劳务承包合同和承包合同通用

第页共页劳务承包合同和承包合同通用劳务承包合同和承包合同篇1发包方：___________建筑施工有限责任公司?(以下简称甲方)承包方：_______________________________(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程工程劳务承包管理暂行规定》，承包劳务合同范本。甲方决定将________________公司______________工程工程部的劳务分包给乙方，为标准管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。一、甲方发包给乙方的劳务施工工程内容范围如下：该工程工程施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。二、本合同期限：从______年_____月起至___________年_______月止。三、工程质量标准：所有分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式：1、上缴标准：该工程工程劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能到达按该工程部与建立方所签订的合同中的质量、进度要求，那么甲方按管理费的____%返回乙方作为奖励。付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50%，装修完工前付50%。五、乙方的职责1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。六、乙方的职责：1、全面履行__________________公司与_________________-建筑施工有限责任公司签订的工程施工合同。并承当该合同条款中乙方应承当的全部责任与义务。2、确保所有分项工程的质量、进度、平安到达工程部与建立方签订的合同要求。如达不到那么按管理费的50%进展处分。七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。甲方：_______________________乙方：________________________甲方代表：__________________乙方代表：_____________________华美丽的分割线厨房承包劳动合同甲方(酒店)乙方(厨师)为了维护甲乙双方的共同利益，使合作顺利进展，特制定本合同：1、合同期限为二零零年月至二零零年月，合同范本《承包劳务合同范本》。2、(甲方)根据酒店经营需要，聘请(乙方)为厨师长，并做后厨技术管理工作，每月付给乙方税后工资。工资为圆人民币(大写)，每月日结算当月工资，工资以现金方式支付，甲方须按时发放给乙方工资，不得克扣、拖工资。否那么，乙方有权单独取消合同并索取工资。3、乙方厨师需勤劳认真做事，保证菜肴出品质量，保证所出食品原料新颖，保证厨房环境卫生清洁，保证每月至少推出3道新菜肴。(新的菜肴需要是以前没有或季节性的菜肴)4、甲方需为乙方提供一日三餐饮食、住宿以及所需的生活用品(包括房屋、床、被子、等)，所需费用由甲方酒店承当，不纳入乙方厨师工资。5、乙方厨师上班不得迟到早退，无故旷工、怠工。(外出学习,考察,及特殊情况除外)。6、甲方酒店需保证乙方厨师每月三天休息，假设平时加班没有休息，需按国家劳动法规定的发放2倍加班工资，法定节假日加班(元旦1天、五一节3天、十一节3天、春节3天)需要发放3倍的加班工资。7、乙方厨师休息期间协调好厨房内各岗位工作。8、假设其中一方要提早解除合同需提早15天向另一方提出书面意见，并达成一致。否那么，违约方需向另一方支付一个月工资的赔偿金。9、假设其中一方未履行本合同，如出现劳资纠纷等，双方可采取协商解决，或申请劳动仲裁，法律诉讼等方式解决。10、此合同一式两份，双方各执一份，自签定之日起生效。甲方(酒店)签章：乙方(厨师)签章二零零年月日二零零年月日劳务承包合同和承包合同篇2甲方：乙方：兹有乙方承包甲方包装、装车、回料、散装糸统、设备光滑、环境卫生等工程，根据《中华人民共和国民法通那么》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原那么，双方签定劳务工程承包合同如下：一、劳务承包工程：二、承包期限：三、承包费用：四、承包费支付方式：乙方必须按甲方要求进展工作，甲方以现金按月向乙方支付承包费用。五、甲方提供条件：甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳开工具。六、承包期内乙方的职责、任务和要求：(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方管理规定和各项规章制度，保护甲方的公共财物和设施及环境。(二)、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、由于违章操作、不服从指挥造成的工伤、病残和平安事故及处理全部由乙方自行负责。(三)、详细职责、任务和要求：1;每天根据公司发货室提供的装票据、吨位、品种库号等由包装负责人安排包装人员进展包装，严禁混包、漏包、多装、少装，所装货物必须码放标准、整齐;严禁无票装车或先装车后开票的现象发生。每日由包装负责人对包装称重系统进展校验，确保袋重合格。2;包装物由包装负责人到分厂领用，每次领用后办理出库手续，并建立台帐，每日据实核对包装物的使用量和破损数量，每月底根据袋装水泥产品的实际发出数、破损袋数与领用数进展核对，如有不符，查明原因，及时处理。3;包负责人在每天包装工作完成后，必须将发货票椐统计汇总后交到分厂核算员处登记保管。4;实行包干工资，包装人员不得以任何理由拖廷每日包装量，必须严格按每日公司发货室开出的数量足额包装。以上由于人为因素造成的各项经济损失匀由乙方承当。七、合同的变更、解除或终止：本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。八、违约责任：(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的10%扣减当月承包费。(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿。(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。九、未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准。