关于劳务承包合同模板汇总10篇

关于劳务承包合同模板汇总10篇甲方：（以下称甲方）

乙方：（以下称乙方）

依据××市规划与建立局和××绿化有限公司签订的工程施工合同，甲方将××绿化工程1标段的绿化托付乙方养护，经甲乙双方协商，达成如下协议：

一、养护工程相关状况

养护工程名称：××绿化工程1标段绿化养护

养护地点：大路收费站至五明路

养护面积：13000㎡。

二、养护期限

养护期限自××绿化工程1标段工程竣工后至该工程移交给××建立局止。

三、养护职责

1、承包绿化养护期限内，乙方应根据园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，细心养护，保质保量完成养护治理任务。

2、绿化设施及主要养护内容

（1）修剪：依据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，根据操作规程适时进展。

（2）施肥：依据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长状况，适时适量进展施肥，以保持各类植物的生长旺盛到达肯定景观效果。

（3）除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土准时清理各类杂草。

（4）抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要准时去除，以保持树木骨架清楚，促使生长形态美观，养分集中。

（5）病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要依据各类植物的寄生对象准时做好猜测预报，准时实行措施防治。

（6）抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要准时进展浇灌，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

3、对本合同养护工程实施养护治理所用的一切劳动力、材料设备和效劳由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方担当。

4、承包期限内，本合同养护工程设施量发生削减及毁损的，乙方应准时补齐或修复，并自行担当所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护工程设施量完好无损。未完好的，由乙方负责补齐或修复。届时，未补齐或修复的，甲方可自行或托付他人补齐或修复，费用由乙方负责。

5、乙方应定期向甲方汇报养护治理规划及有关措施。

6、乙方必需重视安全生产，确保全年不出安全责任事故。养护期间，养护工人由于操作不标准等因素造成的安全责任事故，由乙方担当一切责任及损失。

7、依据合同的养护工程，三年养护经费为××绿化工程1标段竣工后工程量（即759863.00元）的5%，合计养护费大写叁万柒仟玖佰玖拾叁元整，小写37993元，承包方式为全额经济责任制承包。

8、三年养护经费待养护期满后一次性付给乙方，由业主方××建立局将原拘留的5%工程质量保证金通过移交验收后直接拔交给乙方。

五、考核验收

1、甲方每月不定期实行普查与随机抽查相结合的方法，对乙方养护质量进展考核验收。

六、附则

1、全部经费，甲方不再对乙方进展取费。

3、未尽事宜，甲乙双方协商解决，并作书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

七、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经双方签章后生效。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

劳务承包合同篇2

依据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》，甲乙双方经公平协商同意，本着互利的原则，自愿订立本合同，共同遵守本合同所列条款。

甲方：

乙方：

以下简称甲方乙方。

一、甲方将名下砖厂生产任务承包给乙方，甲方无偿供应水、电、泥土、煤等原料和全部机械及设备、工作宿舍、防雨设备、装载机等一切生产生活使用工具，除装载机和轮窑外，其余机械设备由乙方修理。

二、承包期限为一年，即本合同签订之日起至20xx年12月底。

三、乙方必需在20xx年3月10日左右带工人进场，工人进场后一律不准打架斗殴。重点岗位工人由甲方负责购置劳动保险，发生工伤事故3000元以下由乙方负责。若因工人声音操作造成事故的，经劳动仲裁部门依法按比例分担，除上班工人以外，其余的闲杂人等安全甲方概不负责。

四、为保障乙方工人利益，甲方负责成品堆放场地不影响乙方正常生产。如消失成品堆放过多影响乙方正常生产，所造成的损失由甲方负责。

五、成品砖由甲方出售，每月月底结算乙方生产的产量，次月10-15日甲方按乙方上月生产总量付给乙方工资。详细生产数量及价格：

1、小红砖及小配砖全年生产总量不得超过一百万块，以19孔砖和9孔砖、12孔砖为主。

2、甲方付给乙方生产价格小红砖每页元，小配砖每页元，19孔砖每页元，9孔砖每页元，12孔砖每页元。

3、工资按月发放，如遇特别状况甲乙双方可顺延几天，在生产完毕后甲方必需付清乙方全部工资，另外付给乙方工人返程路费贰万元。

六、如遇重大自然灾难，甲乙双方共同协商解决。

七、合同签订后，乙方付给甲方万元保证金，在乙方工人进厂生产时，甲方须把保证金退给乙方，甲乙双方必需严格遵守合同不得违约，如因一方不履行合同造成的经济损失，由违约方担当。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方：

