2023分包劳务合同样本

第页共页2023分包劳务合同样本2023分包劳务合同样本2023分包劳务合同样本1甲方：乙方：工程经甲乙双方协商采用劳务分包，详细协议如下：一、施工工程单价(1)钻孔单价：50元/m。2、压浆单价：280元/t。二、结算方法按实际工作量计量结算。三、甲方责任1、为乙方提供设备、材料。2、对乙方进展技术交底、提供图纸。四、乙方责任1、必须服从甲方的施工安排和要求、严格按图施工。2、必须保证施工质量，因质量问题返工费由乙方全部承当。3、必须保护甲方提供的设备机具，不得随意浪费各种材料。4、所用材料，均由乙方派人到材料库领取，并运至施工现场。5、在施工过程中，乙方必须确保作业人员平安，如发生平安事故由乙方自行承当。6、设备、材料上、下车由乙方负责。7、房租、水电费由乙方负责。五、未尽事宜，由双方协商，签订补充协议。六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：日期：2023分包劳务合同样本2承包人：_____________________________________分包工程名称：_______________________________施工地址：____________________________区〔县〕发包人〔全称〕：________________________________承包人〔全称〕：________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和老实信誉的原那么，双方就建立工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：______________________________________________1.2工程概况：______________________________________________1.3分包工作内容：__________________________________________范围包括：__________________________________________________1.4工程监理单位〔全称〕：________________________________第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。第三条合同工期开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。第四条合同价款4.1合同价款为：_________元〔人民币〕大写：_________元4.2合同价款确实定原那么〔在确认的方式前划√〕：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：〔〕4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。〔〕4.2.2以〔〕年施工预算或〔〕年施工概算定额为根据：①定额工资单价为：瓦工_____元/工日；构造木工______元/工日；装修木工_____元/工日；钢筋工_____元/工日；砼工_____元/工日；油工_______元/工日；抹灰工_____元/工日；架子工_____元/工日；水暖工_____元/工日；电工______元/工日；壮工_____元/工日；_______；_______；_______；②按建筑面积确定承包价_____元/平方米；其中，地上构造：_____元/平方米；地下构造：_____元/平方米；初装修：_____元/平方米；水电：______元/平方米；________；_________；③分项工程承包：外墙面砖：_______元/平方米；屋面防水：_______元/平方米；水磨石地面：_______元/平方米；水泥砂浆：_______元/平方米；内墙普通抹灰：_______元/平方米；________；________；________.4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日；〔以实际发生，书面签证资料为准〕4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。4.3对合同价款内容的明确：_______________________________________第五条合同价款的结算和支付5.1结算、决算资料：5.1.1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人根据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。5.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并获得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2合同价款的结算和决算：5.2.1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完好的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进展核实，给予确认并办理分包工程决算手续。5.3合同价款的支付：5.3.1合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。5.3.2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80％，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。5.3.3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。5.3.4办理支付的手续为：承包人为外地____施工企业的，应向发包人出据“北京市外地____施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理6.1平安施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布施行的有关平安消费的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。6.2重大伤亡及其他平安事故处理：6.2.1发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须挪动现场设备，须作出书面记录或拍照。6.2.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。6.3对本工程的平安消费标准，双方约定如下：_______________________.第七条工程质量、验收与保修7.1工程质量应到达设计图纸要求及约定标准和质量目的。如图纸、发包人指令和国家及____施工验收标准、标准之间有差异或不一致，承包人应在获得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工根据。7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，获得文字变更洽商手续前方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承当。7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为根据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。7.4对本工程的质量标准，双方约定如下：_________________________.第八条工期延误8.1对于以下原因造成完工日期推延的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；b.