工程合同参考33

PAGE页码页码__工程合同_5（参考）工程合同有关工程合同模板汇总6篇现今社会公众的法律意识不断增加，合同起到的作用越来越大，它可以爱护民事法律关系。那么我们拟定合同的时候须要留意什么问题呢？下面是我细心整理的工程合同6篇，希望能够帮助到大家。工程合同篇1甲方：（托付方）乙方：玲珑花艺婚庆服务公司新郎：联系人：新娘：地址：地址：：：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益爱____》及有关法律法规，结合本次婚礼庆典服务的详细状况，甲、乙双方在遵循自愿、同等、公允、诚信的原则基础上，经双方协商一样，签订本合同。第一条婚礼庆典基本状况实行时间：年月日时分实行地点：市区路弄号（饭店）厅婚宴：共桌其次条约定事项各详细项目类别及价款（请在选定的项目前打√，未选择项目请划去）：□总体策划价款：人民币元□婚礼主持价款：人民币元□婚车运用价款：人民币元□化妆服务价款：人民币元□纪实摄影价款：人民币元□纪实摄像价款：人民币元□其他服务项目价款：人民币元各项目的详细约定内容详见相关附件。第三条约定事项的总价款上条选定约定事项的价款总计为人民币（大写）元。条四条付款（一）本合同生效后，甲方应按所选约定事项总价款的30％即人民币元向乙方交纳定金；（二）如选择婚车运用项目，则试妆、婚礼主持人见面、策划完成后付总价款的50％即人民币元；婚礼当天车辆到达验收合格后付总价款的10％即人民币元；如未选择婚车运用项目，则试妆、婚礼主持人见面、策划完成后付总价款的50％即人民币元（三）完成全部服务项目后付清余款总价款的10％即人民币元（四）如需增加服务项目，需另订补充协议，价款及付款方式以补充协议为准；双方全部款项往来均应出具收据，结束后乙方应统一开具发票交甲方。第五条乙方义务乙方应严格遵照本合同的内容，根据双方约定的程序及要求，平安、有效、刚好地完成各约定事项。第六条甲方义务甲方应按时支付各约定事项的价款。第七条任一方如单方面无故终止本合同，应按合同总价款的30%即人民币元支付违约金。第八条乙方违反第五条的约定，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方担当由此产生的违约责任，同时依据所造成的实际损失，要求乙方赐予赔偿.第九条甲方违反第六条的约定，乙方有权单方面解除合同，并要求甲方担当由此产生的违约责任，同时依据所造成的实际损失，要求甲方赐予赔偿。第十条若附件对违约条款及赔偿标准另有详细约定的，从其约定。第十一条不行抗力在本合同有效期内，任何一方对于不行抗力事务所干脆造成的延误或不能履行合同义务不需担当责任，但该方应实行必要的措施以削减造成的损失。第十二条合同权利义务的转让乙方如遇不行抗力事务，经甲方同意后，可将本合同中乙方的部分权利和义务转让给第三人，如该转让使甲方遭遇损失的，该实际损失应由乙方担当。第十三条争议解决方式合同履行中若发生争议，由双方自行协商解决；或向有关行业组织及消费者权益爱护委员会申请调解。当事人不愿协商、调解的或协商、调解不成的,可通过下列方式（请选定的方式前打√，空置内容请划去）:□向仲裁机构（名称：）申请仲裁；□向人民____提起诉讼;第十四条合同的未尽事项及变更本合同如有未尽事宜，双方应通过订立书面补充协议进行约定。本合同在履行过程中如需对本合同及附件内容作补充、删减或修改等变更事宜的，须经双方达成书面变更协议，取代其所修正的内容。第十五条合同的生效本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式份，具有同等效力。其中甲、乙双方各执份。本合同附件、补充协议、变更协议为本合同的组成部分，具有同等效力。第十六条合同附件下列附件与第五条的约定相对应（请在须要的项目前打√，空置项目请划去）:□附件一：总体策划约定□附件二：婚礼主持约定□附件三：婚车运用约定□附件四：化妆服务约定□附件五：摄影服务约定□附件六：摄像服务约定□附件七：其他服务项目约定□附件八：补充约定□附件九：服务变更约定□附件十：服务验收单合同附件上均应有甲乙双方的签名及详细签署日期。如企业另有合同附件的，其内容应当包括上列示范合同附件内容。甲方（签章）：乙方（签章）：新郎：婚庆单位：新娘：法定代表人：联系地址：联系地址：：：日期：年月日日期：年月日工程合同篇2业主（甲方）：监理单位（乙方）：工程建设监理公司____分公司____银行股份有限公司____分行业主：____银行股份有限公司____分行（以下称“业主”）监理单位：工程建设监理公司____分公司（以下简称“监理”）依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及行业相关规定，结合本工程详细状况，经过双方协商一样，签订本合同。第一条：工程概况1、工程名称：____银行____分行开发区支行装饰工程2、工程内容：____银行____分行开发区支行室内外改变装修、土建、消防、空调、水电工程3、工程造价：开发区支行装饰工程合同价4、合同起止时间：年月日至年月日其次条：公司托付代表____中南工程建设监理公司____分公司派驻毕立华监理工程师为驻工地代表。第三条：监理人员的资质要求派驻现场监理人员必需有国家注册工程师资质（包括土建、装饰、水电等）第四条：监理费及付款方式1、本合同约定范围内按工程合同价的1.76%计算工程监理费。2、进场七日内支付30%监理费，工程竣工验收合格后七日内支付监理费至95％，如有罚则约定范围的相应扣除工程监理费用，工程决算完毕监理费余款付清。第五条：监理的义务权力1、监理的义务：1.1、监理参加业主装饰工程设计方案制定、施工设计图审定、工程招标、工程施工、工程验收、工程决算等工作的整个流程范围，并明确给予其职权和工作要求；1.2、在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料；1.3、帮助业主办理消防、质监等有关开工手续，并代表业主组织工程分部和竣工验收整理存档工作；1.4、监理在履行本合同的义务期间，应注意信息、新工艺、新材料，应运用合理的技能，为业主供应与其监理单位水平相适应的询问看法，仔细、勤奋地工作，帮助业主实现合同预定的目标，____地维护各方的合法权益；1.5、工程施工组织设计和技术方案，根据保质量、保工期和降低成本的原则，向设计方或施工方提出建议，并向业主提出书面报告，假如由于拟提出的建议会提高工程造价，延长工期，应当事先取得业主的同意；1.6、在托付的工程范围内，业主对本工程的有关任何看法和要求（包括索赔要求），均必需首先向监理提出，由监理探讨处臵看法，再同双方协商确定。