有关商品房买卖合同解除协议

第页共页有关商品房买卖合同解除协议有关商品房买卖合同解除协议。在我们的日常生活中经常会遇到买卖的情况，但是有很少的时候会签订买卖合同。签订合同可以防范可能存在的风险，签订买卖合同是双方不断协商会谈、利益博弈的过程。那么我们常见的买卖合同是怎样的呢？或许你正在查找类似"有关商品房买卖合同解除协议"这样的内容，请马上本页，以方便再次阅读！有关商品房买卖合同解除协议商品房买卖合同解除协议甲方：乙方：甲、乙双方于年月日签订了编号为no：的《北京市外销商品房预售契约》/《北京市商品房买卖合同》(下称“该契约”)。现双方经友好协商，达成如下一致意见：1.甲方同意按本协议约定的时间及条件与乙方处理相关事宜，依该契约的约定，甲方应向乙方返还双倍定金、已付房价款及相应利息共计人民币元，除尚未归还之银行贷款外，甲方需向乙方实际支付人民币元。银行贷款局部款项共计元由甲方年月日直接返还予贷款银行，并向乙方提供银行的收据，做为乙方与银行解除借款合同的根据。2.双方同意甲方按照以下期限，分期将除银行贷款局部外的购房款直接支付给乙方：(1)年月日之前，甲方向乙方支付%计元直接返还款项。(2)年月日之前，甲方向乙方支付%计元直接返还款项。(3)年月日之前，甲方向乙方支付%计元直接返还款项。(4)年月日之前，甲方向乙方支付%计元直接返还款项。(5)年月日之前，甲方向乙方支付%计元直接返还款项。(6)年月日之前，甲方向乙方支付款项计元，以及交付返还全部银行贷款后银行所提供的收据。3.乙方如系以银行抵押贷款方式支付局部房价款的，自本协议签署之日起至该契约正式注销之日，每月应向贷款银行支付的抵押贷款月均还款(下称“月均还款”)，由甲方支付，乙方给予必要的配合，且乙方无须再向甲方归还。4.甲方按本协议第2条第(6)款约定执行完毕后，双方另行签订解约协议解除该契约。自该契约解除后，乙方不再对该契约项下的房屋及其相关建筑享有任何权利，甲方有权另行处置该契约项下房产。在该契约解除之前，假如乙方不再要求退房、解约的，可与甲方另行协商。5.甲方向乙方支付全款计元之后，并且双方签订解除该契约的文件生效后，乙方应受权甲方至北京市国土资与房屋管理局(下称“房地局”)办理该契约注销登记手续之全部所需文件(包括签署递交房地局的解约协议、返还甲方开具的付款票据和合同等)。6.甲乙双方同意该契约之注销登记手续于甲方向乙方支付完毕全部直接返还款项后15日内办理。7.本协议自双方签字之后甲方向乙方所支付首批还款计元到达乙方账户开场生效，壹式陆份，甲乙双方各持叁份。甲方：乙方：代表：代表：年月日买卖合同:商品房买卖合同解除协议甲方：乙方：甲、乙双方于年月日签订了编号为NO：的《北京市外销商品房预售契约》/《北京市商品房买卖合同》(下称“该契约”)。现双方经友好协商，达成如下一致意见：1.甲方同意按本协议约定的时间及条件与乙方处理相关事宜，依该契约的约定，甲方应向乙方返还双倍定金、已付房价款及相应利息共计人民币元，除尚未归还之银行贷款外，甲方需向乙方实际支付人民币元。银行贷款局部款项共计元由甲方年月日直接返还予贷款银行，并向乙方提供银行的收据，做为乙方与银行解除借款合同的根据。2.双方同意甲方按照以下期限，分期将除银行贷款局部外的购房款直接支付给乙方：(1)年月日之前，甲方向乙方支付%计元直接返还款项。(2)年月日之前，甲方向乙方支付%计元直接返还款项。(3)年月日之前，甲方向乙方支付%计元直接返还款项。(4)年月日之前，甲方向乙方支付%计元直接返还款项。(5)年月日之前，甲方向乙方支付%计元直接返还款项。(6)年月日之前，甲方向乙方支付款项计元，以及交付返还全部银行贷款后银行所提供的收据。3.乙方如系以银行抵押贷款方式支付局部房价款的，自本协议签署之日起至该契约正式注销之日，每月应向贷款银行支付的抵押贷款月均还款(下称“月均还款”)，由甲方支付，乙方给予必要的配合，且乙方无须再向甲方归还。4.甲方按本协议第2条第(6)款约定执行完毕后，双方另行签订解约协议解除该契约。自该契约解除后，乙方不再对该契约项下的房屋及其相关建筑享有任何权利，甲方有权另行处置该契约项下房产。在该契约解除之前，假如乙方不再要求退房、解约的，可与甲方另行协商。5.甲方向乙方支付全款计元之后，并且双方签订解除该契约的文件生效后，乙方应受权甲方至北京市国土资与房屋管理局(下称“房地局”)办理该契约注销登记手续之全部所需文件(包括签署递交房地局的解约协议、返还甲方开具的付款票据和合同等)。6.甲乙双方同意该契约之注销登记手续于甲方向乙方支付完毕全部直接返还款项后15日内办理。7.本协议自双方签字之后甲方向乙方所支付首批还款计元到达乙方账户开场生效，壹式陆份，甲乙双方各持叁份。甲方：乙方：代表：代表：年月日2023解除商品房买卖合同协议卖方〔下称甲方〕：地址：法定代表人：买方〔下称乙方〕：身份证：委托代理人：委托代理人身份证：乙方向甲方购置坐落于〔以下简称为该商铺〕商品房壹套，双方已签订《广东省商品房买卖合同〔预售〕》〔以下简称买卖合同〕，合同编号：号，现经甲、乙双方协商，达成协议如下：一、甲、乙双方自愿解除上述商品房的买卖合同。二、自双方签订本协议之日起，买卖合同即终止，双方之间就买卖合同的争议全部解决。甲方收回出售给乙方的上述商品房，该商品房的产权即与乙方无关。三、双方对退还已付房款方法已达成一致意见，详细如下：1、此房价成交总价为：〔人民币〕元。2、乙方已缴付楼款/首期款：〔人民币〕元〔含定金〕。3、双方退款事宜另行约定。四、乙方应于本协议生效后的三个工作日内提交办理解除按揭贷款协议、解除买卖合同、注销抵押登记事宜所需要的全部资料，并配合甲方办妥上述事宜，假设乙方不能按时提交相关资料或提交资料欠缺、不合格或回绝配合办理的，甲方有权暂缓推还乙方所有款项。五、办理解除合同产生的手续费由乙方承当。六、双方同意，自本协议生效后，双方之间就买卖合同的争议全部解决。除本协议明确约定外，任何一方均不对另一方主张买卖合同项下的权利或与买卖合同相关的权利。七、本协议自双方签字之日起生效、本协议为一式伍份，甲方执贰份，乙方执壹份，贰份留存政府相关部门，均具同等法律效力。甲方：乙方：法定代表人：委托代理人：年月日年月日解除《商品房买卖合同》协议书解除《商品房买卖合同》协议书出卖人(下称甲方)：法定代表人：：联络：买受人(下称乙方)：身份证号码：：联络：甲乙双方于年月日签订《商品房买卖合同》(合同登记号：，下称“购房合同”)及相关文件，乙方购置甲方号商品房(以下简称为该商铺)，现经双方本着自愿、平等、互利的原那么协商一致，就解除该购房合同事宜达成协议如下：一、甲、乙双方自愿解除上述购房合同。自本协议生效之日起，双方之间就该购房合同的争议全部解决。二、乙方应于本协议生效后3个工作日内持上述购房合同及其补充协议、收款收据原件等相关资料，向甲方办理退房手续。三、甲方应于乙方办理完毕退房手续后10日内退还乙方全部购房款人民币拾万仟佰拾元整(小写元)并无须支付利息。四、甲乙双方自愿协商解除购房合同，双方就上述购房合同的签订以及已履行和未履行的权利义务，均无任何异议，互不追究违约责任或要求赔偿损失。五、乙方应配合甲方办理购房合同注销登记手续，假设乙方不能按时提交相关资料或提交资料不合格或回绝配合办理的，甲方有权暂缓退还乙方所有款项。六、本协议自双方签署之日起生效。本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执壹份，政府相关部门留存壹份，均具同等法律效力。