设计变更和工程量增加；c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进展；d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进展；e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供给不及时造成停工、窝工累计超过8小时；f.发包人同意工期顺延的其他情况。8.2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其成认此事实。8.3非因上述原因造成未按合同工期〔包括合同约定可顺延的工期〕交工的，双方约定：第九条文明施工9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。9.2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。9.3对本工程的文明施工标准，双方约定如下：__________________________.第十条材料机具供给10.1本工程由发包人提供的机械设备为：_____________________________承包人自备的工具为：______________________________________________双方确认防护用具由______________承当。10.2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供给到施工现场〔400米内〕。10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。10.4对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：_________________________________________第十一条文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承当行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承当。第十二条发包人的权利及义务12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的`工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。12.2负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。12.3负责组织施工检查、验收，监视承包人的工程进度、工程质量、平安消费及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制方案，审查承包人编制的详细施工作业方案。12.6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在平安、质量、工期、场容等方面发现有违背合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，催促承包人进展整政。12.7负责组织工程的验收工作。12.8本工程发包人施工代表为__________，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提早7日通知承包人。第十三条承包人的权利和义务13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术程度，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。13.2承包人需将其作业人员登记造册〔须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码〕，作为本合同附件。13.3在施工消费过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___％，服从发包人的统筹安排，统一调动。13.4当发包人因故不能保证连续消费时，承包人在不影响发包人消费任务的前提下，可将队伍进展临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。13.5承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续前方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、保护使用发包人提供的机械设备及其工具。13.6承包人应对作业工人进展平安消费、食品卫生、交通平安及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监视和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。13.7承包人确认_______为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十四条违约责任14.1发包人违约责任14.1.1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算根据。发包人任务缺乏或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提早终止合同。14.1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承当。14.1.3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。14.1.4发包人违背财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承当连带责任。14.2承包人违约责任14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进展签认。14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进展更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务〔窝工损失承包人自负〕，并书面通知承包人，直至终止合同。14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承当。第十五条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进展协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议〔在选定的方式前划“√”〕：1.向北京仲裁委员会申请仲裁。2.向___________人民法院起诉。第十六条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十七条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。2023分包劳务合同样本3按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，甲乙双方就工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程施工范围：4.建筑面积：二、合同价款与支付1.本工程合同价款为：元〔人民币整〕2.支付方式：三、工期开工日期：本工程定于年月日开工。开工日期：本工程定于年月日开工。四、甲方工作1.按本合同约定，供给施工图及有关设计文件，对乙方进展施工图技术交底。2.甲方派驻工地代表对工程质量、进度进展监视检查，负责设计图纸问题的处理，工程中间验收及隐蔽工程验收，负责协助和配合乙方解决工程中出现的问题。3.乙方未按图纸施工或不认真落施行工组织设计，不遵守甲方有关管理规定，甲方有权让其停工、返工〔工期不顺延〕，造成的经济损失由乙方承当。