十、本合同一式四份，甲、乙双方各持一份;甲方存档一份;财务部门备案一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日劳务承包合同和承包合同篇3甲方：乙方：甲方现将武汉语言文化职业学院17#、18#宿舍楼工程安装工程承包给乙方施工，为了便于快速高效、优质地完本钱工程有履行双方职责，经甲、乙双方共同协商制订如下协议：一、工程名称：武汉语言文化职业学院17#、18#宿舍楼水电工程：二、工程地点：三、承包方式：包工不包料：包工期进度、包施工质量、包平安消费。四、承包内容：五、承包价格：按工程建筑面积每平方元。六、工期要求：1.以工程安排总工期为准;组织相应的施工力量和可行的施工方法。2.在施工中假如跟不上安排的进度施工，每延迟一天罚款人民币300元，假如一周还跟不上，甲方终止合同，损失概由乙方自行负责。七、付款方式：八、施工质量标准及有关事项：本工程质量为优质及平安文明样板工程，对安装工程施工要求较严格，在施工过程中严格按施工方案及标准要求施工，认真熟悉图纸，编制各工程安装方案报请工程审批，采用油漆编号以便安装，如未经审批、擅自安装，每发现一次罚款100元。工程用安装材料不能随意锯断，制止长料短用、大材小用，否那么每发现一次罚款100元，每天下班前必须将所有安装材料进展整理，每次安装前要进展一次彻底清查，保证安装材料合理安装到位。剩余材料交由工地材料保管室妥善保管。九、平安消费事项：1、乙方应按甲方的要求，对全部施工人员进展平安消费知识教育“材料另发”，并严格按有关平安消费规定进展施工。2、乙方根据甲方的要求确保施工班组的人数和施工人员素质，假设中途发现乙方人员素质不符合要求，甲方有权提出更换素质差的劳力以及更换整个队伍。3、乙方在施工中必须做到平安消费，认真学习并严格执行平安操作规章、规程、制度和应知事项，服从工程部管理人员或平安员的指导与纠违，经常对施工人员进展平安消费教育，并有专人负责平安管理，各分项工程施工前必须作平安消费教育，并有专人负责平安管理，各分项工程施工前必须作平安及质量的详细技术交底。在施工中万一发生工伤事故，那么按下面有关工作事故划分责任：(1)如因甲方提供的平安设施不合格、违章指挥、强令乙方人员违章操作发惹事故，责任由甲方承当。(2)如因乙方不履行自己职责，不遵守平安消费法规及制度，违章操作或个人不小心导致的平安事故，责任由乙方承当。(3)如因所发生的平安事故双方都有一定责任时，那么本着实事求是的精神，分清责任的大小而分别承当事故的责任。十、其他事项：1、乙方工作人员必须服从甲方、业主及监理的管理，进展文明平安施工，必须执行甲方的管理规章制度，不打架骂人、赌博，如有违规者，甲方有权对其进展罚款，情节严重者，将开除施工现场。2、在施工中假如安装跟不上主体构造施工，每延迟一天罚款人民币300元，假如5天内还跟不上，甲方将终止合同，损失概由乙方自行负责。3、假如乙方工作人员违规作业，除进展批评教育，并视情节罚款50-200元，严重者将开除施工队伍。乙方如违背平安标准施工而造成的平安事故，概由乙方承当一切责任，甲方只提供人道援助。4、乙方工作人员必须持证上岗，五证齐全(身份证、暂住证、方案生育证、务工证、岗位资格证)，办理费用由乙方承当，对无证人员回绝进入施工现场，严禁无证人员操作施工，上班时必须戴好平安帽、系平安带、穿防滑鞋。十一、有关制度及措施：1、乙方人员必须有质量、平安、工期、文明施工与其他事项的意识及应知常识。2、乙方应严格遵守有关规章制度，保护和爱惜工地财物，不在附近居民区随处乱闯、喧哗吵闹。不偷窃工地和附近居民的财物，否那么，视情节处分并报送公安机关处理。3、乙方班组工友间互爱互敬、在施工中假设发生矛盾应上报及服从工程经理部调解和处理。严禁争抢施工使用器具、用品。假设因争抢施工使用器具、用品或其他行为而引起的打架斗殴的，双方均受处分款、赔偿及负责受伤害者的一切费用及损失，并把双方责任人报送公安机关处理。4、乙方在施工中应爱惜材料、保护成品，严禁浪费或损坏现象。严禁盗窃工程安装材料，如发现此行为将进展重罚，情节严重的送司法机关处分。5、乙方班组人员要遵守社会公德，表达自身文件修养，讲究整洁、清洁、卫生。严禁随处乱倒、乱丢剩饭、剩水等有碍卫生的物品。违者将予扣罚工资或清退处理。十二、施工期间甲方应根据施工图提供材料方案以便材料组织货，保障工程安装材料设备即时到位，便于工程安装。十三、在施工过程中如有承包范围外的杂事，尽量进展承包或按定额人工费计算，如无法计算那么按每工日元进展结算。本合同一式肆份，双方各执贰份，合同一经双方签字生效，具有同等法律效力。甲方：乙方：签订日期：_年_月_日劳务承包合同和承包合同篇4工程地址:县城工程工程：甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原那么，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任、建立共信。经双方协商同意签订本协议，以资共同遵守。一、承包内容、方式：1、承包内容：(1)混凝土工程a:图纸范围内全部混凝土浇捣。b:混凝土浇捣所需要的全部机械设备及工具，(包括砼压磨机)。c:为保证质量平安，砼浇捣后一定用压磨机磨两遍。d:混凝土浇捣12小时后，派专人淋水养护14天，保持混凝土外表处于潮湿状态，保证工程质量。(2)所有工程工序完成后开工交工前的清理、验收。清理按规定做到窗明地净，保证工程开工交付的顺利。(3)工人参加本工程的意外伤害保险都由乙方承包费用。(甲方代办理)2:承包方式：(1)乙方实行按施工图纸内容包工，包施工使用的机械设备，完成所有的砼工程施工工作到达开工交工要求的方式进展承包。(包清洗承台.抽水.配合挖机平整承台.内地面土方.夯实。)(2)按照甲方合同工期(双方在签订本协议时，乙方已认真理解甲方合同工期内容)和国家的平安质量要求责任进展承包，保证工程顺利完成。二、承包单价及计价方式、进度款支付方式：(一)承包造价及计价方式：1、乙方承包单价：地下室(包括顶板)±0.00以上的两倍计算面积，包括清理垫层淤泥，正负零以上按建筑面积每平方米实物量综合单价________元/m2(包人工、捣砼用的小型机械，电缆，软管，甲方负责垂直运输，水电到每个楼层后由乙方自驳接)。2、计价方式：按建筑面积(建筑面积按国家规定计算)以每平方进展计算。3、承包方式：本协议约定的承包方式为劳务分包。(二)进度款支付方式：以形象进度付款比例为准，详细的付款方式为：1，完成3.5万平方米至4万平方米，15天内支付75%，其余封顶后15天内付80%，待二次构造模板撤除后付全工程量的95%，其余5%在装修完一个月内全部付清。2，工程款必需专款专用，不能挪作它用，假设发现挪作它用的严重影响了工程进度或未支付应支付的工人工资的严肃处理。甲方有权单方解约，违约责任按本协议第六条1款。进度款的使用，先工人工资、后材料款的使用，缺乏款项由乙方自行垫付。乙方每月发放工人工资的工资表由工人本人签名确认并每月提交一份原件给甲留底备案。