2021-2022年一级建造师之一建通信与广电工程实务强化训练试卷A卷附答案

2021-2022年一级建造师之一建通信与广电工程实务强化训练试卷A卷附答案单选题（共80题）1、自承式电缆的吊线为7股钢绞线，标称直径为φ6．3mm和()两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑材料涂敷，以防钢丝锈蚀。A.φ3.5mmB.φ4.5mmC.φ4.75mmD.45.2mm【答案】C2、广播电视中心设备机房地线系统采用（）最合适。A.辐射状B.平面状C.集中接地D.局部网状、整体树状【答案】D3、穿越录音室、演播室的给排水及消防系统的管道均应采取（）措施，防止管道固体传声。A.消声B.软连接C.隔振D.双级减振【答案】C4、电路交换系统有()和时分交换两种方式。A.分组交换B.报文交换C.空分交换D.帧中继交换【答案】C5、在微波通信系统中，不属于分路系统的有（）。A.环形器B.分路滤波器C.阻抗变换器D.波道同轴转换【答案】C6、下列关于现代通信网的发展趋势的说法，错误的是（）。A.网络信道光纤化、容量宽带化B.网络传输的集中化、高效化C.为“三网”融合铺平了道路D.接入网的宽带化、IP化、无线化【答案】B7、发射天线输入阻抗为一（）。A.复数阻抗B.纯电容C.纯电阻D.纯电感【答案】A8、移动通信是有线通信网的延伸，它由无线和有线两部分组成，无线部分提供（），利用有限的频率资源在空中可靠地传送语音和数据。A.用户终端的接入B.交换C.用户管理D.漫游【答案】A9、高性能的微波信道需要把空间分集和自适应均衡技术配合使用，以便最大限度地降低()。A.反射波的影响B.中断时间C.天线方向D.发射功率【答案】B10、无线广播电视监测网主要由数据分析处理中心、遥控站和（）组成。A.基站台B.监测台C.观测台D.电视台【答案】B11、通信管道的建设应满足光(电)缆布放和使用的要求，必须按照()审批的设计路由实施。A.建设行政主管部门B.规划部门C.当地通信管理局D.建设单位【答案】B12、下列关于光纤通道总衰减说法正确的是（）A.总衰减等于光纤线路的自身衰耗与光纤接头衰耗之和B.应使用稳定的光源和光功率计测试C.测试结果应取双向测试的算术平均值D.可以使用OTDR测试【答案】B13、通信电缆按敷设方式和运行条件可分为架空电缆、（）、管道电缆和水底电缆。A.直埋电缆B.对称电缆C.高频电缆D.塑套电缆【答案】A14、接入网的()就是将承载通路与特定SNI规定的要求相适配，以便核心功能能进行处理。A.用户口功能B.业务口功能C.传送功能D.系统管理功能【答案】B15、波分复用工程测试顺序正确的是()。A.输入抖动容限，光信噪比，系统误码B.系统输出抖动，系统误码，光信噪比C.光信噪比，输入抖动容限，输出抖动D.输入抖动容限，系统输出抖动，抖动转移特性【答案】A16、彩色三要素指的是彩色光的亮度、色调和（）。A.色失真B.色差度C.染色度D.饱和度【答案】D17、基站射频部分功率过小，会严重影响基站的（）。A.拥塞程度B.覆盖范围C.网络负荷D.通话质量【答案】B18、光纤中存在色散会导致（）。A.脉宽变宽B.脉宽变窄C.幅度变大D.幅度变小【答案】A19、关于通信设施安装要求的说法，错误的是（）。A.新建局站的接地不得采用联合接地方式B.酸性蓄电池不得与碱性蓄电池安装在同一电池室C.柴油发电机组的地脚螺栓应采用“二次灌浆”预埋D.布放的电源线必须是整条线料【答案】A20、下列PTN以太网接口性能测试指标中，用于反应设备可转发最大数据量的是()。A.过载丢包率B.吞吐量C.时延D.背靠背【答案】B21、阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池中，负极板活性物质总量比正极()。A.多15％B.少15％C.多10％D.少10％【答案】A22、由直流电源供电时，通信设备电源端子输入电压允许变动范围为()。A.-57～-40VB.-56～-40VC.-55～-45VD.-52～-45V【答案】A23、移动核心网在（）时代只有电路域。A.2GB.3GC.4GD.5G【答案】A24、下列属于路测时单站测试内容的是()。A.无线覆盖率B.掉线率C.服务质量D.切换成功率【答案】C25、下列关于4GLTE描述正确的是（）A.LTEFDD根据业务不同调整上下行链路间转换点的频率B.TDLTE具有上下行信道一致性C.LTEFDD上下行工作于同一频率D.FDDLTE在支持非对称业务时，频谱的利用率大大提高【答案】B26、施工单位提取的安全生产费不得用于（）A.安全生产培训B.施工现场临时用电系统C.新建项目安全评价D.安全生产标准化建设【答案】C27、按照《电信运营业重大事故报告规定（试行）》，电信运营业重大事故包括（）。A.某电信运营商两省网之间通信全阻60分钟B.重伤4人、造成直接经济损失在600万元的生产事故C.党政军重要机关相关通信阻断D.移动电话通信阻断5万户·小时【答案】C28、一般情况下双壁波纹管管道需要做混凝土包封保护，包封厚度()A.30～50mmB.50～80mmC.80～100mmD.100～120mm【答案】C29、关于综合布线下列说法不正确的是（）。A.预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mmB.建筑物之间管道埋深0.5mC.设置线槽支撑保护，水平敷设时，支撑间距一般为1.5-3mD.线缆不得布放在电梯或管道竖井内【答案】B30、市话全塑电缆的型号中，分类代号HP代表电缆为()。A.市话电缆B.配线电缆C.局用电缆D.都不对【答案】B31、在公共杆上架设多副VU波段天线时，上下层天线层间距离大于()m，左右间距大于2m。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】B32、短期工作的设备，机房温度一般保持在()之间。短期工作指连续工作不超过48小时或年累计不超过15天。A.10～32℃B.10～33℃C.10～34℃D.10～35℃【答案】D33、人孔内光缆保护正确的是（）。A.人（手）孔内超出管孔外的部分用波纹管保护B.光缆接头盒放在管道出入口上方C.光缆接头距离两侧管道出口处的光缆长度要求为500mm+20mmD.密封性较高的塑料管道采用钢丝刷、抹布清刷管孔【答案】A34、广电中心的防火要求：建筑面积（）m以上的录音室、演播室、候播厅、休息厅等应设置灯光疏散指示标志。