整治景观工程招标文件

建设工程施工招标招标文件(资格后审项目示范文本)**市建设委员会制二00九年五月

建设工程施工招标文件（资格后审项目）招标编号:**工程名称:**招标人:**之江国家旅游度假区建设局(盖章)法定代表人或其委托代理人:**(签字或盖章)招标代理机构:****工程管理咨询有限公司(盖章)法定代表人或其委托代理人:**(签字或盖章)日期:2009目录一、投标须知前附表二、投标须知(一)总则l、工程说明2、招标范围3、资金来源4、合格的投标人5、投标费用6、踏勘现场(二)招标文件7、招标文件的组成8、招标文件的澄清9、招标文件的修改(三)投标文件的编制10、投标文件的语言及度量衡单垃11、投标文件的组成12、投标文件格式13、投标报价14、投标货币15、投标有效期16、投标担保17、投标预备会18、投标人的替代方案19、投标文件的份数和签署(四)投标文件的递交

20、投标文件的密封和标记21、投标截止日期22、迟交的投标文件23、投标文件的补充、修改与撤回(五)开标25、开标26、投标文件的开标阶段审查(六)评标27、评标会议28、评标过程的保密29、资格后审30、投标文件的澄清31、投标文件的符合性鉴定32、错误的修正33、投标文件的评估和比较(七)合同的授予34、合同授予标准35、招标人拒绝任何或所有投标的权力36、中标通知书37、合同协议书的签订38、履约担保三、合同条款四、合同格式(略)五、工程技术规范六、工程量清单编制七、图纸及其它资料

前附表项号条款号内容说明与要求11．1工程名称上泗沿山浦（叶埠桥-大渚桥）整治景观工程(沈家路--方家路）21．1建设地点西起沈家路，东至方家路31．1建设规模及工程类别21597.80㎡园林绿化壹类41．1承包方式包工包料总承包51．1质量要求符合（工程施工质量验收规范）标准合格达到《城市绿化工程施工及验收规范（CJJ/T82-99）》和《**市园林绿化技术规程HBL/T002-1999》及国家相关规范、标准的要求62．1招标范围施工图范围内所有内容72．2工期要求开工工期为200年月日竣工日期为200年月日施工总工期：120日历天83．1资金来源政府划拨94．1投标人资质等级具有园林绿化专业承包壹级(含)以上资质104．2资格审查方法采用资格后审1113．1工程量清单计价方式实物工程量清单报价，综合单价法项号条款号内容说明与要求1215．1投标有效期为：60日历天（从投标截止之日算起）1316．1投标担保金额不低于投标总价的%或50，000元（采用银行保函形式）保函受益人：**之江国家旅游度假区建设局注：银行保函复印件做进标书，原件在开标时由招标人统一收取146．1踏勘现场招标人不集中组织踏勘现场，由投标人自行踏勘，费用自理。招标单位联系人：**电话：**招标代理单位联系人：**电话：**1517．1投标预备会（答疑会）投标人在现场踏勘以及理解招标文件、施工图纸中的疑问，可以于2009年7月27日16时前登陆**建设工程交易网（www.**.cn），以不署名的形式在“投标答疑专区”提疑。招标人将在开标前2009年7月31（超出时间将不予以回答）联系人：**联系电话：**传真：**1618．1投标人的替代方案不提交替代方案1720．1投标文件份数一份正本，肆份副本(另提供投标文件电子版一份)电子招标项目另提供电子标书标准光盘正副盘各一张。1821．1投标文件递交地点及截止日期收件单位：**之江国家旅游度假区建设局地址：**市建设工程交易中心第1拍卖大厅（东新路155号和平家私城4楼）时间：20091925．1开标会地址：**市建设工程交易中心第1拍卖大厅（东新路155号和平家私城4楼）时间：20092033．3评标标准及方法按投标须知第33.4款选择B经评审的最低投标价法2113.16投标限价投标最高限价壹仟肆佰伍拾肆万仟元（1454.3万元）作废标处理。2238．3履约担保金额投标人提供的履约担保金额为合同总价的15%二、投标须知(一)总则1、工程说明1．1工程说明见投标须知前附表(以下简称“前附表”)第1项——第5项所述；1．2上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章规定通过招标来择优选定施工单位。2、招标范围及工期2．1本次招标的工程范围见前附表第6项所述；2．2本工程的工期要求见前附表第7项所述。3、资金来源3．1本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表第8项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程施工合同项下的合格支付。4、合格的投标人4．1投标人资质等级要求见前附表第9项所述；4．2投标人合格条件见本工程施工招标公告或投标邀请书；4．3本工程采用前附表第10项所述的资格审查方法确定合格投标人；4．4当采用资格后审时，投标人必须按资格审查文件要求在递交投标文件时一同报送资格后审的资料；4．5不采用联合体投标5、投标费用5．1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。6、踏勘现场6．1招标人将按前附表第14项所述时间组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；6．2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；6．3投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；6．4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。(二)招标文件7、招标文件的组成7．1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；招标文件包括下列内容:第一卷投标须知、合同条款及合同格式一、前附表二、投标须知三、合同条款四、合同格式第二卷工程技术要求及工程规范五、工程规范六、工程量清单编制（分部分项工程量清单及计价表须采用工具软件的格式化表格）第三卷图纸及其它资料七、图纸及其它资料第四卷投标文件格式第五卷电子标书光盘两张（本条适用于电子招标项目）八、投标函格式九、投标文件商务部分格式十、投标文件技术部分格式7．2投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。7．3招标人的电子招标文件，将保存在“**市建设工程招标投标电子标书光盘”中，随纸质招标书分发放给投标人。电子文件内容与书面文件内容具有同等的效力，发生电子文件内容与书面文件内容不一致时，投标人应书面形式向招标人提出，由招标人负责书面解释。（本条适用于电子招标项目）8、招标文件的澄清8．1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在2009年7月27日16时前登陆**建设工程交易网（www.**.cn），以不署名的形式在“投标答疑专区”提疑。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在2009年7月31日16时前以书面形式予以答复，同时将书面答复在相关网站上公布，告知所有投标人。8．2如有必要，招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式在投标预备会上进行解释。9、招标文件的修改9．