乙方：

年月日

劳务承包合同篇3

甲方：

乙方：

依照《合同法》《公司法》及其它有关法律，行政法规，

在X联合有限责任公司下属X号井硐铅锌矿山开挖施工承包给乙方打硐开采施工，特订立本合同，希双方遵守商定。

一、协议内容

甲方有XX公司X号井铅锌矿硐承包给乙方打硐开采，由乙方负责组织人员进展施工，甲方按人工掘挖井硐和人工开采方式及全部附属工程。现经甲、乙双方协商全都，由甲方承包给乙方施工，甲方按吨位和矿硐进尺m计算的方式承包给乙方，按月计价支付全部施工打硐采矿款。

二、承包范围：

甲方在XX公司所承包的全部范围内，如消失区域山林权属纠纷，造成一切投资损失由甲方全权负责赔偿给乙方。

三、劳务费单价和结算

1、掘井打洞按米计价：施工工序，打眼放炮，装运弃出到弃土场，每米单价含出洞口运距40米内，在每月底对当月施工量进展收方计价，次月5日内付清。如甲方不按时付清工程计价款项或延迟收方计价付款时间，造成乙方损失，乙方有权停工并向甲方索赔全部损失。此单价在铅锌每米吨1。4万至2万元内，以后随着物价，随行就市，双方协商涨跌调价。

3、甲乙双方计价依据，以双方现场派住的治理人员签字为依据计价。

四、治理方法

1、甲方负责协调周边关系，处理协调一切纠纷和地方人、畜、路、自然和谐安全，协作好乙方全面施工工作。乙方负责全面施工生产工作，教育施工人员安全生产，文明施工。

2、在生产过程中乙方的上岗人员必需进展安全教育。乙方应当高度留意安全事故存在的隐患，消失隐患准时排解。乙方进入矿山打眼放炮人员，必需由娴熟人员进展，不得聘请无技术的人员进展打眼炮工作。乙方应指派专业人员排解危石，认真观看地质构造状况，准时排解可能消失的嘣塌事故，确保施工人员的生命安全。如消失工伤安全事故的责任，由甲乙双方按有关规定赔偿和处理工伤事故的费用。

3、开采所需的爆破物品和全部机械设备和材料，由甲方负责选购供应给乙方使用，为了不影响乙方生产，甲方保证按时供应爆破物品给乙方使用。乙方使用的炸材按实际使用的数量在工程款中扣回支付甲方。其它由甲方负责。

4、甲方作为矿山业主，对供应给乙方劳务承包开采范围的矿点具备矿开采的合法手续，并负责保证乙方进入矿区的三通一平工作。为乙方生产供应便利。

5、因甲方造成乙方施工时停工待料和甲方协调不力，消失停工待班，造成的全部损失由甲方负责赔偿给乙方。每个人停班务工费按120元/天和赔偿其它全部损失。

五、因开挖时损害山林、草、树木植被，环保、自然灾难、泥石流等损失由甲方自行负责，与乙方无关。

六、搭建各种设施，由甲方协调占用。如因协调不力造成损失，由甲方负责赔偿。

七、本合同期限为XXXX年，自XXX年XX月XXX日至XXX年XXX月XXX日止。在承包期满后，乙方与甲方连续连续合同。

八、甲方必需保持本硐区域的完整性，不得再转包给其它方。

九、违约责任：

希双方都遵从协议，履行商定条款。不能违约，若违约，违约方赔偿守约方一切损失，并惩罚违约金30万元补偿给守约方。

十、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，送交公司一份，具有同等法律效力。

十一、未尽事宜，双方协商解决，另定补充协议。如协商解决未果，诉讼到合同签订地或乙方居住地法院裁决。

十二、本协议经甲、乙双方代表签字之日生效。

甲方代表：XXXXX

乙方代表：XXXXX

签约地点：XXXXX

XXX年XXX月XXX日

劳务承包合同篇4

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

为协作主体工程施工规划进度，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章，甲、乙双方在自愿、公平、公正和诚恳信用的根底上达成全都，订立本合同，以资共同遵守。

