管道劳务分包合同

管道劳务分包合同合同编号疏港大道东延线污水管道及钢富路雨〔污〕水管道安装内部劳务分包施工合同发包单位：钢广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东延线段和钢富路道路及排水工程工程经理部施工单位：班组负责人〔〕2023年月疏港大道东延线污水管道及钢富路雨〔污〕水管道安装内部劳务分包施工合同发包单位〔以下称甲方〕：广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东延线段和钢富路道路及排水工程目部施工单位〔以下称乙方〕：〔码：〕依据生产需要，甲方将疏港大道东延线雨水管道安装及雨水检查井工程按劳务分包方式托付乙方负责的市政班进展施工。为明确双方在建筑劳务合作中的权利、义务关系，现依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和其它有关政策规定，本着公平自愿、协商全都的原则订立本合同，供双方共同遵守。第一条：工程概况工程名称:疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井和钢富路雨〔污〕水管道安装及雨〔污〕水检查井工程承包范围：疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井和钢富路雨〔污〕水管道安装及雨〔污〕水检查井工程等〔管井砌砖、抹灰、浇筑砼垫层，预制安装检查井中部混凝土井盖，安装雨水污水管道，安装上部井盖，包括全部设计变更局部承受混凝土人工运输或泵车、翻斗车运输。施工部位依据图〔GB50500-20XX〕《建设工程工程量清单计价标准》执行。2平坦开挖沟底；〔2〕工作面内排水抽水；〔3〕混凝土根底施工；〔4〕检查井、沉砂井、雨水口砌筑、批荡、安装井盖；〔5〕混凝土井盖预制吊装；〔6〕PE管热熔连接；〔7〕管道根底碎石砂平坦；管道安装吊装、。承受甲方负责供给管材至现场，修整进管道路至管沟边，乙方负责在运输车上卸货并直接安装；甲方负责供给商品混凝土、砂石、标砖、水泥等材料至现场，乙方包人工费〔伙食费及办理平安卡、胸卡等〕、模板、泵车、吊车、小型工具、漏斗、串筒、振动板、振动棒、施工用电线〔含照明、地拖线等，须按工程部指定的电箱进展连接〕等，包劳保用品〔强制性选购〕、包安全、质量、进度及文明施工到达业主及甲方要求的承包方式进展施工。1、各分项工程承包单价：砖砌雨水检查井：φ1000砖砌雨水检查井井深2m综合单价￥750/座，φ1250价￥850/座，φ1500价￥900/座，1800×1100单价￥1300元/座，1800×1100砖砌雨水检查井井深综合单价￥3650元/座，2100×1100砖砌雨水检查井井深综合单价￥1700元/座，2100×1100砖砌雨水检查井井深综合单价￥1800元/座，2700×2050砖砌雨水沉砂井井深综合单价￥1900/座，3300×2480综合单价￥元/座，4000×2900合单价￥/座，上述单价包括但不限于平坦开挖基坑、工作面内排水抽水、混凝土根底、雨井井底平面或流槽施工、墙体砌砖、墙体批荡、路面井盖安装等。砼污水检查井：φ1000价￥2100元/座，φ1000砼污水检查井井深综合单价￥2300元/座，φ1000￥2600/座，φ1000砼污水检查井井深综合单价￥2700元/座，φ1000砼污水检查井井深综合单价￥/座，φ10005m综合单价￥/座，φ1250砼污水检查井井深综合单价￥元/座，φ1250￥6000/座，φ1500砼污水检查井井深综合单价￥3900元/座，φ1500砼污水检查井井深综合单价￥4200/座，上述单价包括但不限于不限于平坦开挖基坑、工作面内排水抽水、混凝土根底、钢筋混凝土墙身模板安装〔包模板材料〕钢筋制安及混凝土浇筑、井盖安装等。双箅偏沟式雨水口：综合单价￥/座，该单价包括但不限于平坦开挖基坑、工作面内排水抽水、混凝土根底、墙体砌砖、墙体批荡、井盖安装等。单箅平篦式雨水口：综合单价￥226元/座，该单价包括但不限于平坦开挖基坑、工作面内排水抽水、混凝土根底、墙体砌砖、墙体批荡、井盖安装等。安装DN300PE单价￥22/m，该单价包括但不限于平坦开挖沟底、工作面内排水抽水、根底碎石砂施工、管道吊装安装、管道热熔连接等。安装DN400PE单价￥32/m，该单价包括但不限于平坦开挖沟底、工作面内排水抽水、根底碎石砂施工、管道吊装安装、管道热熔连接等。安装DN500PE单价￥38/m，该单价包括但不限于平坦开挖沟底、工作面内排水抽水、根底碎石砂施工、管道吊装安装、管道热熔连接等。安装DN600PE单价￥45/m，该单价包括但不限于平坦开挖沟底、工作面内排水抽水、根底碎石砂施工、管道吊装安装、管道热熔连接等。安装DN600￥60元/m，该单价包括但不限于平坦开挖沟底、工作面内排水抽水、根底碎石砂施工〔如有〕、DN600胶圈接口施工、120oDN800￥85元/m，该单价包括但不限于平坦开挖沟底、工作面内排水抽水、根底碎石砂施工〔如有〕、DN800钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、120o混凝土根底、砂浆管带施工等。DN1000￥145元/m根底碎石砂施工〔如有〕、DN1000钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、180o混凝土根底、砂浆管带施工等。DN1350￥145元/m根底碎石砂施工〔如有〕、DN1350钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、180oDN1500￥160元/m根底碎石砂施工〔如有〕、DN1500钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、180oDN1800￥190元/m根底碎石砂施工〔如有〕、DN1800钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、180o安装DN800钢筋混凝土管〔内衬改性PVC〕：综合单价￥80/m，该单价包括但不限于平坦开挖沟底、工作面内排水抽水、根底碎石砂施工〔如有〕、DN800120o混凝土根底、砂浆管带施工等。以上单价为综合包干不变单价〔不含税〕，已包含承受上述工作内容所产生的一切费用。因设计变更等任何原因造成增减工程量均按以上单价计价。