公路工程注册监理考试经济部分复习要点

经济1、国内参照FFIDIC合同条件规规定，承包商商要求索赔成成立的条件必必须具备哪些些条件？1）与合同相比比较已经造成成实际的额外外费用增加或或工期损失；；2）造成费用用增加或工期期损失的原因因不是由于承承包商的过失失；3）按合同规规定不应由承承包商承担的的风险；4）承包商在在事件发生后后的规定时限限内提出了书书面的索赔意意向通知。2、竣工决算报报告由哪些部部分组成？1）竣工决算报报告的封面、目目标；2）竣工工程程平面示意图图；3）竣工决算算报告说明书书；4）竣工决算算表格。5、工程计量的的方法有哪几几种？1）均摊法；2）凭据法；3）估价法；4）断面法；5）图纸法；6）分解计量量法。3．何为不确定定性分析？主主要包括哪些些方法？不确定性分析就就是考查建设设投资，经营营成本，产品品售价，项目目寿命计算周周期等因素变变化时，对项项目经济评价价指标所产生生的影响。方法主要包括盈盈亏平衡分析析，敏感性分分析及概率分分析。4．在开标时，当当出现什么情情况时应当作作为无效投标标文件？投标文件未按照照招标文件的的要求予以密密封；投标文文件中的投标标函未加盖投投标人的企业业及法定代表表人的印章；；投标文件的的关键内容字字迹模糊，无无法辨认；投标人未按照招招标文件的要要求提供投标标保证金或投投标保函；（5）组成联合合体投标的，投投标文件未附附联合体各方方共同投标协协议。5．工程支付应应满足哪些条条件？质量合格是工程程支付的必要要条件；（2）符合合同同条件；变更更项目必须有有工程师的变变更通知；（4）支付金额额必须大于中中期支付证书书规定的最小小限额；（5）承包商的的工作使工程程师满意。6、开展价值工工程活动一般般包括哪几个个阶段？答：1）准备阶阶段2）分析阶段3）创新阶段4）实施阶段段7、在FIDIIC合同条件下下，工程计量量的方法有哪哪些？答：1）均摊法法2）凭据法3）估价法4）断面法5）图纸法6）分解计量量法8、建筑安装工工程费用的构构成有哪些？？答：1）直接工工程费2）间接费3）利润4）税金9、施工阶段，监监理工程师投投资控制主要要通过哪几个个方面控制来来实现控制目目标？答：1）工程付付款控制2）工程变更更费用控制3）预防并处处理好费用索索赔4）挖掘节约约投资潜力10、监理工程程师对承包人人的索赔审查查包括哪些内内容？答：1）审查索索赔证据2）审查工期期顺延要求3）审查费用用索赔要求11、答：工程程索赔按当事事人可划分为为以下五类：：=1\*GB2⑴承包商同业业主之间的索索赔；=2\*GB2⑵承包商与分分包商之间的的索赔；=3\*GB2⑶承包商同供供应商之间的的索赔；=4\*GB2⑷承包商和业业主同向保险险公司索赔；；=5\*GB2⑸其它可能发发生的索赔。12．工程费用用与支付的特特点是什么？？答：工程费用与与支付的特点点是：=1\*GB2⑴建筑生产的的单价性；=2\*GB2⑵工程数量费费用大；=3\*GB2⑶期货价格；=4\*GB2⑷分期分段支支付，支付时时间长。13．工程量清清单的优点是是什么？．答：工程量清清单的优点是是：=1\*GB2⑴管理简单；；=2\*GB2⑵适应性强；=3\*GB2⑶竞争性强；=4\*GB2⑷保险性好。14、编制概预预算时，必须须将税金列入入其中，税金金是指什么？？答：概预算中列列入的税金是是指按国家税税法规定应计计入建筑安装装工程造价内内的营业税；；城市维护建建设税及教育育费附加税。15．投标人资资格预审的程程序是什么？？答：投资人预审审的程序是：：=1\*GB2⑴准备资格预预审文件，发发布资格预审审通知，邀主主投标人参加加资格预审；；=2\*GB2⑵投标人提交交资格预审申申请，购买资资格预审的有有关表格和文文件；=3\*GB2⑶投标人填定定和提交与资资格预审有关关的文件；=4\*GB2⑷⑷招标单位进进行资格评审审，写出资格格评审报告，业业主在此基础础上确定投标标人名单。16、中期支付付审定和签发发分别应注意意哪几个方面面？答：中期支付审审定应注意的的事项有：1）申请的格格式和内容应应满足合同要要求。2）各项资料料、证明文件件手续齐全。3）所有款项项计算与汇总总无误。签发应注意的事事项有：1）监理工程程师审核并修修正承包人的的支付申请后后，计算付款款净金额。计计算付款净金金额时，将需需扣留的保留留金和扣回的的预付款从承承包人月报表表中应得的金金额中扣除。2）将付款净净金额与合同同中规定的临临时隔不久支支付的最小限限额比较。若若净金额小于于最低金额，不不签发支付证证书；若净金金额大于最小小限额，监理理工程师应向向业主签发《中中期支付证书书》，副本抄抄送承包人。3）除了特殊殊项外（如计计日工、暂定定金额、费用用索赔等），监监理工程师签签发的《中期期支付证书》中中的支付数量量应基本正确确。4）监理工程程师可通过任任何一期《中中期支付证书书》，对已支支付工程发现现的问题或已已颁收的支付付证书的错误误进行纠正。17、什么是暂暂定金额？其其支付条件是是什么？答：暂定金额是是指在包含合合同内，并在在工程量清单单中以此名称称标明的、为为了施工本工工程的任何一一部分或为了了供应货物、材材料、设备或或提供服务，或或供不可预见见的一项金额额。其支付条条件是：根据据监理工程师师的要求，承承包人应提前前交有关暂定定金额项目开开支的全部报报价、发票、赁赁单、帐目和和数据，经审审核后才能进进行暂定金额额项目的费用用支付。18、根据FLLDIC合同条件变变更工程的单单价按什么原原则确定？答：根据合同条条件第52条，变更工工程的单价按按下述原则确确定：1）如果工程程量清单的单单价或价格适适宜，就应用用于变更工程程项目。2）如果工程程量清单没有有适合于变更更工程的单价价或价格，则则由业主和承承包人一起协协商单价或价价格，意见不不一致时，由由监理工程师师进行最终确确定。3）如果监理理工程师认为为有必要和可可取，对变更更工程也可以以采取计日工工的方法进行行。19、简述工程程量清单的作作用？答：工程量清单单的作用主要要体现在三个个方面：其一一是便于招标标单位编制标标底。工程量量清单必须按按照一定的分分项规则和工工程量计算方方法编制，其其中分项规则则一般在技术术规范中有明明确规定，而而工程量计算算方法一般参参照国内的有有关规定及国国际惯例。应应当指出，工工程量清单的的分项同概预预算分项存在在较大的差别别，不能直接接套用概、预预算项目表，而而应按照招标标文件中技术术要求进行编编制。在此基基础上，招标标单位就可计计算出标底。因因此，工程量量清单的分项项应力求清楚楚明了，不重重不漏。