1工程概况

1.工程名称：2.工程地点：

3.承包范围：4.承包方式：单价承包，承包金额合计：乙方担当为：包工包料，包质量、包安全生产、文明施工、及隐含风险在内的费用总和。

二、工程期限及进度

1.工期：实际施工日期以发包方实际要求工期为准

2.进度：乙方按甲方要求的进度规划组织人员，承受甲方的全面治理。

3.暂停施工：因单价中隐含了各种风险，故不管何缘由造成的停工损失费用由乙方自行担当。

三、双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

（1）准时组织人员对乙方进展技术交底和安全教育。

（2）甲方可依据工程进度要求，对乙方人员的配置进展调整，满意施工要求。

（3）完工后对乙方准时进展结算并支付劳务费。

2.乙方的权利和义务

（1）担当业主合同（专指工程经理部与业主签订的工程承包合同）文件规定的一切义务及风险，严格遵守业主合同文件的全部规定和要求。

（2）依据承包的工程量及甲方提出的进度规划投入足够的人员。

（3）施工中必需履行甲方的各项指令，听从对工程质量、进度、人员、设备等项的安排及要求。

（4）加强对施工人员的安全意识及安全操作规程的教育。

（5）爱护施工场地清洁，做到文明施工。

（6）乙方按工程质量、安全治理有关规定组织人员施工，实行严格的安全防护措施，担当由于自身安全措施不力造成的责任和发生的费用(包括工程质量事故和人身伤亡残及意外事故责任)。

（7）乙方在竣工检验合格后准时办理工程结算。

（8）在乙方担当施工期间对外发生的一切经济债务，均由乙方担当，与甲方无关。

4费用结算及支付

1、结算及支付。工程完工后乙方应准时结算，甲方支付乙方劳务费。

5违约责任

1.乙方未能按甲方的要求准时进场或乙方投入的人员不具备履行合同的力量，甲方有权解除合同，并有权要求乙方担当合同总价的10%的违约金。

2.由于乙方缘由致使合同无法履行，乙方担当合同总价的10%的违约金，并赔偿因其违约给甲方造成的实际损失。

3.由于乙方违约，业主对甲方要求违约赔偿时，乙方应担当全部责任及费用。

7合同生效、终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.甲乙双方履行合同全部义务，结算支付完毕，且责任期满，本合同自动失效。

8其他

本合同一式肆份，甲乙双方各贰份，签字盖章后生效，工程完工后自动失效。

甲方：乙方：（盖章）（盖章）

甲方代表乙方代表（签字）（签字）

年月日年月日

劳务承包合同篇5

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定，结合本工程详细状况，本着公平互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程承包量：“工程”楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程

4、工程质量要求：主体构造优良

5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行

6、劳务费单价：平方米单价300元人民币

7、工程类别：框剪构造

二、工程承包方式与范围

1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的根底与主体构造工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场局部工程以外的劳务。甲方负责供给建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的全部材料)。

2、承包工作内容：根底局部人工协作清土，砖胎膜砌筑抹灰，室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪构造、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内一般抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方担当乙方使用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的状况下含甲方供给材料)。施工用电由甲方供应至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区，乙方负责支路水管的材料及安装。

三、合同价款

1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计算执行20_年《河南省建立工程工程量清单综合单价》及相应配套的取费定额。承包单价组成：①一次主体构造承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等其次次主体构造、抹灰、贴砖

承包单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。

2、根底按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。

3、承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。

四、结算及付款

1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。

2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它局部的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。

