度维修养护项目施工监理合同

感谢你的赏识2015年度维涵保养项目施工监理合同合同编号:FHZXYSX-QT-JL-01(2016)拜托人：山西省汾河中下游水务管理局监理人：山西省水利水电工程建设监理有限公司二○一六年六月感谢你的赏识感谢你的赏识水利工程施工监理合同书拜托人：山西省汾河中下游水务管理局监理人：山西省水利水电工程建设监理有限公司合同编号：FHZXYSX-QT-JL-01(2016)合同名称：2015年度维涵保养项目施工监理标山西省汾河中下游水务管理局（以下简称“拜托人”）为实行2015年度维涵保养项目，拜托山西省水利水电工程建设监理有限公司（以下简称“监理人”）对该项目的施工进行监理。经两方磋商一致，订立本合同。一、工程概略1、工程名称：2015年度维涵保养项目2、建设地址：太原、晋中、吕梁、临汾、运城3、总投资（人民币，下同）：330万元4、工期：自合同签订之日起至工程完工查收止二、监理范围1、监理项目名称：2015年度维涵保养项目2、监理项目内容及主要特征参数：汾河中下游2015年度维涵保养项目施工监理工作。3、监理项目投资：255.4万元。4、监理阶段：施工期、保修期三、监理服务内容和限期1、监理服务内容：按专用合同条款商定。2、监理服务限期：感谢你的赏识感谢你的赏识施工期：140天；保修期：自合同工程完工查收合格之日起，至工程完工查收止。3、总监理工程师：杨继林；副总监理工程师：胡晓光。四、监理服务酬劳与支付方式监理正常服务酬劳为￥46000元（大写：人民币肆万陆仟元整），由拜托人按专用合同条款商定的方式、时间向监理人结算支付。五、本协议书与以下文件一同构成合同文件：1、监理合同书（包含增补协议、合同谈判纪要）；2、专用合同条款；3、通用合同条款；4、监理纲领；勤政许诺书、安全生产责任书、总监理工程师勤政许诺书；6、两方确认需进入合同的其余文件。7、上述文件相互增补和解说，若有不明确或不一致之处，以合同商定序次在先者为准。六、本合同书经两方法定代表人签章或其受权代表人签订全姓名并加盖本单位公章后奏效。七、本合同书正本贰份，拜托人和监理人各执壹份；副本叁份，拜托人执贰份和监理人执壹份。正本与副本拥有同样法律效劳，正本与副本不一致时，以正本为准。感谢你的赏识感谢你的赏识(本页无正文)拜托人：山西省汾河中下游水务监理人：山西省水利水电工程建管理局设监理有限公司法定代表人法定代表人或受权代表人：或受权代表人：单位地址：太原市新建路45号单位地址：太原市新建路45号电话：电话：开户银行：农行太原市水西关支行账号：行号：签订地址：山西太原签订时间：年月日感谢你的赏识感谢你的赏识勤政许诺书拜托人：山西省汾河中下游水务管理局监理人：山西省水利水电工程建设监理有限公司依占有关工程建设、勤政建设的规定，为做好工程建设中的党风勤政建设，保证工程建设高效优良，保证建设资本的安全和有效使用以及投资效益，2015年度维涵保养项目施工监理标，项目法人山西省汾河中下游水务管理局（以下简称“拜托人”）与监理单位山西省水利水电工程建设监理有限公司（以下简称“监理人”），特订立以下合同。1．拜托人和监理人两方的权益和义务（1）严格恪守党的政策规定和国家有关法律法例及水利部的有关规定。2）严格执行2015年度维涵保养项目施工监理标合同文件，自觉按合同做事。3）两方的业务活动坚持公然、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业奥密和合同文件还有规定除外），不得伤害国家和集体利益，不得违犯工程建设管理规章制度。4）成立健全勤政制度，展开勤政教育，建立勤政通告牌，宣布检举电话，督查并仔细查处违纪违纪行为。5）发现对方在业务活动中有违犯勤政规定的行为，有实时提示对方纠正的权益和义务。6）发现对方严重违犯本合同义务条款的行为，有向其上司有关部门检举、感谢你的赏识感谢你的赏识建议赐予办理并要求见告办理结果的权益。2．拜托人的义务1）拜托人及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金、有价证券和名贵物件，不得让监理人报销任何应由拜托人或拜托人工作人员个人支付的花费等。2）拜托人工作人员不得参加监理人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受监理人供应的通信工具、交通工具和高档办公用品等。3）拜托人及其工作人员不得要求或许接受监理人为其住宅装饰、婚丧嫁娶活动、配偶儿女的工作安排以及出国出境、旅行等供应方便等。4）拜托人工作人员及其配偶、儿女不得从事与监理人工作有关的资料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。