其二二是为所有投投标人提供一一个报价计算算的共同基础础，这样既使使能够高效准准确地编写报报价单，合理理地进行投标标报价，又便便于评标时对对报价进行分分析比较。其其三是为实施施工程计量与与支付提供重重要依据。20、简述具有有代表性的单单价合同报价价计算的9个步骤？、答：具有代表表性的单价合合同报价计算算的9个步骤为：1）研究招标标文件；2）现场调查查研究；3）核算工程程量；4）制订施工工进度计划和和施工方案；；5）计算工、料料、机单价；；6）分摊费用用计算；7）工程定额额的选用；8）确定投标标价格；9）编制投标标文件。21、索赔成立立的基本条件件？答：索赔成立的的基本条件是是：1）承包人按FIDIC通用条件第53条提交了索索赔意向报告告和索赔报告告；2）报告引用用的合同条款款正确，所报报事件符合索索赔条件；所所报事实真实实，资料齐全全；3）索赔费用用在合同中未未被包含（合合同中明示或或暗示的不予予支付，包含含在其他支付付项目中的不不予索赔）；；4）承包人准准备工作已经经完成，具备备开工条件，组组织安排合理理，待工人员员、停滞设备备工作确已进进场，并在此此期间无法另另行安排。22、理工程师师处理双方所所提出索赔必必须以合同为为依据，合同同文件如无约约定，则其组组成和解释顺顺序包括哪些些？答：监理工程师师处理双方所所提出的索赔赔必须给合同同为依据，合合同文件如无无约定，则其其组成和解释释顺序包括1）协议条件2）合同条件3）洽谈变更更时明确双方方权利义务即即要协议4）招标承包包工程的中标标通知书，招招标书和招标标文件5）工程量清清单或确定工工程造价的工工程预算书和和图纸6）标准，规规范和其他有有关技术资料料和技术要求求。23、价值工程程的定义，并并简介其工作作步骤？答：价值工程，又又称价值分析析，是运用集集体智慧和有有组织的活动动，着重对产产品进行功能能分析，使之之以最低的总总成本，可靠靠地实现产品品的必要的功功能，从而提提高产品价值值的一套科学学的技术经济济分析方法。价值工程的工作作步骤和方法法可以大致分分为八步：（1）价值工程程对象选择；；（2）收集资料料；（3）功能分析析；（4）功能评价价；（5）提出改进进方案；（6）方案的评评价与选择；；（7）试验证明明；（8）决定实施施方案。以上上这些步骤可可概括为：分分析问题、综综合研究与方方案评价三个个阶段。24、介竣工决决算的主要工工作内容，以以及其包括哪哪些决算报表表？答：建设项目竣竣工决算应包包括从筹建到到竣工投产全全过程的全部部实际支出费费用，即建筑筑工程费用、安安装工程费用用、设备工器器具购置费用用和其他费用用等等。竣工工决算由竣工工决算报表、竣竣工决算报告告说明书、竣竣工工程平面面示意图、工工程造价比较较分析四部分分组成。大中中型建设项目目竣工决算报报表一般包括括竣工工程概概况表、竣工工财务决算表表、建设项目目交付使用财财产总表及明明细表，建设设项目建成交交付使用后投投资效益表等等。而小型项项目竣工决算算报表则由竣竣工决算总表表的交付使用用财务明细表表所组成。25、工程费用用的组成，以以及各组成部部分的主要分分项？、答：公路工程费费用由工程概概预算总费用用中的建筑安安装工程及预预留费用的一一部分组成，主主要部分是建建筑安装工程程费。建筑安安装费由直接接费、间接费费、计划利润润、施工技术术装备费和税税金五部分组组成。直接费费由人工费、材材料费、施工工机械使用费费和其他直接接费四部分构构成。间接费费由施工管理理费和其他间间接费组成。26、近年来的的实践证明，实实行监理工程程师为核心的的新的管理体体制，和过去去的管理体制制相比，具有哪些优点？(1)新的管理理体制赋予监监理工程师在在各阶段的全全面监督管理理权限和财务务支付的签字字权和否决权权,加强了监理工程程师在工作中中的地位,真正使施工工单位每一个个工作计划、每每一步工作质质量都与其经经济利益直接挂勾勾。(2)监理工程程师制度有利利于提高管理理水平。这个个制度强调监监理工程师的的独立性，即即由一个技术术密集型专家集团团，作为监理理工程师行使使权力，使得得监督和管理理工作制度化化和规范化，并并在组织上予以保证。(3)新的体制制有助于各级级政府主管部部门的职能转转变。以往的的公路工程建建设往往耗费费各地政府许许多精力，影响到到政府履行正正常职能。推推行监理工程程师制度后，有有关项目实施施的技术、经经济、合同、法律等问题题都可以由监监理工程师承承担解决。27、是行业统统一定额？是考虑到各行业业部门专业工工程技术特点点，以及施工工生产和管理水平编制的的，一般是只只在本行业和和相同专业性性质的范围内内使用的专业业定额，如公公路工程定额额，矿井建设设工程定额，铁铁路建设工程程定额。28、材料预算算价格，如何何计算？材料的预算价格格是指各种材材料由购货地地点运到工地地仓库以后的的出库价格。材材料预算价格格由材料原价价、运杂费、场场外运输损耗耗、采购及仓仓库保管费组组成。具体计计算公式如下下：材料费预算价格格=（材料原价+运杂费）×（1+场外运输损损耗费）×（1+采购及及保管费率）-包装品回收收价值29、简述工程程计量工作的的必要性？（1）只有通过过准确的计量量工作才能获获得准确的实实际工程量。（2）计量量是监理工程程师控制工程程质量与进度度的重要手段段，确保监理理工作的顺利利开展。（3）在单价价合同中，计计量是支付的的基础，是确确保业主与承承包人双方实实现公平交易易的关键。30、材料预付付款的支付条条件是什么？？（1）材料设备备将被用于永永久性工程；；（2）材料设备备已运抵工地地现场或监理理工程师认可可的承包人的的生产场地；；（3）材料设备备的质量和存存放方法均满满足合同要求求；（4）承包人向向监理工程师师提交材料设设备的费用凭凭证或支付单单据。31、间和金额额计算扣回动动员预付款的的特点各是什什么？按时间计算动员员预付款扣回回额每月相同同，与每期支支付的工程款款多少没有关关系，计算简简单，但有可可能出现扣回回额大于或接接近工程支付付款额，使中中期支付额出出现负值或接接近为零。按金额计算动员员预付款扣回回额与每期支支付的工程款款有直接关系系，每次扣回回额均随每次次工程支付额额的不同而改改变，每次均均需要计算，比比较麻烦，但但相对合理。32、工验收的的程序是什么么？（1）工程完工工后，承包人人向建设单位位提交工程竣竣工报告，申申请工程竣工工验收。（2）建设单位位收到工程竣竣工报告后，对对符合竣工验验收要求的工工程，组织勘勘察、设计、施施工、监理等等单位和其他他有关方面的的专家组成验验收组，制定定验收方案。（3）建设单位位应当在工程程竣工验收7个工作日前前将验收的时时间、地点及及验收组名单单书面通知负负责监督该工工程的工程质质量监督机构构。