3、中途结算付款要在按合同商定期限内到位。

4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。

5、因甲方的缘由或其它协作因素造成的停工，一切损失都由甲方担当，另外工期也随着延长。

6、乙方缘由造成工期延误，一切损失由乙方负责。

五、双方责任

(一)甲方责任

1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量治理，负责构成建筑实体的全部材料和构件的供给和调配。甲方负责局部工程施工方案编制，乙方负责对工人进展技术交底和安全交底，甲方负责监视，检查工程质量和文明施工。甲方供应每层测量放线所需的掌握轴线和掌握标高，分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题，甲方准时予以指导。乙方已施工的部位中途若消失设计变更或核定，需要乙方返工的，甲方依据现场实际发生的返工费用开据签证单，签字并盖章后交给乙方进展返工。

2、协调施工现场内各分包单位之间的关系，负责企业规章制度的教育，乙方主动协作安排实施。

3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。

4、甲方向乙方供应设计施工图纸肆套和施工方案、施工规划、设计变更、技术交底等各两份。

5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。

6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及担当。

(二)乙方职责及承诺

1、质量标准：合格。

2、工期：依据施工现场的实际状况，乙方按甲方编制的施工进度网络规划严格执行。

3、安全生产：达标

(1)乙方人员进场前必需经过施工安全教育，遵纪守法，遵守甲方的”各种治理制度。

(2)乙方应遵守机械操作规定，严禁违章作业。

(3)施工安全设施及费用均由责任方负责并担当费用，如发生安全事故，由责任方负全责。

4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上，不影响正常工期。

5、乙方根据甲方要求保证充裕的劳动力进场施工，在农忙季节、节假日期间不放假，保证满意工程进度的需要。如需赶工期，公司可以从其他工程抽调人员突击，保障工程按期完成。

6、保证工作面落地灰随清随用，严格遵守限额领料制度，不得造成铺张。

7、全力协作甲方、监理、建立单位、监视部门的检查、验收工作。

8、依据施工组织设计总进度规划的要求，每月月底前5天提交下月施工规划。并经甲方批准后严格执行。

六、文明施工

1、为到达文明工地，乙方需听从甲方人员的工作安排，严禁赤膊工作，严禁穿拖鞋上班，严格根据现场各种规定实施。

2、乙方人员必需遵纪守法，不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随便大小便，否则将依据治安条例的有关规定处理，情节严峻者送交执行机关处理和罚款。

3、乙方施工人员应遵守宿舍规章制度，爱惜公共财物，食堂、宿舍、厕所需每天清扫干净。

4、建筑垃圾、生活垃圾准时清理，堆放至指定地点，并加以掩盖。保证不从高空向下抛掷物体，假如发觉乙方抛垃圾或物表达场，甲方将对乙方进展罚款。

七、材料治理

1、甲方供应用量实行包干制度，节省分成。超出掌握指标的用量一律由乙方负责，在施工过程中，甲方有权监视乙方材料的使用，发觉不合理的使用和治理不善造成人为的铺张，甲方有权制止并按治理制度赐予罚款处理。

2、乙方应在接到图纸7天内，向甲方提交材料、构配件供给规划，经确认后，甲方应按供给规划要求的质量、品种、积累、型号、数量和供给时间等组织货源并准时交付，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方提出后由甲方负责处理。

3、乙方妥当保管、合理使用甲方供给的材料，因保管不善发生丧失、损坏，乙方应赔偿并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

4、场内材料二次搬运，如甲方材料需在塔吊掩盖范围内，乙方必需准时进展，费用包含在劳务承包费用中，乙方不再计取。

八、违约、争议

1、执行合同风吹草动如乙方违约，由违约方担当一切责任并赔偿对方的全部经济损失。

2、若合同履行中发生争议，双方根据实事求是、互谅互让的原则协商解决，协商无效，请有关部门仲裁或由甲方住宅在地人民法院受理。

九、其它

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程完工，工程款付完后本合同自行失效。

2、本合同未尽事宜，双方本着事实就是的原则进展合同补充，具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

十、补充协议

1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金，在开工前支付到甲方账户上。

2、工程完成50%时，质保金返还50%，工程竣工验收后，10日内质保金全部无息返还完。

甲方(盖章)：

代表人(签字)：

联系电话：

合同签订时间：年

乙方(盖章)：代表人(签字)：联系电话：月日

劳务承包合同篇6

甲方：(简称甲方)