A.200B.150C.120D.100【答案】D35、关于通信网络同步的说法正确的是（）A.PTN可实现高质量的网络同步，从而解决3G基站间存在的时间同步问题B.SDH系统同步的过程和传送基准信号的过程是相互独立的C.CDMA2000支持异步和同步的基站运行方式，减少了对GPS系统的依赖性D.PTN采用了固定传送模式的数字时分复用技术，减少了时延【答案】A36、关于数字移动通信的组网技术小区覆盖方式说法错误的是（）。A.带状网主要用于覆盖公路、铁路等横向排列覆盖的区域B.带状网宜采用定向天线，使每个无线小区呈椭圆形C.在服务面积一定情况下，正六边形小区形状覆盖服务区域所需的基站数量最少、最经济D.蜂窝网中相邻的小区可以使用相同的信道【答案】D37、适用于远距离国际广播的频段是（）。A.长波B.中波C.短波D.超短波【答案】C38、凡穿越录音室、演播室的给水排水及消防系统的管道均应采取()措施，防止管道固体传声。A.减振B.隔振C.消声D.隔声【答案】B39、满足最佳双声道立体声放音条件时，最佳听音角度()。A.50-60°B.60-70°C.70-80°D.80-90°【答案】B40、在直流供电系统中，应采用（）的供电方式。A.交流不间断电源B.柴油发电机后备C.整流设备与电池并联浮充D.双路市电【答案】C41、目前大部分基站的定标发射功率为20W，基站射频部分功率过小，会严重影响基站的()。A.抗干扰保护比B.有效使用范围C.接收灵敏度D.覆盖范围【答案】D42、安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在电池组（）。A.外侧B.内侧C.上方D.下方【答案】A43、在管道的一个管孔内可布放多根塑料子管，每根子管中可穿放最多()条光缆。A.一B.二C.三D.四【答案】A44、当事人对行政处罚决定不服，申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚()执行，法律另有规定的除外。A.暂缓B.停止C.不停止D.行政复议后【答案】C45、通信主管部门制作的《行政处罚意见告知书》，送达当事人，告知拟给予的行政处罚内容及事实、理由和依据，并告知当事人可以在收到该告知书之日起()日内，向通信主管部门进行陈述和申辩。符合听证条件的，可以要求该通信主管部门按照规定举行听证。A.1B.2C.3D.4【答案】C46、柜式设备机架安装时，应用4只M10～M12的膨胀螺栓与地面加固，机架（）应与走线架上梁加固。A.背面B.侧面C.底部D.顶部【答案】D47、在大容量的通信枢纽楼，交流供电系统采用（）方式。A.集中供电B.分散供电C.混合供电D.一体化供电【答案】A48、程控数字交换系统中，用户模块属于（）。A.话路系统B.控制系统C.外围设备D.综合系统【答案】A49、光接收机灵敏度和最小过载光功率指输入信号处在1550nm区，误码率达到10-12时设备输入端口处的平均接收光功率的()。A.最大值B.最小值和最大值C.最小值D.最小值或最大值【答案】B50、程控数字交换系统中，用户模块属于（）。A.话路系统B.控制系统C.外围设备D.综合系统【答案】A51、属于服务网关（S-GW）功能的项目是（）。A.接入控制B.网元选择C.路由选择D.地址分配【答案】C52、提出电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设意向的电信运营商应向当地的()提出书面申请，并将拟建项目的基本情况向其报告。A.电信管理机关或电信管理机关授权的社会中介组织B.城市规划管理机关或城市规划管理机关授权的社会中介组织C.电信业务部门或电信业务部门授权的社会中介组织D.建设管理机关或建设管理机关授权的社会中介组织【答案】A53、ASON主要由控制平面、管理平面和()组成。A.信息平面B.传输平面C.信令平面D.传送平面【答案】D54、一列有多个机架，先安装列头首架，然后依次安装其余各机架，整列机架前后允许偏差为()，机架之间的缝隙上下均匀一致。A.3.5mmB.3mmC.4mmD.4.5mm【答案】B55、VSAT小站组成中不包括（）。A.天线B.射频单元C.调制解调器D.交换机【答案】D56、我国GSM通信系统采用1800MHz频段时，工作带宽为（）。A.25MHzB.45MHzC.75MHzD.95MHz【答案】C57、IPv6中IP地址的长度比IPv4多（）倍。A.2128B.264C.232D.296【答案】D58、架空线路工程中，终端杆应向拉线侧倾斜()mm。A.80～100B.100～120C.120～140D.140～160【答案】B59、属于第四代移动通信技术的核心网是（）核心网。A.CDMA2000B.WCDMAC.TD-SCDMAD.LTE【答案】D60、在SDH网中，分插复用器与再生中继器之间的段落属于()。A.再生段B.复用段C.数字段D.数字通道【答案】A61、在直流供电系统中，应采用()的供电方式。A.交流不问断电源B.柴油发电机后备C.整流设备与电池并联浮充D.双路市电【答案】C62、微波脉冲波允许暴露的平均功率密度上限为()。A.1mW／cm2B.2mW／cm2C.3mW／cm2D.4mW／cm2【答案】B63、通信网中常见的业务节点是()。A.交换机B.传真机C.路由器D.信息服务器【答案】D64、天线的仰角、方位角、极化角和焦距细调，调试顺序为()A.按方位角、仰角、馈源焦距和极化角顺序进行B.按馈源焦距、方位角、仰角和极化角顺序进行C.按仰角、方位角、馈源焦距和极化角顺序进行D.按极化角、馈源焦距、方位角和仰角顺序进行【答案】C65、施工队伍开挖光缆沟时，一旦发现地下（），应采取妥善措施并保护现场，同时立即向当地政府报告。A.文物和古迹B.电力电缆C.自来水管D.通信光缆【答案】A66、由380／220V、50Hz的交流电源供电时，通信设备电源端子输入电压允许变动范围为额定值的()。A.±10％B.±5％C.-10％～+5％D.-10％～+15％【答案】C67、架空线路工程施工中，郊区杆距为（）。A.35-45mB.45-50mC.50-55mD.55-60m【答案】C68、建筑物内的电信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的电信管道，应当纳入建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工与验收。所需经费应当纳人建设项目()。A.预算B.概算C.决算D.结算【答案】B69、投资额为600万的（）项目负责人必须由一级建造师担任A.省内通信线路工程B.本地网单项工程C.省内传输工程D.省内微波通信工程【答案】B70、调整机架垂直可在机架底角处置放金属片，最多只能垫机架的（）底角。A.一个B.二个C.三个D.四个【答案】C71、一般来说，由于地球曲面的影响以及空间传输的损耗，微波传输中每隔（）km左右就需要设置中继站。