故由学生自行承当后果”、“学生在放学、放假后自行到校发生的平安事故，后果自负。”和“违犯学校纪律而引发的平安事故后果自负”的相关规定，乙方应教育子女防止以上现象的发生。(五)乙方有协助甲方处理与自己有关联事件的义务和承当由此而发生的费用的责任。(六)乙方子女在校园围纪攀树、登高、动触电路等行为造成自伤的，乙方承当全部医药费;给同学造成伤害的，应主动和被伤害学生家长联络，获得对方谅解，使事件可以平稳解决，并承当所有费用。(七)乙方因纵容子女在校园内外给其他同学造成伤害的，承当全部责任。(八)乙方子女在校园内外因饮酒、游泳、洗澡、留宿他家、上网等监管不利而引发平安事件的，责任全部自负。(九)乙方子女在校受到伤害，乙方不得冲撞、殴打、侮辱师生、更不能无理取闹、影响学校正常教学工作，否那么应承当相应的法律责任。甲方有权利制止并报告公安司法机关介入处理。(十)乙方因不按时接送年龄过小的幼、少儿，在上、放学中途发生平安事故者，后果自负。(十一)在沙尘暴、暴风雨等特殊天气或事件中，学校通过村组、告知学生家长前来接学生回家而乙方未履行义务者，由此引发平安事故乙方承当全部责任。(十二)按照有关规定，学生因上、放学途中，旷课、逃学发生的平安事故，而甲方行为并无不当，责任由乙方及其子女自负;发生打架伤害事件，由双方家长自行解决，或诉诸司法机关处理。(十三)学生在校内外食毒或自杀、自伤或因乙方教育方式不当，致使学生自伤、出走，甲方行为并无不当，责任由乙方负责。三、争议及事件调处(一)甲方及其上级机关有优先处理师生、学生间发生的平安事件的权利。(二)平安争议或平安事件应先由双方进展协商处理，协商不成由学校出面解决;乙方不服学校处理结果者可上拆至当地公安机关、司法机关进展调处。四、本协议一式三份，班级、学校、家长各执一份。五、本协议自签字之日起生效，至学生在该校完成学业或中途离校止。甲方：乙方：施工平安责任协议书怎么写【篇四】为了全面贯彻落实“平安第一、预防为主、综合治理”的平安消费方针，集团公司“如临深渊如履薄冰如坐针毡”的平安理念，加大隐患排查治理，强化员工的平安培训，认真推行“岗位就近管理”、“班组全程管理”和“平安程序化管理”，进步员工平安工作的自觉性，在平安工作中真正形成“员工保班组、班组保区队、区队保全矿”的一级对一级负责的平安消费管理格局，真正做到平安工作“人人头上有指标”，充分发挥每个员工的积极作用。为把平安管理制度和岗位责任制度落实到消费全过程和每一个环节，实现零事故现场、零事故环境，特制定区〔队〕长〔甲方〕和员工〔乙方〕平安责任协议，明确双方的职责义务，共同遵照执行。一、平安责任目的遵章守纪、按章作业，个人无违章。认真开展岗位区域的隐患排查，确保平安消费和质量标准化动态达标，确保每个员工、每个岗位无事故。二、双方职责甲方权利和义务：１、及时向乙方贯彻上级部门的平安会议精神和对平安工作的要求。按照国家有关法律、法规、集团公司和矿对平安工作的要求，对乙方的平安工作提出明确的平安消费指标并进展监视考核。２、在对乙方安排、检查、落实、考核和评比消费任务的同时，要严格考核标准岗、岗、“人人都是通风员”、“岗位就近管理”、“双基”建立、企业平安文化、精细化管理执行情况。３、根据矿对平安工作的要求，为乙方提供齐全可靠的平安防护设施，并检查、落实乙方对平安设施的使用情况。４、区队干部深化乙方作业地点进展隐患排查，让员工理解掌握作业场所存在的危险因素及防范措施。对乙方在平安消费作业过程中存在的不标准行为要及时制止，对作业现场存在平安隐患要制定合理的防范措施并及时组织解决。５、不违章指挥，在安排工作时不搞小包工，不强令乙方冒险作业，为乙方装备跟班干部、瓦检工、安监工。６、认真开展班前平安教育，平安一道题的考试，入井宣誓，坚持组织每周“二、五”平安活动，安排乙方参加矿举办的各类平安培训，进步员工的平安意识、操作程度和自保互保才能，保证所有工种上岗证件有效。7、对于乙方发生严重“三违”和特严“三违”的现象，及作业过程中不标准操作造成工伤，给予乙方个人季度平安技能工资不兑现。乙方权利和义务：１、遵守国家有关平安消费的法律、法规；遵守集团公司、矿平安规章制度和劳动纪律。２、严格执行三大规程，按章作业，标准操作，不违章蛮干。在工作中做到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、监视别人不被别人伤害”。３、有权对本单位的平安消费进展监视，提出平安消费建议，作业过程中发现平安隐患进展反映。４、开工前及作业过程中认真做好平安隐患检查，判断处理各类事故隐患，把事故隐患处理在萌芽状态。５、有权回绝不符合平安消费的指令和意见；紧急情况下有权停顿作业和紧急撤离。６、自觉主动参加矿、区、队、班组组织的各种平安培训学习活动，正确使用劳动保护用品，不断进步平安意识、进步操作程度和自保互保才能。7、要听从跟班干部、安监工、瓦检工的命令，做到“有令必行、有禁那么止”。8、严格执行集团公司赋予员工的十项权利。三、考核及奖惩甲方违背职责，乙方有权向矿提出申诉，由矿按有关规定对甲方进展责任追究和处分。乙方违背职责，由甲方按矿及本单位的平安考核规定进展处理。并根据情节的严重程度按下述处理：班前检查、个人平安技能工资账户不兑现、扣除工资、停顿工作或由单位建议矿开到劳务市场待岗，直至解除劳动合同。四、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方代表：____〔签字盖章〕乙方：____〔签字盖章〕单位：〔盖章〕签约时间：____年____月____日施工平安责任协议书怎么写【篇五】甲方：________乙方：________为了加强工程施工平安管理，坚持平安第一、预防为主的方针，确实做到平安消费，人人有责，特签定本协议书。一、工程概况：1、工程名称：________________2、工程范围：甲方委托乙方对____________3、工程地点：________________二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的平安消费六大纪律，遵守甲方的平安管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的平安规程和操作标准。