某广场钢管柱混凝土剔凿、塔吊基础施工合同

合同编号：建筑安装装工程包工合同〔某广场钢管柱柱砼剔凿、塔塔吊基础的施施工〕工程名称称：某广场工程程建筑工程包工合合同发包方：某地产产开发工程有有限公司（以下简称称甲方）承包方：某建设设公司(以下简称乙乙方）根据《中华人民民共和国合同同法》及其他他有关法律、行行政法规、遵遵循平等、自自愿、公平和和诚实信用的的原则，经双双方协商一致致，订立本合合同。第1条:工程概概况1.1工程名名称：某广场场工程1.2工程地地点：第2条:承包范范围、承包内内容、承包方方式2.1承包范围围及内容：某某广场工程钢钢管柱混凝土土的剔凿。2.2采取承包包内容固定综综合单价包干干承包方式，即即包工不包主主材，包小型型机具和辅材材，包质量、包包工期、包安安全、包文明明施工、包工工完场清。2.3承包单价价中已包含了了以下费用：：劳务协议中规规定了乙方承承担的费用；；各项管理费费用及税金。乙方在施工生产产中使用的手手头自备工具具、劳保费、医医疗费。距建筑物4000米范围以内内的材料二次次倒运用工费费用.使用机械、生生产工具所增增加的费用。冬雨季及夜间间施工人工降降效窝工费用用。单层建筑超高高(人、机)降效窝工费费用。进场材料、成成品、半成品品以及已完工工程的成品保保护用工费用用。施工中必须的安安全防护用工工费用。工程施工中不可可避免的工程程技术间歇窝窝工费用。正常施工工序中中的剔凿、凿凿毛处理用工工费用。文明责任区(施施工区、生活活区、办公区区)的清理打扫扫卫生用工。（如如扫地、洒水水、迎接检查查等）。必要的开会教育育、学习和社社会用工费用用。电工、放线工、试试验工、材料料工、搅拌机机手、等特殊殊工种的用工工费用及清理理费用。距离建筑物4000米范围内的的进场材料、清清理、分类码码放，挂牌用用工费用、二二次倒运用工工费用以及管管理用工费用用。现场至生活区施施工及管理人人员往返路途途耗时降效费费用。现场同一作业面面多队施工，互互相影响（人人、材、机等等）降效窝工工费用。地区性停电停水水（法定）、自自然气候，政政府性重大会会议、活动等等影响造成停停工窝工费用用。非乙方原因发生生的连续三天天以内（含三三天）的停窝窝工费用。2.3.19营营业税及承包包方应交的有有关税费。承包单价内已含含工期、质量量、文明安全全施工目标的的奖励费用。承包期内国家和和地区政策性性人工单价浮浮动费用。辅料部分内容自自行提供，自自行管理。2.4不在上述述约定范围内内的其他任何何费用，无论论是否发生，均均不包括在本本工程范围内内，双方对此此不作任何结结算。第3条:承包单单价3.1钢管柱柱混凝土剔凿凿：单价元/根3.2以上价价款为含劳务务所有税费价价款，工程最最终结算完毕毕后每次付款款前，乙方要要开具正规的的建安发票。3.3上述条款款确定的单价价已考虑到了了所有可能存存在的调整因因素（包括政政府政策性文文件调整等因因素），因此此任何条件下下单价均不再再作调整。第4条:工期4.1本工程总总工期暂定共共计14日历天，具具体以现场甲甲方下达的施施工进度计划划为准。开工工时间暂定2009年2月20日（具体开开工时间以甲甲方书面通知知为准）。作作为一个有经经验的承包商商，乙方在订订立本合同时时已充分考虑虑了施工过程程中各种因素素对施工进度度的影响，以以上工期包括括法定节假日日（业主书面面同意顺延的的工期除外）。4.2工期在在过程控制中中，严格按照甲方方制定的阶段段性工期或控控制点（项目目进度计划图图）执行(乙方需签字字确认)，若乙方不不能在规定的计划时时间内按质按按期完成时（非非乙方原因除除外），每发生一次次乙方应向甲甲方支付200元违约金。严严重影响工期期的，甲方有有权终止此合合同，经验收收合格的已完完工劳务费结结算总价按5%下浮进行结结算，且乙方方应向甲方承承担本合同约约定的责任。4.3如乙方不不能按合同工工期完工，乙乙方按本合同同第七条承担担违约责任并并承担因此给给甲方造成的的直接和间接接损失（非乙乙方原因除外外）。