乙方必须保证其所交付甲方留底备案的工人工资表为乙方全部工人，必要时甲方可派员监视乙方发放工人工资或亲自支付乙方工人工资，假设工资由甲方支付的，甲方有权在工程进度款或总结算款中扣除。三、履约保证金的交付与退还1、本工程履约保证金为_______万元，地下室工程±0.000的楼板浇筑完成一周内退还履约保证金_______万元，履约保证金退还时不计息。四、施工质量、技术、进度：1、承包者必须具备所有承包工程的专业技术程度。2、乙方必须按甲方提供的设计图纸，国家公布的《建筑工程施工验收标准》和《建筑工程质量验收评定标准》，严格按质、按量进展施工，服从甲方技术管理人员的指挥，以确保工程的施工质量。3、乙方必须装备足够的施工人员和管理人员，严格按甲方制定的施工进度进展施工。且乙方必须保证按不同部位增加施工人员施工，确保工程质量的前提下加班保证甲方的施工进度施工。4、施工过程中，因乙方技术不过关，管理不善等原因此造成质量问题而要返工，一切后果、费用全部由乙方负责，并按情况轻重，处以罚金，500元～20xx0元不等。五、平安消费、文明施工、治安管理和责任1、乙方在聘请员工时，必须进展严格考核、挑选，必须具备专业程度，身体安康;并在进入工地7天前提供工人的有效证件、身份证原件(核对本人无误后当场返还)、身份证复印件。甲方的原那么是乙方的工人没有持有效身份证及未满18周岁的童工一律不准进入工地从事任何施工工作。乙方的工人必须持有有效身份证，假设乙方的工人没有有效身份证及使用未满18周岁童工的，产生的后果全部由乙方负责。乙方在工人进退场的时间应如实及时向甲方上报，由甲方备案。乙方如不如实及时向甲方上报备案的'，所引起的后果全部同乙方负责。3、平安文明：乙方必须严格执行国家建筑法所制定的建立工程平安消费法律法规结合公司的规章制度、施工现场所制定的临时标准制度等严格执行平安消费、文明施工、以确保整个施工过程平安有序。4、治安管理：乙方必须严格遵守国家法律、法规、发现有违法律、法规扰乱社会治安等人员，公司将立即对其采取处分并去除出场，严重者送公安机关处理。5、乙方必须按照国家现行施工操作规程进展施工，确保施工平安，假设在施工中出现不戴平安帽、穿拖鞋、按规定不戴平安带的每次罚款伍拾至壹佰元。所罚款项从乙方进度款中扣除。6、乙方必须服从甲方的施工平安管理和教育，注意自身平安保护。7、乙方严禁在工地(含工地生活区内)出现有黄、赌、毒现象。甲方人员如发现乙方人员在工地进展赌博、吸毒的，(每次罚款500元-1000元)，而在工地集众打架，无事生非、施工现场任意倒乱的施工班组每次罚款5000-10000元正，属个人造成的罚款500-1000元所罚各款项从乙方工程进度款中扣除(先扣罚班组后再由班组自行处理)并通知公安机关劳动部门对违法人员进展处理。8、由于本工程工期急任务重，在施工中会有一定的其它因素影响，但乙方必须在平安的情况下加班加点按照协议工期规定保质保量完成任务。9、乙方须按施工合同及进度表规定时间完成工期，必须加班加点施工而赶上工期，假设超期或按乙方的施工进度有可能超期甲方有权安排其他施工班组人员协助施工，其工资在乙方承包造价内扣除，乙方必须协作，假设执意抗拒或停工，甲方有权终止本协议。10、乙方人员在施工中，必须做到文明施工，属于乙方范围内的必须清理干净。11、在施工期间严禁工人在施工现场内大小便，每次发现一次罚款50-100元。12、宿舍内严禁用电热丝煮水冲凉，厨房内乙方自备炉具。违背者每次扣罚款100元并没收用具。民工宿舍内按甲方规定每间宿舍住入人数，乙方必须听从甲方平安管理人员的安排，住入民工宿舍后由乙方安排一至两人负责乙方所用区域的平安卫生管理人员协作宿舍区、厨房、卫生间、浴室等平安卫生工作，平安卫生一定要达标，一经检查罚款自负，假如损坏甲方原有宿舍财物的由乙方负责补上(必须按规定要求)。13、工地上不能出现夫妻房间或使用模板隔开独立的房间，假设要使用独立房间或夫妻房间的另行由甲方安排。14、交工前乙方必须负责室内的地面清理，做到窗明地净。15、本工程按现行建筑工程施工和验收标准及建筑工程质量验收评定标准执行。16、严守国家和地方平安操作规程，落实各项劳动保护平安措施(如戴平安帽，不许穿拖鞋等)消除事故隐患，做到文明施工，非施工人员及未做平安教育的人员不准进入施工现场。17、乙方遵守甲方单位的现场协调管理，承受甲方对质量、平安方面的监视管理，教育现场人员遵守甲方的有关工地管理规定，做到文明施工、平安消费。18、乙方自觉遵守工程施工过程中的成品保护和开工后场地清理、生活垃圾外运，甲方施工工地范围内不允许做饭及食宿。19、人员进入施工现场前按规定进展“三级平安教育”，上班时一定带平安帽，不能穿拖鞋，如有发现每人每次罚款50元。六、违约及责任：1、中途不管乙方(自身)任何原因，又或是严重违背公司管理标准，不服从管理人员指挥，严重偏离质量、进度等要求而退场，那么乙方退场时，乙方的所有材料、机械、归甲方所有，作乙方违约补偿甲方的损失。乙方所完成工程量一概以50%工程款结算给乙方，并马上离场。2、在质量上有严重蜂窝，麻面每个按200元处分乙方。3、乙方在施工中加强管理，假设出现平安事故一切责任由乙方或保险公司负责承当。特大事故保险公司赔偿缺乏的双方协商解决。假设出现须经甲方垫付赔偿的，乙方应全额赔偿甲方单个事故50000元(含50000元)由乙方自付，50000元以上局部甲方负责70%，乙方负责30%。4、工人下班后;假设在工地以外出现工伤事故与甲方无任何关系。5、施工过程中，因乙方技术不过关、人员少、物料跟不上、管理不善等原因此造成施工进度严重拖后，甲方有权终止本协议，并按完成工程量的50%结算给乙方。工人工资缺乏局部由乙方全部负责。6、在施工中因图纸变更，增加或减少工程量按承包单价进展增减扣除(正负5%内不进展增减)。七、工期：本工程按甲方工程进度安排表进展。乙方必需按本工程工程需要，保证足够的施工人力、物力、确保工期内完成交付使用，假设超于工期不完本钱工程因乙方原因造成的工期延误，每延期一天扣罚人民币3000元,同样如乙方提早开工每一天奖励3000元。工期奖罚款甲方有权在工程进度款或结算中扣除或奖励。支付工程款。八、材料节约控制：甲方提供的材料乙方节约使用，如造成超标浪费同样进处分。九、本协议有其它未尽事宜，另行商量解决，协商不成，按工程所在地法院诉讼解决。在履行过程中，一方向另一方所发文件信函以本协议约定的地址寄出三天视为送达。十、本协议一式肆份，签名盖章生效。(甲乙双方各执两份)劳务承包合同和承包合同篇5发包方：____________________承包方：____________________甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原那么，就南XX工程施工的劳务人工费事宜，达本钱合同条款如下，双方共同遵照执行。