5）拜托人及其工作人员不得以任何原由向监理人介绍分包单位或销售资料，不得要求监理人购买合同规定外的资料和设备。6）拜托人工作人员要秉公做事，禁止徇私作弊，禁止利用职权从事各样个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3．监理人的义务1）监理人不得以任何原由向拜托人及其工作人员贿赂或馈送礼金、有价证券、名贵礼物。2）监理人不得以任何名义为拜托人及其工作人员报销应由拜托人单位或个人支付的任何花费。3）监理人不得以任何原由安排拜托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。感谢你的赏识感谢你的赏识（4）监理人不得为拜托人单位和个人购买或供应通信工具、交通工具和高档办公用品等。5）监理人及其工作人员要保持与承包人的正常业务关系，不以任何形式向承包人索要和收受回扣等利处费；不收受承包人的礼金、有价证券和名贵物件，不在承包人报销任何应由个人支付的花费；不要求或许接受承包人为其住宅装饰、婚丧嫁娶、家眷和儿女的工作安排以及出国出境、旅行等供应方便，以及对工程建设有影响的宴请和娱乐活动；不以任何原由向承包人介绍分包单位，指定物质设备生产厂和供应商；不要求承包人购买合同规定外的资料和设备。4．违约责任（1）拜托人及其工作人员违犯本合同第1、2条，按管理权限，依照有关规定赐予党纪、政纪或组织办理；涉嫌犯法的，移交司法机关追查刑事责任；给监理单位造成经济损失的，应予以赔偿。2）监理人及其工作人员违犯本合同第1、3条，按管理权限，依照有关规定赐予党纪、政纪或组织办理；给拜托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，拜托人建议水利主管部门赐予监理人一至三年内不得进入其主管的水利建设市场的处分。两方商定：本合同由两方或两方上司单位的纪检督查部门负责督查执行。由拜托人或其上司单位的纪检督查部门邀请监理人或监理人上司单位纪检督查部门对本合同执行状况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定建议。本合同有效期为拜托人和监理人合同签订之日起至该工程项目完工查收感谢你的赏识感谢你的赏识后止。本合同作为2015年维涵保养项目施工监理标合同的附件，与工程施工合同拥有同样的法律效劳，经合同两方签订后立刻奏效。本合同书正本贰份，拜托人和监理人各执壹份；副本叁份，拜托人执贰份和监理人执壹份。拜托人：山西省汾河中下游水务管理局监理人：山西省水利水电工程建设监理有限公司法定代表人法定代表人或受权代表人：或受权代表人：签订地址：山西太原签订时间：年月日感谢你的赏识感谢你的赏识感谢你的赏识感谢你的赏识安全生产责任书拜托人：山西省汾河中下游水务管理局监理人：山西省水利水电工程建设监理有限公司为踊跃贯彻“安全第一，预防为主”的建设目标，保证本工程的安全生产，有效控制各种生产安全事故，保障从业人员安全、健康和国家财富免遭损失，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，就2015年度维涵保养项目施工监理标施工过程中拜托人监理人两方安全责任问题，经两方磋商，签订本责任书。本责任书为监理合同的附件，在签订监理合同的同时签订本责任书，二者拥有同样法律效劳，两方应仔细执行。第一条拜托人监理人两方共同恪守国家和工程所在地有关安全生产的法律、法例和规定，仔细执行国家、行业、公司安全技术标准。第二条工程动工前，监理人应代表拜托人组织有关技术人员对承包人进行安全技术交底，监理人应付承包人依据安全技术交底内容编制安全保障举措、安全管理制度和安全操作规程等进行审批。第三条监理人应付承包人编制的施工组织设计中的安全生产举措等进行审批。第四条监理人应付承包人在安全方面的工作进行督查指导与管理。第五条监理人应当依据工程的特色，对作业现场易发生重要事故的感谢你的赏识感谢你的赏识部位、环节进行监控，对承包人拟订的作业现场生产安全事故应抢营救方案进行审批。第五条监理人检查工地时有权遏止任何违章操作，并迫令其歇工整顿，直至知足安全操作规程的条件后才能复工，同时对违章人员和违章次数进行记录，并依据情节轻重赐予适合的经济处分。拜托人：山西省汾河中下游水务管理局监理人：山西省水利水电工程建设监理有限公司法定代表人法定代表人或受权代表人：或受权代表人：签订地址：山西太原签订时间：年月日感谢你的赏识感谢你的赏识第一部分通用合同条款词语涵义及合用语言第一条以下名词和用语，除上下文还有规定外，拥有本条所给予的涵义：一、“拜托人”指担当工程建设项目直接建设管理责任，拜托监理业务的法人或其合法继承人。