l招标文件发出后，在投标截止日期3天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；9．2招标文件的修改将在相关网站上公布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。9．3招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准；9．4招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少3日前在相关网站上公布给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。(三)投标文件的编制10、投标文件的语言及度量衡单位10．1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准；10．2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11、投标文件的组成11．1投标文件由投标文件投标函格式、商务部分格式和技术部分格式三部分文件组成，采用电子招投标的应含电子标书光盘。 其中分部分项工程量清单及计价表必须采用招标文件工程量清单中工具软件的格式化表格。11．2投标函格式主要包括下列内容:(1)法定代表人资格证明书(2)投标文件签署授权委托书(3)投标函(4)投标函附录(5)投标保证金(6)招标文件要求投标人提交的其它投标资料(本项无格式，需要时由招标人用文字提出)11．3商务部分主要包括下列内容：工程量清单编制与报价统一格式。1、工程量清单及计价表式：（不得随意修改）工程量清单编制封面工程量清单编制总说明工程量清单报价封面工程量清单报价总说明投标总价封面表1-1-1工程项目报标汇总表（7）表1-1-2单位工程报价汇总表（8）表1-2分部分项工程量清单及计价表（采用工具软件的格式化表格）（9）表1-3-A组织措施项目（整体）清单及计价表（10）表1-3-B组织措施项目（专业工程）清单及计价表（11）表1-3-C技术措施项目清单及计价表（12）表1-3-1安全施工措施项目清单及计价表（13）表1-3-2文明施工措施项目清单及计价表（14）表1-3-3环境保护措施项目清单及计价表（15）表1-3-4临时设施措施项目清单及计价表（16）表1-4其他项目清单及计价表（17）表1-4-1零星工作项目及计价表（18）表1-5主要工日价格表（19）表1-6主要材料（设备）价格表（20）表1-7主要机械台班价格表2、工程量清单报价分析表：表2-1分部分项工程量清单综合单价分析表（2）表2-2措施项目费分析表（3）表2-3综合单价工料机分析表（4）表2-4措施项目工料机分析表招标人根据拟建工程的构成、发包方式及报价要求，将在工程量清单编制总说明中明确投标人具体需填报的表格。投标报价需要的其它资料(本项无格式，需要时由招标人用文字或表格提出、或投标人在投标报价时提出)11．4技术部分主要包括下列内容:(1)施工组织设计a．主要施工方法；b．工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；c．劳动力安排计划；d．确保工程质量的技术组织措施；e．确保安全生产的技术组织措施；f．确保文明施工的技术组织措施；g．确保工期的技术组织措施；h．施工总平面布置设计。(2)项目管理班子配备a．项目管理班子配备情况表；b．项目经理简历表；c．项目技术负责人简历表；d．项目管理班子配备情况其它辅助说明资料。(3)拟分包项目名称和分包商情况；(4)替代方案和报价(如允许提交)。11．5投标人资信情况投标人资信情况包括:(1)投标人一般情况（必须提供企业营业执照）；(2)年营业额数据表；(3)近三年竣工的工程一览表；(4)目前在建工程一览表；(5)近三年财务状况表；(6)类似工程经验；(7)现场条件类似的合同的施工经验；(8)招标人要求提交的其他资料。11.6投标人使用电子标书系统制作电子投标书，将招标文件中要求的内容及数据格式表填报完整后保存在招标人发出的“电子标书专用光盘”中，并使用光盘中内置的检查工具进行格式检查，确认无误后刻录投标光盘，封存于投标文件中提交招标人。（本条适用于电子招标项目）12、投标文件格式12．1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。13、投标报价13．1本工程的工程量清单的投标单价采用本须如前附表第11项所规定的方式进行报价；13．2投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和；13．3投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据；13．4采用工程量清单报价的，投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；13．5技术规范要求的费用应包括在投标报价中；13．6合同的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用；13．7投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；13．8除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。14、投标货币14．1本工程的投标应以人民币报价。15、投标有效期15．1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效；15．2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金或投标保函。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用。16、投标担保16．1投标人应在递交投标文件时或前以人民币提交一笔不少于本须知前附表第13项所规定数额的投标保证金或同等投标保证金额的投标保函，并作为其投标的一部分(银行汇票和支票以实际到帐为准)。招标人可根据本须知第16·6条规定的条件予以没收投标保证金或投标保函；16．2投标人应按要求提交投标担保，并采用下列任何一种形式:(1)投标保函应为在中国境内注册并经招标人认可的银行出具的银行保函。投标保函的格式，应按照招标文件中所附格式提供，投标保函的有效期应在投标有效期满后28天内继续有效；(2)投标保证金a．银行汇票；b．支票；C．银行保函(本次招标采用,详见前附表第13项)投标保证金委托设立在市公共资源交易中心办事大厅的收费窗口统一代收代退。委托代收代退的投标保证金实行统一管理，专户统一收退。重新招标的项目，所有投标人需按规定重新缴纳投标保证金。16．3投标人应在招标文件规定的期限前自行办妥投标保证金交纳手续。投标保证金的交付时间以专户实际收到交纳资金为准。投标单位在交纳保证金时，需在进帐凭证上明确用途和投标项目，并注明联系人及电话，以便查对核实,所交保证金手续不得重复使用，一项目一收退。保证金交纳后，由“中心”统一收费窗口出具投标保证金递交函，作为投标单位已递交依据。投标单位须在投标文件中附中心统一收费窗口出具的投标保证金递交函。对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝；16．4招标项目中标通知书经**市建设工程招标投标管理办公室备案后两天，该项目未中标单位的投标保证金即可退付或办理投标保函退回手续。