乙方：(简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，本着公平互利、共同进展的原则，为了明确双方责、权、利关系，结合本工程的详细状况，经甲乙双方充分协商，达成以下协议，双方共同遵守。

一、土石方挖运工程概况及承包范围

工程名称：涪江河畔C区一标段工程地点：高新二路挖运土石方范围：根底土石方

二、挖运土石方承包范围

1、按设计文件、施工技术人员放线测量的挖运方量包干开挖期间的地方人为干扰，挖运过程的范围清洁工作及土石方的运卸去处、安全等范围

2、按施测技术人员放线测平一次性挖到位、捡平、放坡达要求，符合标准验收深度。

三、工期

从甲方通知乙方开工之日起至全部土石方挖运完竣工，总工期为天，不得延误，除下暴雨及人力不行抗因素，导致工期延误外。

四、承包方式及劳务台班费的价格

1、实行捆绑式，即乙方自行组织工程机械和人员挖运土石方至设计要求验收合格，按其次款内容包干。

2、按设计放线验收方量计算，每立方米

五、支付方式

按每一个栋号的根底土方完成、验收合格后，支付该栋号根底土方工程量的80%款项，其余均在完工结算后一次性付清。

六、双方权利义务

1、甲方工程技术人员负责在挖运工程中，进展对所挖范围放线深度、捡平的测量、技术指导、治理协调等工作。

2、乙方自己负责组织工程机械入场挖运及人员的治理负责，协调好市监查关系，所进场的机械、人员必需听从现场施工人员的治理，同时遵守市环卫治理、文明标准进展施工。

3、机械及机械人员的安全、生活、油料及违反城监治理等费用一律由乙方自行负责。

七、违约责任

本合同的违约金定为工程总额的20%款项，由违约方支付给守约方

八、其他

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

劳务承包合同篇7

发包单位：（简称）甲方：

承包单位：（简称）乙方：

依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》、《劳动法》、

甲方【治理手册】的相关规定，结合本工程的详细状况，甲方同意将工程以劳务方式承包给乙方，经甲乙双方共同协商全都，特商定以下协议条款以便共同遵守执行。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