二、“监理人”指受拜托人拜托，供应监理服务的法人或其合法继承人。三、“承包人”指与拜托人（拜托人）签订了施工合同，担当工程施工的法人或其合法继承人。四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接展开监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其余人员构成。五、“监理项目”是指拜托人拜托监理人实行建设监理的工程建设项目。六、“服务”是指监理人依据监理合同商定所担当的各项工作，包含正常服务和附带服务。七、“正常服务”指监理人依照合同商定的监理范围、内容和限期所供应的服务。八、“附带服务”指监理人为拜托人供应正常服务之外的服务。九、“服务酬劳”指本合同中监理人达成“正常服务”、“附带服务”应获得的正常服务酬劳和附带服务酬劳。十、“天”指日历天。十一、“现场”指监理项目实行的场所。第二条本合同合用的语言文字为汉语文字。感谢你的赏识感谢你的赏识监理依照第三条监理的依照是有关工程建设的法律、法例、规章和规范性文件；工程建设强迫性条则、有关技术标准；经赞同的工程建设项目设计文件及其有关文件；监理合同、施工合同样合同文件。详细内容在专用合同条款中商定。通知和联系第四条拜托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。改换联系人时，应提早通知监理人。第五条在监理合同实行过程中，两方的联系均应以书面信件为准。在不做出紧迫办理即可能以致安全、质量事故的状况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。第六条拜托人对拜托监理范围内工程项目实行的建议和决议，应经过监理机构下达；法律、法例还有规定的除外。拜托人的权益第七条拜托人享有以下权益：一、对监理工作进行督查、检查，并提出撤换不可以胜任监理工作人员的建议或要求；二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重要问题的决议权；三、审定监理人签发的工程计量、付款凭据；四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；感谢你的赏识感谢你的赏识五、当监理人发生本合同专用条款商定的违约情况时，有权排除本合同。监理人的权益第八条拜托人给予监理人以下工作权益：一、审察承包人拟选择的分包项目和分包人，报拜托人赞同；二、审察承包人提交的施工组织设计、安全技术举措及专项施工方案等各种文件；三、核查并签发施工图纸；四、签发合同项目动工令、暂停施工指示，但应预先征得拜托人赞同；签发进场通知、复工通知；五、审察和签发工程计量、付款凭据；六、核查承包人现场工作人员数目及相应岗位资格，有官僚求承包人撤换不称职的现场工作人员；七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有官僚求承包人增添或改换施工设备；八、当拜托人发生本合同专用条款商定的违约情况时，有权排除本合同；九、专用合同条款商定的其余权益。拜托人的义务第九条工程建设外面环境的协调工作。第十条按专用合同条款商定的时间、数目、方式，免费向监理机构提感谢你的赏识感谢你的赏识供展开监理服务的有关本工程建设的资料。第十一条在专用合同条款商定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出版面决定，并实时送到监理机构。超出商定的时间，监理机构未收到拜托人的书面决定，且拜托人未说明原由，监理机构可以为拜托人对其提出的事宜已无不一样建议，不必再作确认。第十二条与承包人签订的施工合同中明确其给予监理人的权限，并在工程动工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。第十三条供应监理人员在现场的工作和生活条件，详细内容在专用合同条款中明确。假如拜托人不可以供应上述条件时，应按实质发生花费赐予监理人赔偿。第十四条按本合同商定实时、足额支付监理服务酬劳。第十五条为监理人指定拥有查验、试验资质的机构并担当查验、试验有关花费。第十六条应当保护监理机构工作的独立性，不干预监理机构正常展开监理业务，不私自作出有悖于监理机构在合同受权范围内所作出的指示和决定；未经监理机构署名确认，不得支付工程款。第十七条为监理人员投保人身不测伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应赞同监理人将投保的花费计入报价中。