2021-2022监理工程师之交通工程目标控制通关题库(附带答案)

2021-2022监理工程师之交通工程目标控制通关题库(附带答案)单选题（共80题）1、水泥稳定土所用水泥初凝时间应大于（），终凝时间应大于（）。A.2h、5hB.2h、6hC.3h、5hD.3h、6h【答案】D2、关于路面基层（底基层）试验路段的说法，不正确的是（）。A.基层和底基层正式施工前，均应铺筑试验段B.试验段应设置在生产路段上，长度宜为200－300mC.试验段开工前，提交完整的目标配合比报告和生产配合比报告D.对非整体性材料结构层，试验段铺筑完成后应及时进行承载板试验，按车道每100m一点【答案】D3、不确定性与风险的基本分析方法主要有临界分析、敏感性分析和（）。A.动态分析B.概率分析C.风险分析D.决策分析【答案】B4、费用监理的方法不包括（）。A.反馈监理B.前馈监理C.过程监理D.跟踪监理【答案】D5、一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。A.47.6MPaB.48.3MPaC.51.3MPaD.无效【答案】A6、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.40B.30C.20D.10【答案】B7、公路工程中，安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率按不少于（）计取。A.2%B.1.5%C.9%D.7.42%【答案】B8、以下关于开工预付款的支付与扣回说法错误的是（）A.现阶段，工程预付款包括开工预付款和材料预付款、设备预付款B.开工预付款和材料预付款多用在公路水运工程特别是高速公路工程等重大工程的施工过程中C.设备预付款是指支付工程施工机械设备的预付款D.招标工程项目是否实行预付款制度，取决于合同工程的规模大小、合同工期的长短以及发包人在招标文件中的约定【答案】C9、净现金流量的表达正确的是（）。A.CIt=CFt-COtB.CIt=COt-CFtC.CFt=CIt-COtD.CFt=COt-CIt【答案】C10、交工验收的组织者是（）。A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.建设单位【答案】D11、关于钻孔灌注桩，钻孔的说法不正确的是（）。A.桩的钻孔和开挖，应在中距5m内的任何桩的混凝土灌注完成后12h才能开始B.钻孔应连续进行，不得中断C.软土地段排架桩桥台处的钻孔，应先挖去软土，并回填适当新土，经夯实后再行钻孔D.钻孔时需及时填写钻孔记录【答案】A12、喷射混凝土预防措施中，混凝土终凝（）后应喷水养生，经常保持其表面湿润，养生不得少于7d。A.1hB.2hC.3hD.4h【答案】B13、隧道浅埋地段地下水位较高且影响隧道施工时，应采取井点降水措施，下列检查规定错误的是（）。A.降水井应布置在隧道两侧井底高程应在隧底高程以下3~5mB.隧道施工期间围岩地下水位应保持在开挖线以下C.工作水泵的排水能力应不小于预测抽水量的1.2倍D.应设置水位观测井，监测水位高程，掌握水位变化情况，调整降水参数【答案】B14、按照工程项目的性质、施工条件的不同和工期要求不同，确定工程项目的施工持续时间的方法不包括（）。A.根据施工单位现有的人工、船机数量以及流水段工作面的大小安排，计算施工过程的作业时间B.根据工期要求确定作业人数和船机台数C.由于采用新技术、新工艺而缺乏定额，或者由于影响施工的因素复杂使得工作时间为不确定时，通常采用三时估计法估计工程项目的持续时间D.根据社会平均生产水平预估工期【答案】D15、预制安装墩台身和盖梁的施工中使用受力装置和受力临时结构时应进行专门设计和验算，并经（）审批。A.监理工程师B.施工单位负责人C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】A16、在下列施工区域，应该按照冬期施工要求进行路基施工的是（）。A.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在0℃以下，且连续10d以上B.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下，且连续7d以上C.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在0℃以下，且连续7d以上D.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下，且连续10d以上【答案】D17、监理工程师应要求对导线桩点进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过（）。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【答案】B18、下列进度控制的措施中，不属于技术措施的是（）。