当业主和有关方发生争吵时，监理依据自己的职能，以____的身份推断，公正地进行调解，当其双方的争议由工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门等仲裁机关进行调解和仲裁时，应当供应作证的事实材料；1.7、出具工程监理评估报告。2、监理的权力：2.1、装饰工程中有关事项包括工程规模、设计标准和运用功能要求，向业主的建议权；2.2、工程设计中的技术问题，根据平安、好用、美观、经济的原则，向设计单位提出建议、并向业主提出书面报告，假如由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应事先取得业主的同意；2.3、装饰工程有关的协作单位组织协调的主持权、重要协调事项应当事先向业主报告；2.4、报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令；2.5、工程上运用的材料和施工质量的检验权，对于不符合设计要求及厂家质量标准的材料、设备，有权通知施工方停工整改、返工，施工方取得监理复工令后才能复工，发布停工、复工令应当事先向业主报告，如在紧急状况下未能事先报告，则应在24小时内向业主作出书面报告；2.6、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限的确认权。第四条：业主的义务及权力1、业主的义务1.1、业主应向监理供应项目文件及资料，并负责装饰工程的全部外部关系协调，为监理工作供应外部条件；1.2、业主应在约定的时间内就监理书面提交并要求作出确定的一切事宜作出书面确定；1.3、业主应当授权熟识本工程状况的领导、常驻代表，负责与监理联系。更换常驻代表和领导，要提前通知监理；1.4、业主应当授予监理的监理范围和权利，刚好通知已选定的设计方、施工方，并在与设计、施工方签订的合同中予以明确监理。2、业主的权利2.1、业主有对工程规模、设计标准和设计运用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权；2.2、业主有权要求监理公司提交监理工作月度报告及监理公司业务范围的专项报告，并加盖公司合同章。第五条：罚则约定1、工程施工期内，监理方必需常驻工地，如有违反，甲方有权拒付监理费。2、监理单位与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，将不合格的建设工程建筑材料、建筑构配件和设备根据合格签字的，造成损失的，担当连带赔偿责任。2、业主应当履行监理单位合同约定的义务，如有违反则应当担当违约责任，赔偿给监理造成的经济损失。3、未经对方的书面同意，无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。4、监理单位（派出监理人员）不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的酬劳，不得以任何理由向设计方、施工方或配套方索取钱财，监理人不得参加可能与合同规定与业主利益冲突的任何活动。第六条：合同生效、变更与终止及说明权1、本合同自双方签字、盖章之日起生效。2、合同须经双方协商一样后方能进行变更。3、合同项下不发生任何业务或业主提出终止要求的状况下本协议终止。4、本合同依据《合同法》、《____室内装饰工程监理管理规定》、《建设工程监理规范》、《室内装饰工程质量规范》、《____室内装饰施工监理规程》享有对本合同的说明权。第七条：争议的解决本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，也可向工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门申请仲裁。协商或调解不成立的，可向人民____提起诉讼。本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。业主：（签章）____银行股份有限公司____分行甲方代表：（签章）监理单位：（签章）工程建设监理公司____分公司乙方代表：（签章）工程建设监理公司____分公司派驻毕立华监理工程师为驻工地代表年月日工程合同篇3工程名称：工程地点：合同编号：勘察证书等级：发包人：勘察人：签订日期：____规划与国土资源局监制发包人：勘察人：发包人托付勘察人担当任务。依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《____经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一样，签订本合同，共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务托付文号、日期：1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：1.6承接方式：1.7预料勘察工作量：其次条发包人应刚好向勘察人供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。2.1供应本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4供应勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。2.5发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1开工及提交勘察成果资料的时间。4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况(设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式。