第十八条将投保工程险的保险合同供应给监理人作为工程合同管理的一部分。第十九条未经监理人赞同，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其余工程建设之中。感谢你的赏识感谢你的赏识监理人的义务第二十条本着“守纪、诚信、公正、科学”的原则，依照专用合同条款商定的监理服务内容为拜托人供应优良服务。第二十一条在专用合同条款商定的时间内组建监理机构，并进驻现场。实时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交拜托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的受权范围通知承包人；实行时期有变化的，应当实时通知承包人。改换总监理工程师和其余主要监理人员应征得拜托人赞同。第二十二条发现设计文件不切合有关规定或合同约准时，应向拜托人报告。第二十三条核验建筑资料、建筑构配件和设备质量，检查、查验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产状况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定实时采纳相应的监理举措。第二十四条督查、检查工程施工进度。第二十五条依照拜托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。辅助拜托人向保险公司实时供应全部必需的资料和凭据。第二十六条协调施工合同各方之间的关系。第二十七条依照施工作业程序，采纳旁站、巡视、追踪查验和平行查验等方法实行监理。需要旁站的重要部位和重点工序在专用合同条款中商定。第二十八条实时做好工程施工过程中各样监理信息的采集、整理和归档，并保证现场记录、试验、查验、检查等资料的完好和真切。感谢你的赏识感谢你的赏识第二十九条编制《监理日记》，并应向拜托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。第三十条按有关规定参加工程查收，做好有关配合工作。拜托人拜托监理人主持的分部工程查收由专用合同条款商定。第三十一条妥当做好拜托人所供应的工程建设文件资料的保留、回收及保密工作。在本合同限期内或专用合同条款商定的合同停止后的一按期限内，未征得拜托人赞同，不得公然波及拜托人的专利、专有技术或其余需保密的资料，不得泄漏与本合同业务有关的技术、商务等奥密。监理服务酬劳第三十二条监理正常服务监理酬劳的支付时间和支付方式在专用合同条款中商定。第三十三条除不行抗力外，有以下情况之一且由此惹起监理工作量增添或服务限期延伸，均应视为监理机构的附带服务，监理人应获得监理附带服务酬劳。一、因为拜托人、第三方责任、设计更改及不良地质条件等非监理人原由以致正常的监理服务遇到阻挡或延缓；二、在本合同执行过程中，拜托人要求监理机构达成监理合同商定范围和内容之外的服务；三、因为非监理人原由暂停或停止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。监理人达成附带服务应获得的酬劳，按专用合同条款商定的方法或监理增补协议计取和支付。感谢你的赏识感谢你的赏识第三十四条国家有关法律、法例、规章和监理酬劳标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬劳。第三十五条拜托人对监理人申请支付的监理酬劳项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书7天内向监理人发出异议通知，由两方磋商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、三十四条的商定支付。合同更改与停止第三十六条因工程建设计划调整、较大的工程设计更改、不良地质条件等非监理人原由以致本合同商定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，两方对监理服务酬劳计取、监理服务限期等有关合同条款应当充分磋商，签订监理增补协议。第三十七条当发生法律或本合同商定的排除合同的情况时，有权排除合同的一方要求排除合同的，应书面通知对方；若通知送到后28天内未收到对方的回复，可发出停止监理合同的通知，本合同即行停止。因排除合同遭到损失的，除依法能够免去责任的外，应由责任方赔偿损失。第三十八条在监理服务期内，因为国家政策以致工程建设计划重要调整，或不行抗力以致合同不可以执行时，两方磋商解决因合同停止所产生的遗留问题。