第一条工程概况(一)工程名称：____________________________(二)工程地点：____________________________(三)施工面积：____________________________第二条承包范围人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青XX沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑撤除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。第三条承包金额详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。承包金额的构成单价实收方量上、下浮比例金额。本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立工程，假设有，现场根据实际情况确定。本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场____日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。第四条工期(三个月)(一)开工日期：____________________________(二)开工日期：____________________________第五条施工技术要求(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工标准施工。先作样板，达标后再施工。(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进展，本工序完成验收合格后，方可进展下一工序工作。第六条双方责任及工作(一)甲方工作1.提供食宿条件：2.为乙方施工协调有关工作关系：3.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进展安排，指导乙方施工，并对质量平安工作进展监视检查。(二)乙方工作1.严格执行合同中对工程工期、质量、平安的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按标准进展施工。2.加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强平安、防火、防盗意识。3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。①.扣件按________%，②.形扣按________%，③。钢管、钢模按________%包干，全奖全赔。第七条工程验收(一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进展要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收根据。(三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承当其材料及人工费损失。(四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作局部的实际记工，以每人________元一天支付给乙方。第八条人工费支付(一)工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷________元，现金________元，每____天借支一次，总额控制。(二)每30天根据形象进度计算工作量，假设到达预计工期那么支付总工作量的____%人工费用，完成工作量超出方案量，那么支付____%，达不到那么支付____%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。(三)工程开工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支(预支代缴保险费)，交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后____日内付足总额的____%，余款一个月后付清。(四)本工程假设经有权单位评定质量标准为优良工程，甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;假设不能到达优良，甲方那么按附件单价下浮____%与乙方作结算。第九条平安责任乙方必须严格遵守甲方的规章制度和平安操作规程进展施工作业，因乙方违规操作造成的平安事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购置全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人，甲方为乙方代办保险手续。第十条未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。第十一条其它约定假设乙方在施工过程中其工艺程度、工期达不到甲方要求，甲方那么有权要求乙方无条件退场并不予进展结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。第十二条本合同一式二份，甲乙双方各一份，具同等法律效力，双方签字(盖章)后生效，工程开工验收合格，结清尾款后自然失效。甲方：_________________乙方：_________________负责人：_______________委托人：_______________代表：__________________代表：_________________签约时间：________年____月____日劳务承包合同和承包合同篇6发包方：(以下简称甲方)承包方：身份证号码(以下简称乙方)经甲、乙双方友好协商，为明确双方职责，加强协作，以及甲、乙双方的权利和义务，确保工程工程的质量、平安、进度及文明施工。根据国家和____建立工程工程的有关法律、法规规定。遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，结合本工程的详细情况，特制定本工程的施工协议，以资共同遵守。一、承包工程：___1--7楼工程及地下室的钢筋制作安装。二、工程地点：_____三、构造形式及层数：高层框剪18层，多层砖混5、6层(带地下室)。四、建筑面积：施工图有注明的，按施工图建筑面积计算，假设施工图没有注明的，按国家有关建筑面积计算规那么据实计算五、承包方式：包清工(三级箱内机具和小型材料)。六、承包范围：所有本工程的施工图及设计变更、联络单(每次增减人工费在0.5万元以内不计，设计变更联络单每次增减人工费在0.5万元以外时另行计算)，图纸会审纪要内容，每周例会纪要内容。