构造形式：

工程建筑面积：

合同价款：暂定元。

二、承包范围：

1.主体范围：混凝土浇筑工程、钢筋工程、模板工程、砌筑工程、脚手架工程、抹灰工程、屋面防水工程、装修装饰工程。

2.机械工具：塔吊、搅拌机、调直机、切断机、弯曲机、电焊机、小型工具、电源线、混凝土泵、管线、布料机。

三、清包价款：按施工图纸及计算标准所计算的面积×每㎡单价。

四、合同工期：开竣工日期：年月日至年月日。

五、质量要求：

1.首先满意设计要求及施工操作规程。

2.确保每道工序质量检验交接，并有工序交接记录。

3.做好隐藏工程施工，准时做好隐藏工程施工中记录。

4.工程的主体构造及装修装饰施工应符合国家质量验收标准和评定标准要求。

六、安全生产：

1.严格执行建筑工程安全施工操作规程及各项规章制度。

2.自行做好人员进场的安全教育工作，并提出明确安全要求落实到每个人身上，保证人身安全牢靠，特别工种持证上岗。

3.每道工序要有安全交底交接记录，如施工中违反安全操作规定，发生伤亡事故责任自负、费用自理。

4.设专职安全员，负责整个工程施工的安全治理，并做好安全内业资料。

七、文明施工：

1.施工中清包方必需按省市相关文明施工要求组织施工。

2.现场围挡、办公室、职工宿舍都必需按相关要求搭设及布置。

3.施工中肯定要做到文明施工，做到工完料净场地清。

4.施工中对落地灰各种废料要做到随施工随清理，做到长料长用短料短用，不得发生铺张现象。

八、材料要求：

1.双方所使用的材料必需根据设计要求和标准的要求选购并供应产品合格证。

2.使用的材料种类、规格、型号、使用的部位必需符合设计图纸要求，甲方监理、总包方有权检查，如查出与设计不符严禁使用，损失自负。

3.所使用材料按定额消耗量计算，超出局部清包方自负。

九、现场治理：

1.听从总包方的统一治理指挥，按总包方编制的施工组织规划及工程进度规划组织施工。

2.按要求配齐该工程相关治理人员并持证上岗。

3.遵守总包方制定的现场治理规章制度，遵纪守法合法经营。

4.与总包方亲密协作，确保工程施工顺当进展。

5.双方必需履行遵守施工现场各自的责任义务，并做好文明施工工作。

十、双方责任：

1.双方合同签订后，不经双方同意任何一方不得随便变更或解除合同，如双方不经任何一方同意，单方解除合同，因而影响的施工规划，造成的经济损失由解除合同方负责。

2.施工过程中，由于清包方的工程质量不符合验收标准，达不到合格标准且不能满意使用功能质量，总包方有权终止合同。

3.施工中所需的各相关工程技术资料均由清包方按要求编制报总包方统一整理归档。

十一、合同价款支付：

1.清包方垫付施工至地上四层平口总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。

2.四层以上按每月形象进度，总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。

3.二次构造装修阶段按每月形象进度，总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。

4.具备竣工验收条件，总包方付给清包方合同总价的85%，竣工验收后按总包方与发包方签订的大合同条款执行。

十二、工程主体构造验收：验收以《关于根本建立工程验收暂行规定》、《工程质量验收标准》、建筑工程质量检验评定标准》及施工图纸说明书、施工技术文件等依据。

十三、合同生效：

1.本合同签订后双方签字加盖双方公章之日起生效，工程完工验收符合要求结清工程款后终止。

2.本合同签订后双方如需提出修改时，经双方协商全都后签订补充协议，作为本合同的补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效应。

3.本合同如发生纠纷时，当事人双方应协商解决，协商不成可向所在地合同仲裁委员会申请或向人民法院起诉。

十四、本合同一式伍份，报一份公司备案，总包方、清包方各执贰份。

总包方：分包方：

住宅：住宅：

身份证号：身份证号：

法定人代表：法定人代表：

托付人代理人：托付人代理人：

电话：电话：

年月日

劳务承包合同篇8

发包方:(甲方)

承包方：(乙方)

依照>,>及其有关法律、行政法规,在公正，公正，自愿，诚信的原则,双方协商全都签定本合同，严格遵守。

第一条：承包人承包范围

工程名称：

其次条：承包方式及工作内容:

(一)承包方式：包工及全部小型材料、机具，大型机械、脚手架的拆装小型修理等。

1.小型材料及用品包括：安全帽、安全带、雨鞋、手套、防护镜、线绳、钢筋绑丝、铁丝、元钉、胶带、砼振捣机械等。

2.机械：(不含塔吊、搅拌机、施工电梯);钢筋制作机械：调直机、对焊机、切断机、弯曲机、弯箍机、元16以上钢筋电渣压力焊机、切断机、套丝机)。木工机械。

3.小型工具：①钢筋工具：大剪、卡具等;②木工工具：电锯、手锤、电钻、撬杠、手工具、铅笔、卷尺等;③瓦工工具：大铣、刮尺、灰条、灰铲、灰槽、刨锛、瓦刀、电锤、钻头、吹风机等全部的手头工具。

(二)承包内容：

1.施工图纸范围内全部工程：根底、主体构造、室内(门窗以内)抹灰(除顶棚抹灰外)、屋顶女儿墙压顶抹灰工程，从垫层开头到工程验收的全部工程内容，如图纸内设计变更削减也不扣除相应费用。含阳台栏板、造型、线条、二次构造、预制构件等，包括：砼垫层、防水找平层爱护层、根底及根底以上钢筋、砼、模板、二次构造填充墙砌体、砼、模板钢筋施工、楼地面、内装饰、屋面工程(除防水层)、伸缩缝等，直至工程验收的要求及合理保修期的工作，不包括(土方开挖、室内外回填、破桩、碎石垫层碾压、降水、门窗、油漆涂料及腻子、墙地砖贴铺、安装、防水工程)工程。