甲方：乙方：法定代表人：年月日年月日有关商品房买卖合同有关商品房买卖合同〔合同编号：〕合同双方当事人：出卖人：_________________________________________________________注册地址：_______________________________________________________营业执照注册号：_________________________________________________企业资质证书号：_________________________________________________法定代表人：____________________联络：_______________________邮政编码：_______________________________________________________委托代理人：____________________地址：__________________________邮政编码：____________________联络：________________________委托代理机构：__________________________________________________注册地址：______________________________________________________营业执照注册号：________________________________________________法定代表人：____________________联络：______________________邮政编码：______________________________________________________买受人：________________________________________________________「本人」「法定代表人」姓名：__________________国籍______________「身份证」「护照」「营业执照注册号」「」_______________________地址：__________________________________________________________邮政编码：______________________联络：______________________「委托代理人」「」姓名：____________________国籍：_____________地址：__________________________________________________________邮政编码：______________________：__________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的根底上就买卖商品房达成如下协议：第一条工程建立根据。出卖人以___________方式获得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。「土地使用权出让合同号」「土地使用权划拨批准文件号」「划拨土地使用权转让批准文件号」为______________________.该地块土地面积为___________，规划用处为___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。出卖人经批准，在上述地块上建立商品房，「现定名」「暂定名」___________.建立工程规划答应证号为___________，施工答应证号为___________.第二条商品房销售根据。买受人购置的商品房为「现房」「预售商品房」。预售商品房批准机关为___________，商品房预售答应证号为___________.第三条买受人所购商品房的根本情况。买受人购置的商品房〔以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准〕为本合同第一条规定的工程中的：第___________「幢」「座」___________「单元」「层」___________号房。该商品房的用处为___________，属___________构造，层高为___________，建筑层数地上___________层，地下___________层。该商品房阳台是「封闭式」「非封闭式」。该商品房「合同约定」「产权登记」建筑面积共___________平方米，其中，套内建筑面积___________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________平方米〔有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二〕。第四条计价方式与价款。出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款：1、按建筑面积计算，该商品房单价为〔___________币〕每平方米______元，总金额〔___________币〕_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为〔___________币〕每平方米__________元，总金额〔__________币〕_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。3、按套〔单元〕计算，该商品房总价款为〔__________币〕_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整。4、____________________________________________________________________________________.第五条面积确认及面积差异处理。根据当事人选择的计价方式，本条规定以「建筑面积」「套内建筑面积」〔本条款中均简称面积〕为根据进展面积确认及面积差异处理。当事人选择按套计价的，不适用本条约定。合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第__________种方式进展处理：1、双方自行约定：〔1〕_____________________________________________________________；〔2〕_____________________________________________________________；〔3〕_____________________________________________________________；〔4〕______________________________________________________________.2、双方同意按以下原那么处理：〔1〕面积误差比绝对值在3%以内〔含3%〕的，据实结算房价款；〔2〕面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按__________利率付给利息。买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内〔含3%〕局部的房价款由买受人补足；超出3%局部的房价款由出卖人承当，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%以内〔含3%〕局部的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%局部的房价款由出卖人双倍返还买受人。面积误差比=〔产权登记面积－合同约定面积〕/〔合同约定面积〕×100%因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。第六条付款方式及期限。买受人按以下第__________种方式按期付款：1、一次性付款_________________________________________________________________.2、分期付款__________________________________________________________________.3、其他方式__________________________________________________________________.第七条买受人逾期付款的违约责任。买受人如未按本合同规定的时间付款，按以下第__________种方式处理：1.按逾期时间，分别处理〔不作累加〕〔1〕逾期在_____日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金，合同继续履行；〔2〕逾期超过_____日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的_____%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____〔该比率应不小于第〔1〕项中的比率〕的违约金。