一级建造师（一建工程法规）题库及完整答案（名校卷）

一级建造师（一建工程法规）题库第一部分单选题(200题)1、（2019年真题）关于建设工程质量保证金的说法,正确的是（）。

A.在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的,建设单位不得同时预留工程质量保证金

B.建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%

C.承包人不得以银行保函替代预留保证金

D.采用工程质量保险的,发包人可以同时预留保证金

【答案】：A

2、某施工分包合同约定，由分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由()共同进行验收。

A.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位

B.总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位

C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位

D.总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位

【答案】：D

3、全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经()批准后再划定公布。

A.国务院文物行政部门

B.国家发改委

C.省、自治区、直辖市人民政府

D.省、自治区、直辖市文物行政部门

【答案】：C

4、人民法院经过审理,查明被告依法负有给付义务的,应当（）。

A.判决被告在一定期限内履行

B.判决撤销或者部分撤销行政行为

C.判决确认无效

D.判决被告履行给付义务

【答案】：D

5、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应（）。

A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元

B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元

C.直接要求供应商支付7.5万元

D.直接要求供应商支付3万元

【答案】：A

6、（2020年真题）关于工伤认定的说法，正确的是（）。

A.社会保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实

B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止

C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张、谁举证的原则

D.工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人

【答案】：B

7、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。2016

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

【答案】：B

8、2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()

A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同

B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作

C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁

D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长

【答案】：A

9、关于赔偿损失特征的表述中，不正确的是()。

A.赔偿损失具有补偿性

B.赔偿损失具有一定的任意性

C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式

D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则

【答案】：D

10、仲裁协议应当具备的内容是（）。（2015）

A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项

C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会

D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则

【答案】：B

11、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息,后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法,正确的是

A.法律规定棼止垫资,双方约定的垫资条款无效

B.发包人应返还承包人垫资,但可以不支付利息

C.双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息

D.垫资违反相关规定,应予以没收

【答案】：B

12、下列关于仲裁开庭的说法，正确的是()。

A.仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭

B.仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭

C.仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开

D.仲裁公开进行，当事人可以协议不公开

【答案】：A

13、某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为()万元。☆2014真题

A.10

B.20

C.30

D.50

【答案】：C

14、某商品房工程开发商向银行办理抵押贷款2000万元，工程竣工验收后欠施工单位500万元工程款，开发商卖给王某等商品房10套，已支付全部房款，银行和施工单位均向人民法院提起诉讼，要求拍卖已建成的全部房屋还款，则（）。

A.银行的贷款在先,拍卖后所得款项由银行优先受偿

B.施工企业的工程款优先保障,拍卖后应优先受偿

C.开发商卖给王某等商品房1套无效,应该拍卖

D.王某等购买的房屋有效,承包人和银行的优先受偿权不得对抗买受人

【答案】：D

15、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。（2016）

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定

【答案】：B

16、《工程建设标准强制性条文》对设计、施工人员来说是（）。

A.实施工程监理时首先要进行监理的内容

B.重要的、可操作的处罚依据

C.设计或施工时必须绝对遵守的技术法规

D.工程建设强制性标准实施监督的依据

【答案】：C

17、下列关于诉讼时效期间的说法，正确的是()。

A.分期履行的，诉讼时效期间从每期履行期限届满之日起计算

B.合同被撤销，返还财产、赔偿损失请求权的，诉讼时效期间从合同被撤销之日起计算

C.返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道不当得利事实之日起计算

D.管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从管理人知道或者应当知道本人之日起计算

【答案】：B

18、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《民法典》，该合同为()合同。

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可变更、可撤销

【答案】：B

19、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括()。

A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件

B.地下使用的防水材料

C.用于砌筑砂浆的水泥

D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂

【答案】：A

20、按照《工伤保险条例》规定，企业工伤保险应按照()计提保险费。

A.职工人数

B.工资总额

C.施工合同额

D.建筑面积

【答案】：B

21、某施工企业在安全生产许可证有效期届满时，由于安全生产许可证有效期内未发生死亡事故，经原发证管理机关同意，该安全生产许可证有效期可以延期（）。

A.6个月

B.1年

C.3年

D.5年

【答案】：C

22、下列关于合同的说法不正确的是（）。

A.合同的成立可以是一个人

B.合同是一种法律行为

C.合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系

D.合同当事人的法律地位一律平等

【答案】：A

23、下列合同中，属于实践合同的是()。

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同

【答案】：A

24、下列选项中，（）是指该发明或者实用新型不属于现有技术，也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政主管部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