（投标保证金参照同期银行活期利率计息并退息）；16．5中标人的投标担保，在中标人按本须知第37条规定签订合同并按本须知第38条规定提交履约担保后3日内予以退还(不计利息)；16．6如投标人有下列任何情况发生时，投标担保将被没收:(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；(2)投标人拒绝按本须知第32条规定修正标价；(3)投标人无故放弃中标资格的；(4)中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；17、投标预备会17．1投标预备会(答疑会)，如招标人认为有必要召开投标预备会，投标人应按照前附表第15项规定的或招标人另行书面通知的时间和地点，派出代表出席招标人主持的投标预备会；17．2投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题；17．3投标人提出的与投标有关的任何问题须在投标预备会召开前3天，以书面形式提交给招标人，在投标预备会上，招标人将做出澄清和解答；17．4招标人在投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，投标人在收到投标答疑纪要时应以书面形式予以确认。答疑纪要的有效性规定按照本须知第9．3、9．4款规定执行；17．5未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由。18、投标人的替代方案18．1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件(包括图纸和技术规范所示的基本技术设计)的要求，除非投标须知前附表第16项中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第18.2款的规定；18．2如果投标须知前附表第16项中允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外还应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应满足评审所需的全部资料，包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案及有关的其它详细资料。招标人只考虑根据基本技术要求提交了符合评标标准的投标人所提交的替代方案(如已提交)。19、投标文件的份数和签署19．1投标人应按本投标须知有关规定编制前附表第17项规定份数的投标文件；19．2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；19．3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求；否则投标文件签署授权委托书无效；19．4除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。(四)投标文件的递交20.投标文件的密封和标记20．1投标人应将投标文件的所有正本密封在内外两层投标文件密封袋里，将投标文件的所有副本密封在内外两层投标文件密封袋里。并在投标文件的内外两层密封袋上清楚标明“正本”或“副本”；20．2在内层和外层投标文件密封袋上均应:(1)写明招标人名称和地址；(2)注明下列识别标志；·a·招标编号；·b·工程名称；·c·__年___月___日___时___分开标,此时间以前不得开封。20．3除了按本须知第20·2款所要求的识别字样外，在内层投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标按本须知第22条宣布"迟到"时，投标文件可按内层密封袋上标明的投标人地址原封退回；20．4如果投标文件没有按本投标须知第20.1款、第20.2款规定加写标记和密封,招标人将拒收或者告知投标人招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人；20．5所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章或投标人印章。(如采用暗标，将另行明确要求)20．6投标人的电子标书随投标文件商务标正本一起密封提交。（本条适用于电子招标项目）21、投标截止日期21．1投标人应按前附表第18项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人；21．2招标人按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准；21．3投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的,招标人将依法重新组织招标。22、迟交的投标文件22．1招标人在本须知第21条规定的投标截止日期以后收到的投标文件,将被拒绝或返回给投标人。23、投标文件的补充、修改与撤回23．1投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；23．2投标人的补充、修改或撤回通知,应按本须知第20条有关规定密封、标志和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样；23．3投标撤回通知书也可采用传真的方式，只要招标人在投标截止日期前收到此传真，但此传真件应满足下列条件:(1)传真件上应有投标人名称、地址、电话并有投标人印章；(2)具有本须知第20·2款所要求的标注；(3)非常清楚地标明“撤回”字样；(4)有投标的签字人签字或随后有经签署的确认文本。23．4根据本须知第21条规定，在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件；23．5根据本须知第16·6款规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金或投标保函将被没收。(五)开标25、开标25．1本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第19项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议；25．2参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书（附参加开标会议授权委托书供投标人参考），以证明其身份。投标企业和拟派项目经理应携带IC卡到场核验，萧山、余杭尚未领到IC卡的拟派项目经理应携带《项目经理资质证书》原件到场核验；25．3按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知第26条规定宣布为无效的投标文件，不予详细评审。25．4开标会议由招标人主持，(1)由招标人查验各投标人应到会代表身份是否符合本投标须知第25·2款规定；(2)由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证；(3)经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。(4)招标人当众将投标人投标书中拆封的电子光盘文档导入辅助评标系统，并设置密码，待评标时间到且输入密码后方可在评标室打开数据进行评审。