（4）建设单位位组织工程竣竣工验收。33、业定额的的作用有哪些些？（1）是施工企企业计算和确确定工程施工工成本的依据据，是施工企企业进行成本本管理，经济济核算的基础础；（2）是施工企企业进行工程程投标，编制制工程投标报报价的基础和和主要依据；；（3）是施工企企业编制施工工组织设计，制制定施工计划划和作出计划划的依据。34、计算资金金成本对投资资项目有何影影响？（1）资金成本本是选择资金金来源，拟定定筹资方案的的主要依据；；（2）资金成本本是评价投资资项目可行性性的主要经济济标准。只有有资金利润率率高于资金成成本率的投资资机会，才是是有利可途的的，才值得为为之筹集资金金，并进行投投资。35、支付审定定和签发分别别应注意哪几几个方面？答：中期支付审审定应注意的的事项有：1）申请的格格式和内容应应满足合同要要求。2）各项资料料、证明文件件手续齐全。3）所有款项项计算与汇总总无误。签发应注意的事事项有：1）监理工程程师审核并修修正承包人的的支付申请后后，计算付款款净金额。计计算付款净金金额时，将需需扣留的保留留金和扣回的的预付款从承承包人月报表表中应得的金金额中扣除。2）将付款净净金额与合同同中规定的临临时隔不久支支付的最小限限额比较。若若净金额小于于最低金额，不不签发支付证证书；若净金金额大于最小小限额，监理理工程师应向向业主签发《中中期支付证书书》，副本抄抄送承包人。3）除了特殊殊项外（如计计日工、暂定定金额、费用用索赔等），监监理工程师签签发的《中期期支付证书》中中的支付数量量应基本正确确。4）监理工程程师可通过任任何一期《中中期支付证书书》，对已支支付工程发现现的问题或已已颁收的支付付证书的错误误进行纠正。36、么是暂定定金额？其支支付条件是什什么？答：暂定金额是是指在包含合合同内，并在在工程量清单单中以此名称称标明的、为为了施工本工工程的任何一一部分或为了了供应货物、材材料、设备或或提供服务，或或供不可预见见的一项金额额。其支付条条件是：根据据监理工程师师的要求，承承包人应提前前交有关暂定定金额项目开开支的全部报报价、发票、赁赁单、帐目和和数据，经审审核后才能进进行暂定金额额项目的费用用支付。37、索赔成立立的基本条件件？答：索赔成立的的基本条件是是：1）承包人按FIDIC通用条件第53条提交了索索赔意向报告告和索赔报告告；2）报告引用用的合同条款款正确，所报报事件符合索索赔条件；所所报事实真实实，资料齐全全；3）索赔费用用在合同中未未被包含（合合同中明示或或暗示的不予予支付，包含含在其他支付付项目中的不不予索赔）；；4）承包人准准备工作已经经完成，具备备开工条件，组组织安排合理理，待工人员员、停滞设备备工作确已进进场，并在此此期间无法另另行安排。38、理工程师师处理双方所所提出索赔必必须以合同为为依据，合同同文件如无约约定，则其组组成和解释顺顺序包括哪些些？答：监理工程师师处理双方所所提出的索赔赔必须给合同同为依据，合合同文件如无无约定，则其其组成和解释释顺序包括1）协议条件2）合同条件3）洽谈变更更时明确双方方权利义务即即要协议4）招标承包包工程的中标标通知书，招招标书和招标标文件5）工程量清清单或确定工工程造价的工工程预算书和和图纸6）标准，规规范和其他有有关技术资料料和技术要求求。39、述公路工工程基本建设设的基本程序序。公路建设应当当按下列程序序进行：根据规划，进行行预可行性研研究，编制项项目建议书；；根据批准的项目目建议书，进进行工程可行行性研究，编编制可行性研研究报告；根据批准的可行行性研究报告告，编制初步步设计文件；；根据批准的初步步设计文件，编编制施工图设设计文件；根据批准的施工工图设计文件件，编制项目目招标文件；；根据批准的项目目招标文件、资资格预审结果果和公路建设设计划，组织织项目招标投投标；根据国家有关规规定，进行征征地拆迁等施施工前准备工工作，编制项项目开工报告告；根据批准的项目目开工报告，组组织项目实施施；项目完工后，编编制竣工图表表和工程决算算，办理项目目验收；竣工验收合格后后，组织项目目后评价）40、程监理机机构组织模式式主要有哪几几种？直线式监理机构构；职能式监理理机构；直线－职能能式监理机构构矩阵式监理理机构）41、路工程质质量保证体系系由哪几个重重要环节所构构成，分别简简要地讨论这这几个环节在在公路工程质质量保证体系系中的地位。政府监督；法人人管理；社会会监理；企业自检）42、华人民共共和国仲裁法法》规定订立立仲裁协议有有哪几种形式式？合同中订立的仲仲裁条款在纠纷发生前达达成请求仲裁裁的协议纠纷发生后达成成请求仲裁的的协议）43．监理工程程师在工程费费用支付中应应遵循的原则则是什么？（1）支付必须须以工程计量量为基础；（2）支付必须须以计术规范范和报价单为为依据；（3）支付必须须及时；（4）支付必须须以日常记录录和合同条款款为依据；（5）支付必须须遵循严格的的程序。44．什么是总总费用索赔法法？使用该方方法的前提条条件是什么?总费用索赔法的的基本思路是是将固定总价价合同转化为为成本加酬金金合同，或索索赔值按成本本加酬金的方方法来计算。它它是以承包商商的额外增加加成本为基础础，再加上管管理费，利息息，甚至利润润的计算方法法。使用该方法时，必必须满足四个个前提条件：：工程项目实际发发生的总费用用计算准确，合合同生成的成成本符合会计计原则，成本本分摊的方法法和基础选择择合理；承包商的报价合合理，符合实实际情况；合同总成本超支支，承包商没没有任何责任任；（4）合同争执执的性质不适适合采用其它它计算方法。1、工单位（乙乙方）与某业业主签订了某某些工程的软软基处理工程程和土方开挖挖工程，由于于工程量无法法准确确定，按按施工合同规规定，按施工工图预算公式式计价。乙方方必须严格按按照施工图及及施工合同规规定的内容和和技术要求施施工。工程量量由监理工程程师负责计量量。根据该工工程合同特点点，计量工程程师提出工程程量计量与工工程款支付程程序的要点如如下：⑴乙方对已完工工的分项工程程在7天内向监理理工程师申请请质量认证，取取得质量认证证后，向计量量工程师提交交计量申请报报告；⑵计量支付工程程师在收到报报告后7天核实已完完工程量，并并在计量前24小时通知乙乙方，乙方为为计量提供便便利条件，并并派人参加。乙乙方如不参加加计量，计量量工程师按照照规定的计量量方法自行计计量，计量结结果有效。计计量结束后，计计量支付工程程师签发计量量证书。（3）乙方凭质质量认证和计计量证书向计计量支付工程程师提出付款款申请。计量量支付工程师师在收到计量量申请报告后后7天未进行计计量，报告中中的工程量从从第8天起自动生生效。