A.审查承包人的施工技术方案B.编制进度控制工作细则C.严格控制合同变更D.建立计算机网络系统，采用信息化施工管理手段【答案】C19、施工、监理合同段考核评价结果不合格的，该施工、监理合同段应当立即整改，整改完成后由（）组织复评。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】A20、掺灰处理膨胀土时，若土的天然含水率偏高，宜采用生石灰粉处置，掺石灰宜分两次进行。拌和深度应达到该层底部，拌和后的土块粒径应小于（）mm。A.35B.36.5C.37.5D.38【答案】C21、安全生产条件是公路水运工程项目开工应当具备法律法规和技术标准规定、满足合同约定的基础条件，不得有不符合项。其中安全生产条件由（）组成。A.2B.3C.4D.1【答案】A22、关于桥梁悬臂浇筑合龙的说法，不正确的是（）。A.连续梁各跨的合龙，一般自两边跨向中跨进B.在合龙段合龙时，合龙段的两端应予临时固定并施加必要的预应力C.合龙段合龙前应在合龙段两端的悬臂上加压，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，使悬臂挠度保持稳定D.合龙段的施工，在两端临时固定完成后应尽快在短时间内完成，混凝土浇筑应在一天中最高温度时进行【答案】D23、工程监理工作的核心是进行（）。A.组织建设B.目标控制C.动态管理D.制定计划【答案】B24、局部超挖，超挖量不超过（）时，宜采用喷射混凝土回填。A.100mmB.150mmC.200mmD.250mm【答案】C25、墩台基础中，当河床不稳定，基础埋置较浅，冲刷范围较大时，可采用平面防护加固，下列不属于加固方法的是（）。A.打梅花桩B.用铁丝笼柔性结构防护C.用水泥混凝土板、水泥混凝土预制块防护D.加大截面尺寸【答案】D26、某企业发行普通股正常市价为20元，估计年增长率为10%，第一年预计发放股利1元，筹资费用率为股票市价的12%。则新发行普通股的资金成本率为（）。A.11.36%B.13.33%C.15.56%D.15.68%【答案】D27、索赔报告中包括的财务方面的证据资料，除索赔人的论证外，最好附有注册会计师或审计部门的审计报告，以证明财务方面证据的（）。A.适用性B.可靠性C.安全性D.正确性【答案】D28、按混凝土路面接缝的用途可将其分为（）。A.纵缝、横缝、施工缝B.胀缝、横缝、缩缝C.胀缝、缩缝、施工缝D.纵缝、胀缝、施工缝【答案】C29、样本容量越大，可靠性（），检测成本（）。A.越好，愈高B.越好，愈低C.越差，愈高D.越差，愈低【答案】A30、施工合同段的综合应急预案的编制人是（）。A.建设单位技术负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位项目经理D.安全总监【答案】B31、工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应地就要求控制工作也随之变化，目标控制的能力和水平也要不断提高，这表明目标控制是一种（）过程。A.主动控制B.动态控制C.正馈控制D.反馈控制【答案】B32、施工现场的人员办理意外伤害保险和工伤保险，保险费应由（）支付。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程监督机构【答案】B33、在研究工程建设对生态环境造成的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。A.设计阶段B.施工准备阶段C.施工期D.运营期【答案】C34、施工过程中，监理人员在巡视检查时发现某工程部位已出现了质量缺陷萌芽状态，监理工程师应（）。A.制止施工单位行为，指令施工单位立即修复处理B.指令施工单位立即停工C.指令施工单位立即停工处理，并报告建设单位D.指令施工单位立即查明缺陷产生的原因，根据原因酌情处理【答案】A35、关于急流槽施工的说法中，不正确的是（）。A.浆砌片石的砂浆应饱满，切缝应不大于40mm，槽底表面应粗糙B.急流槽应分节砌筑，分节长度宜为5－10m，接头处应采用防水材料填缝C.急流槽进水口的喇叭口应与排水设施衔接平顺D.混凝土预制块急流槽的分节长度宜为4－5m，接头应采用榫节【答案】D36、桥梁工程原材料中的钢筋在工地存放时，应按不同品种、规格，分批分别堆置整齐，不得混杂，并应设立识别标志，存放的时间不宜超过（）个月。A.1B.2C.3D.6【答案】D37、桥梁基础混凝土承台、墩台施工，浇筑混凝土时，串筒、溜槽等的布置应方便摊铺和振捣，并应明确划分工作区域。混凝土浇筑完成后，应及时进行养护，养护时间不得少于（）。A.3dB.7dC.14dD.28d【答案】B38、当钢结构处在有腐蚀介质环境或外露且设计有要求时，应进行涂层附着力测试，在检测处范围内，当涂层完整程度达到（）以上时，涂层附着力达到合格质量标准的要求。