原始电子标书作为招投标资料存档（本条适用于电子招标项目）。25．5招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。25．6招标人将对开标过程进行记录，并由招标人和投标人签字确认后存档备查。26、投标文件的开标阶段审查26．1投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：逾期送达的或者未送达指定地点的；未按招标文件要求密封的。26.2条（本条适用于电子招标项目）（1）招标人使用的电子标书光盘，有统一的“**市电子招标投标电子标书”标识，由通过认证的招投标系统软件开发单位提供。投标人不提供刻录于招标人提供的专用光盘上的电子标书，或自行复制的，其投标将被拒绝。（2）为保证电子标书能够顺利导入“评标系统”，投标人应当使用通过符合性测试的清单计价软件，学习并掌握电子标书操作规程。因电子投标书编制不规范导致投标文件内容无法导入“评标系统”的，该标书为无效标书。（3）投标人提供的投标电子文件须与纸质投标文件一致，不一致时，按最不利于投标人的原则处理；投标人提供的纸质文档标书，必须是从“电子标书专用光盘”内置功能打印出来的带序列号或水印码的文本标书，否则视为废标。（4）未尽事项根据杭建市发（2006）589《关于在**市本级招标项目中推行电子标书和计算机辅助评标系统的通知》及其他有关**市电子招投标系统推行的文件精神执行。(六)评标27、评标会议27．1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标由评标委员会负责。27．2评标委员会由招标人依据有关法律规定组织。28、评标过程的保密28．1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；28．2在投标文件的评审和比较、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。28．3合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。29、资格后审29．1本工程采用资格后审，评标委员会应按照资格后审评标办法审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。30、投标文件的澄清30．1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。根据本须知第32条，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。31、投标文件的符合性鉴定31．1开标后，投标文件经审查符合本须知第26.1条规定的投标文件由评标委员会进行评审；31．2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标文件实质上不响应了招标文件要求的标准以评标办法中列举的废标条件为准；31．3如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。32、错误的修正32．1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下:(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；(2)当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。(3)合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以小计(合计)金额为准，并修改合计累计金额及总报价。当评标委员会按照上述原则修正错误,发现其错误达到或超过原总报价0.5%时,将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作废标处理。32．2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响评标工作。33、投标文件的评估和比较33．1评标委员会将按照本须知第31条规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；33．2在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩；33．3评标委员会依据前附表第20项规定的评标标准和方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或受招标人委托确定中标人。33．4评标方法和标准(招标人按照工程项目不同情况，应在前附表第20项内选择下列两种方法和标准之一。)A．综合评估法:即是最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标。衡量这一标准需要将报价、施工组织设计、质量保证、工期保证、业绩与信誉赋予不同的权重用打分的方法或折算货币的方法，评出中标候选人。B．经评审最低投标价法:即是能满足招标文件的实质性要求，通过经评审最低投标价的投标，为中标候选人。33．5中标人的确定A．使用国有资金投资或者国有资金占控股或者主导地位的项目施工招标，确定中标人须严格按照国家计委等7部委第12号令、建设部89号令和市政府杭政（2001）18号文件中有关规定执行。B．对非国有投资的工程项目，评标委员会可向招标人推荐不超过3名有排序的合格的中标候选人。有效投标人在7家（含7家）以上的，招标人可在排序前三名候选人中确定中标人；有效投标人在5家（含5家）以上7家以下的，招标人可在排序前二名候选人中确定中标人；有效投标人在3家(含3家)以上、5家以下的，招标人应确定排名第一的侯选人为中标人。33.6本条适用于电子招标项目电子招投标项目，评标专家在评审过程中将借助**市建设工程计算机辅助评标系统分析判断投标书的偏差及报价的合理性。(七)合同的授予34、合同授予标准34．1本工程的施工合同将授予按本须知第33.3款所确定的中标人.35.招标人拒绝任何或所有投标的权力35．1尽管有本须知第33条规定，招标人不受合同授予报价最低的投标人或所有投标人约束,招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何投标。36、中标通知书36．1在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书；36．2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。36.3办理中标通知书时，外地进杭、萧山及余杭区属企业中标项目经理资质（格）证书原件、工作手册应交市招标办保管，办理工程竣工销号手续时退还。37、合同协议书的签订37．1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同；37．2中标人如不按本投标须知第37.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金或投标保函，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；37．3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让(转包)给他人。