本条中的逾期应付款指按照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。2.__________________________________________________________________.第八条交付期限。出卖人应当在_____年_____月_____日前，按照国家和地方人民政府的有关规定，将具备以下第_____种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1.该商品房经历收合格。2.该商品房经综合验收合格。3.该商品房经分期综合验收合格。4.该商品房获得商品住宅交付使用批准文件。5._______________________________________________________________.但如遇以下特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起_____日内告知买受人的；2、_____________________________________________________________；3、_____________________________________________________________.第九条出卖人逾期交房的违约责任。除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按以下第______种方式处理：1、按逾期时间，分别处理〔不作累加〕〔1〕逾期不超过_____日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_____的违约金，合同继续履行；〔2〕逾期超过_____日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的_____%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之______〔该比率应不小于第〔1〕项中的比率〕的违约金。2.________________________________________________________________.第十条规划、设计变更的约定。经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致以下影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：〔1〕该商品房构造形式、户型、空间尺寸、朝向；〔2〕____________________________________________________________；〔3〕____________________________________________________________；〔4〕____________________________________________________________；〔5〕____________________________________________________________；〔6〕____________________________________________________________；〔7〕____________________________________________________________.买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同承受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起_____天内将买受人已付款退还给买受人，并按__________利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。第十一条交接。商品房到达交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进展验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权回绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承当。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：_______________________________________________________________.第十二条出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承当全部责任。_______________________________________________________________.第十三条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定〔附件三〕的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第______种方式处理：1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。2._____________________________________________________________.3._____________________________________________________________.第十四条出卖人关于根底设施、公共配套建筑正常运行的承诺。出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的以下根底设施、公共配套建筑按以下日期到达使用条件：1._________________________________________________________；2._________________________________________________________；3._________________________________________________________；4._________________________________________________________；5._________________________________________________________.假如在规定日期内未到达使用条件，双方同意按以下方式处理：1._________________________________________________________；2._________________________________________________________；3._________________________________________________________.第十五条关于产权登记的约定。出卖人应当在商品房交付使用后______日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内获得房地产权属证书的，双方同意按以下第______项处理：1.买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起______日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的______%赔偿买受人损失。2.买受人不退房，出卖人按已付房价款的______%向买受人支付违约金。3.___________________________________________________________.第十六条保修责任。买受人购置的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承当相应的保修责任。买受人购置的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承当责任，但可协助维修，维修费用由购置人承当。