三、乙方及其各班组要建立平安施工领导小组，设立专职平安员与甲方保持联络，并定期对其职工进展平安教育，经常进展平安施工检查(特别是班前教育检查)，且和职工个人要签定平安责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承当。四、为保证施工平安管理及平安责任，乙方必须明确现场管理人员：乙方工程负责人：________联络：____________乙方现场平安负责人：________联络：____________五、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体安康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否那么，产生一切后果均乙方自负，甲方不承当任何责任。六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用;保证进入施工现场带好平安帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班;特殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。假设有违背，全部责任均由乙方承当。七、乙方非现场施工人员制止进入施工规划区域内，否那么造成的一切后果由乙方个人自负。八、乙方在施工期内各班组及个人要增强平安意识，做好自身平安保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。(注：本条适用于由乙方自身各种原因引起的平安事故)九、在施工期间，由于乙方管理不严而对第三方造成伤害的，由乙方承当全部责任。十、在施工期间，乙方人员与其他承包队发生打架行为，各承包队责任自负，并且甲方将按〈〈工地文明施工规定〉〉进展处分。十一、乙方施工人员外出发生走失或任何不平安事件，责任由乙方自负，甲方概不负责。十二、本责任书一式四份，甲乙双方各二份做为工程承包合同附件。十三、假设有新增内容条款，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。十四、本合同自双方签字之日起生效，承包施工完毕后自行失效。甲方(签字盖章)：________乙方(签字盖章)：________负责人：________负责人：________经办人：________经办人：________联络：____________联络：____________签订日期：____年____月____日签订地点：____________________施工平安责任协议书怎么写【篇六】甲方：福建亚南电机乙方：身份证号：甲方因消费经营需要，乙方需进入甲方公司内从事工程的施工作业，为了加强施工现场平安消费的管理，确保平安消费、文明施工，双方本着平等、自愿的原那么，协商签订如下平安协议：1、施工地点：。2、施工人员：共人。3、施工时间：年月日起至年月日止。4、甲方在乙方人员进入公司前已明确告知乙方，甲方公司平安消费管理的有关规定及考前须知，乙方承诺在施工期间愿意遵守和严格执行平安消费管理有关规定。5、乙方保证严格遵守国家有关平安消费、劳动保护法规及甲方各项平安管理制度，对进入施工现场所有的乙方工作人员做好平安教育、平安技术交底，同时填写书面记录。6、甲方将派专人在乙方施工过程中进展跟踪配合，甲方有权对乙方的平安消费和工程质量进展指导及监视管理，乙方要严格按照工程平安标准要求组织施工，保质保量的完成甲方交给的工程施工作业任务。7、乙方对所承接工程工程及施工现场的平安消费负有全面的责任(包括乙方、甲方及相关方人员及设备财产的平安责任)。在施工期间假设造成消费平安事故，由乙方全部承当事故责任和经济责任，甲方不承当任何责任。8、乙方作业人员进入甲方厂区后，不得在非施工地点范围外随意闲逛，随时躲避来往车辆、机械，如出现平安事故和违法行为，以及无故擅自分开施工范围而发生其它意外事件等，由乙方全部承当事故责任和经济责任，甲方不承当任何责任。9、乙方对于施工工程所聘任或雇佣的劳务人员，乙方应当按国家有关法律法规的规定为乙方人员签订劳动合同，办理人身损害意外等保险，同时乙方承当其雇员劳动保障责任及由此引起的民事和刑事责任。10、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，本协议自签订之日起生效。甲方(盖章签字)：乙方(盖章签字)：年月日钻孔桩施工合同(篇一)甲方：乙方：甲方承建的枝城高新技术示范园区一期场地平整工程，为了确保优质平安的完成施工任务，本着平等、自愿、公开和诚信的原那么，甲方决定将部分开挖石方的钻孔施工任务交由乙方作业。经甲乙双方友好协商，达成如下协议。一、工程概况1、工程名称：宜都市枝城高新技术示范园区一期场地平整工程。2、工程地点:宜都市枝城镇梁家畈村。3、工程质量标准：按业主、监理、工程部的要求执行。二、工程承包范围、内容、承包方式、合同价、付款方法1、工程承包范围：该工程部分石方的钻孔。2、工作内容：乙方负责布孔、钻孔、设备保养、运输和加注燃料、平安管理、设备迁移等工作。3、承包方式：钻孔机械、材料由甲方提供，实行包工不包料的单价承包，单价包含工作内容的所有费用。签订合同后钻孔在本工程建立期内不予调增和调减。4、合同价：(1)直径90规格钻孔，1.8元/米(每米壹元捌角整)。5、付款方法：当月的合同款在下个月支付，支付额度为80%。余下20%在工程开工验收后支付。三、工程量核算与确认：1、钻孔长度工程量由双方共同测量计算，并经签字确认。四、工期1、开工时间：20__年9月5日。2、开工时间：20__年3月31日。3、在施工过程中，如遇到以下情况那么工期顺延：(1)业主认可的工期延误;(2)甲方原因造成工期延误。4、乙方每天根据甲方施工进度安排，向甲方提供合理的工程进度和第二天的施工方案和用药方案，并按方案施工。5、乙方因人员缺乏和不能按方案施工，影响工程进度，甲方可下达书面通知，要求其2日内调整人员，保证消费需要。假设在规定时间内乙方仍不能满足消费，甲方有权采取其它工期补救措施直至更换施工队伍。责令乙方退场，并由乙方承当因此给甲方造成的全部经济损失，并不予乙方办理结算。五、甲乙双方责任1、甲方责任：(1)甲方驻现场全权代表人王同兴，全面履行本合同内各项要求。(2)在乙方进场后组织乙方人员进展入场教育，并进展监视、检查。