A.50B.100C.150D.200【答案】A72、关于光缆配盘说法不正确的是（）。A.靠近局站侧的光缆一般长度不低于1KM，并且减少接头B.接头位置应选择在稳固无水地带，避开渠塘.快慢道.交通道口等地C.光缆的端别，干线工程中北向为B端，南向为A端D.如果中继段中有特殊类型的光缆，应先确定特殊类型光缆的位置【答案】C73、推土机、挖掘机、装载机等夜间施工场地作业时，噪声限值为()。A.50dB.55dBC.60dBD.65dB【答案】B74、操作维护中心(OMC-R)检验项目不包括()。A.用户接口B.安全管理C.操作日志D.无线资源管理【答案】D75、以下（）是5G低功耗大连接场景业务需求。A.工业控制B.大范围覆盖C.M2MD.互联网业务【答案】C76、5G系统的移动性要求达到（）。A.250km/hB.300km/hC.500km/hD.600km/h【答案】C77、在所有网元功能测试完成后，进行的语音业务测试是()类业务。A.浏览B.VoLTEC.P2PD.即时消息【答案】B78、综合通信大楼的接地方式，应按（）的原理设计。A.单点接地B.多点接地C.重复接地D.复合接地【答案】A79、通信行政监督部门依法履行安全生产检查职责时，如有（）的行为，施工单位有权予以拒绝。A.要求被检查单位停工接受检查B.要求被检查单位提供有关安全生产的文件和资料C.进入被检查单位施工现场进行检查、拍照、录像D.对检查中发现的安全生产违法行为，要求限期改正【答案】A80、阀控式密封铅酸蓄电池使用前应检查各单体开路电压，若低于（）或储存期已达到3～6个月，则应运用恒压限流法进行充电。A.2.13B.2.23C.2.25D.2.5【答案】A多选题（共35题）1、3G移动通信系统主要由()组成。A.操作维护台(OMC)B.无线接入网(UTRAN)C.核心网(CORENetwork)D.基站控制器(BSC)E.用户设备(UE)【答案】BC2、地面反射对电磁波传播的影响，会使得发信端到收信端之间的电磁波被()。A.散射B.折射C.吸收D.地面反射E.大气反射【答案】ABCD3、通信电源直流供电系统包括()等部分。A.整流设备B.逆变器C.直流配电屏D.蓄电池E.直流变换器(DC／DC)【答案】ACD4、关于综合布线工程，说法正确的有()。A.综合布线系统是一个模块化、灵活性极高的建筑物或建筑群内的信息传输系统，是建筑物内的“信息高速公路”B.预埋在墙体中间的金属管应有不小于0.1％的排水坡度C.弱电间中线缆穿过每层楼板孔洞宜为方形或圆形D.线缆布放过程中为避免受力和扭曲，不得采用机械牵引E.在建筑物中预埋线槽必须具有相同的尺寸【答案】ABC5、根据《通信工程质量监督管理规定》中有关处罚的基本规定，通信工程的建设单位有()行为的，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应责令其改正，并依据《建设工程质量管理条例》予以处罚。A.明示或暗示设计、施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的B.建设项目可不实行工程监理而未实行监理的C.未按照《通信工程质量监督管理规定》办理工程质量监督手续的D.未按照本规定办理竣工验收备案手续的E.未组织竣工验收或验收不合格而擅自交付使用的【答案】ACD6、同步数字体系(SDH)的特点有()。A.有地区性的数字信号速率和帧结构标准B.有标准光接口信号和通信协议，光接口成为开放型接口满足多厂家产品环境要求，降低了联网成本C.采用了同步复用方式和灵活的复用映射结构，使网络结构得以简化，上下业务十分容易，也使数字交叉连接的实现大大简化D.频带利用率较PDH有所提高E.帧结构中安排了丰富的开销比特，使网络的OAM能力大大加强【答案】BC7、手机电视业务的实现方式有()。A.卫星广播网络B.移动通信网络C.地面数字电视广播网络与移动通信网络相结合D.移动多媒体网络E.地面数字电视广播网络【答案】ABC8、基站机房共享时，必须根据所有设备的()及楼面结构布置等对机房楼面结构进行安全评估。A.重量B.排列方式C.尺寸D.功能E.组网方式【答案】ABC9、VSAT网络主要由()组成。A.通信卫星B.网络控制中心C.主站D.用户E.本地操作控制台（LOC）【答案】ABCD10、蓄电池的主要指标包括()。A.电动势B.电流C.终了电压D.开始电压E.循环寿命【答案】AC11、分组交换技术常用的应用形式有()。A.帧中继B.空分交换C.路由器D.时分交换E.标记交换【答案】AC12、关于金属管敷设要求的说法，正确的是()。A.预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50ramB.金属管道应有不小于0.01％的排水坡度C.建筑群之间金属管的埋设深度应不小于0.5mD.金属管内应安置牵引线或拉线E.金属管连接时，管孔应对准，接缝应严密，不得有水泥、砂浆渗入【答案】AD13、根据《中华人民共和国电信条例》规定，（）属于危害电信网络安全和信息安全的行为。A.擅自对电信网的功能或亳争存储、处理、传输的数据和应用程序进行删除或或修改B.利用电信网从事窃取或者破坏他人信息、损害他人合法权益的活动C.故意翩作、复制、传播计算机病毒或者以其它方式攻击他人电信网络等电信设施D.以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话E.盗接他人电信线路，复制他人电信号码【答案】ABC14、网络优化的过程实际上就是一个平衡()之间矛盾的过程。A.覆盖B.容量C.质量D.效益E.安全【答案】ABC15、调频广播的特点包括()。A.线性失真小B.信噪比好C.能进行高保真广播D.容易实现多工广播E.覆盖范围广【答案】ABCD16、过失损坏电信线路及其他电信设施，造成重大通信事故的行为包括（）。A.重伤3人/次以上B.一条或多条国际陆海光(电)缆中断事故C.一个或多个卫星转发器通信累计中断超过60minD.党政军重要机关会议通信阻断30minE.不同电信运营者的网间通信、长途通信一个方向全阻60min【答案】BD17、广域网的主要特点有()。A.进行远距离（几十到几千公里）通信，又称远程网B.广域网传输时延大（尤其是国际卫星分组交换网）C.信道容量较高D.网络拓扑设计主要考虑其可靠性和安全性E.数据传输速率在10Gbit／s以上【答案】ABD18、分集接收并不能解决所有的衰落，如对雨雾吸收性衰落等只能（）才能克服。A.调整天线角度B.增加发射功率C.增加天线数量D.缩短站距E.适当改变天线设计【答案】BD19、《国家广播电影电视总局建设工程项目设备材料管理办法》设备材料的采购有关规定包括()。