在签订本合同前乙方已实地踏勘了施工现场并对工程进展了充分的了解，查看了施工图纸及生疏了甲方的现场平面布置，乙方承诺不会以不生疏施工现场、不了解水平运输状况、不能预先了解设计变更等任何理由而要求甲方另赐予补工签证及经济补偿，不以物价及人工费上涨等任何理由要求甲方调整单价。如因甲方缘由造成返工，乙方应2天内上报并要求甲方现场施工员及总工长签证，返工费用由甲方担当，否则返工费用由乙方承担。如有超出其次条承包范围外的其他工程量，乙方必需在施工前上报分项单价与我司进展确认，特别状况可先知会总部，最迟在开工后三天内补报手续，该类工程必需在完工时准时办理工程量签证并每月上报计量，否则，甲方视为乙方放弃该工程量的支付申请，逾期提出的计量支付申请无效。如甲方需要承受按时计价的零星用工乙方必需乐观协作，尤其是抢灾抢险用工必需无条件听从。计时工单价：费用按每工日〔9小时〕工资100元计算，如需干技术活，费用按每工日〔9小时〕工资120元计算，乙方必需当天开具派工单并提请甲方相关部门赐予审批签证，开具零星用工〔最迟其次天上交甲方财务部作为付款凭证。没有经当天签证的任何补工恳求甲方一概不受理。乙方未经甲方同意擅自中途退场或由于乙方施工质量〔或进度或治理〕达不到甲方〔或业主或监理〕要求被甲方勒令退场的，视为乙方违约，乙方已完成的工程量按合同7030%转为乙方违约金由甲方扣取作为对甲方工期损失的补偿。在每月底计量一次，本月完成的工程量阅历收合格后，70%〔80%〕，全部工程完成交工验收合格，由乙方提交结算单与甲方结算，经双方结算确认后三个月内付清余款。1、乙方劳务工人进场后，甲方负责对其进展遵纪守法、安全、消防、社会治安及企业内部治理制度等方面的教育工作，并进展监视、检查。2、甲方负责供给乙方所需的技术资料，向乙方进展技〔假设乙方遗失或损毁须照价赔偿。3、甲方为乙方工人供给临时宿舍居住含床架，供给厨房〔不供给厨具〕，供给乙方人员生活中发生的用水用电，但乙方必需做到节约用水用电，如有铺张水电的状况甲方有权按状况严峻程度作出相应的惩罚。4、甲方负责办理为乙方人员购置意外损害保险。5、甲方负责组织乙方特种作业人员参与培训和考试，负责申报办理特种作业操作证〔培训费、办证费由乙方担当〕。6、甲方负责按合同规定支付乙方工程款。7、甲方负责对施工过程进展监视。凡因乙方组织治理不力、人力缺乏或技术水平低等缘由而引致的工期拖延与质量问题，甲方有权调整承包范围并对乙方进展必要的经济处罚。8、负责协调乙方和现场其他施工班组工作关系及各工种的协作工作。9、甲方任务缺乏时或确实需裁减人员，应提前三天通知乙方，双方协商后可提前终止协议。10、由于甲方施工治理人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任，由甲方担当。11、负责加工厂内的标志标牌和操作规程安装工作，由乙方负责保管保护。1、乙方须对进场施工的作业人员进展审查，保证其政治素养、身体素养和技术水平。作业人员应是18周岁至50周岁安康男性。乙方按规定将作业人员登记造册，并为其建立个人档案，个人档案应具备：①、务工人员登记表〔附照片〕；②、本人有效身份证〔复印件〕；③、外出务工许可证〔含技术等级〔原件〕；④、流淌人口打算生育证〔原件〕；⑤、特种作业人员操作证〔原件〕；⑥、治理和技术人员上岗证。2、乙方须保证劳务人员的相对稳定，不得单方面随便调整人员，特别是治理和技术人员。保证按期保质完成甲方安排的生产任务，听从甲方的统筹安排，统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，可向甲方出具书面调整意见，征得甲方同意可将队伍进展适当调整。3、乙方在开工前应组织有关人员学习和生疏图纸，参与设计交底，严格按施工图和国市政道路工程管安装劳务分包合同总承包方：〔以下简称甲方〕劳务分包方：〔以下简称乙方〕依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，经甲乙双方协商达成全都，甲方同意将XXXXXXXXX市政道路工程的管安装劳务事项分包给乙方施工，特签订本合同，供双方共同遵守执行。1、管沟工程：乙方负责管沟清理至设计标高、沟底砂石平坦及夯实至设计值。各种规格型号管道的吊装及安装、包封。c)管沟回填并夯实。2、雨水、污水井工程：乙方负责管井清理至设计标高。依据施工图要求进展钢筋制作、混凝土浇筑及过梁制作。井四周的回填及夯实。井圈、井盖的安装并与路面平坦全都。二、分包工作期限1、开工日期：年月日〔具体开工及各节点工期以甲方现场书面通知为准〕；完工日期：年月日；总日历工作天数为：天。2、合同履行期间，如乙方工程进度确实无法满足工期要求，甲方有权单方终止并解除合同，乙方必需无条件准时退场，由此给甲方造成相关损失的，则由乙方负责赔偿给甲方。三、工程费用管道安装费用：DN400～DN800管道元/DN1000～DN1800/米；雨水、污水井：计费方式依据混凝土条石元/立方米。以上单价为综合包干单价，该单价包括但不限于人工费、工具用具使用费、税费、安全文明施工措施费、环境保护费、治理费、临时设施费、赶工措施费、保险费、利润及风险费等全部一切费用。四、质量标准工程质量：按甲方与建设单位签订的总承包施工合同有关质量商定、本工程设计施工图纸、国家现行的《建筑安装工程施工及验收标准》和《建筑安装工程质量评定标准》等要求施工，且必需到达质量评定合格标准。五、甲方职责17一套。乙方应当认真生疏施工图纸中的工作内容，了解施工工艺。220cm的范围。为乙方供给施工电源接口，其余由乙方负责。3100责将材料搬运到所需位置。六、乙方职责1、乙方应全面生疏并把握该工程施工图纸有关管沟、管井的施工工艺，了解分包合同的各项规定。2〔：〕，全权负责施工现场乙方的治理职能，全权履行本合同相关事宜。乙方现场负责人必需在合同期内坚守在施工现场，不得擅自离开，必需确保工程顺当进展。如乙方现场负责人擅自离开施工现场，甲方有权惩罚乙方20XX元／天。3、对本合同工程分包范围内的工程质量向工程甲方负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作；未经工程甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。4、乙方依据施工组织设计总进度打算的要求，每周底前25、严格依据设计图纸、施工验收标准有关技术要求及工程部要求的施工组织设计工艺细心组织施工，确保工程质量到达商定的标准。