五、乙方工作1.合同签订3日内，乙方严格按照施工组织设计及施工进度方案组织施工。2.乙方负责甲方供给的主要材料、设备的保管和使用，保证材料设备的完好。3.严格按照设计文件要求进展施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。4.对已完的工程及已完工程的安装设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。5.乙方在进场及施工过程中，不得损坏进场道路、施工现场附近的铁路、房屋及现场附近的既有设施。6.在任何情况下，乙方不得将其承包的工程转包给别人，也不得将其承包工程的局部或全局部包给别人。六、材料设备供给1.甲方负责本工程施工所需主要材料：商品混凝土、钢材、木材、水泥、砖、门窗、防静电地板、涂料、防水材料、暖气片、电灯电线等材料的采购供给工作。2.乙方负责采购的材料应符合设计和有关标准要求，并提供产品合格证明，对材料质量负责，乙方在材料到货后24小时之内通知甲方检验和清点。3.乙方采购的材料与设计标准要求不符时，乙方应按照甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承当由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。七、工程质量检验1.工程质量必须到达国家及有关标准、标准的要求。2.工程质量验收合格率到达100%。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为根据。工程质量达不到约定的质量标准，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，返工仍达不到质量标准的，由乙方承当违约责任。3.在通知甲方对每个分项、隐蔽工程检查前，乙方应严格进展自检，乙方自检合格后，通知甲方到现场进展检查，甲方及监理验收合格后，方可继续施工。八、合同的争议1.甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，可向工程工程所在地的人民法院起诉。2.发生争议后，除非出现以下情况，否那么双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。〔1〕单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停顿施工。〔2〕调解要求停顿施工，为双方承受。〔3〕仲裁机构或法院要求停顿施工。九、违约甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承当相应的责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承当上述违约责任后仍应继续履行合同。十、本合同经双方代表签字，加盖双方公章后生效，工程开工验收合格并结清工程款后终止。本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。十一、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。发包方：〔公章〕承包方：〔公章〕代表人：代表人：签字：签字：开户银行：开户银行：帐号：帐号：：：日期：日期：2023分包劳务合同样本4甲方：乙方：甲、乙双方本着自愿、平等的原那么，经协商一致，签订本合同，以便双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称：三区B8#、B9#、B10#楼2、工程地点：三区二、承包内容1、模板工程：所有模板的制作、涂刷隔离剂、安装、撤除、运输、脚手架支撑系统等全过程施工；构造预留预埋、支模所需木方以及模板、架料等场内运输、模板工程撤除后的全部材料运至地面指定地点集中堆放等全部工作内容。2、外脚手架〔含龙门架操作平台〕工程：包括场内材料运输、搭拆脚手架、挂拆平安网、上下翻板子、外脚手架撤除后的全部材料运至地面指定地点集中堆放等全部工作内容。三、承包方式实行包工、包质量、包平安、包工期、包文明施工承包方式。四、双方责任1、甲方责任：a、提供电、水、垂直运输工具。b、提供现场作业条件。c、负责对乙方进展平安和技术交底工作。d、负责施工现场协调工作，对乙方施工的工作范围、进度、质量、平安、文明施工进展监视、检查和指导。2、乙方责任：a、负责接送施工人员上下班，装备平安消费用品〔如平安帽、防护眼镜、绝缘手套、手电筒、雨衣等〕；b、服从甲方工序搭接安排，配合瓦工、钢筋工、水电、综合布线工种等的工作，并做好预埋、预留洞等工作。c、服从甲方的现场统一管理和指挥，做到工完场清，遵守甲方、业主和监理关于施工现场管理的规章制度；d、乙方工人必须按____部门有关规定持有暂住证，所需费用由乙方承当。e、乙方应按国家和总包方有关规定及时支付工人工资。f、乙方指定专人与甲方负责联络，设置足够的管理人员，负责对乙方施工的工程和工作环境进展质量、进度、平安、文明施工监视检查。五、分包合同价格1、工程量计算规那么：按建立部**-07-01施行的《建筑工程建筑面积计算标准》计算，以施工图纸和变更计算建筑面积，以平方米计算，含超高费等。2、分包合同价格：模板工程人工费按建筑面积计算为99.6元人民币/m2〔其中：人工费66元人民币/m2，管理费33.6人民币元/m2〕，外脚手架〔含龙门架操作平台〕工程人工费9.6元人民币/m2〔其中：人工费6.4人民币元/m2，管理费3.2人民币元/m2〕，此模板工程人工费和外脚手架工程人工费单价为综合包干价格。包含完本钱工程所需的乙方管理费，人工费，施工人员往返中国与当地之间的所需各种费用、合法居住当地所需的各种费用，施工人员进退场费、上下班接送费、劳保费〔平安帽、雨衣、雨鞋等〕、保险及医疗费，文明施工费，赶工费、不可预见费、利润、施工过程的维修费用等，且本单价不受各种因素影响，综合单价不再做任何调整。3、原那么上不发生计时工；如发生时，计时工单价为225元/工日〔含管理费〕，以工程经理开出工日数为准，不得超过当期结算总价的2％。4、本合同采用综合单价，为固定价格，单价中含平安风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，承包价不再调整。5、如乙方原因没有通过公司一次性验收的，乙方必须整改并通过公司验收。另该楼层总价款下浮10%；按照中华人民共和国GB50204-20xx《混凝土构造工程施工质量验收标准》，出现一次〔或一处〕模板涨模、梁柱移位、漏浆现象的，每发现一次〔或一处〕扣款300元人民币。六、工程款结算与支付每层构造验收合格并砼浇筑完成后的当月进展结算，结算工作完成后通过公司划账。七、质量要求1、乙方应严格按照现行GB50204-20xx《混凝土构造工程施工质量验收标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及施工图纸、会审纪要、和甲方编制的施工方案和作业指导书以及图纸更改通知的要求进展施工，确保工程质量到达“合格”标准。2、板缝必须严密符合标准要求，不得有漏浆、涨模及轴线位移、垂直度偏向超标现象发生，如有涨模、爆模乙方负责打爆砼面，并视情况进展罚款。3、乙方须安排管理人员配合甲方施工，每次浇捣砼时装备足够的技工看护模板，由此造成的一切损失均由乙方负责。4、乙方的拆模时间必须在接到甲方的“拆模通知单”前方可进展，乙方不得擅自拆模，违者进展处分。5、每道工序施工完毕后，乙方应自检到达标准要求后。再通知甲方复核，并经公司检查验收通过前方可交接班。6、固定在模板上的预埋件、预留孔洞和拉结筋的钻孔等均不得遗漏或偏移，安装必须结实、位置准确。如遗漏孔洞或预理件乙方必须自行负责补救、纠正、补强。7、模板支撑系统必须具有足够的承载才能、刚度和稳定性，能可靠地承受新浇筑砼的冲力、自重和侧压力，以及在施工过程中所产生的各方面的荷载，如发现一处塌模〔面积1m2计〕重罚1000元，并赔偿由此造成的一切损失。八、工期要求乙方必须按照甲方的施工进