38、履约担保38．1履约和支付担保应采用保证担保方式，提倡采用建设行政主管部门统一的保函和担保合同示范文本；38．2合同协议书签署后7天内，中标人应按前附表第21项规定的金额向招标人提交履约担保；38．3如果中标人不能按本须知第38·1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。38．4招标工程如要求中标人提交履约担保的，招标人也将在中标人提交履约担保的同时向中标人提供同等数额的工程款支付担保。提供支付担保金额在前附表第21项内规定。39.工程建设项目承发包双方在签订业务合同的同时，必须签订廉政责任书，明确作出廉政承诺。40．本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。附：资格后审评标方法经评审最低投标法评标程序和要求第一条评标按下列程序进行：（一）依法组建评标委员会；（二）评标前准备；（三）资格审查；（四）初步评审；（五）技术标评审；（六）投标报价评审（七）完成评标报告。第二条招标人依法组建评标委员会，其中经济类专家不少于两人。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。第三条评标前准备工作评标委员会评标前应当熟悉招标项目的相关情况、主要技术要求标准、商务条款以及评标定标程序、标准和方法等内容。招标人或招标代理机构做好评标前的其他准备工作。第四条资格审查评标委员会依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格进行符合性审查。投标文件存在以下情况之一的，资格审查不予通过予以废标，不再进行下一步评审：（一）投标人不满足招标文件载明的企业资质、建造师（项目经理）资格、安全生产许可证等条件和标准的；（包括1、企业安全生产许可证过期，2、企业停止市场活动，3、企业资质不符合要求，4、建造师停止市场活动，5、建造师无安全考核证书（B证），6、建造师安全考核证书（B证）过期,7、建造师有在投、在建项目，8、建造师资格不符合要求，9、注册建造师资格过期，10、单项合同额超过企业注册资本金5倍以上的投标人。）（二）投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；（三）被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的；（四）投标报价高于招标控制价的；（五）不符合资格审查条件的其他情形。第五条确定评审区间（一）、通过资格审查的投标单位少于或等于5家的，所有投标单位按投标报价从低到高的顺序全部进行评审。（二）、通过资格审查的投标单位多于5家的，评标委员会应先计算评标基准价。即对所有投标报价在去掉一个最高投标价和一个最低投标价后进行一次算术平均；再对第一次平均值以下（不含平均值）的所有报价进行第二次算术平均。以第二次算术平均值为基准价（小数点后保留两位，该基准价在评审过程中不作调整）。1、取基准价（含）以上的投标报价5名按从低到高的顺序进行评审；2、基准价（含）以上的投标单位不足5家的，取投标报价与评标基准价之差绝对值最小的前5名，按投标报价从低到高的顺序进行评审。第六条初步评审评标委员会依照招标文件初步评审的要求和规定，对进入评审区间的5家投标文件进行初步评审。投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：（1）本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第19.3款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件.（2）投标书商务部分没有编制人员签字、盖章的，或存在弄虚作假情况的；（3）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。（5）投标人名称或组织结构（包括项目经理）与资格审查时不一致的。（6）投标文件提出了不能满足招标文件要求的工程验收、施工工期、保修期等要求的；（7）法律、法规、规章及现行招投标管理规定必须废标的。初步评审予以废除的投标文件不再进入后续评审。其他投标人按照本办法第七条第（二）点原则依次替补满5名（少于5名时全部选取），直至通过初步评审的投标单位达到5名，不足5名的全部进入后续评审。第七条技术标评审评标委员会对通过初步评审的投标文件依次进行技术标评审，技术标评审采用通过制。投标文件有以下情况之一的，技术标评审不予通过：（一）项目管理班子配备不能满足要求的；（二）关键施工技术方案不可行的；（三）生产措施存在重大安全隐患的；（四）主要施工机械设备不能满足施工需要的；（五）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；（六）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的。评标委员会对不予通过的技术标书，应出具书面评标报告。对于法律法规及招标文件无明确规定，施工工艺、技术按照国家规范能满足招标项目施工要求的技术标书，不得随意废除。第八条投标报价评审投标报价评审是指对投标人的工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。重点列出投标报价相对于法律法规和招标文件的重大偏差和有无严重的不平衡报价，通过质询、判断作出书面评审意见。（一）、投标报价中有以下情况之一的，投标人的投标应予废除：1、投标单位应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。文明施工、环境保护、安全施工、临时设施费等措施费用必须充分保证，其中文明施工费、环境保护费、安全施工费和临时设施费四项费用的投标报价总额不得低于按照《浙江省建设工程施工取费定额（2003）》规定的相应弹性费率中值计算的所需费用总额的90%，否则，由评标委员会认定其低于成本价竞标.;规费(含危险作业意外伤害保险、农民工工伤保险等3种规费)、税金等不可竞争费用低于相关规定的作废标处理；建设工程质量检验试验费低于招标文件中依法规定的取费基数和费率计取的费用，作废标处理。2、改变招标文件提供的工程量清单（项目编码、计量单位、工程数量、项目特征描述）；3、改变招标文件规定的暂定价的；4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；5、投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的；6、投标人措施项目清单报价与施工组织设计明显不匹配，经评标委员会书面质询，投标人不能说明理由或评标委员会认定其理由不成立的;7、当评标委员会发现其错误达到或超过原总报价0.5%时,将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作废标处理。8、投标人拒绝按招标文件的要求修正不平衡报价的；9、投标人未按招标文件要求提供电子版工程量清单报价书，并在评标时拒绝补正的。10、法律、法规、规章及现行招投标管理规定必须废标的。（二）、不平衡报价的评审(本工程不采用此评审办法)1、招标人首先在招标文件中明确工程量清单综合单价的标准偏离率（一般不小于20%）。2、工程量清单评审项目由招标人在招标文件中指定和评标时计算机随机确定各50%组成（一般不少于30项）。