从根底放样挖土开场至工程开工的所有钢筋制作、安装工程，包括：桩头钢筋的锚筋、墙体拉结筋和构造筋、钢筋保护层垫块安装、施工图反映的所有预埋铁件(仅含制作)、止水钢板焊接及钢丝网片、预应力钢筋的安装、绑扎、安装钢筋的临时脚手架搭拆、临时设施中的钢筋制作、安装，清理归堆工作(包括每天落手清)，预制构件的钢筋制作、安装，中小机械设备装卸、就位、移位、修理、保养。场地内材料搬运等工作。范围包括：内外墙附着构件，二次构造工程(如阳台栏杆、过梁等等有关所有钢筋工程)，屋顶构筑物等等。七、承包内容：除第六条承包范围外，其内容还包括：1、进场钢筋的卸货、验货、归堆、挂钢筋识别牌，有时同材料员外出验货。2、工程中钢筋的加工、制作、电焊、对焊、及钢筋安装。3、场内钢筋搬运、吊装、挂钢筋识别牌、整理、垫块安装、钢筋除锈等工作。4、成型钢筋的整齐堆放。5、施工现场落手清，废料利用。6、控制钢筋损耗在2%以内。7、专人配合工程部测量放线、弹线工作。以上1~7条承包内容，如乙方没有及时完成，尤其是废钢筋的利用，现场落手清或未派专人或派专人不及时配合工程部测量放线、弹线、钢筋卸货、吊装、归类、堆放、挂识别牌等工作。甲方派员处理，其所发生的费用全部由乙方承当。甲方只需凭照片或相关人员二人证明签字，无需乙方签字的情况下，在乙方当月工程款中直接扣除。原那么上本工程不存在点工。八、甲、乙双方有关设备及工具职责：(一)、甲方有关设备及工具职责：甲方只提供乙方施工过程中的垂直运输机械(塔吊六台)、固定大灯、二级配电箱、临时仓库。(二)、乙方有关设备及工具职责;乙方承当自己范围内的中小型使用工具及设备的购置、保管及修理。例：所有手用工具、铁钳头、钢筋扳手、钢筋剪刀、甩直机械、砂轮机、切割机(包括切割片)、弯曲机、切断机、对焊机、电焊机(包括电焊条)、绑扎钢筋所需的铁丝、人力翻斗车、榔头、卷尺、雨衣、雨鞋、墙线、线锤、扫帚、照明碘钨灯、二级箱以外的电缆电箱等铺用材料。九、合同工期：1、按甲方和建立单位的合同工期要求及建立单位在施工途中下达的各分项工程工期要求为根底，如乙方不能按期完成，有关的罚款及影响其它工种工期拖延的一切损失均由乙方承当。2、乙方无条件承诺在雨天及夜间按工程部要求进展施工及加班，如乙方违背自己的承诺，造成工期延误的，每次罚款20_元整。3、由于非乙方原因及不可抗力所造成的工期延误，经甲方施工负责人核实认可作书面通知，工期相应顺延。十、承包价格、内容和结算根据：本工程工程按第六、七款承包范围及内容计价为：按15元/米计酬。假如甲方提供制作好的成品箍筋，甲方应向乙方扣回箍筋制作费每吨100.00元。数量按实际计算。注：1、以上单价已包括：①围墙内临时设施搭建，②机械设备根底施工，③春节加班施工额外补贴，乙方不得再无理要求追加费用。2、结算单价的根据：按现行国家质量验收标准，双方一起对分段进展实测，观感检验的分值及上级权威部门检验的评定结果为准。3、上述综合单价双方不得以任何借口为由而异议，假如乙方不按承包内容执行，造成中途停工或退场及影响其它班组施工等情况，乙方承包费甲方有权不支付，所发生的一切费用均由承包班组负责人承当一切责任及经济损失。4、在施工过程中假设乙方在质量、进度、平安等方面达不到合同要求的，乙方不得以任何理由解释，针对发生上述情况，甲方有权清退乙方或单方终止协议，辞退乙方此项工程另包别人。情节严重的，按实际所做工程量的承包单价下浮30%一次性结清乙方承包工程款。合同中途终止后，乙方必须在三天内人员全部撤离，假设乙方未按规定时间撤离，甲方将向乙方收取每天3000元的暂住费，其金额在乙方的工程款中扣除。5、施工过程中甲方向乙方临时借用施工人员一律按大工18元/小时、小工10元/小时结算，出工时间和人员由甲方施工员签单为准，乙方必须无条件服从安排人员。十一、付款方式：1、按甲方同建立单位的施工合同约定付款。2、乙方上报甲方工资单必须经施工负责人、质量、平安负责人、技术负责人、工程经理签证后发放，且凭本人身份证到工程部领取，不得由别人代替领款。3、主体工程全部完工并通过有关部门验收，到达合同质量要求后(以验收报告为准)，甲方支付乙方本工程承包款的90%。4、余款10%主体开工验收完成后，三个月内付清，但乙方必须履行完成工程保修期内本工种的保修义务。7、办理一切证件(如：劳务证、上岗证、暂住证等)费用一律由乙方自行承当，甲方统一办理，发放，费用在当月乙方工程款中扣回。8、中途职工人员退场、调换、回家等人工费一律由乙方自行承当。十二、工程质量标准及施工要求：1、本工程质量必须到达“_省优质工程”。为确保工程质量、平安、进度、文明施工，乙方必须对工程部工程质量及施工要求承诺。2、乙方必须按设计图纸及国家建筑工程质量标准规定，以及强迫性条文规定严格施工。3、乙方在施工过程中，必须尊重甲方的合理意见，必须服从甲方的统一指挥。必须自觉承受市、区及业主、监理、甲方等监视和检查，对提出质量、平安等问题乙方必须当天整改，严重的必须返工重做，否那么甲方有权另行分派别人处理，其处理费用由乙方承当，乙方不得讨价还价。4、分局部项，隐蔽工程的验收，乙方通知甲方，甲方在乙方通知时间内做到及时验收，未经历收或验收不合格的，乙方不得擅自进展下一道工序施工，经整改后复验不合格者，甲方有权对乙方采取有关罚款等其他措施，同时乙方须承当由此造成的损失费。5、乙方在施工期间必须做到工完场清，文明施工，必须注重成品保护工作，否那么如需甲方派人员清理等工作，所发生工资均由乙方承当，同时对乙方采取罚款措施，甲方直接开单，在乙方当月工程款中无须乙方同意就直接扣除。6、乙方所有施工人员必须持证上岗，特殊工种作业必须培训合格前方可上岗。7、乙方自身造成原因，使工程停工、返工、材料损失费用均有乙方承当。8、乙方需用材料应提早一周上报施工负责人审核，小件材料提早两天上报审核。9、乙方必须装备兼职质量员一名，配合甲方全过程每一个施工段的质量自检和技术复核工作，并向班组施工人员在施工前进展技术交底，切忌盲目施工。十三、平安消费，文明施工，施工现场管理：(一)平安消费1、本工程工程必须到达_省省级文明工地，乙方必须严格遵守平安操作规程及平安消费六大纪律十项平安技术措施，严格遵守工地制定的各项规章制度及平安技术交底，必须听从甲方管理人员指挥及安排，必须树立平安第一、质量第一思想，如发生非甲方原因的平安工伤事故一律由乙方自己承当责任和经济损失，甲方不负任何责任，如别人(方)对该方造成工伤事故，应由他方负责承当责任及经济损失。备注：如发生重大事故:工伤处理按如下规定：5000元以内由乙方自行负责;超过5000至30000元，工程部承当50%费用，乙方承当50%费用，且乙方承当不得少于5000元，30000元以上工程部承当60%费用，乙方承当40%费用，且乙方承当不得少于15000元。且有公司及工程部平安科根据事故实际发生情况，调查确认后，作出处理决定由各方承当责任及经济损失。2、平安主要责任见平安消费责任协议书。