催促乙方按规定办理有关务工手续。(3)负责施工前对乙方进展技术交底和平安交底，向乙方明确施工技术、质量、平安、节约、工期、文明施工等要求。(4)负责对乙方的工作过程和结果施行监视检查，在乙方工程质量、工期、平安、文明施工等不能满足工程施工之所需时，甲方有权要求乙方限期整改直至满足要求。(5)对于乙方不服从甲方的合理安排，对总工期、质量造成影响。甲方有权对乙方处以500元以下罚款每次。并从合同款中直接扣除。(6)负责提供机械、燃油、易损件，并对设备正常维修。2、乙方责任：(1)乙方驻施工现场全权代表人，代表乙方履行本合同约定的权利和义务。(2)乙方不得将工程转包或分包给别人，否那么，甲方有权无条件终止本合同，并由乙方承当由此造成的全部经济损失。(3)乙方工人必须身体素质和技术程度满足工程施工需要;工人年龄不得低于18周岁、超过60周岁。乙方人员须持本人身份证，并将其人员登记造册必须交甲方备案并作为本合同附件。(4)乙方在接到甲方要求其进场的书面通知后按时组织人员进场，且必须保证人员稳定，不能随意变更注册人员，保证按期、按质、按量完成甲方安排的消费任务，服从甲方的统筹安排，统一调动。(5)所有物质的管理、防盗和平安由乙方全部负责。(6)必须服从甲方的统一管理，自担风险，自负盈亏，确保本协议工程施工的质量、工期、平安等、满足协议要求。(7)乙方参加施工人员必须经过专业培训。已经获得相应资质和上岗证。(8)乙方必须严格遵守平安消费作业规程，按照甲方的要求，在确保平安的前提下工作。且乙方在钻孔过程中发生的平安责任事故、质量事故及工伤事故由乙方自行负责，甲方不承当任何责任。(9)乙方必须加强设备的保养和管理，因管理不到位、保养失误和操作错误造成机械事故，其损失全部由乙方赔偿。六、合同终止1、在施工中发生以下情况时，甲方有权终止本协议，乙方不得回绝，并立即退场。a、乙方没有履行本工程关于人员，设备保养和操作，进度的强迫性要求，又不承受甲方管理规定的。b、乙方因自身原因连续5天不能完成甲方的`方案任务或达不到业主的总体进度要求时。c、乙方拒不服从甲方管理。施工达不到规定指标的。d、乙方已不具备继续施工才能，或乙方将本合同工程转包或再分包或中途退场的。七、其它1、合同文件及附件：本合同书、本合同书的补充协议;洽商、变更等明确双方权利与义务的各种工程部下达的会议记要、协议。3、争议解决：首先友好协商，协商不成向宜昌市仲裁部门申请仲裁。4、本合同一式二份，甲乙双各执一份，双方签字后生效。5、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日钻孔桩施工合同(篇二)承租方(甲方)：______________出租方(乙方)：______________根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，按照广珠铁路标工程详细情况，经双方协商一致，签订本机械租赁合同，双方共同遵照执行。(1)、合同主要内容1.1甲方租用乙方钻孔桩机械设备用于工程施工，施工内容包括钻孔桩工程施工。1.2租用的机械设备名称、规格、数量见附表一《机械租赁设备一览表》要求乙方的设备状况良好。1.3机械租赁时间：________年______月________日至______年______月________日。(2)、机械租赁费单价2.1机械租赁费单价按附表二《机械设备租赁费用单价汇总表》约定的单价计算。其中台班单价已综合包括了机械设备台班作业所需的全部费用，单价不作任何调整。2.2租赁机械台班费的计价均按八小时为一台班计算，缺乏八小时按比例折合相应台班数。2.3机械进出场费均由乙方承当2.4机械施工所用油脂、燃料及机械自身维修费用由乙方负责，假如需甲方供给时，所用甲方供给材料以甲方采购价格供给乙方。(3)、甲方责任3.1负责对本工程施工作业的质量、平安、技术、作业进度进展全方位管理、控制。3.2甲方应装备责任心强，熟悉技术和管理的机械领工员指挥调配乙方的机械设备。3.3甲方在乙方进场前必须对乙方按规定进展技术交底，确定该工程的平安、质量措施和工程技术标准。3.4依作业进度及时组织测量、检验和交桩，并提供相应的作业指导书、技术交底等技术资料。3.5负责作好施工组织和协调工作，确保施工顺利进展，减少误工、待窝工，降低机械使用本钱。3.7对本工程的施工作业质量、平安、技术、作业进度进展全方面的管理控制。3.8应严格按照平安操作规程指挥调配作业机械，杜绝违章作业。3.9按本合同约定及时办理机械租费结算手续。(4)、乙方责任4.1乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术交底、作业指导书、施工范围及验收标准进展施工。4.2乙方应按甲方要求的时间及时组织机械设备进场作业，并保证所出租的设备状态良好，满足施工作业要求。乙方应自觉承受甲方对施工作业质量、平安、进度的监视和管理，确保作业质量和进度。4.3乙方必须选派具备相应资质的机械操作人员操作、维修人员，机械操作、维修人员必须年满18岁，身体安康，胜任施工机械岗位工作，否那么甲方有权要求乙方调换人员。4.4乙方应按国家和____的有关规定，及时办理机械操作人员、维修人员和机械设备的相关手续，确保设备手续齐全，人员持证上岗。4.5乙方必须保持施工作业人员及施工机械设备的相对稳定，保证机械设备的完好率，机械及操作人员调动更换时，必须经甲方同意。4.6乙方机械设备的进出场、燃油、水、电、配件、光滑油脂及维修费用均由乙方负责，维修期间乙方应保证施工任务的正常进展。所出租设备的保管工作由乙方全权负责，如发生设备或附件丧失由乙方自负。4.7按规定提报机械租赁费结算资料，办理结算和拨付。4.8负责为机械操作人员、维修人员交纳国家及地方政府规定应缴纳的各种税费，并及时支付劳务人员费用。4.9因乙方责任造成建立单位或地方政府对甲方的罚款或其他处分，甲方将对乙方处以两倍以上的罚款或其他处分，甲方完成的乙方作业范围内的工程，费用在乙方机械租赁费中扣除。(5)、平安施工5.1在施工中，乙方应遵守国家、行业平安消费法规。5.2乙方必须对参加施工作业人员进展专业平安教育，作业中发生人员责任伤亡事故，按国家有关规定认真组织调查、处理并承当经济损失。