A.新颖性

B.创造性

C.美观性

D.实用性

【答案】：A

25、某建筑工程竣工验收后投入使用,因建设单位擅自改动主体结构引发质量问题并造成临近用户的损失,关于该质量问题责任的说法,正确的是（）。

A.施工单位承担保修责任,责任人承担相应责任

B.施工单位不承担保修责任,责任人承担相应责任

C.施工单位承担保修责任和相应的损失赔偿责任

D.建设单位承担保修责任,不承担相应的损失赔偿责任

【答案】：A

26、安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是（）。

A.出借安全生产许可证

B.未办理延期手续

C.生产单位变更企业名称

D.超越法定职权颁发安全生产许可证

【答案】：D

27、不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的期限是（）

A.10日内

B.15日内

C.3个月

D.6个月

【答案】：D

28、未满十七岁的张某应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是（）。

A.张某未成年，签订劳动合同属无效劳动合同

B.因为是临时工作，可以不签劳动合同

C.不得安排张某从事有毒有害的劳动

D.可以安排张某从事有毒有害的劳动，但必须保证安全

【答案】：C

29、下列关于建设工程代理行为的设立说法正确的是（）。

A.建设工程的承包活动可以委托代理

B.建设工程中的诉讼代理人必须由具有律师资格的人担任

C.代理委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任

D.代理行为只能由自然人担任代理人,法人不能担任代理人

【答案】：C

30、甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是()。

A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责

B.建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同

C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任

D.该行为属于肢解工程发包的违法行为

【答案】：C

31、根据《民法典》，不能设定权利质权的是()。

A.专利权中的财产权

B.应收账款债权

C.可以转让的股权

D.房屋所有权

【答案】：D

32、下列管辖的类型中，()是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。

A.特殊地域管辖

B.级别管辖

C.专属管辖

D.指定管辖

【答案】：C

33、施工单位2月1日向厂家询价购买一台设备，厂家2月5日报价为10万元／台，限7天订货。施工单位2月20日表示同意订货。下列说法中正确的是()。

A.厂家发出的要约已经失效

B.厂家在要约有效期内可以通知撤销要约

C.施工单位同意订货的意思表示是承诺

D.厂家的报价为要约邀请

【答案】：A

34、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过.诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是()。

A.2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B.2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产

C.2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D.2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

【答案】：B

35、甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应请求（）。

A.甲双倍返还定金8万元

B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

C.甲支付违约金6万元，同时请求返还定金4万元

D.甲支付违约金6万元

【答案】：C

36、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。

A.当天公开

B.当天不公开

C.同—时间公开

D.同一时间不公开

【答案】：C

37、下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑()。

A.承重结构改造

B.围护结构改造

C.屋面防水层修复

D.外墙裂缝修补

【答案】：B

38、建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位（）。

A.向发证机关报告后即可开工

B.应向发证机关申请施工许可证延期

C.应向发证机关重新申请领取施工许可证

D.应当报发证机关重新核验施工许可证

【答案】：C

39、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。（2014）

A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】：D

40、甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()。

A.王某的行为为无权代理，合同无效

B.王某的行为为表见代理，合同无效

C.王某的行为为委托代理，合同有效

D.王某的行为为表见代理，合同有效

【答案】：D

41、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。（2016）

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存挡备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查

D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查

【答案】：C

42、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，则甲公司的行为视同（）。

A.用其他建筑企业的名义承揽工程

B.允许他人以本企业名义承揽工程

C.与他人联合承揽工程

D.违法分包工程

【答案】：B

43、根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。（2015）

A.按照首席仲裁员的意见作出

B.按照多数仲裁员的意见作出

C.按照仲裁委员会主任的意见作出

D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出

【答案】：B

44、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）。

A.只能采用违约金

B.由违约一方选择采用违约金或定金

C.由非违约方选择采用违约金或定金

D.同时采用违约金和定金

【答案】：C

45、下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的()。

A.将承包的工程转包或违法分包

B.拖欠工程款

C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程

D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除

【答案】：A

46、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。(2015真题)

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

【答案】：C

47、下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是()。.

A.推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力

B.概算定额不属于工程建设标准范围

C.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属违法行为

D.建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚

【答案】：D

48、下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()。

A.《全国人民代表大会组织法》

B.《中华人民共和国国际法》

C.《中华人民共和国反垄断法》

D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》

【答案】：C

49、关于投标人异议与投诉程序，说法正确的是()。

A.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前5日向招标人书面提出异议

B.投标人对开标有异议的，应当在评标后提出异议

C.投标人对评标结果有异议的，可以在中标候选人公示期间直接向招标行政监督部门投诉

D.招标人在对投标人异议做出书面答复前，应当暂停招投标活动

【答案】：D

50、关于注册建造师延续注册的说法，正确的是()。

A.延续注册有效期为3年

B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出

C.申请延续注册只需要提供原注册证书

D.延续注册执业期间不能申请变更注册

【答案】：A

51、孙某承租了赵某的一套单元房。租用期间，该单元房安装的太阳能热水器管道由于老化漏水，孙某遂通知了赵某，但多日未见修复。孙某便自行请工人维修，并支付维修费45元。此修理费应由（）。