(二)文明施工1、落手清：①、钢筋棚内必须保证场地整洁，每日下班时，工具、材料拾掇干净，分类堆放，如发现未做好落手清工作，棚内杂乱无章，每天每次罚款200元。②、钢筋应按品种、规格、型号分类堆放整齐，并挂好识别牌，成型钢筋堆放要整齐，并挂好标记，写明使用部位及尺寸，箍筋等成型钢筋须堆放在棚子内。③、钢筋安装时现场必须保证做好工完场清，每一施工段完成后，清理现场多余的钢筋、铁丝、砼垫块和工具，去除干净垃圾，否那么每一施工段罚款1000元。④、每次下班时应将设备机械电切断，将钢筋废料归入指定的废料堆，否那么每次罚款200元。2、成品保护：乙方必须向班组职工交代做好成品保护工作，结实树立成品保护意识，如在施工过程中对上道工序造成损坏及污染，甲方除责成其清理外，修复费用全部由乙方负责，另处每次500元罚款。3、保护公物：乙方人员必须保护工程部财产(包括住房及房内设施)，保护消防和平安设施，假设损坏，照价赔偿。4、乙方在施工中应严格遵守文明施工规定，如出现打架斗殴、无理取闹、任意消极怠工，甲方有权责令辞退肇事人员，并做出相应处分(见管理条例)，乙方必须配合，对情节严重者交送____处理，后果由乙方承当。(三)施工现场管理：1、乙方施工前应认真审核施工图纸及联络单，做好钢筋配料单，并报甲方审核，并及时向有关施工人员交底，防止造成返工，如由于乙方原因造成返工，必须无条件立即返工，工料费由乙方负责，甲方当场开具扣料单，在当月工厂款中扣回，如造成下一道工序无法施工，其误工费通过工程部协调解决，费用全部由乙方承当，且罚款500元。2、乙方应文明操作施工现场的各种施工机械、工具，确保其正常运转，如发生3、乙方应严格遵守甲方制定的各项规章制度，遵从甲方内部管理程序。4、乙方应加强对本班组的各项管理工作，配合甲方严把质量关，全程跟踪工程的施工质量。5、乙方应和兄弟施工班组加强团结，友爱互助，展开劳动竞赛，争领先进班组。6、甲方材料仓库保证消耗材料和易损机械、工具及其配件的库存备用量，按合同规定有乙方承当的常用材料及机工具，乙方亦可按规定按需领用，每月底乙方同保管员核帐后，双方在扣款单上签字即可。7、乙方或是其代理人(如其代理人，必须有一份受权委托书)必须保证常住现场，参与乙方各项管理工作及与甲方的协调工作。8、乙方必须按甲方要求装备对讲机一对，甲方统一购置，费用由乙方承当。9、甲方负责办理乙方工作人员胸卡，暂住证等必要证件，费用由乙方承当。10、乙方人员平安帽由甲方统一购置，费用由甲方承当，丧失须照价赔偿，损坏以旧换新。11、乙方在材料仓库领、借用工具等必须遵守甲方《仓库暂借机工具管理规定(内部)》的规定，损坏、丧失照此规定方法执行。12、乙方必须在甲方办公室公布每日考勤记录，并区分大小工。13、施工现场发生的配合人工如以下情况由乙方自己承当和配合：(1)、上级主管部门来检查工作、外来单位参观学习需要乙方配合的人工，工地临时短期派出开会参观学习的乙方人工。(2)、施工现场及楼层需配安装水、电、通信等配合人工由乙方承当，指导安装由甲方承当(按单位分部、分项各自承当)，共同使用的分摊承当。(3)、施工现场及楼层需要的垂直线控制，程度线定位所需要的配合人工(按钢筋工、泥工、木工共同分摊承当)。(4)、施工现场楼层的垃圾及废料谁施工谁清理至指定地点。假设不及时进展清理的，甲方可指定派人清理，所发生的费用由乙方承当。(5)、合同承包人施工现场上岗率必须到达90%以上，否那么视为违约处理，乙方达不到上岗率，甲方可另找承包人，同时罚款20_元，解约所造成的相关损失由乙方承当。(6)、甲方在工程内进展贯标，评定质量奖项、验收检查，文明标化评定，安保体系认证，综治登记管理的所发生的配合人工由乙方分摊承当。十四、其它：1、严禁将本施工工程转包，一经发现视做违约，甲方有权终止合同，乙方承当一切由其引起的后果。2、工程部通知开会参加人员(除特殊情况请假外)，如迟到或不参加会议者，一律每次罚款200元。3、平安消费责任协议书与本工程内部承包合同同等有效。4、其余未尽事宜，双方协商解决，或再做补充协议。5、本协议一式三份，双方按协议规定行使约定的权利和义务，并履行协议约定的职责。经双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，报总公司一份，自签订之日起生效，帐清后自行失效。甲方：乙方：承包人:工程负责人：身份证号码：签订日期：劳务承包合同和承包合同篇7甲方：__________________乙方：__________________按照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程概况工程名称：______________工程地点：______________第二条工程承包范围工程承包形式为大清包工程。由根底垫层清理土方开场至工程完工交付使用清理保洁完成，按施工图纸及图纸会审、甲方通知(除室外塑钢门窗制作、安装，防水施工，有线电视、、可视对讲安装、但包括弱电预埋、屋顶太阳能系统、入户门安装的全部人工费，机械费，周转材料费，二次倒运费，材料装卸费，平安消费、文明施工费用。防盗护栏外加工归甲方。各种管道进户散水外1.5米以内归乙方施工。配电总配电箱下口以内归乙方施工。楼梯护栏归乙方焊制加工。由甲方安排施工的单项工程乙方必须积极配合施工。工程大致做法，地下一层，地上六层，砖混构造住宅楼。1、2、3#楼筏板根底，4、5、6、7、8、9、10、11#楼桩以上承台及筏板;外装贴保温板，一层窗台下外墙面砖，以上外墙涂料;内装墙面抹灰，顶棚找平及墙面刮白水泥腻子两道，厨房、卫生间内墙面砖;地下室、楼梯间水泥地面;厨房、卫生间地面面砖;及水暖、电安工程;详细做法按施工图纸、图纸会审、甲方通知、工程洽商、设计变更等。第三条工程工期1.方案开工日期：_______年_______月_______日，方案完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数180天;2.主要节点工期：主体封顶90天，装修90天_3.乙方应无条件执行甲方的进度方案安排(包括新调整的进度方案)。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须到达优良工程第五条组成合同文件及解释顺序组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准标准;注：上述文件应互为补充，在合同中出现模糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。第六条标准标准第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目的，组织编制施工方案、物资需用量方案表，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监视、检查和验收。