2.详细范围：①包括全部现浇根底、主体结、钢筋制安(包括钢筋各种焊接和连接)、模板安装与撤除及整理堆放、混凝土施工及养护。②包括全部填充墙砌体及砖砌体的施工二次构造植筋人工及机械(不含植筋胶)等。③主体装饰构造施工阶段内内外脚手架搭拆及现场内的水平、垂直运输。④根底垫层、找平层和爱护层、止水带安装。⑤根底及主体施工阶段的图纸穿插零星其他工程预埋件的制安与洞口预留;6装饰工程室内抹灰(天棚除外)、楼地面(不包括墙地砖)、室外防水墙面抹灰、屋面工程。⑥大型机具、脚手架、维护(不含材料)的拆安。

8.室外施工施工封闭等。

3.安全文明施工：达市级安全文明施工标准。本阶段内施工场地全部安全防护设施及楼内外安全通道搭设、四口五临边的搭设、各种防护棚、操作棚的搭设，以及文明施工现场所悬挂的标牌、材料、周转材料、机械设备的整齐合理堆放、围护、楼层内及现场日常的清理清扫等。

4.包括起吊机械设备撤除(发包方负责试运行)，包括塔吊司机的费用。

5.承包方现场全部施工人员工伤保险。

6.与安装队、及其他工种的协调协作

7.钢材、周转性材料、模板、机具卸车人工费用。照实际状况需机械由发包方负责机械。

8.包括冬雨季施工人工降效费(如雨季防洪、雨后清理积水、冬季清扫积雪等

第三条：工程质量：(依据山西省建筑工程质量验收标准)

工程质量标准：合格(模板工程到达优良标准);

第四条：施工工期

本合同商定的施工内容自主体局部年工。整体工程年月日竣工;若因发包人缘由和不行抗拒的自然灾难造致使本合同约定工期未能完成，承包人不担当任何责任。(如提前完成嘉奖5000元，如达不到合同工期要求，扣除合同平米单价2元//m2)

第五条:承包价格

以承包内容建筑面积平方米单价计价：按建筑面积：/m2计算。单价不含税金。建筑面积执行建立部公布的国家标准《建筑工程建筑面积计算标准》GB/T50353-20xx.

第六条:付款方式：按完成合格工程形象进度80%支付;全部工程交验合格后，发包方施工技术人员按合同要求及质量状况签署意见报负责人复核签字报财务(扣除修理金2%)支付余额。

第七条：发包方责任和义务

1.协调开工前三通一平工作.施工过程中的水电供给。

2.按合同商定准时支付工程款。

3.保证施工中所需材料、构件、周转性材料的准时供给，做好材料取样、送样、协作比及原材料出厂证明收集工作。

4.负责组织隐藏工程验收,根底及主体工程的中间验收与签证资料填写。

5.做好技术,质量,安全方面及图纸与建立方沟通交底,以避开承包人由此而引起的返工和窝工,应积极主动的协作,担当因发包人缘由造成损失和费用。

6.全面协调施工中与其它单位协作工作,有权监视各施工中的质量,进度,安全等工作。

7.负责施工期安全及文明施工的(局部材料用具)供给。

第八条:承包方的义务和责任

1.组织足够娴熟技术工人进展施工,根据本合同第四条的商定时间,完本钱合同第一条规定全部工作内容.(不得雇佣童工、及60岁以上有疾病及犯罪人员)

2.工程负责人、工程技术负责人、特别工种人员必需常驻工地，并持证上岗。未经发包人同意不得任凭更换人员，如承包方人员不听发包方的指挥或合理要求，违纪违规行为情节严峻的，发包方有权责令承包方将其辞退。

3.严格按施工图纸和现行施工验收标准进展施工.每完成一项工作,均应报发包人现场质检人员验收,合格前方可进展下一道工作。担当因自身缘由造成损失和费用。

4.听从发包方治理人员和主管部门,监视,指挥,听从治理,协作检查,执行处理意见.