6、乙方进场后必需听从甲方治理人员的治理，如不听从治理，经两次以上严峻警告后仍未改正，甲方有权去除乙方退场并另派施工队伍进场施工，由此造成的全部损失概由乙方担当，甲方并有权拒绝支付全部工程款。7、乙方应投入足够的人力、物力，保证工期不滞后；乙方应加强安全教育，认真执行安全技术标准，严格遵守甲方安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场治理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的治理规定，做到文明施工；担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。8、自觉承受甲方及有关部门的治理、监视和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管使用状况及其操作人员的照看全局。9、做好施工场已完工程局部的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，则由乙方自行担当由此引起的一切经济损失。10、妥当保管、合理使用甲方供给或租赁给乙方使用的机具、周转材料及基他设施设备。七、安全文明施工1、乙方必需与其下属全部作业人员签订劳动合同、购置工伤保险、意外伤定保险及雇主责任险，按甲方要求组织合格的作业人员进场。2、在施工期间，乙方须严格按最《重庆市市政根底设施安全文明施工标准》执行，严禁违章操作，确保施工安全、文明施工。如造成被相关职能主管部门惩罚，其责任则由乙方全部担当。3、假设建设单位、监理及各相关职能部门组织现场专项检查时，觉察现场安全隐患，乙方必需第一时间安排整改。凡因乙方治理不善、违章指挥及违章操作等造成的一切安全事故均由乙方自行担当全部责任及费用。4、乙方应为进场施工人员配置齐全的安全防护用品，不得安排年龄在50岁以上女工、60岁以上的男工进入施工现场务工。5、乙方全部进场施工人员必需遵守甲方的安全治理规章制度要求，甲方在安全巡察检查中，如觉察存在安全事故隐患、违章操作等，甲方有权惩罚乙方。6、乙方应杜绝死亡及重伤事故的发生，乙方如违反甲方各项安全治理制度、相关规程或本合同相关规定者而发生一切安全事故均由乙方自行担当全部责任及费用。八、事故处理1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定马上上报甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进展处理。2、对于高危作业工种，乙方应为高危作业工人购置保险，施工过程中如发生伤亡及其他安全事故，则由乙方全额担当事故损失责任。九、工程费用支付方式本工程按月进度支付，每月按乙方已完成合格工程量金额的65完毕全部工程款项。十、其他1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，同具法律效力。2、本合同未尽事宜甲乙双方协商解决，如协商不成，则向甲方所在地人民法院起诉解决。附件：乙方营业执照、资质证书、安全生产许可证等复印件盖章，乙方授权托付书〔原件，如有〕甲方〔盖章〕：乙方〔盖章〕：法定代表人：法定代表人：〔或托付代理人〕：开户银行：开户银行：账号：账号：联系方式：联系方式：时间：年月日篇三：工程管道敷设劳务承包合同建设工程施工合同乙方身份证号码依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质为明确双方责任，经协三、工程内容甲方四、工期要求：合同工期总日历天数：天五、质量标准与施工要求。乙方应依据甲方供给的施工图、技术交底及国家有关道路施工质量验收标准与要求进展施工,其施工质量应到达优良标准。施工中做到:管沟沟底标高的测定:乙方只少应在土方开挖、垫层浇筑及管道敷设每道工序完成后各复核一次，觉察问题，准时整改。管道坡度应符合设计要求与施工标准，支管坡向干管；次干管坡向主干管；主干管坡向出水口，避开发生排水倒流现象。管道敷设应遵循逐段挖土、逐段敷管、逐段覆土的施工程序，并按工程实际状况合理安排流水段组织施工。制止长距离和大面积开挖路面，以避开影响邻近建筑物及地下管。凡乙方施工不当而造成邻近建筑物、构筑物及地下管损坏的，均由乙方负责赔偿。垫层浇筑应平坦、密实，并与管道坡向全都；管道接口严密；坞帮符合规范；施工中应准时去除管内垃圾杂物；覆土分层夯实，并不得损坏管道。由于乙方缘由造成土方超挖、管道损坏，均由乙方担当赔偿；由于挖土不当造成塌方，亦由乙方担当全部责任。乙方每敷设完一段管道，应认真组织自检、互检合格后，报甲方与监理核(7)乙方应在施工地段设立醒目的安全指示标志、安全照明和围护设施，并由专人负责；有效疏导车辆、行人绕避施工区域，避开发生意外，因乙方安全指示和围护设施不力而造成人员损害，均由乙方担当全部责任．六、工程量及价款计算方法：七、工费支付方法：本合同签订后应准时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。必需执行对全部作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监视和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场全部的安全设施，机具电器进展先查看，后使用，如觉察事故隐患，应准时向甲方报告。在安全没有保障状况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者担当全部责任。制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖。一旦觉察，甲方除没收器具外，另向乙方按工程部规定处以罚款；同时由乙方担当由此引发事故的全部责任和费用。妥当保管，正确使用甲方供给的各施工器具，如损坏或遗失照价赔偿。听从甲方现场施工员、质量员、安全综治员的监视检查，承受整改意见，限时完成整改，确保施工质量。做好施工现场的工后落手清，准时清理施工现场、排除基坑积水，回收劳动工具，每天清扫宿舍内外环境，保持现场干净文明和生活区干净卫生。乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进展惩罚。如由此发生意外损害均由乙方负责。