A.建设单位不得明示或者暗示施工单位采购不合格的建筑材料、建筑构配件及设备B.规定政府采购的材料、设备，必须由政府采购C.规定实行招标的建筑、建筑构配件及设备，必须按规定进行招标采购D.一般材料采购经办人提出采用该厂家产品的理由报经施工单位主管领导批准方可采购E.采用国内无同类的特殊材料和产品，需要建设单位出资试制的，应报总局批准【答案】ABC20、光纤的散射损耗包括（）。A.弯曲损耗B.瑞利C.非线性D.波导效应E.连接损耗【答案】BCD21、一个SDH微波通信系统可由()组成。A.端站B.枢纽站C.分路站D.中继站E.基站【答案】ABCD22、下列设备中属于通信网的终端节点的有()。A.计算机B.传真机C.智能终端D.电话机E.路由器【答案】ABCD23、太阳电池组装方式有()。A.平行式B.平板式C.散铺式D.垂直式E.聚光式【答案】B24、卫星地球站不应设在()附近。A.无线电发射台B.变电站C.高速公路D.X光设备E.电气化铁道【答案】ABD25、光纤的散射损耗包括（）。A.弯曲损耗B.瑞利C.非线性D.波导效应E.连接损耗【答案】BCD26、标志直流电源质量的重要指标有（）。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.电容【答案】AD27、分组交换的特点有()。A.给用户提供了完全“透明”的信号通路B.容易建立灵活的通信环境，便于在传输速率、信息格式、编码类型、同步方式以及通信规程等方面都不相同的数据终端之间实现互通C.经济性好D.由于网络附加的信息较多，影响了分组交换的传输效率E.通信用户间必须建立专用的物理连接通路【答案】BCD28、安装阀控式密封铅酸蓄电池时，应用万用表检查电池端()。A.电压B.电阻C.电流D.杂音E.极性【答案】A29、在下列微波辐射环境中暴露时，（）情况下应采取相应防护措施。A.脉冲波每日8h连续暴露时，平均功率密度大于25μW／cm2B.脉冲波短时间间断暴露时，每日计量超过200μW·h／cm2C.连续波平均功率密度为25μW／cm2D.连续波每日超过8h暴露时，每日剂量超过400μW·h／cm2E.脉冲波允许暴露的平均功率密度上限为2MW/cm2【答案】ABD30、核心网网管测试项目包括（）管理功能。A.配置B.告警C.性能D.安全E.呼叫失败率【答案】ABCD31、微波通信中，会造成通信中断的电波衰落有()。A.闪烁衰落B.干涉衰落C.单径衰落D.多径衰落E.波导型衰落【答案】D32、属于光通信系统传输网技术体制的有()。A.准同步数字体系(PDH)B.同步数字体系(SDH)C.光波分复用(WDM)D.软交换体系E.IP传输系统【答案】ABC33、广播电视中心演播室的舞台灯光系统是由（）、调光设备和灯具支撑装置等部分组成。A.轻钢吊顶B.电源C.顶棚走道D.灯具E.负荷电路【答案】BD34、某通信机房新装五列设备机架，各列机架高度和完工后测得的垂直偏差数据如下，（）为合格的列。A.机架高度为1.8m，垂直偏差为1.5mmB.机架高度为2m，垂直偏差为2mmC.机架高度为2m，垂直偏差为3.5mmD.机架高度为2.6m，垂直偏差为2.5mmE.机架高度为2.6m，垂直偏差为3.5mm【答案】ABD35、执行一般程序的案件调查完毕后，通信主管部门负责人应当及时审查有关案件调查材料、当事人陈述和申辩材料、听证会笔录和听证会报告书，根据情况分别作出()决定。A.予以行政处罚B.不予行政处罚C.移送检察院处理D.移送法院处理E.移送其他有关机关处理【答案】AB大题（共18题）一、2008年3月，A施工单位与某建设单位签订了一项传输设备安装工程的施工合同，合同金额70万元，工期自4月1日至6月30日，合同未约定保修期。项目经理部安排的进度计划和成本强度预算如下表工程按期开工，但建设单位于6月1日根据需要作出如下变更：(1)其中一个终端站增加一套网管设备新增90工日的工作量；(2)增加10公里管道光缆的施工工作量。A施工单位根据本单位实际情况接受了第(1)项变更，拒绝了第(2)项变更。建设单位将第(2)项变更另行委托给了B施工单位。第(1)项变更造成A施工单位进度拖后一周：第(2)项变更导致A施工单位停工两周。工程最终于7月21日完成，A施工单位同时将竣工技术文件和工程结算文件报送建设单位。工程于7月25日初验后进入试运行，至10月24日结束；10月31日终验后于11月1日8时投入使用。问题【答案】参考成本累计负荷曲线。3合理。A施工单位与建设单位签订的是传输设备安装工程的施工合同，笫(2)项变更属于线路工程，施工单位可以以不具备线路施工资质或不具备线路施工条作予以拒绝。4.由于是建设单位作出的变更造成了施工单位的进度拖后和费用增加，所以施工单位可以就笫(I)项、笫(2)项造成的损失进行索赔。可索赔的工期为3周：可索赔的费用为笫（I)项变更增加的费用和笫(2)项变更导致的停工损失费。因为工程总额小于500万，建设单位应该在施工单位提交竣工资料的20天内审定完毕，即在8月10日之前完成。木工程价款结算说明包含：工程结算总价款，工程款结算的依据，因工程变更等使工程价款增减的原因。6本工程建设单位保修金的比例为5%；保修日期为正式交付使用一年后截止，即2009年11月1日二、1．背景某项目部负责施工的某市移动通信基站安装工程，包括39个基站的安装及调测工作，工程工期要求60天，保修期1年。项目部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。本工程的设计比较细致，工程中未发生设计变更；项目部的管理认真，工程中未发生质量、安全事故；监理单位的现场监理人员数量不足，部分工程文件的签认不及时。项目部针对每个交验的基站分别整理上报了竣工资料。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站随即进入到了试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，报上级主管部门批复并办理了相关备案手续。在竣工验收后半年时间中，设备运行正常；在竣工验收后一年半时，由于部分基站电池充电性能出现问题，建设单位通知施工单位前去处理。2．问题(1)本工程的竣工资料中，竣工文件部分的正文应包括哪些内容?(2)说明建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理?项目部应该怎样配合建设单位的这项工作?(3)本工程中，建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?竣工验收是否还存在其他问题?