A.孙某负担

B.双方协商由谁负担

C.赵某负担

D.双方各负担一半

【答案】：C

52、下列纠纷可以申请仲裁的是（）。

A.建筑工程施工纠纷

B.婚姻纠纷

C.劳动纠纷

D.财产继承纠纷

【答案】：A

53、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位的禁止性规定的叙述，不恰当的是（）。

A.不得明示施工单位购买不符合安全施工要求的安全防护用具

B.绝对不得压缩合同约定的工期

C.不得暗示施工单位使用不符合安全施工要求的机械设备

D.不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求

【答案】：B

54、下列选项中属于建设工程活动中不得委托代理的是()。

A.工程招标

B.工程承包

C.纠纷诉讼

D.材料设备采购

【答案】：B

55、投标文件的内容不包括()。

A.已标价的工程量清单

B.施工组织设计

C.拟签订合同的主要条款

D.项目管理机构

【答案】：C

56、建设工程监理单位，依法对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，（）实施监督。

A.代表建设行政主管部门

B.代表建设单位

C.建设工程质量监督机构

D.代表投资方

【答案】：B

57、某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万。保险公司应当支付的保险金为（）万元。

A.6

B.14

C.20

D.26

【答案】：D

58、在下列的各项表述中，属于安装工程一切险除外责任的是（）造成损失。

A.一般性罚款

B.一般性丢失

C.离心力引起的结构断裂

D.电路短路

【答案】：D

59、关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是()。2017

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格

B.承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式之一

【答案】：B

60、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于()小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1

B.2

C.12

D.24

【答案】：A

61、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()。

A.甲应支付相应部分报酬

B.甲不得中途要求乙停止制作

C.甲应支付全部约定报酬

D.甲不用赔偿乙的损失

【答案】：A

62、采用欺诈、胁迫等手段订立的合同是（）合同。

A.有效

B.无效

C.可变更或可撤销

D.效力待定

【答案】：C

63、某施工单位总工程师杨某，为完成本单位工作任务，利用业余时间编写了《网架结构施工技术》一书。该书完成后，该单位将享有（）。

A.署名权

B.发表权

C.优先使用权

D.许可使用权

【答案】：C

64、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通告送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《民法典》的规定，该施工合同解除的时间为（）。

A.9月10日

B.9月15日

C.9月17日

D.9月18日

【答案】：C

65、建设项目需要进行试生产的，应当（）申请配套建设的环境保护设施竣工验收。

A.在投入试生产之日

B.投入试生产之日起3个月内

C.投入试生产之日前3个月

D.分期验收后

【答案】：B

66、特别重大事故发生后,负责事故调查的人民政府应当及时作出批复,但在特殊情况下,批复时间可以适当延长,延长的最长时间可是（）。

A.15日

B.30日

C.45日

D.60日

【答案】：B

67、某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的（）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

【答案】：B

68、按照《民法典》的规定，建设用地使用权自（）时设立。

A.合同签订

B.合同生效

C.登记

D.支付出让金

【答案】：C

69、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担。

A.设备使用单位

B.具有相应资质的单位

C.设备出租单位

D.检验检测机构

【答案】：B

70、为了更加有效、合理地利用能源，在节能方面的错误做法是()。

A.加强用能管理

B.采取技术上先进、经济上增长的措施

C.采取社会可以承受的措施

D.减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费

【答案】：B

71、关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()。

A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督

B.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改

C.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况

D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离

【答案】：C

72、劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

A.50％

B.60％

C.70％

D.80％

【答案】：D

73、某材料供应商与建筑商因拖欠货款而产生纠纷，材料商拟提起诉讼，则该案件应由（）管辖。

A.材料商住所地法院

B.建筑商住所地法院

C.工程所在地法院

D.交货地点法院

【答案】：B

74、甲建筑公司于2011年6月10日向乙水泥厂发出购买水泥的信函，拟依市价定购水泥1000吨，要求乙水泥厂于2011年8月8日将水泥运至甲公司指定地点，并希望乙水泥厂最迟于2011年6月18日回信确认是否同意出售。乙水泥厂收到信函后经过多次讨论，于2011年6月20日回信确认可以出售水泥。则下面说法正确的是（）。

A.该承诺由于超过了2011年6月18日，肯定无效

B.该承诺是否有效取决于甲建筑公司

C.甲建筑公司收到回信后合同生效

D.该承诺由于没有超过2011年8月8日，肯定有效

【答案】：B

75、乙同意储存甲的20箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由（）。

A.乙承担赔偿责任

B.丙承担该损失

C.甲承担赔偿责任

D.乙和丙应共同承担损失

【答案】：B

76、某工程项目于2009年3月1日通过竣工验收，并于2009年3月12日办理了备案。根据规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为（）。