(6)、机械租赁费的结算6.1机械租赁费按照季、年度及末次分阶段计价，每季末前、年末按附表二《机械设备租赁费用单价汇总表》约定的台班单价和附表三《租赁机械设备完成台班数量签认表》经双方现场签认完成的机械台帐数量进展结算。6.2《机械设备租赁费用单价汇总表》和《租赁机械设备完成台班数量签认表》必须经甲乙双方确认，并加盖甲乙双方公章前方可作为机械租赁费结算根据。6.3机械租赁费按季、年度及末次结算和拨付，乙方在机械租赁费待甲方有关部门确认、审核和领导签批盖章后，作为甲方拨款的根据。(7)、环境和文物保护7.1乙方应在施工作业中采取有效的防范措施，保护施工作业现场环境，防止和减少由于施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦发生，其后果由乙方负责，并承当相应费用。7.2在施工作业中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，乙方应采取有效防护措施，并立即通知甲方。甲方在收到通知后应及时与建立单位及有关管理部门协商处理。8违约责任8.1甲方按合同要求应及时拨付机械租赁费。因甲方无故拖延拨付机械租赁费造成的工期、费用损失，由甲方承当。8.2乙方不能按合同规定的工期、质量、平安要求组织施工，并给甲方造成不良影响，甲方有权调整乙方的施工作业任务。乙方不履行合同时，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方承当。8.3因一方原因使合同无法履行，另一方有权书面通知对方解除合同。合同解除后，双方应对已完工程进展盘点，并据此进展末次结算。9争议解决9.1合同在履行过程中发生争议时双方应本着公平、合理的原那么，及时协商处理。协商不成时，由双方约定的仲裁机构裁定或通过诉讼解决。10合同生效与终止10.1本合同自甲、乙双方签章之日起生效，工完帐清后自动失效。甲方：________________乙方：________________签订日期:________账号：________________钻孔桩施工合同(篇三)钻孔施工合同范文1甲方：乙方：甲方将钻孔工程施工委托乙方进展，双方根据《中华人民共和国民法典》和《建立安装工程承包合同条列》等有关规定，签订本合同，双方共同遵守。一、工程名称：河北XX公司场地钻孔工程。二、工程地点：河北XX公司院内。三、工程范围：钻孔(钻孔直径80)。四、承包方式：甲方仅提供施工用水、电。五、工程价款：钻孔：包干价32元。工程总价：以工程量实际发生量为结算根据，含税，现金结算。七、付款方式：本合同签订后，预付款无，工程完工验收合格后开具全额当地发票，付清全部工程款。八、双方责任：1、甲方提供施工用水、电;2、甲方按照国家施工标准、施工标准验收;3、乙方进场前必须与甲方安环处签订平安施工协议，动力处签订平安用电协议。4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单，双方现场验收合格前方可使用，否那么由此造成的一切损失由乙方承当;5、乙方必须按照国家施工标准施工;6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承当;7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故，造成的一切经济损失均由乙方承当;8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方的管理;9、乙方施工场地必须清洁，物品摆放有序，废料定点堆放。九、施工工期：按甲方要求，由甲方原因工期顺延。十、本合同一式六份，经双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日钻孔施工合同范文2甲方：乙方：甲方承建的枝城高新技术示范园区一期场地平整工程，为了确保优质平安的完成施工任务，本着平等、自愿、公开和诚信的原那么，甲方决定将部分开挖石方的钻孔施工任务交由乙方作业。经甲乙双方友好协商，达成如下协议。一、工程概况1、工程名称：____市枝城高新技术示范园区一期场地平整工程。2、工程地点:____市枝____镇梁家畈村。3、工程质量标准：按业主、监理、工程部的要求执行。二、工程承包范围、内容、承包方式、合同价、付款方法1、工程承包范围：该工程部分石方的钻孔。2、工作内容：乙方负责布孔、钻孔、设备保养、运输和加注燃料、平安管理、设备迁移等工作。3、承包方式：钻孔机械、材料由甲方提供，实行包工不包料的单价承包，单价包含工作内容的所有费用。签订合同后钻孔在本工程建立期内不予调增和调减。4、合同价：(1)直径90规格钻孔，1.8元米(每米壹元捌角整)。5、付款方法：当月的合同款在下个月支付，支付额度为80%。余下20%在工程开工验收后支付。三、工程量核算与确认：1、钻孔长度工程量由双方共同测量计算，并经签字确认。四、工期1、开工时间：________年____月____日。2、开工时间：________年____月____日。3、在施工过程中，如遇到以下情况那么工期顺延：(1)业主认可的工期延误;(2)甲方原因造成工期延误。4、乙方每天根据甲方施工进度安排，向甲方提供合理的工程进度和第二天的施工方案和用药方案，并按方案施工。5、乙方因人员缺乏和不能按方案施工，影响工程进度，甲方可下达书面通知，要求其____日内调整人员，保证消费需要。假设在规定时间内乙方仍不能满足消费，甲方有权采取其它工期补救措施直至更换施工队伍。责令乙方退场，并由乙方承当因此给甲方造成的全部经济损失，并不予乙方办理结算。五、甲乙双方责任1、甲方责任：(1)甲方驻现场全权代表人王XX，全面履行本合同内各项要求。(2)在乙方进场后组织乙方人员进展入场教育，并进展监视、检查。催促乙方按规定办理有关务工手续。(3)负责施工前对乙方进展技术交底和平安交底，向乙方明确施工技术、质量、平安、节约、工期、文明施工等要求。(4)负责对乙方的工作过程和结果施行监视检查，在乙方工程质量、工期、平安、文明施工等不能满足工程施工之所需时，甲方有权要求乙方限期整改直至满足要求。(5)对于乙方不服从甲方的合理安排，对总工期、质量造成影响。甲方有权对乙方处以500元以下罚款每次。并从合同款中直接扣除。(6)负责提供机械、燃油、易损件，并对设备正常维修。