第三十九条本合同在监理限期届满并结清监理服务酬劳后即停止。违约责任感谢你的赏识感谢你的赏识第四十条拜托人未执行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十七条、第十九合商定的义务和责任，除按专用合同条款商定向监理人支付违约金外，还应持续执行合同商定的义务和责任。第四十一条拜托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四合商定支付监理服务酬劳，除按专用合同条款商定向监理人支付逾期付款违约金外，还应持续执行合同商定的支付义务。第四十二条监理人未执行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一合商定的义务和责任，除按专用合同条款商定向拜托人支付违约金外，还应持续执行合同商定的义务和责任。争议的解决第四十三条本合同发生争议，由当事人两方磋商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调停机构调停；磋商或调停未果时，经当事人两方赞同可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调停机构、仲裁机构在专用合同条款中商定。第四十四条在争议磋商、调停、仲裁或起诉过程中，两方仍应持续执行本合同商定的责任和义务。其余第四十五条拜托人能够对监理人提出并落实的合理化建议赐予奖赏。奖赏方法在专用合同条款中商定。感谢你的赏识感谢你的赏识第二部分专用合同条款词语涵义及合用语言第一条一、拜托人：山西省汾河中下游水务管理局；二、监理人：山西省水利水电工程建设监理有限公司；总监：杨继林；副总监：胡晓光。监理依照第三条一、现行有关工程建设的法律、法例、规章、规范性文件和山西省地方法例；二、现行的工程建设强迫性条则、技术标准；三、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003)；四、《水利工程建设监理规定》(水利部第28命令)；五、本合同的构成文件；六、本合同监理范围内工程的设计文件；七、本合同监理范围内工程的施工、设备制造、安装、资料采买等合同文件；八、本合同执行过程中，拜托人发出的指令和信件以及有关会议纪要等文件。拜托人的权益感谢你的赏识感谢你的赏识第七条一、拜托人提出撤换不可以胜任监理工作人员的建议或要求时，监理人应仔细研究，并按拜托人的建议或要求执行。五、当监理人发生以下违约情况时，拜托人有权排除合同：1、将承接的业务所有转让别人，或许将其承接的业务肢解此后分别转让别人的；2、没有正当原由不执行所有或部分义务，经拜托人催告后，仍不执行的；3、监理人延缓执行合同业务，使拜托人不可以如期实现合同目的的；4、因监理人失误或违约行为，使拜托人造成较大损失的；5、与本项目的施工单位以及建筑资料、构配件和设备供应单位有隶属关系或其余利害关系的；6、与有关单位串联，伤害拜托人利益，降低工程质量的；7、有故弄玄虚行为的；8、未依照招标文件中许诺投入主要资源的；9、未经拜托人赞同私自改换总监理工程师、副总监理工程师的；10、监理工程师未按水利部及国家有关规定监理的；11、其余伤害拜托人利益的行为的。监理人的权益第八条拜托人给予监理人以下权益：八、当拜托人发生以下违约情况时，监理人有权排除合同：感谢你的赏识感谢你的赏识1、拜托人未按合同规定向监理人支付监理酬劳，以致监理人不可以正常工作的；2、法律法例规定能够排除合同的其余情况。本条增添：九、拜托人给予监理人的其余权益：、督查、检查施工过程及现场施工安全和环境保护状况；2、督查、检查工程施工进度；3、查验施工项目的资料、构配件、工程设备的质量和工程施工质量；4、处理施工中影响或造成工程质量、安全施工紧迫状况；5、办理合同违约、更改和索赔等合同实行中的问题；6、参加或辅助拜托人组织工程查收。工程完工查收通事后，签发工程移交证书；督查、检查工程保修状况，签发保修责任停止证书；7、主持施工合同各方之间关系的协调工作；8、解说采买合同文件。十、监理人履行以下权益时，须经拜托人赞同：1、赞同工程的分包；、赞同承包人项目负责人和主要管理人员的改换；3、确立延伸完工限期；4、作出暂停施工的指示；5、作出任何更改；6、赞同暂列金额的使用；感谢你的赏识感谢你的赏识7、作出索赔的办理；8、合同范围更改以及重要技术更改；9、采纳新技术、新资料、新工艺；10、签发工程移交证书和保修责任停止证书。