直接作作为工程价款款支付的依据据。（4）计量支付付工程师审核核申报材料，确确定支付款额额，向甲方提提供付款证明明。（5）甲方根据据乙方取得付付款证明，对对工程价款进进行支付结算算。工程开工前，乙乙方提交了施施工组织设计计并得到批准准。问题：⑴在工程程施工过程中中，当进行到到施工图所规规定的处理范范围边缘时，乙乙方在取得现现场监理工程程师认可的情情况下，为了了使处理质量量得到保证，将将处理范围适适当扩大。施施工完成后，乙乙方将扩大范范围内的施工工工程量向计计量支付工程程师提出计量量付款的要求求，但遭拒绝绝，试问，拒拒绝承包商的的要求是否合合理？为什么么？⑵在工程施工过过程中，乙方方提供监理工工程师指示就就部分工程进进行了变更施施工，试问变变更部分合同同价款应根据据什么原则确确定？⑶在开挖土方过过程中，有两两项重大原因因使工期产生生较大拖延，一一是土方开挖挖时遇到数天天季节性大雨雨，由于雨后后土壤含水量量过大，不能能进行压实施施工，从而耽耽误了工期。随随后，乙方按按照索赔程序序提出延长工工期，并补偿偿停工期间窝窝工损失要求求，试问监理理工程师是否否应该受理这这两起索赔事事件？为什么么？1、①拒绝正确确。因为该部部位工程量超超出了施工图图的要求，一一般地讲，也也超出了工程程合同约定的的承包范围，不不属于计量工工程师计量范范围。监理工工程师无权处处理合同以外外的工程内容容。监理工程程师认可的是是承包商的保保证施工质量量的技术措施施，一般来说说在没有业主主批准追加相相应费用下，技技术措施费应应由乙方自己己承担。②变更价款的确确定原则合同中已有适用用的变更工程程价格，按已已有价格计算算；合同中只有类似似变更工程价价格，参照类类似价格变更更；c、合同中既没没有适用或类类似于变更工工程价格，由由承包商提出出适当的变更更价格由监理理工程师批准准，双方应达达成一致，否否则按合同争争议的处理方方法处理。③a、由业主主方引起索赔赔，应受理b、由季节性雨雨季引起，应应属有经验的的承包商预先先估计的因素素，应在合同同工期内考虑虑，不予受理理。2、项工程项目目业主与承包包商签订了工工程施工承包包合同。合同同中估算工程程量为5300mm3，原价180/mm3。合同工期期为6个月，有关关支付条款如如下：⑴开工前、业主主向承包商支支付估算合同同单价20%的预付款；；⑵业主从第5个个月起，从承承包商的工程程款中，按5%的比例扣保保修金；⑶当累计实际完完成工程量超超过（或低于于）估算工程程量的10%时，调价条条款为0.9（或1.1）⑷每月签发付款款最低金额为为15万元⑸预付款从乙方方获得累计工工程款超过估估算合同价的的30%以后的下一一个月起至第第5个月均匀扣扣除承包商每月实际际完成并经签签认认可的工工程量如下表表所示完成工程量：88001000122001200012200500（1、2、3、4、5、6）累计完成工程量量：80018000300004200544005900问题：⑴估算合合同总价是多多少？⑵预付工程款是是多少？预付付工程款从哪哪个月起扣留留？每月扣预预付工程款的的多少？⑶每月工程量价价款是多少？？应签证的工工程款为多少少？应签发的的付款凭证金金额是多少？？2、答：①估算算单价95.4万预付工程款199.08万元预付工程款从第第三个月扣留留，同为第一一、二期累计计工程款为1800×1880=32..4>95..4×30%%=28.662万元每月应扣预付工工程款19..08/3==6.36万万元第一月工程款8800×1880=14..04万元应签证的工程款款14.400×0.955=13.668<15万万元（不予付付款）第二月工程款为为：1000××180=118万元应签证的工程款款：18×0.995=17..10万元应付款：17..10+133.68=330.78万万元第三个月工程款款为：12000×1800=21.660万元应签订21.660×0.995=20..52万元应扣预付款：66.36万元元20.52-66.36=114.16<<15万元（不不予付款）第四个月工程量量价格为：1200××180=221.6万元元应签订的工程款款为：20..52万元应扣预付工程款款6.36万元元应签发的金额为为：14.116+20..52-6..36=288.32万元元第五个月累计完完成5400m3比原估算的的工程量超过过100m3但未超过估估算10%仍按原价估估算工程价算算1200××180=221.60万万应签证20.552万元应扣预付款：66.36万元元20.52-66.36=114.16<<15万元（不予予付款）第六个月累计完完成5900m3比原估算量量超过600m3已超过10%，对超过部部分应调整平平价应按调整整平价估算的的工程量为：：5900--5300（1+10%）=70m3第六个月的工程程量价款为：：70×180××0.9+((500-770)×1880=8.8874万元应签证的工程款款为8.433万元应签发的付款凭凭证为：144.16+88.43=222.59万万元3、资者年收入入为20万，银行要要求所发放贷贷款年本息不不得高于其年年收入的30%，贷款利率率为10%，期限为10年，要求按按年等额还本本付息。试问问该投资者可可能申请到的的最大贷款额额为多少？2、某项工程程业主与承包包商签订了工工程施工合同同，合同中含含两个子项工工程，估算工工程量甲项为为2300mm3，乙项为3200mm3，经协商合合同价甲项为为180元/m3，乙项为160元/m3，承包合同同规定：开工前业主应向向承包商支付付合同价的20%的预付款；；业主自第一个月月起，从承包包商的工程款款中，按5%的比例扣保保留金；当子项工程实际际工程量超过过估算工程量量10%时，可进行行调价，调整整系数为0.9；根据市场情况规规定价格调整整系数平均按按1.2计算；监理工程师签发发月度付款最最低金额为25万元；预付款在最后两两个月扣除，每每月扣50%。承包商各月实际际完成并经监监理工程师签签证确认的工工程量如表所所示：甲：500800080006000（1、2、3、4）乙：70090088006000（1、2、3、4）问题：1、工工程预付款为为多少？从第一个月起，每每月工程量价价款是多少？？监理工程师应签签证的工程款款是多少？实际签发的付款款凭证金额是是多少？2、（1）工工程预付款为为：（23000×1800+32000×160）×20%==18.522（万元）（2）第一个个月工程量价价款为：500×1180+7000×1600=20.22(万元)应应签证的工程程款为：20.2××1.2×((1-5%))=23.0028(万元)由于合同同规定监理工工程师签发的的最低额为25万元，故本本月监理工程程师不予签发发付款凭证。