第5条:质量与与验收5.1工程质质量的检查和和返工乙方在施工期间间应认真按照照标准，规范范和设计的要要求以及甲方方依据合同发发出的指令施施工，随时接接受甲方代表表及监理工作作人员的检查查，为检查提提供便利条件件，并按照甲甲方代表及监监理工程师的要求返返工、修改，承承担由于乙方方自身原因导导致返工、修修改的费用，引引起的经济支支付由责任方方承担。5.2在以上上检查符合本本合同约定的质量标准后，如又又发现由乙方方原因引起的的质量问题，由由乙方承担责责任和发生的的费用，赔偿偿甲方的有关关损失，工期期不允许顺延延。5.3工程质质量等级：优优良5.4达不到到合同条款的的质量部分，甲甲方代表一经经发现，有权权要求乙方返返工，直到符符合约定条件件，乙方应承承担由此产生生的一切责任任及费用。承承包人对工程程质量应承担担责任的，应应承担修理、重重新施工、补补偿或赔偿责责任。第6条：文明安安全施工6.1甲方有有向乙方宣传传、讲解国家家有关安全生生产的方针、政政策、法规和和法令的权利利和义务。6.2乙方应应向甲方提供供有关安全生生产的资格认认可文本：营业执照、施工工许可证；安全生产责任制制；安全操作规程；；特种作业人员操操作许可证；；危险设备、危险险作业操作管管理规定。6.3甲方有有向乙方所有有参加施工的的人员进行入入场教育的权权利和义务，乙乙方任何人不不得以任何理理由拒绝。乙乙方应负责作作业人员日常常的安全教育育，安全基础础教育和安全全技术教育。6.4乙方对所所负责施工区区域内的安全全生产负责。6.5乙方必必须为其所有有管理人员及及工人办理个个人意外伤害害险（个人意意外伤害险的的费用已包含含在本合同价价款中），乙乙方应对其本本工程所有相相关人员在本本合同履行期期间受到的意意外伤害负责责，现场管理理人员及工人人发生意外伤伤害所产生的的费用以及对对甲方造成的的损失均由乙乙方承担。6.6乙方须须做好对现场场施工成品、半半成品保护工工作，因乙方方的原因造成成的成品破坏坏的损失将先先从乙方结算算工程款中扣扣除，如乙方方造成的损失失及乙方依本本合同约定应应承担的违约约金数额超过过结算款总额额，不足以部部分乙方仍须须足额支付。6.7乙方进进场后，应及及时建立安全全保证体系，建建立与施工相相适应的安全全机构和专（兼兼）职主管人人员，并接受受甲方各级主管安全机构的管管理和监督。6.8乙方必必须无条件执执行甲方有关关安全生产的的各种规章制制度。甲方主主管部门有权权对乙方“三违”作业情况依依据甲方奖罚罚条例有关款款项进行处罚罚，乙方应无无条件接受。6.9在存在在安全隐患的的情况下，甲甲方主管部门门有权先令乙乙方停工整改改，乙方必须须在整改完毕毕经检查合格格后，方可继继续施工。6.10甲方方有权组织督督促乙方落实实防护措施，开开展安全达标标活动。乙方方应无条件执执行。6.11乙方负负责人和专（兼兼）职安全员员要积极参加加甲方召开的的、与安全生生产有关的会会议，配合甲甲方落实安全全生产的规章章制度和条例例。6.12乙方方所有进入现现场的人员劳劳动保护用品品要佩带齐全全，实行强制制性佩带，不不佩带者，甲甲方有权给予予罚款。乙方方的特种作业业人员一定要要持证上岗，凡凡无安全操作作合格证的特特种作业人员员一经查出，甲甲方将对乙方方进行重罚，乙乙方无条件接接受。6.13乙方方如在施工中中发生伤亡事事故，一定要要按“四不放过”原则严肃处处理，并由乙乙方承担安全全事故上报指指标和费用（非非乙方原因除除外）。6.14乙方方必须建立班班前五分钟安安全交底、检检查等安全活活动制度并按按时填写安全全活动记录。6.15在我我公司长期稳稳定的乙方施施工队伍中的的特种作业人人员，在其自自愿的情况下下，可委托甲甲方经过地方方劳动局进行行培训、考核核发证，其费费用由乙方承承担。6.16甲方方如发现乙方方在施工现场场有违反安全全条例者，甲甲方安全部门门有权进行劝劝阻，如不听听，可进行罚罚款处理，再再不听劝阻者者，直至追加加刑事责任。6.17本合同同所有手头工工具及劳保用用品、工具、小小型机具、辅辅料部分，必必须使用合格格产品，同时时还需满足甲甲方管理要求求，否则，因因此发生的如如安全事故、机机械事故等一一切后果乙方方自负。