3、计算评审项目基准单价(A)。对通过资格审查的所有投标人的投标单价按本办法第七条第（二）点确定基准单价。当通过资格审查的投标单位不足五家时，取所有投标单价的算术平均值下浮15%为基准单价。若经计算的基准单价明显偏离市场价格的，评标委员会应结合实际情况予以修正后确定基准单价。4、筛选偏离价格(B)。通过计算机对投标文件进行不平衡报价检测，筛选出与对应子目基准价相比超过标准偏离率的报价。5、修正不平衡报价。评标委员会按以下公式对投标人相对于招标文件的严重不平衡报价进行修正：正偏离修正价格(T)=Ax（1+标准偏离率）负偏离修正价格(P)=Bx（1+标准偏离率）〔当P〉Ax（1-标准偏离率）时，取P=Ax（1-标准偏离率〕评标委员会对修正后的价格应要求投标人书面确认，投标人不予确认的，评标委员会有权拒绝其投标文件。6、对投标人不平衡报价的修正不改变投标总价。经修正的综合单价适用于工程量清单的工程数量有误或实施过程中工程变更引起的工程量增减。招标人应当在招标文件拟签订合同专用条款中明确使用修正价格的价款调整方式。第九条经评标委员会评审后有效投标人不足3名时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。第十条采用经评审最低投标价法的项目，评标委员会对通过商务标及技术标评审的投标文件按投标报价从低到高进行排序；出现投标人投标报价完全相同时，由评标委员会集体讨论确定中标候选人的排序。评标委员会应按排序推荐3名中标候选人，但有效投标不足3名的除外。第十一条完成评标报告评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标报告应包括以下内容：（一）开标记录；（二）评标内容、过程和结果；（三）废标情况说明及依据；（四）询标澄清纪要；（五）中标候选人的优劣对比和存在的问题；（六）投标人不平衡报价修正表；（七）其他建议。

合同条款使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日建建[1999]313号文印发的《建设工程施工合同(示范文本)》

通用条款（略)一、词语定义及合同文件1、词语定义2、合同文件及解释顺序3、语言文字和适用法律、标准及规范4、图纸二、双方一般权利和义务5、工程师6、工程师的委派和指令7、项目经理8、发包人工作9、承包人工作三、施工组织设计和工期

10、进度计划11、开工及延期开工12、暂停施工13、工期延误14、工程竣工四、质量与检验15、工程质量16、检查和返工17、隐蔽工程和中间验收18、重新检验19、工程试车五、安全施工20、安全施工与检查21、安全防护22、事故处理六、合同价款与支付23、合同价款及调整24、工程预付款25、工程量的确认26、工程款(进度款)支付七、材料设备供应27、发包人供应材料设备28、承包人采购材料设备八、工程变更29、工程设计变更30、其他变更31、确定变更价款九、竣工验收与结算32、竣工验收33、竣工结算34、质量保修十、违约、索赔和争议35、违约36、索赔37、争议十一、其他38、工程分包39、不可抗力40、保险41、担保42、专利技术及特殊工艺43、文物和地下障碍物44、合同解除45、合同生效与终止46、合同份数47、补充条款

专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:1.GF－1999－0201建设合同协议书2.中标通知书3.合同专用条款4.招标文件及附件5.投标文件及询标纪要6.施工图纸7.合同通用条款8.技术规范、标准等9.第一中标候选人投标澄清会议纪要。3、语言文字和适用法律、标准及规范3．1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。3．2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:GF－1999－0201建设合同通用条款3.23．3适用标准、规范适用标准、规范的名称:建设部颁布的市政工程质量检验评定标准及施工图纸的相应规范标准。发包人提供标准、规范的时间:/国内没有相应标准、规范时的约定:/4、图纸4．1发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前提供四套施工图纸、二份工程地质勘察报告。发包人对图纸的保密要求:/使用国外图纸的要求及费用承担:/二、双方一般权利和义务5．工程师5．2监理单位委派的工程师姓名：待定职务:项目总监发包人委托的职权:按监理合同条款及监理投标文件办理需要取得发包人批准才能行使的职权：按监理合同条款办理。5．3发包人派驻的工程师姓名：待定职务:甲方代表职权:按通用条款及监理合同有关规定办理。5．6不实行监理的，工程师的职权:/7．项目经理姓名:待定职务:项目经理8、发包人工作8．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件。(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：通讯线路、施工用水、用电等由承包人自行解决，同时考虑到用电高峰，由承包人自备发电机。(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:按招标文件办理(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:/(6)水准点与座标控制点交验要求：具体按GF－1999－0201建设合同通用条款办理(7)图纸会审和设计交底时间:待定(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:保护工作由承包人实施，发包人协调。(9)双方约定发包人应做的其他工作：在承包人施工组织设计基础上结合实际进度由发包人负责召开一次管线施工协调会议，具体内容以会议纪要为准。8．2发包人委托承包人办理的工作：按GF－1999－0201建设合同通用条款、第一中标候选人投标澄清会议纪要办理。9．承包人工作9．1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:（1）需自设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：/应提供计划、报表的名称及完成时间:向甲方提供季、月进度计划和材料供应计划，每月18日提供当月完成工作量（经监理审核确认）和工程价款表及发包方需要的相应进度报表，上报发包方核定。承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:文明施工按杭建监总（2003）38号关于实施《**市市政建设工地安全生产、文明施工管理实施细则（试行）的通知》及招标文件有关要求执行，否则若造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。（2）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:向发包人提供现场办公室一间，并保证生活方便。（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:遵守当地政府和有关部门的管理规定，经发包方同意，自行办理有关手续，必要时由发包方协助完成。发生的费用按有关规定办理，但由承包方责任造成的出发除外。