9乙方必需偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进展惩罚，严峻的送公安机关处理。10如发生乙方将本工程转包给他人，或中途退场，将视作乙方违约。20%。后生效。至工程完毕、款项结清时失效。甲方：乙方：篇四：空白管道安装工程劳务分包合同管道安装工程劳务协议发包人〔全称〕：特克斯县八卦城供排水有限责任公司身份证号码：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。工程建设工程工程地点：伊犁州特克斯县分包工作内容〔均包括在承包单价之内〕：取水口进出水管道改造工程阀门安装φ6004φ4002具体工程量按材料清单为主注：不包含土方开挖、人工机械及抽水费用。1、开工日期年月日。2第三条工程合同总与单价1〔大写75000元〔小写〕，包工不包料、〔含辅材〕劳务分包。〔此价含税〕2、合同价款支付及保修1、包工不包料，合同签订后，乙方人员、设备进场后，甲方向乙方支付42955%留作保修金，本工程保修1安全施工：〔本工程承包价格中已包含安全施工费用〕承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。如发生安全事故均由承包人担当一切后果。工程质量〔包括辅材质量〕应到达设计要求、符合《市政管道工程施工技术标准和验收标准》。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收标准、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。承包人必需依据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中觉察设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续前方可连续施工。因承包人缘由造成窝工的，工期不予顺延，发生的费用由承包人承担。工程施工完毕，承包人应组织自检，自检合格后报工程部验收并通过监理工程师验收，工程验收合格后由发包人、承包人共同办理书面验收手续。1、承包人应严格执行“施工现场治理暂行规定”，加强科学治理，坚持文明施工。2、现场文明施工，承包人必需听从发包人工程部治理，工程完工承包人应安排人员清理施工现场。3、承包人食宿自理。12、发包人对承包人本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由发包人确定，包括：各类箱、盒、表、管材、导线、阀门、电缆、插座、开关、灯具、卫具等，限额数量由承包人依据施工图考虑实际布设方案后计算，报发包人审批后实施，如无正常理由的超用局部由承包人担当。3、承包人应遵守和执行发包人材料领用规定，对领用的材料要与发包人共同清点，并认真填写领料单，双方各执一份。第六条发包人的权利及义务1、负责供给场地、道路、等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与地方关系协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。2、负责组织施工检查、验收，监视承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工状况，材料领用状况及行政治理事务。3、负责解决施工中存在或发生的技术问题。4、负责本工程中各工种，工序间的协调与协作，承包人在安全、质量、工期场容等方面觉察有违反合同商定内容的，发包人书面提出整改意见，催促承包人进展整改。6、负责组织工程的验收工作。1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需认真审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18岁，不得超过60周岁。2、在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随便变更施工人员数量，听从发包人的统筹安排，统一调动。3、承包人必需按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续前方可改动施工。在施工中应留意保护成品、半成品，疼惜使用发包人施工现场的机械设备及工具。4、承包人应对作业工人进展安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场治理规定，听从发包人有关人员的治理。第八条违约责任1、因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人必需在52、工程未阅历收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。3、假设甲乙双方有一方违约，违约方向对方支付合同价款的537504、承包人未按发包人要求的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进展更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担忧排施工任务〔窝工损失承包人自负〕，并书面通知承包人，直至终止合同。5、因承包人责任造成质量事故和延误工期〔拖延发包人主体施工进度〕，其工料损失等概由承包人担当。附则本合同未说明的其他事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《市政安装工程承包合同条例》规定执行。补充条款：1、该工程应当发生的建工一切险由乙方自负。24、本工程乙方所发生的人员安全及其质量问题由乙方负责。5、本工程除去土建工程外，全部涉及到管道的制作，安装，保护，等一切事宜均在本合同范围内。本合同经双方签字盖章后生效至合同工程竣工交验结清工程款后效力消逝。本合同贰份，其中甲方持壹份，乙方执壹份。甲方〔章〕：特克斯县八卦城供排水有限责任公司乙方〔章〕法定代表人：法定代表人：：：年月日篇五：管道劳务合同昌宁县桂花树引水浇灌工程施工劳务承包合同发包方：〔以下简称甲方〕：〔以下简称乙方〕依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程的具体事宜。经双方协商，本着自愿、公正、公正的原则甲方将昌宁县桂花树引水浇灌工程局部承包给乙方，为明确责任和义务，特定立本合同，双方共同遵照执行。