2、乙方责任：(1)乙方驻施工现场全权代表人，代表乙方履行本合同约定的权利和义务。(2)乙方不得将工程转包或分包给别人，否那么，甲方有权无条件终止本合同，并由乙方承当由此造成的全部经济损失。(3)乙方工人必须身体素质和技术程度满足工程施工需要;工人年龄不得低于18周岁、超过60周岁。乙方人员须持本人身份证，并将其人员登记造册必须交甲方备案并作为本合同附件。(4)乙方在接到甲方要求其进场的书面通知后按时组织人员进场，且必须保证人员稳定，不能随意变更注册人员，保证按期、按质、按量完成甲方安排的消费任务，服从甲方的统筹安排，统一调动。(5)所有物质的管理、防盗和平安由乙方全部负责。(6)必须服从甲方的统一管理，自担风险，自负盈亏，确保本协议工程施工的质量、工期、平安等、满足协议要求。(7)乙方参加施工人员必须经过专业培训。已经获得相应资质和上岗证。(8)乙方必须严格遵守平安消费作业规程，按照甲方的要求，在确保平安的前提下工作。且乙方在钻孔过程中发生的平安责任事故、质量事故及工伤事故由乙方自行负责，甲方不承当任何责任。(9)乙方必须加强设备的保养和管理，因管理不到位、保养失误和操作错误造成机械事故，其损失全部由乙方赔偿。六、合同终止1、在施工中发生以下情况时，甲方有权终止本协议，乙方不得回绝，并立即退场。a、乙方没有履行本工程关于人员，设备保养和操作，进度的强迫性要求，又不承受甲方管理规定的。b、乙方因自身原因连续5天不能完成甲方的方案任务或达不到业主的总体进度要求时。c、乙方拒不服从甲方管理。施工达不到规定指标的。d、乙方已不具备继续施工才能，或乙方将本合同工程转包或再分包或中途退场的。七、其它1、合同文件及附件：本合同书、本合同书的补充协议;洽商、变更等明确双方权利与义务的各种工程部下达的会议记要、协议。3、争议解决：首先友好协商，协商不成向____市仲裁部门申请仲裁。4、本合同一式二份，甲乙双各执一份，双方签字后生效。5、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日钻孔施工合同范文3甲方：(身份证号：)乙方：乙方将钻孔工程施工委托甲方进展。双方根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，本着平等、自愿、公开、诚信的原那么，签订如下协议：一、工程地址、内容、承包方式、合同价、付款方式1、工程承包范围：露天开采的钻孔。2、工程承包内容：甲方负责布孔、钻孔等工作。3、承包方式：乙方负责勘察指定作业场地，孔X设计，提供水、电等必要施行，其它如钻孔的机械设备，技术人员，燃油费等均由甲方负责。4、合同价：直径∮90规格钻孔，包干价18元米，以工程量实际发生量为结算根据含税结算。(每米壹拾捌元整)5、付款方式：工程款预计为元。每次钻孔后由乙方派人进展验收，合格后双方签字予以确认，月底累计按合同价计算进展结算。二、合同期限1、合同期限从________年____月____日起至________年____月____日止。2、在施工过程中如遇到以下情况工期延误那么甲方不负担任何责任。(1)业主认可的工期延误;(2)乙方原因造成的工期延误。3、甲方每天根据乙方施工进度安排，向乙方提出合理的施工进度和第二天的施工方案，并按方案进展施工。三、甲乙双方责任(一)甲方的主要职责1、甲方不得将工程转包或承包给别人，否那么乙方有权无条件终止本合同，并由甲方承当由此造成的全部经济损失。2、甲方在接到乙方要求其进场的书面通知后，按时组织人员进场，且必须保持人员情绪稳定，保证按期、按质、按量完成乙方安排的消费任务，服从乙方的统筹安排，统一调动。3、必须服从乙方的统一管理，自担风险、自负盈亏，确保本协议工程施工的质量、工期和平安等要求。且甲方在钻孔过程发生的平安责任事故、质量事故及工伤事故由甲方自行负责，乙方不负担任何责任。(二)乙方的主要职责1、乙方在甲方进场后组织甲方人员进展入场教育，并进展监视检查。2、乙方负责甲方在入场后进展技术交底和平安交底，向甲方明确施工技术、质量、平安、节约、工期、文理施工等要求。3、负责对甲方的工作过程和结果施行监视检查，在甲方工程质量、工期、文明施工不能满足工程施工所需时，乙方有权命令甲方限期整改直到满足要求为止。四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方答案后生效。五、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有相等的法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日返钻孔桩施工合同(篇四)一、建立单位：二、工程名称：三、工程地址：四、工程内容：高压旋喷桩，乙方按设计图纸进展施工，甲方必须按设计图纸工程量结算给乙方。五、承包方式：由乙方包工、包质量、包平安施工、包工期的方式进展承包，如现场施工中因地质实际情况卵石密度高需要加外引孔设备，甲方自行承当其费用。结算单价为每米元，空桩米。六、工程部造价(概算)七、本工程所发生的税金，管理费由甲方承当，人工费、水电费、设备进退场费、转场费由乙方承当，工程所需用水甲方协调解决。八、工期暂定为天，自________年____月____日开工至________年____月____日开工止。实际开工期以双方现场管理代表签字为准。如遇以下情况按实际响应顺延：1、因修改设计面影响进度或增大原来工作量的;2、因甲方不按合同规定支付工程款或由于甲方供给材料缺乏的;3、因甲方未能按时、按质交付施工场地的;4、因遇人力不能抗拒的大自然灾害的。九、付款方式：1、甲乙双方签订正式合同协议后，乙方机械设备到施工现场之后，甲方借支伍万元生活费，机械费给乙方，乙方应提供借据，此借支费用在工程款中扣除。2、桩机每完成叁拾天的工程量时，甲方付款此叁拾天的工程量款的80%付给乙方(确认工程量7天内支付)3、桩完成百分之百时，甲方按工程量价款的90%付给乙方，同时与乙方办好结算书手续。4、高压旋喷桩完成之日起贰个月内甲方一次性付清全部余款给乙方。十、双方责任：甲方责任：1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建立、政府有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前五天完成三通一平，同时向乙方提供施工图纸壹份，地质勘探报告壹份(其中包括开工用图壹套)。