A.2009年4月1日

B.2009年6月1日

C.2009年3月12日

D.2009年6月12日

【答案】：B

77、根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人予以注册的情形为()。

A.王某同时申请在两个或两个以上单位注册的

B.戚某被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的

C.李某年龄超过60岁但仍担任单位的咨询顾问

D.郝某有两个执业专业参加继续教育达到150学时，申请延续注册

【答案】：C

78、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送()的质量检测单位进行检测。

A.具有相应资质等级

B.建设单位许可

C.建设行业协会认可

D.监理协会认可

【答案】：A

79、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）（2016）

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】：A

80、法的形式的含义不包括（）。

A.法律规范的效力等级

B.法律规范的外部表现形式

C.法律规范的时间效力

D.法律规范创制机关的性质及级别

【答案】：C

81、中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的（）分包给他人完成。

A.全部工作

B.主体工作

C.部分非关键性工作

D.肢解部分

【答案】：C

82、以下对国家的节能产业政策说法正确的是（）。

A.国家实行有利于节能和消除环境污染的产业政策

B.国家实行禁止发展高耗能、高污染行业的政策

C.国家鼓励、支持开发和利用新能源、可再生能源的政策

D.国家对企业降低单位产值能耗和单位产品能耗实行限制的政策

【答案】：C

83、可以报名参加国家一级建造师考试的是（）。

A.专科毕业，工龄4年，从事施工管理工作3年

B.本科毕业，工龄4年，从事施工管理工作3年

C.研究生班毕业，工龄2年，从事施工管理工作1年

D.博士毕业，刚参加工作6个月

【答案】：B

84、某施工企业在申请仲裁后经仲裁庭调解，与建设单位达成了调解协议，则下列说法中，正确的是()。

A.施工企业必须撤回仲裁申请

B.施工企业在调解书签收前后不得反悔

C.仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书

D.仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等法律效力

【答案】：D

85、根据《民法典》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是()。(2015真题)

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.基于合同的违约金请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

【答案】：C

86、根据《生产安全事故应急预室管理办法》,下列内容中,属于专项应急预案应当规定的内容是

A.处置程序和措施

B.应急预案体系

C.事故风险描述

D.预整及信息报告

【答案】：A

87、甲供货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨370元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6月1日。2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月11日水泥市场价格为每吨390元，则乙最终应付总款为每吨（）元。

A.360

B.370

C.380

D.390

【答案】：A

88、关于负责特种设备安全监督管理部门在履行职责过程中有关行为的说法,正确的是（）。

A.发现违反规定和安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患时,应当立即以口头形式发出特种设备安全监察指令

B.紧急情况下要求有关单位采取紧急处置措施的,则不需特种设备安全监察指令

C.发现重大违法行为或者特种设备存在严重事故隐患时,应当责令有关单位立即停止违法行为、采取措施消除事故隐患,并及时向上级负责特种设备安全监督管理的部门报告

D.实施安全监督检查时,应当有1名以上特种设备安全监察人员参加

【答案】：C

89、根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是()。

A.投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回

B.投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交

C.投标人不可补充、修改投标文件，但可以撤回

D.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收

【答案】：A

90、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）。

A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件

B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动

C.用人单位未及时足额支付劳动报酬

D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益

【答案】：B

91、根据《民法典》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是（）。

A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质

B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场

C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议

D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误

【答案】：D

92、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（）。

A.有损害事实发生

B.违反职业道德规范

C.存在违法或损害行为

D.违法行为与损害事实有因果关系

【答案】：B

93、当事人不服地方人民法院一审裁定的，应当()。

A.自判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉

B.自裁定书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉

C.自裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉

D.自判决书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉

【答案】：C

94、下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的法律责任

C.认定事故的性质和事故责任

D.提出对受伤人员的赔偿方案

E.提交事故调查报告

【答案】：C

95、下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类的是()。

A.书证

B.证人证言

C.律师代理意见

D.鉴定结论

【答案】：C

96、重大误解、显失公平、欺诈、胁迫和趁人之危签订的合同是（）。

A.无效合同

B.有效合同

C.效力待定合同

D.可变更、可撤销合同

【答案】：D

97、在代理关系中，相对人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。

A.相对人与行为人承担连带责任

B.行为人自行承担

C.被代理人与相对人承担连带责任

D.相对人自行承担

【答案】：A

98、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为()。

A.要式合同

B.实践合

C.有偿合同

D.双务合同

【答案】：B

99、某住宅楼工程,总承包单位将装饰装修工程分包。工程竣工验收后发现一些问题:主体工程混凝土出现部分渗漏、一些房间墙面瓷砖脱落等问题。关于该责任承担的说法,正确的是（）。

A.由总承包单位承担全部责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对主体混凝土质量承担责任,总承包单位与分包单位对墙面瓷砖质量承担连带责任

D.总承包单位对主体混凝土质量承担责任,分包单位对墙面瓷砖质量承担责任

【答案】：C

100、2009年2月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在（）前进行。

A.2009年3月1日

B.2009年4月1日

C.2009年5月1日

D.2009年8月1日

【答案】：C

101、根据《行政诉讼法》，人民法院不受理行政诉讼的情形是（）。2018真题

A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满

B.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复

C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的

D.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的

【答案】：C

102、某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这个行为属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