第十七条双方可以就以下事项约定：1、该商品房所在楼宇的屋面使用权________________________________；2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权______________________________；3、该商品房所在楼宇的命名权____________________________________；4、该商品房所在小区的命名权____________________________________；5、____________________________________________________________；6、_____________________________________________________________.第十八条买受人的房屋仅作__________________使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体构造、承重构造和用处。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承当义务。出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。第十九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下述第______种方式解决：1.提交____________仲裁委员会仲裁。2.依法向人民法院起诉。第二十条本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议〔附件四〕。第二十一条合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格局部填写的文字与印刷文字具有同等效力。第二十二条本合同连同附件共______页，一式______份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人______份，买受人______份，______份，____________份。第二十三条本合同自双方签订之日起生效。第二十四条商品房预售的，自本合同生效之日起30天内，由出卖人向__________________申请登记备案。出卖人〔签章〕：买受人〔签章〕：「法定代表人」：「法定代表人」：「委托代理人」：「委托代理人」：〔签章〕〔签章〕签于______年______月______日签于______年______月______日附件一：房屋平面图附件二：公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明附件三：装饰、设备标准1.外墙：2.内墙：3.顶棚：4.地面：5.门窗：6.厨房：7.卫生间：8.阳台：9.电梯：10.其他：附件四：合同补充协议解除商品房买卖合同_合同范本XX年6月6日，张某向新某公司购置商品房，双方签订一份《商品房购销合同》，合同约定张某向新某公司购置位于某市某路45号某1号楼1—2号门面，合同还对商品房的价款、付款的方式、房屋交接的方式、质量争议的处置、保修责任等进展了约定。合同签订后，张某征得新某公司的同意，在没有支付房款的情况下，持新某公司提供的购房手续，于XX年7月到某市房产局办理了该处房产的房屋所有权证。XX年10月15日，张某出具欠条，确认尚欠新某公司购房款1685430元。此后张某分文未还，至今，张某尚欠新某公司房款1685430元。XX年2月，新某公司以张某诈骗为由向某市公安局经侦支队报案，经侦支队在经过案前调查后，已决定不予立案。[壹审法院]：法院认为，新某公司控张某诈骗一案，公安机关已决定不予立案，新某公司有权向人民法院提起民事诉讼，以维护其合法利益。本案双方当事人签订的商品房购销合同，系当事人自愿协商达成的，表达了双方真实意思表示，合同合法有效。合同签订后，虽然张某未按约定及时支付房款，但新某公司已将商品房交付给张某，张某是在新某公司同意的情况下办理了房产证，该房屋产权已经转移，权属张某。此后张某出具的房款欠条新某公司对此没有异议，并确认了张某的欠款行为，故张某出具的房款欠条应视为对原合同价款的变更，双方的买卖合同关系已转为债权债务关系。因此新某公司要求终止双方的商品房购销合同，责令张某退回已占用的门面，不予支持。虽然张某的欠条没有注明还款期限，根据《民法通那么》第八十八条第二款第(二)项关于“履行期限不明确的，债务人可以随时向债权人履行义务，债权人也可以随时要求债务人履行义务，但应当给对方必要的准备时间”的规定，新某公司有权要求张某清偿所欠房款。判决：张某应归还所欠新某房地产股份合作公司房款人民币1685430元。[贰审法院]：法院经审理查明：新某公司因资金紧张，要求时为其职员的张某帮助新某公司办理向银行借款，张某遂提出由其向银行贷款给新某公司用，新某公司将本案争议的房屋卖给张某并过户到张某名下，经协商双方于XX年6月6日签定了本案的《商品房购销合同》。合同约定新某公司将位于某市某路45号某1号楼1—2号门面卖给张某，总价款为936350元，XX年5月8日前支付50万元，XX年7月8日支付436350元。合同还对房屋交接的方式、质量争议的处置、保修责任等进展了约定。合同签订后，张某未依约支付房款，经其向新某公司恳求，新某公司为起提供的购房手续，于XX年7月到某市房产局办理了该处房产的房屋所有权证。XX年10月15日，张某出具欠条，确认尚欠新某公司购房款1685430元。此后张某仍分文未付，新某公司恳求其退回房屋，双方发生纠纷，新某公司于XX年2月以张某诈骗为由向某市公安局经侦支队报案，经侦支队在经过案前调查后，决定不予立案。新某公司又诉至一审法院要求终止本案合同，责令张某退回已占有的门面。另查明，本案所争议的房屋如今仍为新某公司所控制、使用。法院：新某公司虽然主张本案合同系受张某欺骗而签订的，应属无效合同，但是并未提出充分证据予以证实，一审中也未提出该诉讼恳求;新某公司未按照《中华人民共和国合同法》的规定在一年内向人民法院主张撤销合同，故其该项主张不能成立，本院不予采信。因此：新某公司与张某签订的《商品房购销合同》应为有效合同。张某的行为是否构成根本违约?(违约行为，合同目的)法院：新某公司与张某签订的《商品房购销合同》，并将房屋过户到张某名下，是为了向银行贷款，解决公司资金困难的问题，但张某在获得房屋产权以后，未给公司提供贷款，也未按照购房合同的约定支付房款。XX年10月15日其出具欠新某公司1685430元购房款的欠条至今，已一年有余，仍分文未付，亦没有对其不付款行为作出合理解释，二审庭审中对其是否具有履约才能未能提出充分证据。因此：张某的行为已构成对合同的根本违约。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第(四)项之规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。因此：新某公司提出要求解除合同的理由成立，本院予以支持。解除合同后，张某应将诉争房屋的房产证退回给新某公司，新某公司应将欠条退回给张某。原审讯决认定事实清楚，适用法律不当，判决欠妥，使违约方不能得到违约制裁，显失公平，依法应予纠正。终审讯决：一、撤销某市中级人民法院(XX)某市130号民事判决;二、解除新某房地产股份合作公司与张某于XX年6月6日所签订的本案《商品房购销合同》;三、张某应于本案判决生效之日起十日内，将位于某市某路45号某1号楼1—2号门面的房屋所有权交回给新某房地产股份合作公司;新某房地产股份合作公司应于本案判决生效之日内将张某于XX年10月15日出具的欠新某公司1685430元的欠条退回给张某。有关商品房买卖协议有关商品房买卖协议商品房买卖协议商品房买卖协议协议编号：__________甲方：〔买方〕____________________乙方：〔卖方〕____________________签订地点：________________________一、成交房屋：_____________________________________________________二、甲方须向乙方提交____________平方米的购房方案。三、房屋交付日期：_______年______月______日。