2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联络，协调现场工作关系。3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工消费需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。4.及时提供由甲方供给的沙子、碎石、水泥、钢材、商品混凝土、混凝土空心条板、室内门、室内门框、砖、装修材料、水暖电安装材料等施工材料，水、电费。5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电。7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。8.施工用水甲方部置水管到现场，阀门以下由乙方负责;施工用电甲方布置到二级配电箱上口，三级箱及开关箱、电缆由乙方负责。9.现场施工工人的工资发放由乙方造册、制表，甲方负责监视工人的工资资金使用情况及实际发放情况，工人签字后的工资表报甲方一份备案。手续不齐全停顿下次工程款的拨付。10.甲方使用乙方清工按每市场价格实际情况支付，下次甲方拨款时支付。第八条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业安康平安、劳动保护等工作。2.严格按照设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的方案要求(包括调整后的方案)，合理组织，科学安排作业方案，投入足够的人力、物力、保证工期;承当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3.应按要求和承诺的管理人员、平安员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率到达100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率到达100%4.服从甲方和业主的监视、检查、管理;承受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安消费、文明施工、环境保护等方面的管理，承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承当由此引起的一切经济损失及各种罚款：6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供的材料。7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处分及责任后果;8.为其施工人装备必要的劳动保护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。乙方工人住宿的床具由乙方负责。9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体安康、技术纯熟等条件;制止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;架子工种不得超过50岁;制止使用不法人员，乙方应承当因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。11.乙方负责绑丝、铅丝、电焊条、拉片，螺栓管，各种气体等全部低值易耗品采购及费用。12.乙方提早10天向甲方上报材料方案，以给甲方采购材料的时间，如提供材料方案不及时，造成窝工，乙方自负。13.乙方不得将本工程转包给别人，必须由乙方承包作业。否那么乙方将依法承当责任。14.乙方在签订合同时，必须提供企业资质证书、营业执照、平安资质、管理人员的花名册，以上证件加盖乙方公章，甲方存留。乙方需将其劳务人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、身份证号码)及身份证复印件、特殊工种复印件，一并作为本合同附件。15.劳动保证金由乙方支付，退回后返回乙方。第九条环境保护、平安消费和文明施工1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进展平安消费、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;根据国家法律法规及公司相关规章制度、监视、监控乙方的相关工作施行情况，使其体系有效运行。2.乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安施工标准进展施工;加强对现场操作工人的平安教育;认真落实平安措施，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患，确保平安消费;随时承受平安检查人员依法施行的监视检查。由于自身平安措施不力及违章操作造成事故，承当一切责任后果和经济费用。发生平安事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进展处理。3.乙方就严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承当因违背有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;防止对公众和第三方财产造成损害和阻碍。第十条材料、设备供给与管理1.甲方提供给乙方使用的材料实行调拔制，根据工程方案需要向乙方提供。2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供给的材料(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丧失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。分成。第十一条承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价。承包方式为大清包，承包价格396/平方米，包括地下室面积其他按国家规定规定执行。承包价格不包含税款。2.承包价格所包含的内容：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(平安帽、平安带、手套等);平安防护设施的搭拆(平安网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;3.劳务承包人委派的合同价款收取负责人为，身份证号码：职务：长期联络：家庭住址：4.劳务承包人委派的担任住工地履行本合同的负责人为，职务工程经理，号码：身份证号码：。