(4)本工程中，建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?(5)施工单位应该如何应对建设单位的要求前去处理基站电池问题的要求?【答案】(1)本工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“本工程未发生”相关事项的内容。(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求，即是部分验收，是合理的，施工单位应积极配合。项目部应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，然后提请建设单位组织进行部分验收。对于部分验收中发现的问题，项目部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，复验完成后，对应的通信基站即可进人试运行阶段。(3)建设单位组织竣工验收的时间选择的不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收还存在的问题是参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择错误，竣工验收后应在验收后15天内备案；备案的单位选择错误，竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。(5)施工单位应该按照建设单位的要求前去处理基站电池的问题。本工程中，建设单位通知施工单位的时间已经过了工程保修期，并且电池本身的问题应该不属于施工单位的责任范围，但从施工单位服务的角度考虑，应该配合建设单位处理好这个问题。处理过程中，如果产生相应的费用，可以与建设单位协商解决。三、某施工单位承担了我国东南某地直埋光缆线路工程，采用包工不包料的方式承包。项目负责人在开工前组织全体施工人员开会，由现场勘察人员作安全技术交底，并指定由质量负责人兼任安全员，会议没有做书面记录，会后按照分工分别投入工程施工。在材料进场检验时，检验人员仔细对各种材料外观、材料出厂合格证进行了检查,并对光缆长度以及光电特性进行了抽测，各种检验均有记录。在施工过程中发生了以下事件：事件一：在开挖光缆沟工作进行中，项目部从天气预报中得知强台风即将来临，于是在没有通知监理工程师的情况下，决定赶在台风来临前把光缆布放在还在开挖的光缆沟中，并立即回填，以免光缆沟被冲毁。事后，监理工程师拒绝为沟深和放缆等隐蔽工程签字。事件二：施工单位在中继段测试时，发现有一芯光纤衰耗过大，经现场分析确认是由于光缆本身质量不合格造成的。问题1．指出安全技术交底工作的不妥之处并说明理由。2．说明进场检验工作有哪些不符合规定。3．监理工程师拒绝签字是否合理？简述理由。4．事件二发生后施工单位应该如何进行后续工作？相关损失分别由谁承担？5．列出至少四项本工程线缆敷设阶段的质量控制点。【答案】1．①项目负责人指定由质量负责人兼任安全员不妥（不能兼任），项目应设专职安全管理人员。②由现场勘察人员从操作要求方面进行安全技术交底不妥，应由项目负责人或技术负责人从操作、技术、管理要求方面向施工及管理人员进行安全交底。③会议没有记录不妥，安全技术交底工作应保存书面的签字记录。2．光缆长度及光电特性在进场检验时必须全检（逐一检验），不能抽测。3．监理工程师拒绝签字是合理的。根据规定，监理工程师在关键部位或关键工序的施工过程中应进行旁站检查（到场检验）确认合格后才能签字。4．①施工单位应向监理和建设单现场代表汇报（报告、通知）；②施工单位应对不合格的部分进行返工（重新布放）；③光缆损失由建设单位（供货单位）承担；④工期及人工损失由施工单位承担。5．成盘线缆拉开，成盘线缆抬放，穿越障碍点，埋深，光缆A／B端（光缆方向），敷设中的通信联络，敷设中的人员组织，敷设中的线缆安全（变度曲、曲率半径、打背扣、外皮损伤）。四、（通信工程建设监理）某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题：(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？(6)此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。监理单位的监理资质与施工单位的施工企业资质没有关系。也就是说,任意一种通信工程监理资质都能够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位。监理单位承揽业务的资质等级要求是：通信建设甲级监理单位可以监理一、二、三类通信工程；乙级监理单位可以监理二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类的通信工程。(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前,即开工之前。这样,施工单位进场以后,施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交。(3)在此背景中,包含了监理单位的以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中,对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字,这样做不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时,由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上,这样,虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求,但实际上这些电杆和拉线的埋深仍然不符合规范要求,这样极有可能使施工单位在施工过程中发生安全事故。因此,现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后,再在隐蔽工程随工验收签证上签字,以确保其施工质量。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后,应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定,在施工单位和建设单位之间进行协调,尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中,监理单位所做的信息管理工作主要有：编写监理规划,编写监理周报和月报,收集、审核、审批施工单位提交的工程文件,统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量,收集工程及质量情况,审查施工单位的工程竣工资料,编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。