第一条工程名称、地点1、工程名称：2、工程地点：其次条工程承包范围第三条工程承包方式和内容1、承受单包方式即甲方负责供给主材〔管道、水泥、沙砾石、井盖、红砖、等附件〕和指定材料堆放场地及主电源；2、乙方负责管线的布置、料场平坦、搅拌站的布置、管道安装和砌筑检查井及配套的附属工程、施工排水、安全防护措施及施工中所用人工、材料、设备、工具水电费及由此产生的一切费用。第四条合同工期2002001、管道的卸车堆放和安装过程中的二次转运实行包干价万元；2、管道的安装〔人工挖根底土石方、混凝土垫层、管道根底、管道安装、支墩、正墩、水池等〕按以下综合价：第六条付款方式：50%后，验收合格后甲方付一次工程进度款〔75%支付〕，其余工程款等该分局部项工程验收合格后付清。第七条安全和质量1治理人员的安排，必需按施工中的安全操作规程施工，乙方在施工过程中由于操作不当而造成的任何安全事故由乙方自行担当，甲方不付任何责任；2如乙方由于施工操作不标准而造成的任何质量安全事故由乙方担当，并负责赔偿甲方的材料经济损失。第八条其他工程中发生工程量变更及未尽事宜由双方协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，并具法律效力。年月日年月日篇六：空白管道安装工程劳务分包合同〔含廉租住房〕20XX年配套根底建设工程污水管工程安装工程劳务分包合同20XX10发包人〔以下简称甲方〕：承包人〔以下简称乙方〕：身份证号码：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他双方就建设工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。工程名称：塔城市污水管工程工程概况:本工程属于塔城市公共租赁房〔含廉租住房〕20XX一期。建10831米，管材：DN800HDPE钢带增强波浪管，连接形式：热收缩带承插热熔连接。污水检1325装卸〔管材及吊车由甲方供给〕，管道安装、运输及辅材由乙方自行解决；砌筑污水检查井，检查井〔主材有甲方供给〕的材料转运及转运工具、辅材由乙方自行解决。开工日期年月日。第三条合同价款〔人民币〕大写：合同价款确实定原则：/米〔包含安全施工费〕；合同价款支付按建设单位拨款给甲方后，甲方按验收合格的工程量支付乙方％的合同款，工程完工验收后支付合同款的％剩余总工程款的5修期满后一次性〔无息〕返还。安全施工：〔本工程承包价格中已包含安全施工费用〕乙方必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。如发生安全事故均由乙方担当一切后果。工程质量〔包括辅材质量〕应到达设计图纸要求、符合《建筑工程施工技术标准和验收标准》。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收标准、标准之间有差异或不全都，乙方应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。乙方必需依据国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图取得文字变更洽商手续前方可连续施工。因乙方缘由造成窝工的，工期不予顺延，发生的费用由乙方担当。工程施工完毕，乙方应组织自检，自检合格后报工程部验收并通过监理工程师验收，工程验收合格后由甲方、乙方人共同办理书面验收手续。对于以下缘由造成完工日期推迟的，经甲方确认，工期相应顺延。因战斗、动乱、自然灾难或非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾等不行抗力；设计变更和工程量增加；由甲方同意工期顺延的其他状况。非因上述缘由造成未按合同工期〔包括合同商定可顺延的工期〕交工的，视为乙方违约，双方商定：按元/每天扣除承包人违约金。乙方应严格执行“施工现场治理暂行规定”，加强科学治理，坚持文明施工。乙方食宿自理。本工程中使用的全部安装工具由乙方自备，双方确认防护用具安全帽等由乙方担当。甲方对乙方安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：管材、收缩套、砖、砂、水泥等，限额数量由乙方依据施工图考虑实际布设方案后计算，报甲方审批后实施，如无正常理由的超用局部由乙方担当。乙方应遵守和执行甲方材料领用规定，对领用的材料要与甲方共同清点，并认真填写领料单，双方各执一份。第十条甲方的权利及义务负责供给场地、道路等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与地方关系协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。负责供给施工图纸一套，供给必要技术资料和办理施工洽商。负责组织施工检查、验收，监视乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工状况，材料领用状况及行政治理事务。负责解决施工中存在或发生的技术问题。负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制打算。负责本工程中各工种，工序间的协调与协作，乙方在安全、质量、工期场容等方面觉察有违反合同商定内容的，甲方书面提出整改意见，催促乙方进展整改。负责组织工程的验收工作。乙方对与其确定劳动关系的作业工人必需认真审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低1860在施工生产过程中，乙方必需保证人员相对稳定，不能随便变更施工人员数量，听从甲方的统筹安排，统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务的前提下，可将队伍进展临时调整，对所调整人员应向甲方出具书面通知，并办理变更手续。乙方必需按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理书面洽商变更手续前方可改动施工。在施工中应留意保护成品、半成品，疼惜使用甲方施工现场的机械设备及工具。乙方应对作业工人进展安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守甲方现场治理规定，听从甲方有关人员的治理。