4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。4.2.2本工程勘察费预算为元(大写)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度%时，向勘察人支付预算勘察费的%的工程进度款，计元;勘察工作外业结束后天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的%，计元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。第五条发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。5.1.3发包人应刚好为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并担当其费用。5.1.4若勘察现场须要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进行保健防护，并担当费用。5.1.5工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料安排，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件，并担当费用;如不能供应时，应一次性付给勘察人临时设施费元。5.1.8由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。5.1.9发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得____、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述状况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人贡任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2出于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收干脆受损失部分的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的%。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。5.2.4勘察过程中，依据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法，并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条违约责任6.1由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满意技术要求时，其运工勘察费用由勘察人担当。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人己付定金;己进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5由于勘察人缘由未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条其它约定事项：第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应刚好协商解决，协商或调解不成的，可以由仲裁委员会仲裁。第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式份，发包人份、勘察人份。发包人名称：勘察人名称：(盖章)(盖章)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)托付____人：(签字)托付____人：(签字)住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证看法：(盖章)(盖章)备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期：年月日工程合同篇4一、共同投资人资料甲方：身份证号：乙方：身份证号：丙方：身份证号：丁方：身份证号：戊方：身份证号：甲、乙、丙、丁、戊五方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商，依据中华人民共和国法律、法规的规定，就五方共同出资筹办公司，达成如下协议。二、共同投资人的投资额和投资方式三、利润共享和亏损分担1、共同投资人按其出资额占出资总额的比例共享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。2、共同投资人各自以其出资额为限对共同投资担当责任，共同投资人以其出资总额为限对公司担当责任。3、共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。4、若共同投资的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。四、事务执行1.共同投资人托付方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于：(1)在行使及履行作为公司发起人的权利和义务;(2)在公司成立后，行使其作为公司股东的权利、履行相应义务;(3)收集共同投资所产生的孳息，并根据本协议有关规定处置;2.其他投资人有权检查日常事务的执行状况，方有义务向其他投资方报告共同投资的经营状况和财务状况（五方协商经营状况、财务状况为一季度一次）;3.方执行共同投资事务所产生的收益归共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人担当;4.共同投资人可以对方执行共同投资事务提出异议。提出异议时，应暂停该项事务的.执行。假如发生争议，由共同投资人共同投票确定（小数听从多数）。