【答案】：B

103、关于工程建设强制性标准监督规定，下列表述正确的是（）。

A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督

B.监理工程师应当对工程勘察设计阶段是否执行强制性标准的情况实施监督

C.安全监督机构应对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督

D.安全监督机构应对工程建设各阶段执行安全强制性标准的情况实施监督

【答案】：A

104、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）（2013）

A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外

B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告

C.依照当事人申请可停止公告

D.公告部门可自行决定是否停止公告

【答案】：A

105、甲公司于2010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是（）。

A.应执行新价格

B.应执行原价格

C.甲应承担一半价差

D.乙应承担大部分价差

【答案】：B

106、《专利法》保护的是发明创造的专利权。对此,下列说法正确的是（）。

A.发明创造是指发明、实用新型和外观设计智力成果

B.获得专利权的发明创造的技术内容保密

C.取得专利权的发明可以是纯理论性的

D.专利权的期限均为20年

【答案】：A

107、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当()，将保证安全施工的措施报送有关部门备案。

A.在开工报告批准同时

B.自开工报告批准之日起10日内

C.自开工报告批准之日起15日内

D.在开工报告批准前

【答案】：C

108、建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。2017真题

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或办理开工报告之前

【答案】：D

109、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是()。

A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

B.不履行保修义务或者拖延改造保修义务的

C.将承包的工程转包或者违法分包的

D.未按照节能设计进行施工的

【答案】：C

110、关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权属于债权

B.债权人不负责保管留置物

C.建设工程合同可以适用留置权

D.留置权基于法定而产生

【答案】：D

111、供热、供冷系统的最低保修期限为（）。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.2个采暖期、供冷期

D.2年

【答案】：C

112、某项工程于2015年5月2日完工，施工单位于2015年5月15日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于2015年5月30日组织验收且验收合格，并于2015年6月10日正式投入使用。则该工程的缺陷责任期从2015年()起计。

A.5月2日

B.5月15日

C.5月30日

D.6月10日

【答案】：C

113、根据《环境保护法》，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是（）

A.被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚

B.按日连续处罚的时间自责令改正之日起算

C.被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提

D.罚款处罚按照执法成本确定

【答案】：C

114、2014年3月5日，某建筑公司所承揽的某住宅小区施工项目竣工。按照施工承包合同的约定，建设单位应该在2014年4月1日支付全部剩余工程款，但是建设单位以各种理由推托迟迟不予支付。考虑到人际关系问题，建筑公司没有立即对建设单位提起诉讼。2014年12月3日，建筑公司听说银行正计划将该住宅小区拍卖，理由是建设单位没有偿还贷款，而这些住宅是作为贷款的抵押物。于是建筑公司提出自己对该小区拍卖所得价款享有优先受偿权。以下的表述正确的是()。

A.建筑工程价款包括承包人因发包人违约所造成的损失

B.根据我国《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》，建筑公司享有优先权，期限为1年，可以自己对小区进行拍卖

C.建设单位没有偿还贷款，所以银行享有最优先受偿权

D.2014年12月3日已经超过了国家规定的行使优先权的期限，所以建筑公司无权享有优先受偿权

【答案】：D

115、外观设计权的期限为（）年，自申请日起计算。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：C

116、甲公司业务员王某开除后，为报复家公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()。（2014）

A.王某的行为为无权代理，合同无效

B.王某的行为为表见代理，合同无效

C.王某的行为为表见代理，合同有效

D.王某的行为为委托代理，合同有效

【答案】：C

117、《劳动法》规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过（）小时的工作制度。

A.38

B.40

C.42

D.44

【答案】：D

118、根据《劳动合同法》,劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过（）。

A.3个月

B.4个月

C.2个月

D.1个月

【答案】：C

119、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《民法典》，此合同为()。

A.租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

【答案】：B

120、根据《民法典》的规定,下列可以作为保证人的是（）。

A.机关法人

B.公立医院

C.某公司

D.某企业的采购部门

【答案】：C

121、（2019年真题）下列责任中属于设计单位安全责任的是（）

A.确定安全施工措施所有费用

B.对施工安全技术措施进行审查

C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见

【答案】：D

122、女大学生孙某毕业后被企业录用。.孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是()。

A.高处高温工作

B.低温、冷水作业

C.夜班劳动

D.矿山井下作业

【答案】：D

123、关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%

C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息

【答案】：A

124、关于移送管辖、指定管辖、管辖权转移的说法，正确的有()。

A.移送管辖是在平级法院之间移送

B.有管辖权的法院由于特殊原因不能行使管辖权的可以管辖权转移

C.对人民法院就级别管辖异议作出的判决，当事人不服的可以向上一级法院提起上诉

D.管辖权转移仅发生在上下级法院之间

【答案】：D

125、全民所有即国家所有土地的所有权由（）代表国家行使。

A.国家土地管理部门

B.全国人民代表大会

C.国家发改委

D.国务院

【答案】：D

126、施工合同管理规定，对于无效的施工合同，承包单位已根据合同要求完成工程建设任务，建设单位以合同无效不支付工程款，承包人请求人民法院要求建设单位支付工程款，则对于承包单位的要求应该（）。