四、双方协商房屋单价一次包定。五、乙方代收煤气管道费每户____________元，电视天线费每户____________元。六、预购付款结算方法1．签订协议时，甲方必须向乙方交纳购房定金。甲方不履行协议，无权恳求返还定金。乙方不履行协议，应当双倍返还甲方定金。协议履行完定金可抵作购房价款。2．自签订协议后，甲方应在10日内预付第一次购房价款。工程主体完工后预付第二次购房价款。工程开工移交时结清购房价款。甲方逾期付款，按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期滞纳金。七、乙方如因方案、设计变更等原因不能履行协议，应提早通知甲方，经双方协商可另行安排房屋，甲方亦可解除协议。乙方在___日内返还预收房款，不计利息。八、本协议自双方单位盖章、法定代表人签章、工商行政管理机关鉴证后正式生效，至乙方给甲方钥匙之日起失效。九、从交付房屋钥匙之日起，在十二个月内发现因施工质量影响消费、生活的，由乙方在限期内负责维修。十、产权归属：_______________________________________________________十一、如需提供担保，另立协议担保书，作为本协议附件。十二、解决协议纠纷的方式：___________________________________________十三、本协议正本二份，副本_______份。十四、其他约定事项：________________________________________________甲方〔买方〕：______________乙方〔卖方〕：_____________单位名称〔章〕：____________单位名称〔章〕：___________地址：______________________地址：_____________________法定代表人：________________法定代表人：_______________委托代理人：________________委托代理人：_______________：______________________：_____________________开户银行：__________________开户银行：_________________账号：______________________账号：_____________________邮政编码：__________________邮政编码：_________________鉴〔公〕证意见：__________________鉴〔公〕证机关〔章〕：____________经办人：__________________________商品房买卖协议商品房买卖协议有关商品房买卖合同说明有关商品房买卖合同说明一、充分认识推行《示范文本》的意义，大力推广使用《示范文本》。近年来，消费者对商品房投诉较多，投诉的主要问题有：广告虚假、一房多售、面积缩水、质量低劣、延期交房、产权纠纷等。出现这些问题，有制度不健全、管理不到位的原因，也有合同不标准的原因。这些问题的出现不仅损害了消费者的合法权益，而且也将影响到住房消费热点的形成。推行《示范文本》，有利于保护当事人的合法权益，防止因合同缺款少项和当事人意思表示不真实、不确切，面出现显失公平和违法条款;有利于减少商品房买卖合同纠纷，促进合同纠纷的解决;有利于调动消费者的购房热情，促进住房消费，拉动经济增长。各地要以推行新的《示范文本》为契机，加强房地产市场管理，标准商品房销售行为，实在解决老百姓购房的后顾之忧。二、做好《示范文本》的分发工作，方便当事人领取。各地建立行政主管部门与工商行政主管部门，应当协商指定《示范文本》的印刷单位，并负责监制。当事人使用《示范文本》，可随时向各级建立行政主管部门领取，并缴纳工本费，其收费应当执行物价管理部门批准的收费标准。三、各省、自治区、直辖市建委(建立厅)要在2000年10月底前将贯彻、落实《示范文本》的情况上报建立部。建立部将会同国家工商行政管理局在2000年年底前检查各地执行《示范文本》的情况。附：商品房买卖合同说明1.本合同文本为示范文本，也可作为签约使用文本。签约之前，买受人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询。2.本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建立并出售的房屋。3.为表达合同双方的自愿原那么，本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定或补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进展修改、增补或删减。合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。4.本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。5.对合同文本中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当协商确定。中选择内容，以画√方式选定;对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打×，以示删除。6.在签订合同前，出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件。7.本合同条款由中华人民共和国建立部和国家工商行政管理局负责解释。(合同编号：)合同双方当事人：出卖人：__________________________________注册地址：________________________________营业执照注册号：__________________________企业资质证书号：__________________________法定代表人：______________________________联络：________________________________邮政编码：________________________________委托代理人：______________________________地址：____________________________________邮政编码：________________________________联络：________________________________委托代理机构：____________________________注册地址：________________________________营业执照注册号：__________________________法定代表人：______________________________联络：________________________________邮政编码：________________________________买受人：__________________________________【本人】【法定代表人】姓名：__________国籍：____________________________________【身份证】【护照】【营业执照注册号】：_________________________地址：____________________________________邮政编码：________________________________联络：________________________________【委托代理人】姓名：__________________国籍：____________________________________地址：____________________________________邮政编码：________________________________：____________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的根底上就买卖商品房达成如下协议：第一条工程建立根据。出卖人以____________方式获得位于____________、编号为____________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为_______________。