（3）第二个月月工程量价款款为：800×1180+9000×1600=28.88(万元)应签证的工程程款为:28..8×1.22×(1-55%)=322.832((万元)本月实际签发付付款凭证金额额为：23.0228+32..832=555.86（万元）（4）第三个月月工程量价款款为：800×1180+8000×1600=27.22(万元)应签证的工程程款为:27..2×1.22×(1-55%)=311.008((万元)×50%=211.748((万元)<25万元故本月监理工程程师不予签发发付款凭证。四个月甲项工程程累计完成总总工程量2700mm3，超过估算算工程量的10%%，（2700--2300）/23000=17.44%>10%%超过10%部分分应予调价：：单价调整为为：180×00.9=1662（元/m2）工程量调价部分分：2700--2300××（1+10%）=170（m3）故甲项工程量价价款为：（600-1170）×180++170×1162=100.494（万元）乙项工程累计完完成工程量为为3000mm3，未超过估估算工程量的的10%，故不予调调整价格。完成工程量价款款为600×1160=9..6（万元）本月完成工程量量价款为：10.4994+9.66=20.0094（万元）应签证工程款为为：20.0994×1.22×(1-55%)=222.907((万元)本月实际签发付付款凭证金额额为:×50%=355.395((万元)4、[背景]××路基土、石石方工程，主主要的分项工工程包括开挖挖土方、填方方等，按我国国施工合同示示范文本签订订的施工承包包合同规定按按实际完成工工程量计价。根根据合同的规规定，承包商商必须严格按按照施工图及及承包合同规规定的内容及及技术规范要要求施工，工工程量由造价价工程师负责责计量，工程程的总价款根根据承包商取取得计量证书书的工程量进进行结算。工工程开工前，承承包商向业主主提交了施工工组织设计和和施工方案并并得到批准。[问题]1）根据该工程程的合同特点点，造价工程程师提出了计计量支付的程程序要求如下下。试改正其其不恰当和错错误的地方。①对已完成的的分项工程向向业主申请质质量认证。②协议约定的的时间内向造造价工程师申申请计量。③造价工程师师对实际完成成的工程量进进行计量、签签发计量证书书给承包商。④承包商凭质质量认证和计计量证书向业业主提出付款款申请。⑤造价工程师师复核申报资资料，确定支支付款项，批批准向承包商商付款。2）在工程施工工过程中，当当进行到施工工图所规定的的处理范围边边缘时，承包包商为了使压压实质量得到到保证，将压压实范围适当当扩大，施工工完成后，承承包商将扩大大范围的施工工工程量向造造价工程师提提出计量付款款的要求，但但遭到拒绝。试试问等价工程程师为什么会会作出这样的的决定？3）在工程施工工过程中，承承包商根据业业主指示就部部分工程进行行了变更施工工，试问变更更部分合同价价款应根据什什么原则进行行确定？4）在土方开挖挖工程中，有有两项重大原原因使工期发发生较大的拖拖延：一是土土方开挖时遇遇到了一些地地质勘探没有有探明的孤石石，排除孤石石拖延了一定定的时间；55、是施工过过程中遇到数数天季节性小小雨，由于雨雨后土壤含水水量过大不能能立即进行压压实施工，从从而耽误了部部分工期。随随后，承包商商按照正常索索赔程序向造造价工程师提提出延长工期期并补偿停工工期间窝工损损失要求。试试问造价工程程师是否该受受理这两起索索赔事件？为为什么？答：1）计量量支付的要点点：①对已完成的的分项工程向向业主代表申申请质量认证证。②取得质量认认证后在协议议约定的时间间内向造价工工程师申请计计量。③造价工程师师按照规定的的计量方法对对合同规定范范围内的工程程量进行计量量、签发计量量证书给承包包商。④承包商凭质质量认证和计计量证书向造造价工程师提提出付款申请请。⑤造价工程师师审核申报资资料，确定支支付款项，向向业主提供付付款证明文件件。2）造价工程师师拒绝的原因因：①该部分的工工程量超出了了施工图的要要求，一般地地讲，也就超超出了合同约约定的工程范范围，不属于于造价工程师师计量的范围围。造价工程程师、监理工工程师均无权权处理合同以以外的工程内内容。②该部分的施施工是承包商商为了保证施施工质量而采采取的技术措措施，监理工工程师或造价价工程师认可可的是承包商商的保证施工工质量的技术术措施，一般般在业主没有有批准追加相相应费用的情情况下，技术术措施费用应应由承包商自自己承担。3）变更价款原原则的确定：：①合同中已有有适用于变更更工程的价格格，按合同中中已有的价格格计算，变更更合同价款。②合同中只有有类似于变更更工程的价格格，可以参照照类似价格变变更合同价款款。③合同中没有有类似于或适适用于变更工工程的价格，由由承包商提出出适当的变更更价格，造价价工程师批准准执行。这一一批准的变更更价格，应与与承包商达成成一致，否则则由工程造价价管理部门裁裁定。4）对两项索赔赔的处理：①对处理孤石石引起的索赔赔，这是预先先无法估计的的情况，应予予受理。②由于阴雨天天气属正常季季节性的，这这是有经验的的承包商预先先估计的因素素，在合同期期内应作考虑虑，因而索赔赔理由不成立立，索赔应予予驳回。6、某公路工程程项目施工图图纸已齐备，现现场已完成三三通一平，满满足开工条件件，业主实行行邀请招标。业业主要求工程程于1997年5月15日开工，至1999年5月14日完工，总总工期2年，共计730个日历天。业业主要求该工工程的质量等等级为合格标标准，并尽量量达到优良标标准，某监理理单位承担了了该项目实际际阶段的全过过程监理工作作，其监理规规划已得到业业主的认可以以及相应的授授权。问题：1.简述述监理工程师师对投标单位位进行资质审审查应包括哪哪些内容？2.该工工程由于设计计变更致使工工期延长两个个月，延长的的工期正值雨雨期施工。因因此竣工结算算时施工单位位向业主提出出索赔雨季施施工增加费。试试问，监理工工程师对索赔赔应如何提出出评审意见。答：1：对对投标企业进进行资质审查查，包括的主主要内容有：：（1）企业的营营业执照、注注册资金、近近两年的财务务报表；（2）企业的开开户银行及帐帐号，可用于于投标工程的的资金状况；；（3）企业的等等级、生产能能力及设备情情况；（4）企业的技技术力量；（5）企业的简历历、承包类似似工程的经验验；（6）企业的质质量意识及质质量保证体系系；（7）企业的履履约情况，近近两年介入诉诉讼情况。2：施工单位提提出的索赔要要求是不合理理的。