A.合同无效，不予支持

B.工程合格，予以支持

C.资质合格，予以支持

D.已经付出，部分支持

【答案】：B

127、乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用是0．5万元，乙方应该支付甲方（）万元费用。

A.5

B.2.5

C.3

D.3.5

【答案】：D

128、在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。

A.定金

B.抵押

C.保证

D.质押

【答案】：C

129、强制性国家标准由()批准发布或者授权批准发布。

A.国务院

B.国务院标准化行政主管部门

C.国务院工程建设行政主管部门

D.国务院工程建设行政主管部门领导下的行业协会

【答案】：A

130、2005年7月22日，某施工现场为了浇筑钻可孔桩而钻了8处深20米、宽15米的坑。为了避免有人掉入坑中，在坑边设立了明显的警告标志，但是当晚这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了警标后容易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心。次日，有工人落入坑中，造成重伤，孙某违背了（）义务。

A.危险报告

B.遵守安全生产规章制度的

C.批评和检举、控制

D.接受安全生产教育培训的

【答案】：A

131、下列属于应当承担缔约过失责任的情形是()。

A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审査

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

【答案】：D

132、2011年11月，某用人单位由于生产经营发生严重困难，与王某解除了劳动合同。截止到解除劳动合同时，王某已在该单位工作了1年零5个月。根据劳动合同法的规定，施工单位应当给予王某（）个月工资的经济补偿。

A.1

B.1.5

C.2

D.3

【答案】：B

133、《招标投标法》规定，招标投标活动中的招标代理机构应当依法设立，并具备法律规定的条件，以下关于代理的表述，错误的是()。

A.我国《民法总则》规定，书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和期间

B.法定代理是根据法律的直接规定而产生的代理，在工程建设领域，通过法定代理实施民事法律行为的情形较为常见

C.委托代理是代理人根据被代理人授权而进行的代理

D.无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人

【答案】：B

134、下列保险合同属于强制保险合同的是（）。

A.设计责任保险

B.安装工程一切险

C.工伤保险

D.意外伤害保险

【答案】：C

135、某施工单位在一起工程款纠纷的民事诉讼中，委托律师李某为其诉讼代理人。施工单位向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为“全权代理”，未列举具体权限。根据有关法律规定，李某在诉讼过程中有权()。

A.进行和解

B.变更诉讼请求

C.提起上诉

D.提出管辖权异议

【答案】：D

136、()应当与安装单位签订起重机械安装、拆卸协议书。

A.施工总承包单位

B.建设单位

C.使用单位

D.出租单位

【答案】：A

137、甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准,乙、丙表示同意，则该材料质量标准应达到()。

A.国家标准

B.行业标准

C.总承包单位确定的标准

D.其他企业标准

【答案】：B

138、某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前（）通知用人单位。

A.10日

B.20日

C.15日以书面形式

D.30日以书面形式

【答案】：D

139、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。

A.乙建筑公司

B.丙土方公司

C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D.甲房地产开发公司

【答案】：D

140、劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成，劳动争议调解委员会主任由（）担任。

A.职工代表

B.用人单位代表

C.工会代表

D.劳动行政部门

【答案】：C

141、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故()。

A.按约定由分包单位自行承担全部责任

B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任

C.总承包单位承担全部责任

D.总承包单位与分包单位承担连带责任

【答案】：D

142、下列选项中，不能提起行政复议的是（）。

A.某市质量监督站依据质量检测报告责令施工单位将不合格材料清退出现场

B.某市混凝土协会下发文件，提议各会员单位根据市场需求调高商品价格

C.建设行政主管部门部门将施工企业的资质由一级降为二级的行为

D.建设行政主管部门由于开发企业信誉不好不予颁发项目施工许可证

【答案】：B

143、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是()。

A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】：D

144、某施工电梯因缺少专业机构检测标准即投入使用，建设行政主管部门对其作出查封、扣押的决定，该决定属于(),至少应由()行政执法人员实施。

A.行政处罚，2名

B.行政处罚，3名

C.行政强制措施，2名

D.行政强制措施，3名

【答案】：C

145、某建设工程施工合同约定工程开工竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日,2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款,承包人与行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在（）前行使

A.2013年9月1

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

【答案】：C

146、建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明,则应付款时间为（）。

A.建设工程已竣工验收的,为竣工验收合格之日

B.工程价款确定之日

C.建设工程未交付的,为竣工结算完成之日

D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日

【答案】：D

147、张经理打算在M市为公司购置一块建设用地，便委托当地老同学李某代办此事，双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查、咨询，挑选出一块令张经理满意的地皮，并做好了办理相关手续前的各种准备工作，但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不少费用。对此，下列表述中除（）以外都是合理合法的。

A.张经理应提供委托事务的必要费用

B.张经理可以不向李某支付报酬

C.张经理可以向李某支付相应的报酬

D.委托合同必须是有偿的

【答案】：D

148、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的（）

A.该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该项目进行投标

B.该联合体成员签订共同投标协议

C.该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标

D.甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人

【答案】：B

149、法律体系通常指由一个国家（）的各个部门法构成的有机联系的统一整体。

A.现行的

B.颁布的

C.强制的

D.制定的

【答案】：A

150、建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更()个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