5.配备能胜任该工程工作的技术人员，负责该工程的日常施工工作(工程定位、测量放线、质量自检、整理等)。

6.仔细组织施工、精细编制施工进度、质量保证措施、施工安全措施、施工技术方案、节省措施，主要施工技术指标统计。严格执行技术方案及措施、确保工程质量。

7.供应材料的使用规划，各种材料在使用7天前向发包方提出书面材料用量规划。报发包方现场治理人员签字确认。

8.编制现场文明施工措施，加强文明施工治理。保证道路畅通，并按规定悬挂文明施工图片，合理利用施工现场场地堆放材料，施工期间的水电管线架设，或因实际需要改动架设，现场道路的日常维护。负责施工现场的清理洁净;材料、工具整齐堆放等。生产区及生活区无长明灯、长流水生活垃圾准时清运。负责有关部门检查前的文明施工工作，到达文明施工标准。如达不到文明施工标准，担当自身造成的各项罚款。

9.严格安全治理，明确事故责任，确保安全使用，杜绝事故发生。负责购置人身事故保险(如拒缴有建立单位扣缴)，如发生安全事故，担当一切责任。

10.做好各种资料现场收集。砂浆、砼试件制作，钢筋及其他试件的现场采样。做好施工前各工种图纸会审，隐藏工程报验前工作。、

11.分部、分项、隐藏工程自检合格后，经建立、监理、发包方检验合格后，方可进展下一道工序。

12.因自身缘由造成的工程质量不合格所发生的一切损失及费用。并赔偿发包方的材料及其他费用。

13.人为造成的材料及半成品损坏，按实际价格从预付款项扣除。

14.全部施工现场人员回家或外出，必需自动翻开行李，经发包方治理人员检查前方可外出。

15.施工现场不许有大小便，否则按划分的区域罚款500-1000元，并负责清理洁净。

16.乙方不得将工程转包，如转包。发包方有权中止合同，并绝付前期工程款项。

17.施工现场临时用电，应严格执行安全用电操作规程，负责本单位职工用电临时安装的材料、合理采纳用电器具。确保用电安全。

18.承包方严格做到“厉行节省、杜绝铺张”。场地必需清理洁净、能利用的充分利用(如落地灰随时清理利用。砂浆每班必需用完，落地砼准时清理到指定地点备用)，做到工完场清。否则按材料价格的5倍进展惩罚。钢筋及工具性材料精细计算，合理利用，依据实际进展下料。在合理状况下的节省赐予嘉奖。

19.分部工程完工后，机具及材料要准时整理、规方成垛，做到工完场洁;负责已完工程交工前的爱护，并担当其费用。

20.文明施工工地严禁打架斗殴，如发觉一次罚款1000-5000元

21.施工材料按预算量领用，如超出预算视状况扣除当期预支付工程款。

第九条;设计变更

只计取形成建筑面积的局部。停水、停电、机械故障等缘由引起的停工，发生的费用有承包方担当，发包方不担当任何费用。设计变更双方按市场价商谈。图纸外发包方要求承包方的零星用工元/工日。

第十条：未尽事宜，双方本着公正、客观、相互敬重、相互理解、相互支持的原则详细协商。

第十一条：本合同一式肆份,双方各式贰份。签字加章后生效

发包方:(公章)承包方:(公章)

负责人：(签字)负责人：(签字)

年月日年月日

劳务承包合同篇9

发包方（简称甲方）：

承接方（简称乙方）：

甲乙双方在自愿公平诚信的根底上，依据我国《合同法》、《劳动法》、《安全生产法》等法律规定，就工程内业资料承包给乙方，依据双方协商，特达成如下条款，供严格执行：

第一条：合同工期

其次条：合同清单总造价

第三条：乙方担当工作范围及职责

1、除质量保证资料以外的全部施工内业资料由乙方完成（含竣工资料）；

2、内业资料所需要的办公用品及费用；

3、乙方不保证常住施工现场。

4、乙方保证在工程竣工验收合格后两个月内完善竣工资料。

第四条：甲方职责

1、供应工程施工中全部质量保证资料、测量资料及综合文件材料；

2、完善内业资料签字认可；

3、乙方的食、宿及其产生的费用由甲方担当；

4、施工中发生的工程变更及内业资料由甲方负责完善，并准时向乙方供应变更状况及资料；

5、竣工结算及内业资料由甲方完善。

第五条：乙方承包价款

包干总价：（工程造价的%），甲方如未按