A.50％B.60％C.70％D.80％【答案】C39、某公路工程质量事故造成4000万元的直接经济损失，该质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】C40、某工地平安工地建设考核评价结果为合格，按照百分制计算得分为（）及以上。A.60分B.70分C.75分D.80分【答案】B41、某沥青混合料出厂温度为200℃，属于过度加热，该沥青混合料应（）。A.尽快使用B.废弃C.加冷料重新拌和D.冷却后使用【答案】B42、关于先张法预应力筋张拉操作的说法，错误的是（）。A.锚固横梁须有足够刚度，受力后挠度应不大于2mmB.螺纹钢筋放张后，可采用乙炔－氧气切割C.同一构件内预应力钢铰线的断丝数量不得超过1％D.预应力筋张拉完毕后，与设计位置的偏差不得大于8mm【答案】D43、大桥和特大桥的每端应至少设置（）个水准点，作为水准网的控制点。A.1B.2C.3D.4【答案】B44、对因施工原因而产生的质量缺陷的修补和加固，应先由（）提出修补方案及方法，经监理工程师批准后方可进行。A.施工单位B.发包单位C.业主D.项目经理【答案】A45、下列不属于施工组织设计的内容是（）。A.工程概况B.施工进度计划C.施工成本计划D.施工平面布置【答案】C46、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.较大安全事故D.一般安全事故【答案】B47、填挖土石方总量在（）立方米以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书。A.5000B.10000C.15000D.20000【答案】B48、以下哪个桥梁不需要进行安全分风险评估的是（）。A.墩高110m的桥梁工程B.跨径150m的梁桥C.跨径990m的悬索桥D.钢管混凝土拱桥【答案】C49、强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料，粒径宜不大于夯锤底面直径的（）。A.0.1倍B.0.2倍C.0.3倍D.0.4倍【答案】B50、关于蒸发池设置的说法，错误的是（）。A.池底宜设置0.5%横坡B.底面与侧面应采取防渗措施C.蒸发池应紧邻路基设置D.四周应采用隔离栅进行防护【答案】C51、某涵洞工程有4个独立基础，其施工过程及其流水节拍按顺序分别是基础开挖（2、2、4、2）、基础处理（3、3、4、2）、浇筑混凝土（3、3、2、2），则其流水步距分别为（）。A.2、4B.3、2、6C.4、2D.6、2、3【答案】A52、关于蒸发池设置的说法，错误的是（）。A.池底宜设置0.5%横坡B.底面与侧面应采取防渗措施C.蒸发池应紧邻路基设置D.四周应采用隔离栅进行防护【答案】C53、下列关于预应力张拉描述错误的是（）。A.张拉千斤顶的额定张拉力宜为所需张拉力的1.5倍，且不得小于1.2倍B.与千斤顶配套使用的压力表应选用防振型产品，其最大读书应为张拉力的1.5～2.0倍，标定精度应不低于1.0级C.张拉次数超过200次，应重新进行标定D.预应力筋张拉控制应力的精度为±1.5%【答案】C54、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体，对项目平安工地建设负总责。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】A55、储油罐与在建工程的防火间距应不小于（）m，并应远离明火作业区、人员密集区、建（构）筑物集中区。A.15B.20C.25D.30【答案】A56、施工阶段围岩分级，采用围岩坚硬程度、围岩完整程度和地下水状态3项因素进行评定，细分为（）个子因素。A.10B.11C.12D.13【答案】D57、关于施工安全风险评估报告中隐患排查治理，对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆用品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。A.1B.2C.3D.5【答案】D58、具有以下特点的公路项目的桥梁工程中，不需开展施工安全风险评估（）。A.多跨或跨径大于40m的石拱桥，跨径大于或等于150m的钢筋混凝土拱桥B.跨径大于或等于140m的梁式桥C.跨径大于500m的悬索桥D.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程【答案】C59、施工单位、监理单位和建设单位应按（）的工程项目划分进行工程质量的检验和评定。A.相同B.不同C.类似D.部分相同【答案】A60、费用支付项目按合同执行情况是否正常、顺利划分为（）。A.常规支付、违约支付B.常规支付、合同解除支付C.常规支付、违约支付、合同终止、合同解除支付D.