第十二条违约责任甲方违约责任由于甲方缘由造成停工、窝工时应办理书面洽商，方可作为决算依据。由于甲方施工人员指挥措施造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方担当。乙方违约责任篇七：市政工程劳务分包合同(范本)市政道路、施工道路工程劳务分包合同甲方：〔以下简称甲方〕乙方：〔以下简称乙方〕本合同的签订为乙方对市政道路劳务分包工程的有关状况已经作了必要的了解，接受目前施工现场及甲方供给的生活区现状，并已经对四川省泸州市合江县九支镇当地有关规定进展了充分的了解，乙方情愿就本分包工程与甲方签订此协议书，并依据甲方的有关要求和确定的工作范围，乙方同意依据甲方的有关要求按期组织人员进场，严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。有关本项工程施工及责任义务等，经甲方双方经过认真协商，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本工程施工工程协商全都，订立本合同，并作为甲乙双方的合约文件。1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：增减工作内容的全部的管、人行道及道路工程施工，以及设计变更和甲方要求增加的工作内容。二、承包方式1包与其他专业工种的协作；2〔包括但不限于：振动棒、平板震惊器、磨光机、刮尺、铁板、扳手、铁锤、斗车、铁锹、扫帚、槽钢、下雨掩盖用薄膜、湿模及养护用水管、雨衣雨鞋雨天施工防护用品、施工照明灯具电线等〕。3了充分的了解，生疏施工图纸及甲方的现场平面布置，乙方承诺不会因垂直运输及水平运输的问题而提出额外补偿。4工程经理发出指令及书面签字确认方可进展施工〔现场工长指令无效〕，否则甲方不予成认乙方所完成工程量，另合同内单价不任任何缘由，均不予调增，，单价为包干价〔含人工、机械、燃料动力费涨幅风险〕，合同外需定价内容需由现场工程经理报送公司定价，经公司总经理批复后甲方才成认乙方合同外单价，否则甲方一律不予成认。5乙方必需无条件听从工程部安排，不得以任何理由借口要求增加费用等。6、任何合同外增加总价五万元以上内容，盖工程章及工程治理人员签字无效，假设签证，变更工作内容或需修改单价应拿公司补签合同，补签合同按原合同流程。三、工作内容：承包市政工程必需按甲方要求完成图纸包括的全部工作内容，才能按规定单价结算。排水工程：1、道路裂开〔含外运、外借垫层〕，综合单价按元/㎡；2、土石方开挖〔含开挖、外运、回填夯实、倒场、堆场〕，综合单价按元/m33、管道安装DN300综合单价按元/m(含裂开、开挖、恢复〕DN400—DN600/mDN800—DN1200综合单价按元/m4/㎡5、钢筋制作安装，综合单价按元/T6C25元/㎡7、检查井砌筑安装，雨水砌筑安装，综合单价按元/口人行道工程：1〔综合单价按元/m2、树池安装，综合单价按元/个3、检查井提升，综合单价按元/口4、原人行道撤除〔裂开、转运、垫层浇筑〕，综合单价按元/㎡5、透水砖铺贴，综合单价按元/㎡五、结算方式1、甲方依据乙方工作内容，结算价款即为包干单价乘以经甲乙双方确认的施工图纸，乙方要求结算局部不得留有需收尾的工作。工程量计算依据以实际完成面计取。2、乙方进场后按每月进度及完成工程量支付，经甲方验收确认合格后，付已完工程7590%；办理全部结算后一个月内付至95%，其余5%作为保修金，乙方全部工作完成且竣工验收合格后质保期满后付清。如质保期内消灭质量问题，则乙方应无条件修理，否则甲方有权另请人员修理，维修费用从保修金中扣除后支付乙方余款。3、未经甲方现场负责人许可，不得消灭任何形式的其它用工，否则甲方不支付费用。如工程部另行安排的计时工按大200元/150元/工日〔9〕。现场用工签单中，未标注大、小工日时，一律按小工日单价计算。4、如乙方工程质量、进度达不到甲方要求，甲方可根据工程需要，对乙方的工作量作出调整，乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。六、工程质量1、乙方在施工时应按设计要求、国家质量标准及验收标准进展施工，工程质量要求到达国家或专业的质量检验评定，到达合格标准。2、乙方所担当的分项工程应先进展自检，再由甲方施工人员检查后，申请总包质检人员检查合格前方可进展下一工序的施工。3、假设验收不合格，乙方应无条件返工以到达设计及规范要求，由此返工发生的人工费和材料费均由乙方担当。如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场，一律不予结算，所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。4、对构造缺陷修补应准时按要求进展修复。5、假设乙方在工程质量上达不到本项工程的各项施工技术标准/技术规格说明书要求的质量/技术要求，并且经返工或修改仍无法到达有关验收标准，甲方有权削减乙方的施工范围工作内容或终止分15%治理费由乙方担当，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。6、如因乙方施工质量达不到标准要求而被开除退场，一律不予结算，所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。7、乙方要加强对工人的质量、安全、文明施工教育，提高工人的质量、安全、文明施工意识。8、乙方应严格依据甲方每周形象进度要求组织施工，需要加班时加班或加人时加人。乙方应乐观协作，不得以任何理由推脱。9、乙方在施工时应按设计要求、国家质量标准、验收标准及施工工序进展施工，对于消灭的质量事故，甲方有权酌情进展违约索赔处理。乙方对所担当的工程，应先进展自返工费用由乙方担当，并赔偿由此给甲方带来的一切损失。七、工程工期1、工程开工日期以甲方通知为准，乙方必需听从甲方的总体进度安排，如依据进度需要加班时必需加班工作，需要加人时必需加人，在甲方要求的时间内完成全部工程的工作内容。2、假设乙方拖延工期，不能按期完成。对不按甲方要求作业拖延工期所造成的经济损失，乙方需赔偿甲方由此造成的全部损失。3、假设乙方劳动力无法满足工程要求，甲方有权另请施工队伍代工，所发生的一切费用均由乙方担当。4、乙方应乐观协作其它作业班组的工作。八、施工安全1、乙方施工人员进入施工现场必需严格遵守安全文明施工的一切规定，认真落实各项安全措施。