5.共同投资的下列事务必需经全部共同投资人同意：(1)转让共同投资于股份有限公司的股份;(2)以上述股份对外出质;(3)更换事务执行人。五、投资的转让1.共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经共同投资人同意;2.共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人;3.共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。六、其他权利和义务1.方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份;2.共同投资人在公司登记之日起三年内，不得转让其持有的股份及出资额;3.任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;4.公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。司货物盘点单、固定财产清点单、员工工资发放清单、杂项支出清单方在处理对外事务时，如若涉及经济支出，应问询共同投资方，征得多数人一样看法后，由甲方全权处理。七、运营责任为保证公司高效运营，方有权对公司的各个岗位人员的任命及工作支配，组建正规化的财务人员及财务系统，并委任方为公司运营的____副总经理，帮助方工作。八、其他1.本协议未尽事宜由共同投资人协商一样后，另行签订补充协议。2.本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式份，共同投资人各执一份。甲方(签字)：乙方(签字)：丙方(签字)：丁方(签字)：戊方(签字)：年月日工程合同篇5工程名称：甲方：乙方：合同编号：签订地点：签订时间：地基基础工程施工合同条款甲方：乙方：甲方托付乙方担当工程的部分桩基工程，设计为直径毫米的桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值≧KN，按甲方要求制作安装钢筋笼，施工质量必需达到设计要求的单桩竖向承载力特征值≧KN，以测桩成果报告为准，假如达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格为止。依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》为基础，按相关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合工程详细状况，经双方协商一样，依法订立如下合同条款，双方共同遵守。第一条工程概况与承包方式1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：桩机运输安拆、桩尖就位、钢筋笼制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作（不含试件制作、原材料送检报验）。4深度，以每米元计价结算；预制桩尖购置费：元/个，机械进出场安拆费包干：元/台套。成桩总进尺按相关计算规则以现场签证的自然地面到桩尖入土的深度（含桩尖长度并不得扣除桩尖虚体积的长度）为准，并以此为结算依据。5、质量等级：其次条工程期限1、开工日期：2、竣工日期：3、总施工期：4、如遇下列状况之一者，工期可顺延；（1）停水、停电、下雨及不行抗拒的自然现象被迫停工。（2）因设计变更或____行为社会____被迫停工。（3）因三通一平达不到要求或甲方资金不刚好被迫停工。（4）因地质条件改变，各方在探讨措施时无法施工。（5）因____、占地等未处理好影响施工。（6）因解除地下隐藏工程或阻碍物影响施工。（7）试桩、基桩检测期间耽搁的工期。如因甲方缘由造成的停工，除工期顺延外，每日应支付停班费用元，并纳入结算中。第三条甲方责任1、办理土地征用、青苗树木赔偿等手续，做好房屋的____、清除地面、架空和地下阻碍解除等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后接着负责解决以上事项遗留问题。2、接好施工所需水、电、线路至施工现场，并保证施工期间用水用电的须要，并担当费用。3、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要交通干道，满意施工运输的须要，保证施工期间的畅通。4、向乙方供应施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实精确。5、办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及线路专业用线的申报批准手续。6、测放出建筑物四个角的精确点位，将水准点与座标限制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。7、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。8、向乙方供应的原料必需符合有关规范规定。9、协调、处理施工现场四周地下管线和邻近建筑物、构筑物等的爱护，并担当有关费用。10、工程完工后主动组织基桩测试工作，并担当基桩检测所需费用。11、甲方委派第四条乙方责任1、仔细抓好工序管理，严格执行质量检验制度，按规定对该项工程所运用的材料及预制构件进行自检检验。2、组织全体施工人员驾驭设计要求，制定施工技术措施及施工方案，抓好现场文明施工工作，如因地质缘由需进行技术处理的特别状况，刚好向甲方或有关单位提出处理方案。3、因乙方缘由造成的返工以及人身、设备等质量平安事故概由乙方负责并担当费用。4、工程竣工后，乙方只负责乙方的相关工程竣工资料的签字和公章签证。5、乙方委派第五条工程价款的支付与结算1、工程价款的决算：应依据中国人民建设银行制定的“基本建设工程借款的决算方法”执行；在基桩检测合格后3日内完善工程竣工决算审核签证，同时因该工程属单包工程（即人工、机械），故一切费税由甲方担当，乙方凭收款收据收工程款。2、本合同签订后，元，待工程基桩施工任务完成并检测合格时（基桩检测必需在桩基