理由是是：（1）在施工图图预算中的其其它直接费内内已经包含了了冬雨季施工工的增加费，不应该再单单独索取雨季季施工增加费费。（2）出现索赔赔事项应在约约定时间内提提出索赔要求求，竣工结算算时无权再重重复提出索赔赔。7、人工挖路基基土方，土壤壤为普通土，挖1m3需消耗基本工作时间60分钟，辅助工作时间占工作班连续时间的2%，准备与结束工作时间占工作班连续时间为2%，不可避免的中断时间占工作班连续时间的1%，休息时间占工作班连续时间的15%。问题：1）计算算该工作挖普普通土劳动定定额的时间定定额。2）计算该工工作挖普通土土劳动定额的的产量定额。1）时间定额假定完成1m33普通土开挖挖需要的工作作班延续时间间为x则：x=60+2%xx+2%%x+11%x+15%xx=60÷（1－2%－2%－1%－15%）=75（分钟）若每工日日按8小时计算，则则人工挖1m3普通土需要要的时间定额额为：x÷600÷8=75÷600÷8=0.156625（工日/m3）2）产量定额产量定额额=1÷时间定额=1÷÷0.156625=6.40（m3/工日）8、××高速公公路路基土、石方工程，计有挖土方300万m3，其中松土50万m3、普通土150万m3、硬土100万m3。利用开挖土方作填方用计天然密实方松土30万m3、普通土100万m3、硬土50万m3。开炸石方计100万m3，利用开炸方作填方用计天然密实方30万m3。填方计压实方400万m3。问题：1）计算算路基设计断断面方数量2）计算计价价方数量3）计算利用用方数量（压压实方）4）计算借方方数量（压实实方）5）计算弃方方数量1）路基设计断断面方数量3000+1000+4000=8000（万m3）2）计价方数量量800－（30÷1..23+100÷11.16++50÷11.09++30÷00.92）=611（万m3）3）利用方数量量300÷1.233+1000÷1.116+550÷1.009+330÷0.992=1189（万m3）4）借方数量4000-189=2111（万m3）5）弃方数量3000+1000－（30+110+500+30）=190（万m3）9、某建设单位位通过公开招招投标确定了了施工单位和和监理单位，并并分别签订了了施工承包合合同和施工监监理委托合同同。监理单位位在施工监理理未开展之前前便开始监理理工作。建设设单位在与施施工单位签订订施工承包合合同以后，把把施工承包合合同交给监理理单位，并请请监理单位指指出施工承包包合同中的不不足，施工承承包合同有以以下条款：建设单位应在规规定的时间内内提供施工场场地、施工图图纸。施工承包合同的的解释顺序为为：合同协议议书、投标书书及其附件、中中标通知书、合同通用条条款、标准规规范、工程量量清单、图纸纸。3、在施工期间间，除监理工工程师和建设设单位现场代代表外，建设设单位派驻现现场的其他人人也可以向施施工单位发出出指令。4、施工单位负负责保持施工工场地的卫生生符合有关要要求，但建设设单位应承担担相应费用。5、停电、停水水、停气造成成停工时间超超过8小时时应顺顺延工期。6、对有争议的的质量问题，由由双方同意的的工程质量检检测部机构鉴鉴定。不论结结果如何，费费用均由施工工单位承担。7、由于监理工工程师的指令令错误靠造成成的损失由建建设单位承担担。8、施工单位提提供的工程量量数量，监理理工程师第8天未发表任任何意见，表表示工程量数数量得到认可可。9、建设单位提提供的建筑材材料，其质量量不合格，需需清理出场外外，其清理费费用由施工单单位负责。10、施工单位位提出的合理理建议，建设设单位采纳以以后发生的效效益归建设单单位独有。[问题]该该施工承包合合同内容中哪哪些条款不妥妥？为什么？？1、正确。（11分）2、不妥。正确确的是：合同同协议书、中中标通知书、投投标书及其附附件、合同专专用条款、合合同通用条告告款、标准规规范、图纸、工工程量清单。（1分）3、不妥。正确确的是：在施施工期间，除除监理工程师师和建设单位位现场代表外外，建设单位位派驻现场的的其他人无权权向施工单位位发出指令。（1分）4、不妥。正确确的是：施工工单位负责保保持施工场地地卫生符合有有关要求，但但建设单位不不应承担相应应费用。（1分）5、不妥。正确确的是：一周周内停电、停停水、停气造造成停工时间间超过8小时应顺延延工期。（1分）6、不妥。正确确的是：以有有争议的质量量问题，由双双方同意的工工程质量检测测部机构鉴定定。不论结果果如何，费用用均由责任方方承担。（1分）7、正确。（1分）8、正确。（1分）9、不妥。正确确的是：建设设单位提供的的建设材料，其其质量不合格格，需清理出出场外，其清清理费用由建建设单位负责责。（1分）10、不妥。正正确的是：施施工单位提出出的合理建议议，建设单位位采纳以后发发生的效益归归建设单位与与施工单位另另行约定分。（1分）10、某高速公公路项目利用用世界银行贷贷款修建，施施工合同采用用FIDIC合同条件，业业主委托监理理单位进行施施工阶段的监监理。该工程程在施工过程程中，陆续发发生了如下索索赔事件（索索赔工期与费费用数据均符符合实际）：：（一）施工期间间，承包方发发现施工图纸纸有误，需设设计单位进行行修改，由于于图纸修改造造成停工20天。承包方方提出工期延延期20天与费用补补偿20万元的要求求。（二）施工期间间因下雨，为为保证路基工工程的填筑质质量，总监理理工程师下达达了暂停施工工指令，共停停工10天，其中连连续4天出现低于于工程所在地地雨季平均降降雨量的雨天天气和连续6天出现50年一遇特大大暴雨，承包包方提出工期期延期20天与费用补补偿2万元的要求求。（三）施工过程程中，现场周周围居民称承承包方施工噪噪音对他们有有干扰，阻止止承包方的混混凝土浇筑工工作。承包方方提出工期延延期5天与费用补补偿1万元的要求求。（四）由于业主主要求，在原原设计中的一一座互通式立立交桥设计长长度增加了5米，监理工工程师向承包包方下达了变变更指令，承承包方收到变变更指令后及及时向该桥的的分包单位发发出了变更通通知。分包单单位及时向承承包方提出了了索赔报告，报报告内容包括括：1、由于增加立立交桥长度，需需增加费用20万元和分包包合同工期延延期30天的索赔；；2、此设计变更更前因承包方方使用而未按按分包合同约约定提供施工工场地，导致致工程材料到到场二次倒运运增加的费用用1万元和分包包合同工期延延期10天的索赔。3、承包方已向向分包单位支支付索赔款21万元的凭证证为索赔证据据，向监理工工程师提出要要求补偿该笔笔费用21万元和延长长工期40天的要求。11、由于某路路段路基基底底是淤泥，根根据设计文件件要求，需进进行换填，在在招标文件中中已提供了地地质的技术资资料。