五、背景资料某施工单位承揽了一项3G通信基站设备安装工程,包括100个3G基站的设备,天馈线及楼顶抱杆安装,施工前,项目经理组织所有操作人员召开了安全技术交流会,安全员就作业特点和危险因素,根据危险因素制定的预防措施以及施工中应注意的安全事项进行了讲解,项目部综合管理人员进行记录,会议结束后经理在交底记录上签字。施工过程中,项目部按计划组织了施工现场检查,其中两个现场情况如下:A站现场:现场有村民站在警示带外围观施工作业,戴着安全帽的队长正在警示带内指挥;铁塔平台上,未戴安全帽的作业人员甲正把安全带系在天线抱杆上;戴着安全帽的作业人员乙正紧跟未戴安全帽的作业人员丙上塔。B站现场,塔放设备供电电缆长约50米,在馈线窗前做了一处接地;接地线和电缆夹角小于15°,接地线与室外接地排连接采用铜芯线打圈方式,多余部分整齐盘绕固定在走线架上。问题1.列出本工程中应持证上岗的人员及证件名称。2.指出安全技术交底的不妥之处,说明正确做法。3.指出A站作业人员违规之处。4.指出B站线缆处理中的错误,说明正确做法。【答案】1.通信建设工程施工企业主要负责人应取得企业负责人《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》通信建设工程施工企业项目负责人应取得《中华人民共和国一级建造师注册证书》（通信与广电专业）和项目负责人《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》；通信建设工程施工企业专职安全生产管理人员应取得专职安全生产管理人员《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》从事通信工程电工作业.金属焊接作业及登高架设作业的人员应取得各专业的《特种作业操作证》2.不妥之处一：交底人错误“由安全员进行交底”不妥正确做法：应该由负责项目管理的技术人员进行交底不妥之处二：被交底人错误，仅对操作人员交底不妥正确做法：应该对施工作业班组.作业人员交底，要覆盖到所有人员不妥之处三：仅由项目经理签字不妥正确做法：交底记录应由交底人和被交底人签字不妥之处四：交底内容不全六、1．背景某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，由具有通信信息网络系统集成企业甲级资质的某单位施工。开工前5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2．问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题。(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正正确。建设单位应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：①按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；②配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；③向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；④配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向工业和信息化部提出对该单位进行资质等级降级的申请。七、某移动通信集团公司计划建设一项跨省长途光缆传输工程，计划2014年9月1日开工，2015年7月10日完工，集团公司要求各省建设单位于2014年9月7日前向省通信管理局质监机构备案。某施工单位中标了其中一设备安装单项工程，工程包工不包料。约定质保期为12个月，施工单位派人现场勘察，检查了机房的装修情况、机房温度和湿度、地槽、走线路由、机房照明情况和防静电地板。事件一：2015年4月检查发现电源线不合格，经多方协商，施工单位负责更换电源线。此事件造成15万元的经济损失，导致2015年7月25日才完成竣工验收，并投入使用。事件二：2016年9月，建设单位发现机房标签全部脱落，要求施工单位免费更换。问题：1.指出质量监督备案有哪些不妥之处，并说明正确做法。2.事件一中属于什么等级质量事故？列出事故责任单位。3.事件二中建设单位要求免费更换标签是否合理，应如何处理。【答案】1.答：（1）质量监督备案时间不妥。正确做法：建设单位应在开工前7天，即2014年8月25日前，办理质量监督申报手续。（2）质量监督备案部门不妥。正确做法：因为本项目是跨省工程，应向工业和信息化部通信工程质量监督机构申报。2.答：（1）事件一中的事故属于一般质量事故，按照质量故障等级划分，凡具备下列条件之一者，属于一般质量事故：①直接经济损失在20万元以下；②小型项目由于发生工程质量问题不能按期完工投产。（2）本项目采用包工不包料合同方式，电源线由建设单位提供，所以电源线不合格造成事故的责任单位是建设单位。3.答：事件二中建设单位要求免费更换标签不合理。理由：本项目于2015年7月25日完成验收并投产使用，合同约定质保期为12个月，保修期截止到2016年7月25日。而标签脱落问题发生在2016年9月，已经超过质保期，施工单位不负责免费更换。所以建设单位要求施工单位免费更换标签不合理。八、某施工单位中标一设备安装工程，项目开工前，项目要求专职安全员制定施工组织设计，并监督施工中重要工序的施工方案，并安排安全员对全体施工人员进行安全技术交底。安全员对高处作业提出以下要求：1、施工人员在5级以上阵风天线上下塔时，必须佩戴安全帽、安全带及其他安全防护用具，以确保上下塔安全2、在雷雨天气上下塔时，确认铁塔接地装置安全，同时规范穿戴绝缘鞋、绝缘手套与防护用具，放置触电3、高温天气施工时，应采取措施防止人员中暑，气温过高停止施工。4、施工单位应划定安全禁区，设置警示牌，禁止围观市民穿越施工现场。施工过程中，发生如下事件，一施工人员不慎从塔上跌落，同是其所带工具包内的工具将下方一上塔作业人员头部创伤，并致使地面一驻波比测试仪损坏，所幸两人均无生命危险，也无其他财产损失。问题：1.对安全员要求有什么不妥，并补充安全员职责2.指出高处作业不妥之处，并说明理由3.判断事故等级，并分析造成事故可能原因4.