该地块土地面积为_____________，规划用处为____________，土地使用年限自_______年____月____日至_______年____月____日。出卖人经批准，在上述地块上建立商品房，【现定名】【暂定名】___________。建立工程规划答应证号为____________，施工答应证号为______________。______________________________________________________________。第二条商品房销售根据。买受人购置的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为______________，商品房预售答应证号为_____________。______________________________________________________________。第三条买受人所购商品房的根本情况。买受人购置的商品房(以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一;房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的工程中的：第_____________【幢】【座】___________【单元】【层】__________号房。该商品房的用处为____________，属___________构造，层高为____________，建筑层数地上___________层，地下__________层。该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共____________平方米，其中，套内建筑面积________平方米;公共部位与公用房屋分摊建筑面积______________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。第四条计价方式与价款。出卖人与买受人约定按下述第____________种方式计算该商品房价款：1.按建筑面积计算，该商品房单价为(___________币)每平方米_____元，总金额(_________币)____千____百____拾____万____千____百____拾____元整。2.按套内建筑面积计算，该商品房单价为(_________币)每平方米______元，总金额(_________币)____千____百____拾____万____千____百____拾____元整。3.按套(单元)计算，该商品房单价为(_______币)____千____百____拾____万____千____百____拾____元整。4.__________________________________________。第五条面积确认及面积差异处理。根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为根据进展面积确认及面积差异处理。当事人选择按套计价的，不适用本条约定。合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第____种方式进展处理：1.双方自行约定：(1)__________________________________________;(2)__________________________________________;(3)__________________________________________;(4)__________________________________________。2.双方同意按以下原那么处理：(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的;据实结算房价款;(2)面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按________利率付给利息。买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含测局部的房价款由买受人补足;超出3%局部的房价款由出卖人承当，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%以内(含3%)局部的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%局部的房价款由出卖人双倍返还买受人。产权登记面积-合同约定面积面积误差比=____________________×100%合同约定面积因设计变更造成面积差异;双方不解除合同的，应当签署补充协议。第六条付款方式及期限。买受人按以下第_____种方式按期付款：1.一次性付款_________________________;2.分期付款___________________________;3.其他方式___________________________。第七条买受人逾期付款的违约责任。买受人如未按本合同规定的时间付款，按以下第____种方式处理：1.按逾期时间，分别处理(不作累加)(1)逾期在____日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天至实际全额支付应付款之日止，买受人按日身出卖人支付逾期应付款万分之____的违约金，合同继续履行;(2)逾期超过____日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的____%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之____(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。本条中的逾期应付款指按照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。2.________________________________________。第八条交付期限。出卖人应当在______年____月____日前，按照国家和地方人民政府的有关规定，将具备以下第_____种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1.该商品房经历收合格。2.该商品房经综合验收合格。3.该商品房经分期综合验收合格。4.该商品房获得商品住宅交付使用批准文件。但如遇以下特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起____日内告知买受人的;第九条出卖人逾期交房的违约除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按以下第_____种方式处理：1.按逾期时间，分别处理(不作累加)(1)逾期不超过____日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之____的违约金，合同继续履行;(2)逾期超过二日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的____%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之____(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。2.________________________________________。第十条规划、设计变更的约定。经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致以下影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：(1)该商品房构造形式、户型、空间尺寸、朝向;(2)________________(3)________________(4)________________(5)________________(6)________________(7)________________买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同承受变更。