委托权限：负责唐山开滦集团(股份)棚户区改造工程化工小区楼的施工及相关结算事宜。5.本合同单价为一次包死价格，在合同施行期间不因其它因素变化而调整变动。第十二条结算方法及付款方式1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，次月5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的根据。2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付，工程付款节点地下室现浇顶混凝土浇筑完，三层现浇顶浇筑完成，主体封顶，外装修完成，工程全部完工。工程开工验收付款到95%，留5%质量保证金无质量问题到达合同要求后由开工验收之日起开场记时，保修期满，三个月内付无息保修金，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的___75____%。所承包工程完工后付结算款的__95_____%。第十三条施工验收1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进展初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果说明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承当由此导致的甲方的相关损失。开工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承当由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。2.乙方应配合甲方对其工作进展的初步验收及工程开工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)第十四条工程保修1.保修范围、期限：_____2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，假设乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承当。3.工程质量保修金5%，工程开工验收(以开工验收单)为准，开场计算工程保修期，保修期一年，过保修期后如无质量问题三个月内无息返还工程质量保修金。第十五条保险1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。3.甲、乙签订平安消费协议书。第十六条争议1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否那么，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2.发生争议后，除非出现以下情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;3.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;4.调解要求停顿合同工作，且为双方承受;5.仲裁机构要求停顿合同工作;6.法院要求停顿合同工作。第十七条合同履约保证金1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、平安、环境保护、文明施工、施工顶峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。假设达不到以上内容所规定的要求，那么从履约保证金中扣除一定的金额;假设发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成损失。3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，那么甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。第十八条不可抗力1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方工程经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，甲方应协助乙方采取措施。3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第十九条合同解除1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。第二十条合同终止双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经开工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。第二十一条合同份数本合同一式份，甲方份;乙方份。第二十二条补充条款________________________第二十三条合同生效本合同双方约定_______后生效。合同签订时间：______________合同签订地点：______________甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日劳务承包合同和承包合同篇8甲方：________________________乙方：________________________兹有乙方承包甲方包装、装车、回料、散装糸统、设备光滑、环境卫生等工程，根据《中华人民共和国民法典》有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原那么，双方签定劳务工程承包合同如下：一、劳务承包工程：包装、装车、回料、散装糸统、设备光滑、平安管理、环境卫生等.二、承包期限：________年____月至________年____月.三、承包费用：包装、装车以每月实际包装量每盹2.92___元吨结算劳务费,回料每____月4800___元,散灰装车按每月3202____元.四、承包费支付方式：乙方必须按甲方要求进展工作，甲方以现金按月向乙方支付承包费用。五、甲方提供条件：甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳开工具。六、承包期内乙方的职责、任务和要求：(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方管理规定和各项规章制度，保护甲方的公共财物和设施及环境。(二)、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方