2、乙方对进入施工现场人员必需进展安全生产方面知识教育，按甲方要求使用“三宝”用品，确保人身安全。3、对工地消灭的偷盗、吸毒、贩毒、赌博、卖淫嫖娼违法行为，甲方将移交公安机关处理，所发生的费用全部由乙方负责。4、乙方应遵守工程建设安全生产有关治理规定，严格按安全标准组织施工，并随时承受行业安全检查人员依法实施的监视检查，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患。在施工过程中，非因甲方缘由造成的事故责任和因此发生的费用，由乙方担当。5、在施工过程中由甲方缘由造成的安全事故，赔偿及医药费等全部费用20XX〔20XX以内的乙方自行担当全部费用，20XX元以外的乙方按〔〔赔偿总额-20XX元〕*30%+20XX元〕进展赔偿。九、文明施工1、做到工完场清料净，工完场清：乙方所用的材料不准在街道上堆放，完工后清理全部与乙方施工有关的材料，按甲方指定地点堆放整齐，如在甲方规定的时间内不进展清理或清理不到位，甲方有权另行安排人员清理，所发生费用15%治理费在乙方当期工程款中扣除。2、对不按甲方要求施工，现场零乱，文明施工达不到15%治理费，由乙方担当，不管乙方现场代表是否签字认可，甲方均有权从乙方工程款中扣除。1、负责整个施工现场的治理工作，协调乙方与同一施工场地的其它劳务分包人之间的穿插协作，确保分包方依据经批准的施工组织设计进展施工。甲方对乙方实施的劳务作业进展监视抽查，并提出整改要求。2、负责工程供给测量掌握轴线及标高点、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；3、乙方工人进入施工现场时，甲方应对其进展遵纪守法、安全消防及企业内部治理制度等方面的教育工作，并进行监视、检查。4、负责与工程总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。5、甲方向乙方承诺依据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。6、工程部有权依据乙方人数随时安排、调整工程范围，乙方必需无条件听从工程部安排，不得以任何理由借口要求增加费用等。7、在施工过程中，除工程量变更外，乙方不得另外要求增加费，例如提出假设不增加费用将停工或指使工人堵路等行为，要求甲方口头或书面增加费用，甲方为应付乙方及维护社会安定被迫签署书面补偿或口头承诺的，在结算时一律不予支付此局部费用，并从乙方结算款中扣除总产值的2%作为违约金。8〔打并单次支付2万元违约金给甲方，并担当一切责任及后果。十一、乙方权利与义务1、对本合同劳务分包范围内的工程质量和工期向甲方负责，听从甲方治理，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作；必需持有劳务公司或企业有效证件[营业执照、资质证书、法人授权托付书等]，自觉遵守法律法规及有关规章制度。2、乙方在施工过程中，必需听从甲方、监理、业主代表对质量、进度、安全等全方位的治理，各项施工治理应严格依据甲方企业的质量保证体系的规定标准实施，为确定各项工作的治理质量和力度，如因乙方人员违反安全操作规程和文明施工规定等非因甲方缘由所造成的一切责任事故，乙方应自行担当全部法律责任及经济损失，如造成甲方损失的，还应赔偿甲方的一切经济损失。全部损失甲方自行在工程款中扣除。3、乙方现场代表为： 电话: ，乙方现场代表必需常驻现场，准时解决在施工中消灭的各种问题，并按时参与甲方的工程会议、质量安全文明检查等。甲方工程会议记录〔含生产会、专题会等会议〕作为合同的有效局部对双方具有约束力。4、乙方进场施工时，需提交“建筑工人花名册”、进场人员身份证复印件及近照各两份，并供给工人有效身份证逐一查验。乙方施工人员年龄须在18至50岁之间，严禁患有高血压、恐高症等不宜登高作业的职业病患者入职工地，花名册上要有工人本人亲笔签字及按手印。乙方中途增减工人，应马上向甲方供给人员变更花名册，否则未办相关手续的乙方人员，甲方有权拒付工资。5、如乙方违约或中途退场，不管何种缘由中途退场，50%50%作为违约索赔处理。未完成的零星工作量，在乙方工程款中按本项人工单价的三倍扣除。6、乙方进入工地确定不准打架、斗殴，否则甲方有权对打架、斗殴双方施以惩罚；乙方不得以工程款支付不准时等任何理由而停工、拉闸断电、围堵道路、建设单位、政府机关等场所，假设消灭上述状况之一，将予以不少于10000元的惩罚，并担当由此引起篇八：排水管道劳务合同附件滨江大道三期工程排水管道及其附属工程施工劳务承包合同发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程的具体事宜。经双方协商，本着自愿、公正、公正的原则甲方将滨江大道三期工程的排水管道安装等附属工程承包给乙方，为明确责任和义务，特定立本合同，双方共同遵照执行。第一条工程名称、地点1、工程名称：麻阳县滨江大道三期。2、工程地点：麻阳县城东区。其次条工程承包范围滨江大道三期工程〔K0+000～K0+660〕及延长段的全部排水管道安装和检查井、预留井及雨水口的砌筑。1、承受半包方式即甲方负责供给主材〔管道、水泥、沙砾石、井盖、红砖、铁丝〕和指定材料堆放场地及主电源；2、乙方负责水电管线的布置、料场平坦、搅拌站的布置、管道安装和砌筑检查井及配套的附属工程、施工排水、安全防护措施及施工中所用人工、材料、设备、工具水电费及由此产生的一切费用。30200元，推迟一天罚款200元。第五条承包单价：1、管道的卸车堆放和安装过程中的二次转运实行包干价万元；2、管道的安装〔人工清底、混凝土垫层、管道根底、管道安装、铁丝及勾缝〕按管道大小规格计综合价：d300：30/米；d400：35元/米；d500：45元/米；d600：55/米；d800：75元/米；d1000：95/米；d1200：105/米3、检查井、预留井及雨水口的砌筑〔人工清底、混凝土垫层、砖的转运和砌筑井盖安装〕综合价元/块的砖按实6/平方米按实进展结算。第六条付款方式：50%后，甲方付一次工程进度款〔50%支付〕，其余工程款等该分局部项工程验收合格后付清。第七条安全和质量1治理人员的安排，必需按施工中的安全操作规程施工，乙方在施工过程中由于操作不当而造成的任何安全事故由乙方自行担当，甲方不付任何责任；2如乙方由于施工操作不标准而造成的任何质量安全事故由乙方承担，并负责赔偿甲方的材料经济损失。