出卖人未在规定期限内通知买受人的，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起____天内将买受人已付款退还给买受人，并按____利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。_________________________。第十一条交接。商品房到达交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受办理交付手续。双方进展难收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权回绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承当。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：__________________________。第十二条出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办里产权登记或发生债权债务纠纷的，白出卖人承当全部责任。___________________________。第十三条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的，买受人。有权要求出卖人按照下述第_____中方式处理：1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。2._______________________3._______________________第十四条出卖人关于根底设施公共配套建筑正常运行的承诺。出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的以下根底设施、公共配套建筑按以下日期到达使用条件：1.________________________________;2.________________________________;3.________________________________;4.________________________________;5.________________________________。假如在规定日期内未到达使用条件，双方同意按以下方式处理：1.________________________________;2.________________________________;3.________________________________。第十五条关于产权登记的约定。出卖人应当在商品房交付使用后____日内，将输权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内获得房地产权属证书的，双方同意按以下第____项处理：1.买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起____日内将买受人已付房价款还给买受人，并按已付房款的____%赔偿买受人损失。2.买受人不退房，出卖人按已付房价款的____%向买受人支付违约金.3._________________________________。第十六条保修责任。买受人购置的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承当相应的保修责任。买受人购置的商品房非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承当责任，但可协助维修，维修费用由购置人承当。___________________________。第十七条双方可以就以下事项约定：1.该商品房所在楼宇的屋面使用权______________________________;2.该商品房所在楼宇的外墙面使用权____________________________;3.该商品房所在楼宇的命名权__________________________________;4.该商品房所在小区的命名权__________________________________;5.__________________________________________________________;6.__________________________________________________________。第十八条买受人房屋仅作___________使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体构造、承重构造和用处。除本全同及其附件另有规定者外，买爱难在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承当义务。出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。____________________________。第十九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第____种方式解决：1.提交__________仲裁委员会仲裁。2.贪污向人民法院起诉。第二十条本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议(附件四)。第二十一条合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格局部填写的文字与印刷文字具有同等效力。第二十二条本合同连同附件共____页，一式____份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人____份，买受人____份，____份，____份。第二十三条本合同自双方签订之日起生效。第二十四条商品房预售的，自本合同生效之日起30天内，由出卖人向_______________申请登记备案。出卖人(签章)：xx买受人(签章)：xx【法定代表人】：xx【法定代表人】：xx【委托代理人】：xx【委托代理人】：xx(签章)(签章)xx______年____月____日______年____月____日签于签于有关商品房买卖合同〔七〕有关商品房买卖合同〔七〕卖方〔以下简称甲方〕：_______________________买方〔以下简称乙方〕：_______________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的根底上，就乙方向甲方购置商品房，甲乙双方达成如下协议：第一条甲方用地根据及商品房坐落位置甲方以_________方式获得位于_______________________、编号为_________的地块的土地使用权。［土地使用权出让合同号］［土地使用权划拨批准文件号］为________________。划拨土地使用权转让批准文件号为________________。土地使用权证号为_________，土地面积为_________。地块规划用处为_________，土地使用权年限自_______年______月______日至_______年______月______日止。甲方经批准，在上述地块上建立商品房，［现定名］［暂定名］_________，主体建筑物的性质为_________，属_________构造，建筑层数为_________层。工程建立规划答应证号为________________。第二条乙方所购商品房的面积乙方向甲方购置商品房〔以下简称该商品房〕建筑面积共_________平方米〔其中实得建筑面积_________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米〕，共_________［套］［间］。