承包方方原计划使用用隧道出碴作作为填料换填填，但施工中中发现隧道出出碴级配不符符合设计要求求，需要进一一步破碎以达达到级配要求求，承包方认认为施工费用用高出合同单单位，如仍按按原价支付不不合理，需另另行给予延期期20天与费用实实偿20万元的要求求。问题：针对承包包方提出的上上述索赔要求求，监理工程程师应如何签签署意见？答：1.这是非非承包方原因因造成的（0.5分）,故监理工程程师应批准工工期补偿(0.5分)和费用补偿偿(0.5分)。2、由于异常恶恶劣气候造成成的6天停工是承承包方不可预预见的（0.5分），应签签证给予工艺艺补偿6天（0.5分），而不不应给费用补补偿（0.5分）。对于低于雨季正正常雨量造成成的4天停工，是是承包方应该该预见的（0.5分）,故不应该签签证给予工期期补偿(0.5分)和费用补偿(0.5分).3、这是承包方方自身原因造造成的（0.5分）,故不应给予予费用补偿(0.5分)和工期补偿(0.5分)。4、监理工程师师应批准由于于设计变更导导致的费用补补偿20万元（0.5分）和工期期补偿30天（0.5分），因其其属于业主责责任（或不属属于承包方责责任）(0.5分)；不应批准准材料倒运增增加的费用补补偿1万元（0.5分）和工期期补偿10天（0.5分），因其其属于承包方方责任（0.5分）。5、这是承包方方应合理预见见的（0.5分）,故监理工程程师不应签证证给予费用补补偿(0.5分)和工期补偿(0.5分)。12、某承包商商承包某次工工程，合同总总价5000万元，合同工工期5个月。承包包方双方在合合同中签定了了关于工程价价款的条款包包括：预付备料数为合合同总价的18%工程进度款按月月结算从预付备料款加加进度款达合合同总价的60%后的次月开开始扣回预付付款，扣回方方式为按以后后每月平均扣扣回工程保修金为合合同总价的5%，在办理竣竣工结算时一一次扣除，保保修期1年材料价差调整按按有关规定执执行按有关文文件规定，上上半年材料价价差的调整系系数为1·1，逐月调整整进度款支付付（6）工程各月月实际完成产产值见下表产值：5010001208001150（1、2、3、4、5、6月）问题：⑴工程预预付备料款是是多少？⑵2～5月，每每月支付进度度款为多少？？累计支付进进度款为多少少？⑶6月办理竣工工结算，该工工程估算总造造价为多少？？⑷竣工结算时应应扣除工程保保修金是多少少？⑸工程竣工半年年后，工程出出现质量问题题，业主多次次要求承包商商前来修理，但但承包商一再再拖延，最后后业主不得不不另请人修理理，共用修理理费用8万元，问此此项费用应如如何处理？1、答：⑴、工工作预付款90万元⑵、2月份产值值50万元，应支支付50×1..1=55万元，累计支付90++55=1445万元3月份实际完成成产值100万元，应支付100×11.1=1110万元，累计支付1455×110==255万元4月份实际完成成产值120万元，应支付120×11.1－30=1002万元5月份实际完成成产值80万元，应支付80×1..1－30=58万元⑶应扣除保修金金=500××5%=255万元⑷竣工估算工程程价款=150××1.1－30－25=1110万元工程估算总造价价=500××1.1=5550万元⑸修理费用88万元应在预预留款的25万元中支付付13、某高速公公路工程项目目经有关主管管部门批准后后，由交通部部门自行组织织施工公开招招标（1）招标工作作主要内容确确定为a、成立招标标领导小组bb、发布招标标公告和资格格预审公告cc、编制招标标文件d、编制标底底e、发放招标标文件g、组织现场场勘察和招标标答疑h、接受投标标文件I、投标单位位资格审查jj、开标k、确定中标标单位l、评标m、签定承发发包合同n、发出中标标通知书（2）、交通部部门于2001年4月1日向施工单单位发售招标标文件，各招招标单位领取取招标文件均均要求在一张张表格上登记记并签收，并并组织领取招招标文件的施施工单位进行行现场勘察和和招标答疑。招招标文件明确确规定，工期期3年，工程质质量优良，4月18日16时为投标截截止时间。（3）4月100日招标小组组发现原招标标文件规定招招标范围有误误，逐进行修修改，并及时时通过电话通通知了所有招招标文件收受受人，鉴于投投标准备时间间紧迫，招标标人决定将投投标截止日期期延迟至4月24日16时。（4）在开标大大会上，除了了到会的各家家投标单位的的有关人员外外，招标小组组还请来了市市公证处、法法律顾问。开开标前招标小小组对各投标标单位进行资资格审查、闭闭幕式通过公公证。在审查查中，法律顾顾问对一家企企业提出疑问问，这家公司司所提出的资资质材料种类类与份数齐全全，有单位盖盖的公章，有有项目负责人人签字，因此此，招标小组组决定保留该该公司标书。问题：⑴所列标标书工作内容容的顺序作为为招标工作先先后顺序是否否妥当？如果果不妥，请确确定合理顺序序。⑵按照《招标投投标法》等有有关法律规定定，在该项目目施工招标工工程中，哪些些是错误的，请请逐一加以说说明。2、答：不妥当当。合理顺序⑴成立招标工作作小组⑵编制招标文文件⑶编制标底⑷发布招标公公告和资格预预审公告⑸投标单位资资格预审⑹发放招标文文件⑺组织现场勘勘察和招标答答疑⑻接受投标文文件⑼开标⑽评标⑾确定中标单单位⑿发出中标通通知书⒀签定承发包包合同有几个方面错误误要求领取招标文文件人员均按按要求在同一一表格上登记记并签收，不不应泄露其他他招标人投标截止日期过过短招标人可以对招招标文件进行行必要修改和和澄清，应写写在招标文件件要求提交投投标文件截止止时间至少15日前，并以以书面形式通通知所有招标标文件收受人人。两个方面面均有错误开标前对投标单单位进行资格格审查是不对对的⑤招标小组认为为有效是错误误，无法人代代表签字。14、施工单位位（乙方）与与某业主签订订了某些工程程的软基处理理工程和土方方开挖工程，由由于工程量无无法准确确定定，按施工合合同规定，按按施工图预算算公式计价。乙乙方必须严格格按照施工图图及施工合同同规定的内容容和技术要求求施工。工程程量由监理工工程师负责计计量。根据该该工程合同特特点，计量工工程师提出工工程量计量与与工程款支付付程序的要点点如下：⑴乙方对已完工工的分项工程程在7天内向监理理工程师申请请质量认证，取取得质量认证证后，向计量量工程师提交交计量申请报报告；⑵计量支付工程程师在收到报报告后7天核实已完完工程量，并并在计量前24小时通知乙乙方，乙方为为计量提供便便利条件，并并派人参加。乙乙方如不参加加计量，计量量工程师按照照规定的计量量方法自行计计量，计量结结果有效。计计量结束后，计计量支付工程程师签发计量量证书。