排除地下障碍物(包括不可迁移的地下管线的平安防护工作，乙方不承当由此产惹事故的责任)。2、开工前五天完成由甲、乙方和设计方参加的施工图会审。3、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的叁天内会同设计方进展处理并监证。如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失。因此而发生的增加费用(包括停工、返工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失)由甲方承当。4、委派1名为现场代表，传达甲方、监理领导重要指示及要求，供给水泥材料，与甲方(总公司)沟通协调工作。组织对工程开工验收。5、提供满足根底施工需要的场地给乙方施工，以免造成陷机、桩移位等影响成桩质量现象。6、提供临时宿舍给乙方施工人员工提供可供乙方搭建临时宿舍的场地。乙方责任：7、收到设计图后，在开工前叁天内完成施工图会审，提供设备进场方案送甲方。8、按施工平安标准做好施工质量、平安管理，指定平安、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。乙方应亲密注意地下管线和四周房屋平安，如发生险情应立即停顿施工，并通知甲方做好排险措施。9、委派2名现场技术管理代表，负责施工期间的施工质量、进度、平安等问题。10、做好施工原始记录。每施工25天向甲方报送工程量报表。11、施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即书面通知甲方。十一、违约责任1、甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形期损失由甲方承当，工期顺延。(1)不按期交出满足施工条件地场地。(2)因图纸变更未及时送达乙方;(3)未按方案提供材料、或向乙方交验收时发现质量问题需要更换而影响施工进度;(4)不按期支付工程款;(5)因工程设施变更，使已完成的工程拆改;(6)逾期组织验收;(7)其他甲方原因造成的。2、乙方因质量、平安原因造成的损失由乙方承当相应的经济责任。十二、1、乙方应加强防火、防盗、施工平安防护措施和加强施工队伍的管理，遵守并执行治安、平安、文明施工等规定。否那么，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处分或追究赔偿的经济责任均由乙方负责。2、试桩需要有甲方人员和监理到场。3、每天的施工记录监理和甲方签字。4、乙方在施工过程中，假如出现桩长达不到设计桩长，或者桩由于直接持力于地下障碍而造成飘桩的情况时，应及时汇报甲方、建立单位及现场监理，并会同建立单位、甲方、设计、监理等有关部门进展解决，由此产生的工程费用由甲方承当。本合同未尽事宜，由双方另行友好协商。十三、争议解决方式发生纠纷协商不成时，向工程所在地人民法院起诉。第十四条本合同经双方签字盖章后生效，至工程开工验收，并结清款项后失效。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方扫贰份。甲乙双方须对本合同内容保密，不对外泄露。甲方：乙方：单位名称：签约人：签约人：地址：地址：身份证：身份证：________年____月____日________年____月____日高压旋喷桩施工合同范文二甲方：(以下称为甲方)乙方：(以下称为乙方)《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，明确双方各自责任确保工程质量，如期完成工程任务、创立文明工地、平安消费的目的，双方就高压旋喷桩劳务分包事项协商达成一致，订立本协议。1、分项工作对象及内容工程名称：工程地点：工程范围：分包形式：提供分包内容：(1)、施工内容：按设计要求开挖工作面、放线、引孔、钻孔、机械及人工;提供完成设计图纸要求的所有材料;(2)、除二级配电箱外所有施工现场用电设施;除自来水主管外的所有用水设施;(3)、材料送检试验资料;砼试块制作、施工记录、隐蔽资料，按施工合格要求的工程资料一式二份;(4)、开具分包价款增值税发票(可正式普通材料发票代，其中人工占18%)。2、分包工作期限开场完毕工作日期：总日历工作天数为：天。2.1乙方应配合技术素质较高的员工，坚决按甲方所需要工期去完成，劳动力安排由乙方自配。2.2乙方必须服从甲方所需工期，同时坚决听从甲方顺序的排列及关建议，按时完成。3、质量标准工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收标准》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须到达质量合格等级。乙方在施工中必须严格按照图纸设计要求及国家现行标准操作。涉及到工期拖延甲方有权对乙方处于罚款处理，质量处分按制订标准执行，乙方假设由于自身原因产生停工或推翻合同，余下工程价款不予结算。4、计价方式旋喷桩实钻每米单价。旋喷桩空钻每米单价。5、付款方式：双方约定支付方法为旋喷桩完成时即付到总价的70%，底板完成时即付余款30%。6、甲方义务6.1向乙方提供以下消费、生活临时设施：施工用电接至二级配电箱;施工用水根据施工要求环行多接口;临时宿舍，其交验要求与保护责任为：交验资料双方签字认可;要求乙方日常负责保护，甲方经常性复查，乙方损坏赔偿甲方;6.2统筹安排、协调解决乙方独立使用的消费、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;6.3按本协议约定，向乙方支付劳动报酬;6.4负责与发包人、监理、设计及有关部门联络，协调现场工作关系。