拜托人的义务第十条拜托人应当在两方商定的时间内，免费向监理人或监理机构供应与被监理工程有关的监理机构所需要的勘探设计、施工、设备资料采买等承包合同副本、设计文件（含设计图纸、更改、通知及技术要求等）其余有关资料。详细份数依据实质需要确立。凡拜托人供应给监理人或监理机构的所有文件和资料，监理人或监理机构应在合同期满后或在拜托人通知的时间内送还给拜托人。拜托人供应给监理人或监理机构的有保密要求的文件和资料，拜托人应在文件和资料上注明，监理人或监理机构应按保密法有关规定和拜托人的要求保留和使用。第十一条拜托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出版面决定并送到的时限：一般文件3天；紧迫事项24小时，更改文件_7_天。第十三条拜托人不供应监理人员现场的办公和生活条件，相应的花费包含在监理花费中。第十五条监理人应在拜托人指定的拥有查验、试验资质的机构进行查验、试验，并将查验、试验有关花费计入监理花费中，拜托人不再另行支付。第十七条监理人应当为监理人员投保人身不测伤害险和第三者责感谢你的赏识感谢你的赏识任险，并将投保的花费计入监理花费中，拜托人不再另行支付。监理人的义务第二十条监理服务内容：见（第三部分附件）。第二十一条监理人应在监理合同奏效后的7天内组建监理机构，并进驻现场。实行时期有变化的，应实时通知承包人。总监理工程师不得在本工程其余标段和其余工程中兼职。改换总监理工程师和其余主要监理人员应报拜托人赞同，总监理工程师走开现场须经拜托人赞同，并受权副总监理工程师代其履行权益。该副总监理工程师不得再次受权其别人履行总监理工程师权益。总监理工程师须保证每个月驻现场时间不低于22天且不得影响工程施工。第二十七条需旁站监理的工程重要部位是：重要隐蔽工程等（由监理人提出，报拜托人审察赞同后确立）。需旁站监理的重点工序（由监理人提出，报拜托人审察赞同后确立）。第三十条拜托人拜托监理人主持的分部工程查收：拜托监理人主持所有分部工程查收。监理服务酬劳第三十二条监理正常服务酬劳支付方法：支付时间和方式为：1、监理合同签订且监理工程师进驻工地后付监理费的10%；2、另85%的监理费按工程付款比率进行支付；3、项目在工程完工查收前支付的监理费不超出95%；感谢你的赏识感谢你的赏识4、最后余款在工程查收合格后一个月内支付：第三十三条监理附带服务酬劳的计取与支付方法：一、计取方法为：由两方参照招标单价和实质工作量磋商确立。二、在本合同执行的过程中，拜托人要求监理机构达成监理合同约定范围和内容之外的服务，由两方签订增补协议商定有关服务酬劳。违约责任第四十条拜托人违约，应支付给监理人违约金。违约金金额：与监理人实质损失数额同样。第四十一条逾期付款违约金的计算方法：按规定支付限期最后一日银行活期存款利息乘以拖欠酬劳时间计算。第四十二条监理人违约，应支付给拜托人违约金。违约金金额：总数不超合同总数的百分之二十。除通用合同条款第四十二合商定之外，若出现下述状况，监理人也应向拜托人支付违约金：一、在进场时，未经拜托人赞同，监理人私自改换招标文件中总监理工程师人选，或改换其余监理人员超出招标文件中监理人员总数的10％，违约金1万元。二、未经拜托人赞同，总监理工程师走动工地离开工作岗位或每季度月均匀在工地时间少于22天，按1000元/天·人计算违约金；副总监理工程师、部门或技术负责人等主要监理人员走开现场离开工作岗位或每季度月均匀工地时间少于22天，按500元/天·人计算违约金。三、在监理服务期内，未经拜托人赞同，监理人私自改换主要监理感谢你的赏识感谢你的赏识人员时，除按拜托人要求实时纠正外，还应按20000元/人·次计算私自改换总监理工程师的违约金，按3000元/人·次计算私自改换其余主要监理人员违约金。拜托人发现监理人有违约行为，应书面通知监理人，并有权按计算的违约金额在应支付的监理正常服务酬劳中扣除，或从监理人履约保函中扣除违约金。争议的解决第四十三条争议的调停、仲裁机构：一、争议调停机构为：山西省水利厅。二、仲裁机构为：太原仲裁委员会。三、争议调停不行时，可向合同签订地的人民法院起诉。感谢你的赏识感谢你的赏识第三部分附件附件1：监理服务的主要内容：一、二、三坝水闸水工建筑物、启闭机、闸门、机电设备、隶属设备维涵保养、物料动力耗费；湿地保护；修筑汾河二坝配电室及电气设备采买及安装。汾河中游段堤顶路面及路肩维涵保养。汾河下游段堤顶路面翻修，丁坝维修加固，谨防维涵保养，河流清障及水闸维涵保养等。一、设计方面1、核查并签发施工图，发现问题向拜托人反应，重要问题向拜托人做专题报告。2、主持设计技术交底会议。3、辅助拜托人会同设计人对重要技术问题和优化设计进行专题讨论。4、审察承包人对施工图的建议和建议，辅助拜托人会同设计人进行