（3）乙方凭质质量认证和计计量证书向计计量支付工程程师提出付款款申请。计量量支付工程师师在收到计量量申请报告后后7天未进行计计量，报告中中的工程量从从第8天起自动生生效。直接作作为工程价款款支付的依据据。（4）计量支付付工程师审核核申报材料，确确定支付款额额，向甲方提提供付款证明明。（5）甲方根据据乙方取得付付款证明，对对工程价款进进行支付结算算。工程开工前，乙乙方提交了施施工组织设计计并得到批准准。问题：⑴在工程程施工过程中中，当进行到到施工图所规规定的处理范范围边缘时，乙乙方在取得现现场监理工程程师认可的情情况下，为了了使处理质量量得到保证，将将处理范围适适当扩大。施施工完成后，乙乙方将扩大范范围内的施工工工程量向计计量支付工程程师提出计量量付款的要求求，但遭拒绝绝，试问，拒拒绝承包商的的要求是否合合理？为什么么？⑵在工程施工过过程中，乙方方提供监理工工程师指示就就部分工程进进行了变更施施工，试问变变更部分合同同价款应根据据什么原则确确定？⑶在开挖土方过过程中，有两两项重大原因因使工期产生生较大拖延，一一是土方开挖挖时遇到数天天季节性大雨雨，由于雨后后土壤含水量量过大，不能能进行压实施施工，从而耽耽误了工期。随随后，乙方按按照索赔程序序提出延长工工期，并补偿偿停工期间窝窝工损失要求求，试问监理理工程师是否否应该受理这这两起索赔事事件？为什么么？1、①拒绝正确确。因为该部部位工程量超超出了施工图图的要求，一一般地讲，也也超出了工程程合同约定的的承包范围，不不属于计量工工程师计量范范围。监理工工程师无权处处理合同以外外的工程内容容。监理工程程师认可的是是承包商的保保证施工质量量的技术措施施，一般来说说在没有业主主批准追加相相应费用下，技技术措施费应应由乙方自己己承担。②变更价款的确确定原则合同中已有适用用的变更工程程价格，按已已有价格计算算；合同中只有类似似变更工程价价格，参照类类似价格变更更；c、合同中既没没有适用或类类似于变更工工程价格，由由承包商提出出适当的变更更价格由监理理工程师批准准，双方应达达成一致，否否则按合同争争议的处理方方法处理。③a、由业主主方引起索赔赔，应受理b、由季节性雨雨季引起，应应属有经验的的承包商预先先估计的因素素，应在合同同工期内考虑虑，不予受理理。15、8年，某某公路施工企企业与某水泥泥厂签订了一一份价款为100万元水泥的的合同。合同同规定：“该批水泥由由水泥厂在5月底、7月底分两次次发出。”合同签订后后，水泥厂于于同年5月按合同规规定发出第一一批水泥。同同年7月份，水泥泥厂所在地区区发生历史上上罕见的暴雨雨，水泥厂厂厂区外的原料料专用码头与与厂区内的储储放袋装水泥泥的库房因地地势低洼而被被停止使用，影影响了水泥的的生产。水泥泥厂7月中旬将发发生的情况用用电报向某公公路施工企业业进行通报，要要求延期履行行合同，随后后寄去主管部部门和公证机机关出具的证证明材料。某某公路施工企企业为了减少少自己由此而而发生的工期期延迟索赔，就就向水泥厂回回信说：“既然延期供供货，影响了了我方的工程程工期，使我我方面临业主主索赔，特要要求贵方提供供的第二批水水泥价格在原原合同价格的的基础上下降降20%。”(1)双方有无无违约意思表表达?(2)发生了不不可抗力,是否可以单单方面修改合合同?水泥厂无违约意意思表达，公公路施工企业业有违约意思思表达。所谓谓违约，需要要三个条件同同时成立，即即违约事实、主主观过错，以以及主观过错错与违约事实实的因果联系系，本案中第第二个违约条条件对水泥厂厂并不成立，而而对某公路施施工企业全部部成立。生了了不要抗力，也也不能单方面面修改合同。合合同是当事人人意思表达一一致的协议，即即使发生了不不可抗力，也也不能一厢情情愿不考虑对对方当事人的的意愿单方面面修改合同。。。。。2、（1）工程程预付款为：：（23000×1800+32000×160）×20%==18.522（万元）（2）第一个个月工程量价价款为：500×1180+7000×1600=20.22(万元)应应签证的工程程款为：20.2××1.2×((1-5%))=23.0028(万元)由于合同同规定监理工工程师签发的的最低额为25万元，故本本月监理工程程师不予签发发付款凭证。（3）第二个月月工程量价款款为：800×1180+9000×1600=28.88(万元)应签证的工程程款为:28..8×1.22×(1-55%)=322.832((万元)本月实际签发付付款凭证金额额为：23.0228+32..832=555.86（万元）（4）第三个月月工程量价款款为：800×1180+8000×1600=27.22(万元)应签证的工程程款为:27..2×1.22×(1-55%)=311.008((万元)×50%=211.748((万元)<25万元故本月监理工程程师不予签发发付款凭证。四个月甲项工程程累计完成总总工程量2700mm3，超过估算算工程量的10%%，（2700--2300）/23000=17.44%>10%%超过10%部分分应予调价：：单价调整为为：180×00.9=1662（元/m2）工程量调价部分分：2700--2300××（1+10%）=170（m3）故甲项工程量价价款为：（600-1170）×180++170×1162=100.494（万元）乙项工程累计完完成工程量为为3000mm3，未超过估估算工程量的的10%，故不予调调整价格。完成工程量价款款为600×1160=9..6（万元）本月完成工程量量价款为：10.4994+9.66=20.0094（万元）应签证工程款为为：20.0994×1.22×(1-55%)=222.907((万元)本月实际签发付付款凭证金额额为:×50%=355.395((万元)16、建设项目目业主与承包包商签订了工工程施工承包包合同，根据据合同及其附附件的有关条条文，对索赔赔内容，有如如下规定：（1）因因窝工发生的的人工费以25元/工·日计算，监监理方提前一一周通知承包包商对不以窝窝工处理，以以补偿费支付付4元/工·日。（2）机机械设备台班班费：塔吊：300元元/台·班；砼搅拌拌机：70元/台·班；砂浆搅搅拌机：30元/台·班。因窝工工而闲置时，只只考虑折旧费费，按台班费费70%计算。（3）因临时停停工一般不补补偿管理费和和利润，在施施工过程中发发生了以下情情况：a、于6月8日日至6月21日，施工到到第七层时因因业主提供的的模板未到而而使一台塔吊吊，一台混凝凝土搅拌机和和35名支模工停停工。（业主主已于5月30日通知承包包方）b、于6月100日至6月21日，因公用用网停电停水水使进行第四四层砌砖工作作的一台砂