馈线安装的质量控制点有哪些。【答案】1.1）要求安全员制定施工组织设计不妥正确做法：项目负责人主持编制，施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批2）安全员对全体施工人员做安全技术交底不妥正确做法：工程施工前，应由施工单位技术人员进行安全技术交底安全员职责：认真落实安全规章管理制度，确保项目安全生产加强日常安全管理，参与编制事故应急救援和演练现场安全检查，消除安全隐患，发现问题及时处理，必要情况下下令停工检查监督危险性较大部分分部分项工程安全专项方案实施整理归档项目安全资料解析：安全技术交底5W，安全员职责属于较为综合题目2.1）施工人员在5级以上阵风上下塔作业不妥理由：根据相关规定，风力达到5级及以上严禁高处作业2）施工人员在雷雨天气上下塔作业不妥九、1．背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目，项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段时间无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。一十、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离按500元/公里计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.计算乙施工单位4月底的计划工作预算成本BCWS，已完工作预算成本BCWP，已完工作实际成本ACWP。2.计算乙施工单位4月底SPI、CPI，并分析进度成本情况。【答案】1.答：BCWS=30km×1000m×6元/米=180000元=18万元BCWP=35km×1000m×6元/米=210000元=21万元ACWP=20万元2.答：SPI=BCWP/BCWS=21/18=1.17，SPI>1，进度超前。CPI=BCWP/ACWP=21/20=1.05，CPI>1，成本节支。3.1.答：第1周末BCWS=10×7×500+3000×1/2=36500元第5周末BCWS=（10×2×7+4×7+8×7+4×7×2）×500+3000+400+100000+200=243600元2.答：第1周末BCWP=（10×2×7×500+3000）×70%=51100元第5周末BCWP=10×2×7×500+3000+4×7×500+400+8×7×500+100000+（4×2×7×500+200）×80%=237960元一十一、1．背景某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事件：事件一：施工单位在敷设光缆时，施工人员将光缆包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的外包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。事件二：工程进城部分光缆采用管道敷设方式，施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流。事件三：施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。事件四：施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。2．问题(1)对于本工程的种种现象，项目经理部应从哪些方面着手加强现场管理(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施。【答案】(1)针对施工现场发生的这些事件，项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资管理以及现场施工人员的行为管理等方面进行加强。施工现场管理工作做不好，将直接影响到工程的进度和质量。(2)本工程的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬，管道排水漫流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒、变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素，在目前的技术水平条件下，可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆下后应及时收集，避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养，以降低噪声和废气排放量，同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收，不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点，以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。一十二、1．背景某工程公司承接到某本地网架空光缆线路工程，合同规定施工单位负责采购除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，工费按定额价格的5．2折计取。公司根据本企业的管理文件要求，将全部材料费和折扣后工费的75％核算给本工程的项目部作为现场开支，并给项目部配备了两套熔接机和两台OTDR。项目负责人经过认真核算，认为现场费用很紧张，应考虑减少现场开支额度，采取的措施如下：(1)减少技术员、安全员等现场管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场就近采购电杆、钢绞线及其他铁件，以降低成本并适当降低材料等级。(4)限额领料，随领随用，随时采购，减少库存。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工。2．问题(1)指出施工单位控制现场开支的做法是否正确并说明理由。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取?为什么?(3)说明项目负责人降低现场开支的措施是否合适。【答案】(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位没有考虑工程的实际状况，在已经很低的费用情况下再进一步打折后承包给项目部，使得项目部现场费用紧张、施工困难。