（4）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担:按GF－1999－0201建设合同通用条款9.1办理。(5)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:承包人应与发包人共同协调处理，如因承包人原因造成损坏的，则应无条件修复；但现场已探明或明示的构造物（含房屋基础）等处理费用由承包人承担。(6)施工现场清洁卫生的要求：文明施工按杭建监总（2003）38号关于实施《**市市政建设工地安全生产、文明施工管理实施细则（试行）的通知》执行。(9)双方约定承包人应做的其他工作：1.承包人完工后2个月内通过预验收，3个月内上报工程决算，否则每延迟一天，扣罚壹仟元整。2.承包方须配合发包方、监理单位做好效能监察等各类与工程相关的检查台账。3.工地监理例会、管线协调会等会议，承包人的项目主要负责人必须准时到位，不得无故缺席。4.按规定办理农民工工伤保险，保险费用按照杭政办函（2007）148号规定的公式计算。三、施工组织设计和工期10．进度计划10．1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：在开工前5天提供施工组织设计（施工方案），进度计划、质量保证措施等资料，一式五份。工程师确认的时间：收到文件后三天内批准。10．2群体工程中有关进度计划的要求：/13．工期延误13．1双方约定工期顺延的其他情况：按GF-1999-0201建设合同通用条款13条办理。四、质量与验收17．隐蔽工程和中间验收：17．1双方约定中间验收部位：按GF－1999－0201建设合同通用条款17条办理。19．工程试车19．5试车费用的承担：/五、安全施工按GF－1999－0201建设合同通用条款、投标书及第一中标候选人投标投标澄清会议纪要办理。六、合同价款与支付23．合同价款及调整23．2本合同价款采用固定价格合同方式确定。(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：a、必要的技术措施费；b、材料、人工、机械的上涨；c、在工程施工中应能预计的费用。风险费用的计算方法：投标人应在投标书中综合考虑。风险范围以外合同价款调整方法：1、a.工程量清单漏项和工程量偏差；b.使用的材料品种、规格的变更；c.本次招标范围以外的工程量增加；d.工程设计变更、施工联系单签证等发生的费用，单价的确定：有投标价可套的按投标价计，无投标价可套的，按现行预算价、信息价组价，只计取规费和税金；无投标价、预算价、信息价可套的，按市场行情暂估，最终以决算审计为准。e.承包人如对工程量清单有异疑，在接到中标通知书后三十天内，以书面形式向招标人提出，招标人收到该书面文件后，组织清单编制方与中标方进行工程量清单的核对工作。若核对后出现工程量清单增减额超过正常编制清单误差±3%以内的，不得调整工程量清单，即为清单无误。若中标人在规定时间内不向招标代理机构提出工程量清单核对要求的，即为招标工程量清单无误。对于招标工程量清单在决算审计时审计部门提出异议的一律按审计审定为准。.2.变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，按《浙江省建设工程计价规则》（2003版）计算确定。3.联系单签证办法具体按照《西湖区政府投资基本建设项目资金管理办法（试行）》办理。4.政府性投资项目材料价格异常波动结算办法见杭建市（2008）44号及杭财基（2008）211号《关于**市本级财政性投资项目工程材料价格异常波动结算调整的指导性意见》执行。(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法:/(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定:/23．3双方约定合同价款的其他调整因素:1.对清单单项结算金额占合同总价2%的清单项目，当结算工程量与清单同比增减超过15%的，其增加部分工程量的相应单价发包人将重新估价；其减少部分工程量的相应单价按原投标单价执行，当工程量清单编制明显错误或当承包人报价明显高于同期市场价格水平，发包人将保留重新估价的权力。其相应单价的计算方法具体参照23.2条执行。最终以审计部门审计为准。2.当施工单位投标文件中部分项目价格明显高于市场信息价时，如因设计变更或招标人的要求引起该部分工程量增加超过15%（含15%）的，则工程量增加部分的价格将以变更发生时的市场信息价进行计价，最终以审计部门审核为准。3.对因工程设计变更、增加工程量等引起合同价款发生变化的，支付依据一般仍按原合同价款执行，但各单项工程变更引起工程造价增减超过工程合同价的±10%以外时，经审计部门审核后，可预付变更增加价款部分的40%至50%（减少的则扣回相应的价款）。4.工程量清单有误，承包人须在中标后30天内以书面形式提出。发包人在接到承包人的书面文件后，组织清单编制方与承包方进行工程量清单的核对工作。若核对后出现清单工程量增减，增减费用达到总价的±3%以上，经发包人认可，审计部门审核后，可以作为支付进度款的依据。24．工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:本工程不支付预付款。扣回工程款的时间、比例:/25．工程量确认25．1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:每月18日前提交（一式五份）26．工程款(进度款)支付。双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：1.工程进度款发包人根据每月进度进行签证后由发包人直接支付给承包人（承包人每月18日提交产值报表，发包人签证后于当月底前付款），支付额为每月产值的60%，付至合同价的65%暂停付款，工程完工竣工资料上交且竣工验收合格后，付至70%，待审计部门审计后，付至决算价的80%，余20%作为工程质量回访金，一年质保期满质量回访合格后，结清余款。发包人对承包人的工程资金进行全过程监管。2.预留管线保护费由承包人根据施工方案编制预算，由发包人及监理进行签证、审核后支付。费用小于10万元（含10万元）的，在工程决算时支付；费用大于10万元的，按工程进度款方式支付。七、材料设备供应27．发包人供应27．4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下:(1)材料设备单价与一览表不符：/(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:/(3)承包人可代为调剂串换的材料：/(4)到货地点与一览表不符：/(5供应数量与一览表不符：/(6)到货时间与一览表不符：/27．6发包人供应材料设备的结算方法：无28．承包人采购材料设备28．1承包人采购材料设备的约定：按GF-1999-0201建设合同通用条款28条办理。八、工程变更（1）设计图纸变更需经原设计单位同意，监理签证，发包方认可。（2）其它变更，需经监理、发包方、承包方三方同意。（3）鼓励承包方提出合理化建议减低工程造价，奖励的比例建设单位报审计部门后另行确定。九、竣工验收与结算32．竣工验收32．1承包人提供竣工图的约定：工程主体完工后60个工作日内提供完整竣工资料一式伍份，并按城建档案馆资料归档要求整理（含工程施工过程的声像资料一套，具体内容及要求，参照杭城档（2001）字第09号文），如资料不符合归档要求，需档案馆重新整理，费用由施工单位承担。