7、乙方义务7.1对本协议分项包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的纯熟工人投入工作，在确定劳动关系的工人必须认真审查，保证施工人员的文化素质和技术程度，工人年龄不得低于18周岁不得高于50周岁，劳务分包职工必须持本人身份证(女职工必须持方案生育证)，将其人员登记花名册(并注上身份证号码)上报于工程承包平安管理人员审查备案;未经甲方受权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联络;自觉遵守法律法规及有关规章制度;7.2严格按照设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准;科学安排作业方案，投入足够的人力、物力、保证工期;加强平安教育，认真执行平安技术标准，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安;加强现场管理，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故;7.3自觉承受甲方及有关部门的管理、监视和检查;承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;7.4按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责____区的治安保卫工作;7.5乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。7.6乙方将所需要的材料按方案提早进场;负责堆放整齐，材料堆放必须符合标化规定;特别是材料堆放和清理，否那么按管理细那么规定的情节轻重处于经济处分。7.7乙方必须服从甲方平安管理及教育，并在责任书上签字。乙方在施工中成心祸及别人的事故由乙方负责自行处理，甲方不承当任何责任及经济赔偿和补贴。7.8乙方职工必须严格遵守工地的一切规章制度，带好一班人，擅长各方面管理和教育，假设有违约按照章处理，甲方有权对乙方处于奖励及罚款。8、平安施工与检查8.1乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安标准进展施工，并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承当。8.2甲方应对其在施工场地的工作人员进展平安教育，并对他们的平安负责。甲方不得要求乙方违背平安管理的规定进展施工。因甲方原因导致的平安事故，由甲方承当相应责任及发生的费用。9、违约责任9.1甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延误的乙方工作时间。甲方因自身原因延期交工时，每延误____日，应向乙方支付元违约金;9.2当发生以下情况之一时，乙方应承当违约责任：(1)乙方因自身原因延期交工时，每延误____日，应向甲方支付元违约金;(2)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付元违约金;10、合同终止双方履行完合同全部义务，报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付作业的成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。12、本协议一式二份，甲乙双方各执一份;13、协议生效甲方：乙方：委托代表人：委托代表人：订立时间：________年____月____日高压旋喷桩施工合同范文三劳务发包人(全称)：(以下简称甲方)劳务承包人(全称)：(以下简称乙方)双方同意根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包条例》及有关规定，为明确双方在施工过程的权利、义务及经济责任，经双方协商同意签订如下协议。一、工程概况：1.1、工程名称：1.2、工程地点：二、承包方式、内容、合同形式、单价、结算根据：2.1、承包方式：本工程高压旋喷桩甲方采取劳务分包的形式由乙方承包，即包工不包料、包平安、包质量、包文明施工，要求乙方承包队伍，主要工种必需要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。2.2、承包内容如下：机械进出场安装、机械维修、挖砌浆池、拌制水泥浆、桩机就位、调整垂直度、钻孔、桩垂直度、及标高的控制、施工完毕后的场地清理等所有相关内容，还包括由于工程原因引起的桩不能连续施工和按甲方指令移位或停机等待状态等因素、因桩体施工质量不合格而采取的应急措施费。2.3、合同形式：本合同采用固定单价合同形式，以下均按此形式理解;2.4、经双方友好协商确定本工程的工程量及相应价款如下：单价元3，暂定工程量3。(按实结算)2.5、工程量结算根据：高压旋喷桩的工程量按以下计算规那么计算:高压旋喷桩工程量按桩设计长度(以设计的桩顶标高至桩底标高，计算长度时不增加预留长度)乘以设计截面面积，以立方米计算。2.6、本工程暂定总价万元(大写人民币:元整),待工程完毕后按实结算。三、双方一般权利和义务：3.1、发包人职责3.1.1、提供合格的施工机械，施工前进展施工技术、质量、平安、文明施工的交底，施工过程中进展实时指导。3.1.2、负责与上级部门的联络，为乙方顺利施工创造外部条件3.1.3、负责安排好乙方施工人员的住宿、卫厕等生活设施，吃饭由乙方自行解决。3.1.4、提供必须的水、电用量(费用甲方负责)，保证道路的畅通和必要的施工场地。3.1.5、负责对乙方施工过程中的尺寸、标高放线工作并及时提供施工图纸和机械的零配件。3.2、承包人职责3.2.1、乙方必须承当合同内容的全部工作，确保工程按时、保质完成。3.2.2、乙方委派为驻现场代表，全权负责根据工地文明施工要求管理好自有班组，组织现场施工。3.2.3、在施工过程中，按甲方的要求做好施工记录，并交甲方统一汇总装订成册。3.2.4、按照甲方要求组织人力及时进场，保证工程及时完成。3.2.5、乙方必须按甲方的要求进展平安消费、乙方不得擅自违背平安操作规程，对于违背平安操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承当相应责任。3.2.6、饮食由乙方解决，劳保用品由乙方解决。3.2.7、乙方有权回绝甲方不符合平安消费要求的指令，并提出自己的建议;不得在工地及之外进展违法犯罪活动，如赌博、等;不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工。