A.5

B.7

C.10

D.14

【答案】：A

151、甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对两审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由，不能得到法院准许的有（）。

A.二审判决书未经甲方签收

B.有新的证据足以推翻原判决

C.二审判决适用法律有明显错误

D.二审法官应当回避的没有回避

【答案】：A

152、在施工合同中，就施工行为而言，债权人是()。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工企业

D.监理单位

【答案】：A

153、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为（）。（2016）

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

【答案】：B

154、仲裁是解决建筑工程合同纠纷的法律途径之一，其基本特点包括()。

A.强制性

B.公权性

C.程序性

D.自愿性

【答案】：D

155、甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔,则下列说法正确的是()。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行

B.人民法院应当根据调解书进行判决

C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

【答案】：A

156、《文物保护法实施条例》规定，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正，或者造成严重后果的，处（）的罚款。

A.5万元以下

B.5万元以上50万元以下

C.1万元以上10万元以下

D.20万元以上100万元以下

【答案】：B

157、某工程企业的项目施工过程中需要增加钢筋用量，即由项目部商务经理与材料商签订合同增加购买钢筋，合同中仅由该商务经理签字；钢筋送到后用于工程施工，后因价款发生争议，材料商应向（）主张给付货款。

A.施工企业

B.该企业法定代表人

C.项目部

D.商务经理

【答案】：A

158、发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的,责令改正,处以（）。

A.罚款

B.吊销资质证书

C.停业整顿

D.降低资质等级

【答案】：A

159、根据国务院公安部门规定，大型的人员密集场所和其他特殊建设工程竣工后，建设单位应当（）

A.提请公安机关消防机构进行抽查

B.在验收后报公安机关消防机构备案

C.向公安机关消防机构申请消防验收

D.向公安机关消防机构申请消防认可文件

【答案】：C

160、国家标准、行业标准的制定一般分为()四个程序。（2014）

A.准备、征求意见、修正、送审

B.征求意见、修正、送审、报批

C.准备、专家会审、征求意见、报批

D.准备、征求意见、送审、报批

【答案】：D

161、某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是()。

A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利

B.实际施工人可以以转包人为被告起诉

C.人民法院可以追加转包人为本案当事人

D.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

【答案】：A

162、合同当事人双方自订立合同起，直到合同的履行、变更转让以及发生争议时对纠纷的解决，都应当依据合同履行的原则，按照《民法典》的规定，根据合同的性质、目的和交易习惯善意地履行通知、协助和保密等附随义务，体现了合同履行的（）。

A.全面、适当履行的原则

B.遵循诚实信用的原则

C.公平合理、促进合同履行的原则

D.当事人一方不得擅自变更合同的原则

【答案】：B

163、《环境噪声污染防治法》规定，未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的，由（）。

A.县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款

B.市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款

C.省级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款

D.国务院环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款

【答案】：A

164、甲地的建设单位于乙地的建设单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉，则该诉讼管辖方式为（）。

A.一般地域管辖

B.协议管辖

C.专属管辖

D.指定管辖

【答案】：B

165、（2019年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期内建设工程缺陷维修的说法，正确的是（）

A.如承包人不维修也不承担费用，发包人可以从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可以向承包人进行索赔

B.缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，承担维修费用，但不必承担鉴定费用

C.承包人维修并承担相应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任

D.就他人的原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，但不必承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用

【答案】：A

166、建设工程未经竣工验收,发包人拍自使用后工程出现质量问题关于该质量责任承担的说法,正确的是0

A.承包人没有义务进行修复或返修

B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基础工程和主体结构质量承担责任

C.凡不符合同约定或验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担任

D.发包人以使用部分质不符合约定为由主张权利的,应当子以支持

【答案】：B

167、被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以（）。

A.缺席判决

B.按撤诉处理

C.中止审理

D.终止审理

【答案】：A

168、下列有关承担违约责任的说法，正确的是（）。

A.违反合同的当事人在承担了赔偿金后，就免除了履约责任

B.当事人既约定了违约金又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金条款或定金条款，但两种违约责任不能合并使用

C.当事人一方履行合同不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其他损失的，此时就不应再承担赔偿责任

D.合同约定违约金的，因当事人一方违约使对方产生损失，此时不论损失多大，均只应向损失方支付合同约定的违约金

【答案】：B

169、当事人未申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的以外，应当在知道作出具体行政行为之日起()个月内提出。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：D