第7条：甲方责责任与义务7.1负责对对乙方进场人人员进行进场场前的安全、质质量、法律等等知识教育，负负责施工组织织、技术、质质量、安全等等方面的管理理，负责现场场材料、构件件的协调，负负责安排乙方方工作场地，尽尽量提供较好好的施工条件件。7.2负责提提供施工图纸纸，技术交底底等有关施工工方面的技术术配套资料。7.3负责协协调与业主、监监理公司的工工作关系以及及与地方的公公共关系。7.4协助乙乙方办理地方方有关暂住治治安等手续，实实际发生费用用由乙方负责责。12.5负责责提供、协调调大型施工机机具（塔吊、搅搅拌机），将将施工用水、电电接到专用部部位。7.6指导、监监督、检查乙乙方对工期、质质量、安全、限限额领料、文文明施工等方方面的工作（乙乙方应给予支支持和配合）。对对于监督、检检查过程中达达不到规定要要求的，提出出限期整改，督督促至完善为为止。如乙方方未拿出措施施接受整改，甲甲方有权对乙乙方给予每项项每次200元的罚款。7.7执行劳务务合同的有关关条款，当签签订本劳务合合同以外的其其它补充协议议或文件中的的有关条款与与本合同有关关条款相抵触触时，以本合合同为准。第8条：乙方责责任与义务8.1按照甲甲方要求组织织人员进场，根根据施工需要要随时调整劳劳动力，如乙乙方进场人员员的综合素质质不能令甲方方满意或给甲甲方在施工方方面造成了经经济损失或企企业社会信誉誉损害，乙方方承担由此所所造成的一切切经济损失，并并承担违约责责任。违约金金按劳务费结结算总价的5%赔偿甲方，严严重者甲方有有权将乙方清清退出场。8.2乙方应应确保所施工工的项目按国国家和地方政政府的质量标标准等级和技技术要求进行行自检、互检检、交接检，按按照竣工要求求做好原始记记录，随时接接受业主、监监理和甲方的的检查、监督督和指导。8.3如乙方方所施工的项项目未按施工工图纸要求和和各种规范要要求施工，甲甲方、业主、监监理要求整改改，乙方应在在规定时间内无无条件进行整整改完，若逾逾期未整改完完，甲方有权权委托其他分分包商进行修修整，所发生生的一切费用用由乙方承担担。8.4自觉遵遵守甲方的各各项规章制度度，做到遵纪纪守法、安全全生产、文明明施工，工完完场清，共创创“标准化工地”、“施工文明工地”等。8.5在进入入危险操作区区时应向甲方方递交完整有有力的安全防防护措施，经经甲方有关专专业人员批准准后实施，如如不按审批后后的方案实施施，所发生的的一切损失和和连带损失，均均由乙方承担担（甲方造成成的原因除外外）。8.6乙方人员员签订承包合同同后，中途不不得随意退场场，如发生随随意退场，乙乙方所干的工工程甲方不予予结算。8.7不得以任任何理由克扣扣工人工资、福福利、工伤治治疗等方面的的费用，如发发生并因处理理不当引起员员工投诉，乙乙方须无条件件接受甲方对对此的经济处处罚，承担事事件处理的全全部费用。第9条：劳务费费的支付与结结算9.1该工程没没有预付款，最最终结算根据据施工图纸尺尺寸完成合格格工程量结算算。工程竣工工交验符合质质量要求后进进行总结算。9.2付款方式式：工程完工工验收合格后后，甲方公司司内部审核结结束，甲方向向乙方支付全全部结算总价价款。9.3工程完工工验收后15日内交结算算资料并办理理劳务费总结结算手续，同同时交甲方审审核；未在规规定时间报齐齐结算资料办办理结算的停停止支付劳务务费。第10条：争议议甲乙双方发生争争议时，首先先由双方的上上级业务主管管部门协商或或者申请造价价管理部门调调解，调解不不成时双方都都有权向工程程所在地人民民法院起诉。第11条：其他他11.1在施施工区域内，如如发生打架、斗斗殴、盗窃等等事件而损害害甲方形象，不不论何种原因因，每发生一一起，乙方向向甲方支付500~~1000元的违约金，由由此而引起的的一切费用（包包括外部罚款款）及造成的的法律刑事责责任由乙方承承担。11.2未经经甲方同意，乙乙方严禁在生生活区私自敷敷设电线、插插座，起用电电炉、电饭煲煲等电器用品品，每发生一一起，除收缴缴物品外，乙乙方向甲方支付500元违约金。第12条：合同同生效与终止止12.1本合同同自双方签字字盖章之日起起生效。12.2双方履履行完本