32．6中间交工工程的范围和竣工时间：/十、违约、索赔和争议35．违约35．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下，本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按GF-1999-0201建设合同通用条款办理。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:按GF-1999-0201建设合同通用条款办理。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:/双方约定的发包人其他违约责任:/35．2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14·2款约定承包人违约承担的违约责任:为了保证政府投资项目工程的质量，对工期提前不予以奖励。但工程延迟一日历天，则按工程造价的万分之一扣罚，扣罚总额一般不超过承包方承诺的工期履约保证金，如果突破上述限度或者发包方按施工进度计划分阶段检查，证实承包方不能按期完成，也无能力采取补救措施者，发包方有权将该工程指令分包或另择其他单位施工，其发生的费用由承包方承担。（但若因工程变更影响工期的，则相应顺延相关工期）。同样，若承包方在施工过程中，项目班子无法胜任主要工程项目，严重违背施工承包合同（包括招标文件、补充招标文件、投标书、第一中标候选人投标澄清会议纪要、中标通知书等）的主要条款，或擅自分包，则发包方有权采取同样的处罚措施。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:承包方在施工过程中，应保证每个环节质量符合要求，发包方与监理随时进行检查，若不符合要求，且承包人在接到发包人或监理的质量整改通知单后未在通知单的整改期限内完成整改（特殊原因可除外），每次将扣罚承包方承诺的质量保证履约保证金的10%，待竣工验收，未达合格等级的，由承包方负责返工，并承担相应费用，且发包方保留采取其他制约措施的权利。若承包方在施工过程中有其它方面未按投标文件、招标文件、补充招标文件及施工合同条款执行，则扣罚其它履约保证金，扣罚金额由发包方代表及监理酌情确定。双方约定的承包人其他违约责任:在签订本施工合同时，发包方、承包方将签订《安全文明施工责任书》，发包方将不定期地进行安全、文明施工检查，若发现问题则按《安全文明施工责任书》有关条款执行。及时在规定期限内上交竣工资料，否则每延迟一天，在应支付工程款内扣罚壹仟元整，累计扣罚总额不超过伍万元整（但发包方保留采取其他措施的权利）。36．争议36．1双方约定，在履行合同过程中产生争议时:请上级主管部门调解；)采取第/种方式解决,并约定向**市仲裁委员会提请仲裁或向/人民法院提起诉讼.十一、其他38．工程分包38．1本工程发包人同意承包人分包的工程:/分包施工单位为:/39．不可抗力39．1双方关于不可抗力的约定:按GF－1999－0201建设合同通用条款39条执行。40．保险40．6本工程双方约定投保内容如下:(l)发包人投保内容:/发包人委托承包人办理的保险事项:/(2)承包人投保内容:按GF－1999－0201建设合同通用条款40条执行。41．担保41．3本工程双方约定担保事项如下:(l)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为:/担保合同作为本合同附件。(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为:交纳履约保证金（合同价的15%）担保合同作为本合同附件。(3)双方约定的其他担保事项:/46．合同份数46．1双方约定合同副本份数:正本二份，双方各执一份，副本十二份，双方各执陆份。47．补充条款（1）承包人签订工程承包合同后7日历天内应交纳中标价15%的履约保证金，在施工过程中，如承包人违约，其履约保证金作为违约金支付发包人，并赔偿发包人超过违约金的直接经济损失，如发包人违约，造成合同终止，退还承包人交纳的履约保证金，同时支付承包方伍万元整的违约金，并赔偿承包人超过违约金的直接经济损失，但属于执行国家行政指令造成合同终止，不支付违约金，只赔偿损失费用。（2）本工程不予分包，项目班子不能擅自变动，项目班子到位率100%，项目经理须保证到位率达90%以上，发包方将派人员抽查，一旦违约，每天扣500元，扣罚总额不超过承包人承诺的项目经理及项目班子到岗履约保证金（遇特殊情况，并已经发包方代表及监理批准的除外）。（3）履约保证金待工程竣工验收合格，经发包方代表、总监签证后予以退还。（4）本工程的竣工决算应经审计部门审定。（5）中标方中标后，须提供合同价2%的农民工工资保证金。（6）对于承包人搭建的临时设施，在工程竣工验收合格后，须无条件拆除，若无拆除，发包人则按其价值予以从工程款中扣除。

附件1:承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构层数跨度(米)设备安装内容工程造价(元)开工日期竣工日期

附件2:发包人供应材料设备一览表序号材料/设备品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注

四、合同格式（略）（三）工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程全称）签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工图范围。二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；3.装修工程为/年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为/年；5.供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；7、其他项目保修期限约定如下：/。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。本工程质保期为一年。三、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起5天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。费用由承包人承担。2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：如保修期内承包人不履行保修义务的发包人直接扣除承包人不履行保修义务所发生的保修费用，质量保修期内承包人必须做好保修跟踪服务工作。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。工程竣工至交付使用前的时间段内，其产品的养护及保护由乙方全负责，费用自理。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日

五、工程规范

工程技术规范依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。（1）测量规范（GBJ50026-93）（2）地基与基础工程施工及验收规范（GBJ202-83）（3）（4）根据工程设计要求，该项工程下列项目