170、根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。（2016）

A.税率的确定

B.环境保护

C.历史文化保护

D.增加施工许可证的申请条件

【答案】：A

171、抵押权与其担保的债权同时存在（）。

A.债权消灭时，抵押权不消灭

B.抵押权先消灭，债权后消灭

C.债权先消灭，抵押权后消灭

D.债权消灭时，抵押权也消灭

【答案】：D

172、（2019年真题）关于施工中产生的固体废物污染环境防治的说法，正确的是（）

A.施工现场的生活垃圾实行散装清运

B.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件

C.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输

D.转移固体废物，出省，自治区，直辖市行政区域处置的，应当同时向固体废物移出地和接受地的省级环境保护行政主管部门提出申请

【答案】：B

173、关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是（）。

A.定作人不得中途变更承揽工作的要求

B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料

C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果

D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失

【答案】：D

174、关于建设工程中的法人,下列说法正确的是（）。

A.建设单位、施工单位、勘察设计单位都应是具有法人资格的组织

B.法人是建设工程中的基本主体

C.在建设工程中,建设活动主体都是法人

D.非营利法人不能成为建设工程活动的主体

【答案】：B

175、用人单位必须为劳动者提供符合（）。

A.国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品

B.劳动法和劳动合同法的有关规定的劳动安全条件

C.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动

D.国家规定的对未成年工人定期进行健康检查

【答案】：A

176、根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供()

A.工程款支付担保

B.抵押担保

C.保证金

D.预付款担保

【答案】：A

177、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。

A.5天

B.15天

C.20天

D.1个月

【答案】：D

178、以出让万式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件盒国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。（2013）

A.土地主管部门

B.建设行政主管部门

C.城乡规划主管部门

D.授权的镇人民政府

【答案】：C

179、某建设工程采用工程总承包模式,总包单位将起重机械安装拆卸工程分包给了专业分包单位,则其安全专项施工方案（）。

A.可以由总承包单位或专业分包单位编写

B.必须由总承包单位编写

C.必须由专业分包单位编写

D.由总承包单位会同专业分包单位一同编写

【答案】：A

180、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限，与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同。钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同（）。

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

【答案】：A

181、关于相关单位的消防安全自我评估和防火检查的说法，正确的是（）。

A.消防安全重点单位每半年对本单位进行一次消防安全检查评估

B.其他单位每年对本单位进行一次消防安全检查评估

C.国家、省级等重点工程的施工现场应当进行每周防火巡查

D.各单位可以自行或委托有资质的机构进行评估

【答案】：D

182、下列所得中免纳个人所得税的是（）

A.年终加薪

B.出售本人绘画的收入

C.个人保险所获赔偿

D.从投资的某公司取得的派息分红

【答案】：C

183、下列关于地役权的表述中，正确的是（）。

A.从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权

B.设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同

C.地役权自登记时设立

D.土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权

E.需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权

【答案】：A

184、人民法院审理第一审民事案件通常适用的程序是（）。

A.普通程序

B.简易程序

C.基本程序

D.审判程序

【答案】：A

185、下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是()。

A.抵押

B.保证

C.质押

D.留置

【答案】：D

186、某施工合同约定的争议解决方式中，合法有效的是（）。

A.向合同签订地的法院起诉

B.向有关仲裁机构申请仲裁

C.向工程建设主管部门申请行政复议

D.向工程建设主管部门申请行政调解

【答案】：B

187、关于企业所得税，下列说法错误的是()。

A.个人独资企业、合伙企业属于企业所得税征收对象

B.纳税人分为居民企业和非居民企业

C.一般企业所得税的税率为25%

D.财政拨款属于不征税收入

【答案】：A

188、甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中,甲施工企业与内公司订立合同将这批水泥转让丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（）。

A.内公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

【答案】：A

189、在招标过程中，关于投标人提出的异议的说法，正确的是()。

A.资格预审文件异议，应当在发售资格预审文件期间提出

B.对招标文件有异议，除投标人可以提出外，利害关系人也可以提出

C.对招标文件的异议，在提交投标文件截止时间15日前提出

D.评标结果有异议，投标人可以直接进行投诉

【答案】：B

190、根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规程制度，造成事故，其应承担的法律责任是()。

A.处以一年年收入30%的罚款

B.处以一年年收入40%的罚款

C.降级、撤职处分

D.吊销有关人员资格

【答案】：D

191、建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或办理开工报告之前

【答案】：D

192、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。

A.行政处罚

B.行政裁决

C.行政处分

D.行政强制

【答案】：A

193、根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，下列不属于违法发包的情形是（）。

A.建设单位将工程发包给不具有相应资质的施工单位

B.依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的

C.建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的

D.将建筑工程发包给依法中标的承包单位的

【答案】：D

194、下列安全生产条件中，不属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是()。

A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程

B.配备专职安全生产管理人员

C.各分部分项工程有应急预案

D.管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训

【答案】：C

195、甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是（）。

A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任

【答案】：D

196、关于招标代理机构，下列说法正确的是（）。

A.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，应该自行办理招标事宜

B.依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，可以向有关行政监督部门备案

C.招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织

D.招标代理机构与其他国家机关可以存在隶属关系，但不得存在其他利益关系

【答案】：C

197、某施工企业于2007年9月1日签订了一份国际设备买卖合同，合同约定适用我