〔该商品房房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准〕。该商品房分别为本合同第一条规定的工程中的：第_________［幢］［座］_________层_________号房，第_________［幢］［座］_________层_________号房，第_________［幢］［座］_________层_________号房，第_________［幢］［座］_________层_________号房。上述面积为［甲方暂测］［房地产产权登记机关实际测定］面积。如暂测面积与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积〔以下简称实际面积〕为准。根据法律规定的房屋所有权与该房屋占用土地范围内的土地使用权一致的原那么，该商品房相应占有的土地使用权，在办理土地使用权登记时由政府主管部门核定。第三条该商品房销售特征该商品房为［现房］［预售商品房］。预售商品房批准机关为________________，商品房预售答应证号为________________。该商品房为［内销］［外销］商品房。外销商品房批准机关为________________，外销商品房答应证号为________________。第四条价格与费用该商品房［属于］［不属于］政府定价的商品房。按实得建筑面积计算，该商品房单位［售价］［暂定价］为〔_________币〕每平方米_________元，总金额为〔_________币〕_________元整。除上述房价款外，甲方根据有关规定收取以下税费：代收_________，计〔_________币〕_________元整；_________。上述代收税费合计〔_________币〕_________元整。第五条实际面积与暂测面积差异的处理。该商品房交付时，房屋实际面积与暂测面积的差异不超过暂测面积的±______％〔不包括±______％〕时，上述房价款保持不变。实际面积与暂测面积差异超过暂测面积的±_________％〔包括±_________％时〕，甲乙双方同意按下述第________种方式处理：1．乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起_________天内将乙方已付款退还给乙方，并按________利率付给利息。2．每平方米价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。3．________________________________________________________。第六条价格与费用调整的特殊约定该商品房出现以下情况之一时，房价款和代政府收取的税费可作相应调整：1．由于该商品房属于政府定价的预售商品房，有权批准单位最后核定的价格与本合同第四条规定的价格不一致，按政府有关部门最后核定的每平方米价风格整。2．预售商品房开发建立过程中，甲方代政府收取的税费标准调整时，按实际发生额调整。3．_________________________________________________________。第七条付款优惠乙方在_________年______月______日前付清全部房价款_______％的，甲方给予乙方占付款金额_______％的优惠，即实际付款额为〔_________币〕_________元整。第八条付款时间约定乙方应当按以下时间如期将房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的_________银行〔帐户名称：_________，帐号：_________〕；1．_________年_________月_________日前支付全部房价款的_________％，计〔_________币〕_________元；2．_________年_________月_________日前支付全部房价款的_________％，计〔_________币〕_________元；3．_________年_________月_________日前支付全部房价款的_________％，计〔_________币〕_________元；4．_________年_________月_________日前支付全部房价款的_________％，计〔_________币〕_________元；5．_________年_________月_________日前支付全部房价款的_________％，计〔_________币〕_________元。第九条交接商品房时的付款额约定在双方交接该商品房时，乙方累计支付的款额应当占全部房价款的_________％，计〔_________币〕_________元。其余房价款在房地产产权登记机关办完权属登记手续之日起_________天内付清。第十条乙方逾期付款的违约责任乙方如未按本合同第八条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天至实际付款之日止，月利息按_________计算。逾期超过______天后，即视为乙方履行本合同。届时，甲方有权按下述第______种约定，追究乙方的违约责任：1．终止合同，乙方按累计应付款的_______％向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额局部由乙方据实赔偿。2．乙方按累计应付款的_______％向甲方支付违约金，合同继续履行。3．_________________________________________________________。第十一条交付期限甲方须于_______年______月______日前，将经开工验收〔包括建筑工程质量验收和按规定必须的综合验收〕合格，并符合本合同附件二所规定的装饰和设备标准的该商品房交付乙方使用。但如遇以下特殊原因，除甲、乙双方协商同意解除合同或变更合同外，甲方可据实予以延期。有关商品房买卖合同〔一〕有关商品房买卖合同〔一〕出售方〔甲方〕：________________地址：__________________________：__________________________购置方〔乙方〕：________________姓名：__________________________性别：__________________________出生日期：______________________国籍：__________________________身份证号码：____________________：__________________________地址：__________________________第一条本合同根据中华人民共和国法律制定。第二条甲方经_______人民批准，获得位于_______市______________地段，占地面积______________平方米的土地使用权，使用期限自______________至______________止，共计_______年，土地所有权属中华人民共和国。甲方在上述土地兴建楼宇，属______________构造，定名为______________，由甲方出售。第三条乙方自愿向甲方购置上述楼宇内的第_______座〔幢〕_______楼_______单元，建筑面积为______________平方米，占地〔分摊面积_______平方米〕_______平方米。由甲方于_______年_______月_______日交付乙方使用，如遇特殊原因可延期交付使用，但延期不得超过三百六十天，特殊原因是：1．人力不可抗拒的自然灾害；2．施工中遇到异常的困难及重大技术问题不能及时解决；3．其他非甲方所能控制的事件。上述原因必须以_______市有关主管部门的证明文件为根据。第四条甲乙双方同意上述楼宇单元售价为_______币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰______拾______元_______角整。付款方式由乙方按指定收款银行：___________________________账户名称：___________________账号：_____________________付款方法：_____________________第五条乙方如未按本合同第四条第二款付款