成本、进度、技术、质量、安全等各方面密不可分，控制成本绝不能脱离进度、技术、质量、安全等方面的管理而独立存在，相反的，要在成本、进度、技术、质量、安全等各方面之间进行综合平衡，制定切合实际的成本控制计划。不能忽视工程的具体要求，片面地、不顾客观实际需要地减少成本开支。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为熔接机和OTDR并不是在工程整个施工过程中都需要的设备或仪表，专门配备仪表和设备造成其利用率降低，整体上增加了施工单位的成本。施工单位应科学调配资源，加快工程施工过程中所使用的机械设备和仪器仪表的周转速度，提高其使用效率。这样可以使得企业减少机械设备和仪器仪表等固定资产购置，从而可以减少固定资产分摊，降低企业的固定成本，达到降低施工项目成本的目的。(3)在项目负责人降低现场开支的措施中，现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的，因为它符合工程的实际状况，而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。项目部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量，有可能使得现场的各项管理工作做不到位，从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员，需要对他们进行认真的培训，由此增加的费用也是很可观的；新人到了工作岗位，也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用，但从工程的质量成本来考虑，不一定合适。一十三、1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2．问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。黑钻压卷，金考典软件考前一周更新，下载链接www.如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。不懂听名师课程》一十四、1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2．问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。一十五、（通信与广电工程施工组织设计编制）项目经理部在某地区承接到120km的直埋光缆线路工程，工程分为三个中继段，工期为10月10日至11月30日，线路沿线为平原和丘陵地形，沿途需跨越多条河流及公路，工程为“交钥匙”工程。施工单位可以为此工程提供足够的施工资源。项目经理部未到现场，只是根据以往在该地区施工的经验编制了施工组织设计。编写的施工组织设计中包括工程概况、施工方案、工程管理目标及控制计划、车辆及工机具配备计划。(1)施工方案内容如下：本工程由三个施工队同时开工，分别完成三个中继段的施工任务。在开工前，各施工队应认真做好进货检验工作。在施工过程中，各施工队均采用人工开挖、人工放缆、人工回填的施工方法；各施工队应认真按照施工规范的要求进行施工，作业人员应做好自检、互检工作，保证工程质量；对于工程需要变更的地段，各施工队应及时与现场监理单位联系，确定变更；对于需要进行保护的地段，施工队应按照规范要求进行保护；工程中，每一个中继段光缆全部敷设完成后，应及时埋设标石，以防止光缆被损坏。工程验收阶段，项目经理部应及时编制竣工资料；应做好与建设单位剩余材料的结算工作；应积极配合建设单位的竣工验收。(2)工程管理目标及控制计划的主要内容如下：①工程质量管理力争实现一次交验合格率达到98%。为了达到此目标，要求各施工队在施工过程中按照设计及规范要求施工；执行“三检”制度、“三阶段”管理、“三全”管理；按照PDCA循环的管理模式进行管理。②工程进度管理要求各施工队按计划进度施工。在施工过程中对进度实行动态管理，发现问题及时采取措施。③工程安全管理要求无人员伤亡事故发生。在施工过程中各施工队应严格按照安全操作规程施工，安全检查员应按照PDCA循环的方法进行工作，要在各工地不断巡回检查。在施工过程中，施工队由于地形不熟悉，多项工作组织较为混乱；部分地段由于“乱扔乱放”，使得施工受阻；部分工作由于材料质量问题而发生返工；个别时段施工队由于人员过剩出现窝工现象。工程最终于12月20日完工。问题：(1)此施工组织设计的结构是否完整？如果不完整，还缺少哪些内容？(2)此工程施工方案还缺少哪些内容？(3)此施工方案中已有的内容存在哪些问题？(4)工程管理目标及控制计划的内容是否完整？如果不完整，还缺少哪些内容？(5)除施工方案以外，项目经理部的哪些工作还存在问题？【答案】(1)此施工组织设计的结构不完整。其中还缺少施工组织设计的编制依据、对建设单位的其他承诺；在资源配置计划中,此施工组织设计中只涉及了车辆及工机具配备计划,其中还缺少用工计划、仪表配备计划及材料需求计划。另外,施工方案和工程管理目标及控制计划也缺少相应的内容。(2)在此施工方案中,施工各阶段工作安排得都不够全面,致使工程实施阶段的工作没有依据,导致混乱。施工方案中所缺少的内容如下：①在确定施工程序方面,施工准备阶段缺少技术、施工资源、安全等方面的统筹规划；工程实施阶段缺少成本、工期、隐蔽工程以及质量、安全事故的处理等纲领性的管理要求；在工程竣工验收阶段缺少收尾工作安排、工程款回收以及保修服务的管理要求。②在确定施工起点及流向方面,施工方案中未涉及每一中继段的施工起点及流向。③在确定施工顺序方面,施工方案中未涉及工程的施工顺序。④在制定技术组织措施方面,施工方案缺少相关的技术措施和组织措施。⑤在合理选择施工方法方面,施工方案中规定采用人工作业,因此还应明确沟深、放缆、接续等方面的要求。(3)施工方案中,已有的内容存在以下问题：①标石的埋设应在光缆敷设完以后尽快埋设。②竣工资料不能等到验收阶段再编制,竣工资料编制完成后才可以请建设单位进行验收。③由于工程是“交钥匙”工程,不存在向建设单位移交剩余材料的问题。这可能是修改以往施工组织设计留下的痕迹。(4)工程管理目标及控制计划的内容不完整,其中还缺少成本控制目标和控制计划、环境控制目标和控制计划。(5)项目经理部施工方案的编制工作应在现场勘查的基础上进行。虽然该项目经理部以前在该地区做过项目,但本工程的施工路由可能存在差异性,路由沿线的情况也在不断发生变化,因此,未进行现场勘查即做出施工组织设计的做法不妥。一十六、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不