第八条其他工程中发生工程量变更及未尽事宜由双方协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，并具法律效力。年月日年月日篇九：空白管道安装工程劳务分包合同发包人：承包人：安装工程劳务分包合同有限责任公司工程部20XX6发包人〔全称〕：有限责任公司工程部承包人〔全称〕：身份证号码：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。工程名称：工程概况:分包工作内容〔均包括在承包单价之内〕：其次条合同工期及质量要求第三条合同价款〔人民币〕大写：合同价款确实定原则：由承、发包双方协商全都，确认：按确定承包单价为元/平方米〔包含安全施工费〕；剩余总工程款的5修期满后一次性〔无息〕返还。安全施工：〔本工程承包价格中已包含安全施工费用〕承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。如发生安全事故均由承包人担当一切后果。工程质量〔包括辅材质量〕应到达设计图纸要求、符合《建筑工程施工技术标准和验收标准》。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收标准、标准之间有差异或不全都，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。承包人必需依据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中觉察设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续前方可连续施工。因承包人原因造成窝工的，工期不予顺延，发生的费用由承包人担当。工程施工完毕，承包人应组织自检，自检合格后报工程部验收并通过监理工程师验收，工程验收合格后由发包人、承包人共同办理书面验收手续。对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人确认，工期相应顺延。因战斗、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力；设计变更和工程量增加；由发包人同意工期顺延的其他状况。非因上述缘由造成未按合同工期〔包括合同商定可顺延的工期〕交工的，视为承包人违约，双方商定：按元/每天扣除承包人违约金。承包人应严格执行“施工现场治理暂行规定”，加强科学治理，坚持文明施工。承包人食宿自理。本工程中使用的全部安装工具由承包人自备，双方确认防护用具安全帽等由承包人担当。发包人对承包人本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由发包人确定，包括：各类箱、盒、表、管材、导线、阀门、电缆、插座、开关、灯具、卫具等，限额数量由承包人依据施工图考虑实际布设方案后计算，报发包人审批后实施，如无正常理由的超用局部由承包人担当。承包人应遵守和执行发包人材料领用规定，对领用的材负责供给场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与地方关系协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。负责供给施工图纸套，供给必要技术资料和办理施工洽商。负责组织施工检查、验收，监视承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工状况，材料领用状况及行政治理事务。负责解决施工中存在或发生的技术问题。负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期掌握打算。负责本工程中各工种，工序间的协调与协作，承包人在安全、质量、工期场容等方面觉察有违反合同商定内容的，发包人书面提出整改意见，催促承包人进展整改。负责组织工程的验收工作。承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需认真审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得1860在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随便变更施工人员数量，听从发包人的统筹安排，统一调动。当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进展临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。承包人必需按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续前方可改动施工。在施工中应留意保护成品、半成品，疼惜使用发包人施工现场的机械设备及工具。承包人应对作业工人进展安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场治理规定，听从发包人有关人员的治理。承包人确认为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。发包人违约责任由于发包人缘由造成停工、窝工时应办理书面洽商，方可作为决算依据。篇十：空调风(修订)空调风管道劳务分包责任书合同编号：发包方〔甲方〕：承包方〔乙方〕：依据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，遵循自愿、公平、互利、诚信协作的原则；就本工程施工事项协商全都、订立本协议以下内容，为双方共同遵守执行。四、承包方式：包工、包进度、包质量、包安全、包文明施工、包验收的形式。五、工程总造价：约〔人民币〕：万仟佰拾元整、〔小写：元〕。〔人力及不行抗拒力因素除外〕工期从年月日开头，由工程部按施工进度打算定工期。工期的进度必需满足甲方工程部的施工进度要求，遇特殊状况必需按甲方工程部的调整打算完成。乙方安排进场参加工作人数必需保持在人以上，必需按工程部工期完成，假设拖延工期，甲方有权取消本合同并按合同总价下浮20%结算或由乙方担当20XX元/天违约金〔甲方有选择权〕依次扣罚。七、质量标准：、本工程各分项工程的施工及验收：按浙江省现行建筑装饰工程的相关文件内容及国家现行的《通风与空调工程施工标准》进展施工及验收。、乙方必需按甲方要求先做半