四、协议工期(详细日期以开工、开工报告为准)：开工日期：开工日期：协议工期总日历天数：乙方应根据实际周边情况和甲方要求合理调配人员，确保工程平安按时完成。因为劳动力缺乏或其他原因造成工程进度超时延期，除非承包人自身原因造成的工期延误因素按双方确认的日历天顺延外，那么由乙方全额赔偿总包所罚款项。五、工程质量：5.1、工程质量必须符合甲方和图纸的要求，质量等级为合格。5.2假设工程质量评定为不合格，由乙方负责返工修理直至合格，其返工的经济损失由乙方承当。六、付款方式：七、质量保证金证为保协议的严肃性，本工程保证金为总劳务款的%，待开挖完毕经历收符合质量要求，当天退还押金，假设不符合本规定，按5.2条款处理。八、争议的解决方法：双方协商解决;双方协商不成按以下方式解决：8.1、向上海仲裁委员会申请仲裁。8.2、向人民法院提起诉讼。九、附那么：9.1、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。9.2、本协议双方签字盖章后生效，工程尾款结清后终止。十、合同附件10.1、平安、文明施工协议甲方(盖章)：乙方(盖章)：法人代表：法人代表：________年____月____日：返钻孔桩施工合同(篇五)合同编号：_________________发包方：(甲方)_____________________________承包方：(乙方)_____________________________根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合工程的详细情况，签订本合同。第一条工程工程〔一〕工程名称：______________________________________________〔二〕工程地点：______________________________________________〔三〕工程内容：______________________________________________〔四〕承包范围：______________________________________________〔五〕承包方式：______________________________________________〔六〕承包单价：______________________________________________第二条工程合同造价(含应纳税费)：______________________________第三条工程工期施工工期为_______天，自____年____月____日至_____年_____月_____日。实际工期以甲方通知乙方进场的次日起计。第四条工程质量标准和保修期。〔一〕工程质量标准：国家现行施工及验收标准，并符合设计要求。〔二〕工程保修：保修期自验收合格之日起为期_________年/月，保修期内假设发生___________问题，乙方须在甲方要求时间内免费维修完毕；保修期内假设发生__________________问题或保修期过后发生的一切工程问题，乙方须负责维修。第五条材料设备供给〔一〕工程所需所有材料及施工设备由乙方采购供给至施工场地〔仓库〕。〔二〕材料、设备应附有出厂合格证明。如甲方对材料质量有异议，应进展检验。如检验合格，检验费用由甲方负责，检验不合格，由乙方负责所造成的损失。〔三〕工程材料和设备差价的处理方法：不再另行调整。〔四〕施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料不适用的，甲方需按材料实际采购价格，回收全部不适用的材料，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料由乙方自行处理。第六条工程款结算和支付〔一〕工程款的结算：______________________________________________________〔二〕工程价款支付方式：每月按桩根底工程完成量的_______%支付工程进度款，余_______%待验桩合格后个月内办妥结算并一次付清余款。第七条双方责任〔一〕甲方责任：1．办理施工报建、催促总包单位办理施工答应证、临时场地、占用道路报批等报批手续。提供本工程建立、政府等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前________天内完成“三通一平”，接通水、电，同时向乙方提供施工图纸________份，地质勘探报告_______份〔其中包括开工用图_________套〕。2．开工前_________天完成由甲、乙双方及设计单位参加的施工图会审。对乙方在施工时发现设计错误而提出的意见，甲方应在收到书面通知的________天内会同设计方进展处理并签证。3．委派专人为现场管理代表，监视检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更、工程期间的质量验收及其他事宜。4．组织工程开工验收，办理开工结算。5．向乙方提供工程技术资料，施工现场及周围地下管线和邻近建筑物的资料。6．按本合同第六条中所规定的期限和方法向乙方支付工程款。〔二〕乙方责任：1．收图后，在开工前_______天内完成施工图会审，在________天内编制工程预算送甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场方案送甲方审查，在开工前完成施工图会审、编制施工组织设计和组织材料进场。2．按施工标准做好施工质量、平安管理，指定平安防火责任人；凡施工期间发生的施工质量、平安事故，均由乙方负责，并报告甲方及有关部门。3．做好施工原始记录，按甲方要求报施工方案和完工报表。4．须委派持有与工程工程相适应的资格证书的工程经理__________为现场代表，负责施工期间的施工质量、进度、平安问题。5．施工中因乙方责任造成的停工、返工及材料、器材损失等均由乙方承当。6．施工中如发现设计与现场施工实际情况不符时，应立即通知甲方和设计单位到现场进展处理。7．工程开工______________天内完成场地清理，保质保量、按时交付甲方。8．乙方负责对邻近建筑物、地下给排水管、消防管及电线电缆的监测和采取减压措施，属甲方责任其措施费用由甲方负责。如因施工措施不当引起