前期支付、中期支付、交工验收后的支付、竣工验收后的支付以及缺陷责任期结束后的最终结清支付【答案】C61、森林采伐方式中，主伐包括()A.抚育伐B.更新伐C.皆伐D.渐伐E.择伐【答案】C62、下列选项中，属于建设单位、监理单位联合用表的是（）。A.工程变更支付月报表B.支付证书签署确认表C.支付证书D.支付申请表【答案】B63、渗井顶部四周应设（）。A.反滤层B.黏土层C.防腐层D.垫层【答案】B64、某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1％，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C65、关于工程进度曲线（“S”曲线）特点的说法，错误的是（）。A.一般情况下，项目施工初期的曲线斜率是逐渐增大的B.一般情况下，项目施工后期的曲线为凹型C.审批施工进度计划时，用S曲线判断施工单位编制的施工进度计划是否合理D.S曲线可用于工程费用监理中工程计量及费用支付的依据【答案】B66、根据《安全生产法》，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师C.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员【答案】C67、招标控制价应在招标文件中注明（）。A.可以上调或下浮B.不应上调或下浮C.可上调，不可下浮D.不可上调，可下浮【答案】B68、对预应力混凝土结构，在混凝土抗压强度达到（）的条件下，其侧模应在预应力钢束张拉前拆除。A.0.4～0.8MPaB.0.1MPaC.2.5MPaD.0.5MPa【答案】C69、（）是控制工程费用的有效手段。A.经济措施与合同措施相结合B.合同措施与技术措施相结合C.经济措施与技术措施相结合D.组织措施与合同措施相结合【答案】C70、滑坡整治措施实施前，严禁在滑坡体抗滑段（）载、下滑段（）载。A.减；减B.减；加C.加；减D.加；加【答案】B71、在复合式衬砌结构中，通常称为初期支护的是（）。A.锚杆支护B.模筑混凝土衬砌C.喷锚衬砌D.喷射混凝土支护【答案】C72、现场安装焊缝长度为1300mm时，每条焊缝应为（）处。A.0B.1C.2D.3【答案】B73、按照工程款支付时间的先后划分，费用支付可分为（）A.五种B.四种C.三种D.二种【答案】A74、下列关于费用控制的监理工作目标的说法中，错误的是（）。A.费用监理人员应做到工程量清单内的费用项目，按照清单规定及时支付B.目标控制是开展各项工作的核心C.工程量清单外的项目，支付不需经过监理机构或业主的书面批准D.“签约合同价”是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额【答案】C75、某技术方案进行单因素敏感性分析的结果是：产品售价下降10%时内部收益率的变化率为55%；原材料价格上涨10%时内部收益率的变化率为39%；建设投资上涨10%时内部收益率的变化率为50%；人工工资上涨10%时内部收益率的变化率为30%.则该技术方案的内部收益率对（）最敏感。A.人工工资B.产品售价C.原材料价格D.建设投资【答案】B76、根据现行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46），对于施工现场临时用电设备数量在（）以上,或用电设备容量在（）及以上的，应监督施工单位编制临时用电专项安全方案。A.5台，50kWB.3台，30kWC.5台，30kWD.3台，100kW【答案】A77、以下属于地下排水设施的是（）。A.截水沟B.蒸发池C.渗井D.跌水【答案】C78、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。A.3个月B.4个月C.5个月D.6个月【答案】D79、根据第200章“路基工程”的计量规则，其场地清理的工程内容包括（）。A.胸径小于8cm树木的砍伐及挖根B.清除场地表面0～20范围以内的垃圾、废料C.挖淤泥、挖石方D.与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、整平【答案】D80、关于开工预付款的描述错误的是（）。A.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，一般为5%～35%B.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，通常约定为有效合同价的10%C.有的工程项目的招标文件或合同专用条件约定，开工预付款在施工准备阶段分两次支付D.承包人都应向监理机构提交开工预付款的支付申请，监理机构应在召开第一次工地会议之前编制完成支付证书报送发包人支付【答案】A多选题（共35题）1、路面的粗糙度用（）表示。A.路面纵向凹凸量的偏差值B.路面与轮胎的摩擦系数C.路表纹理深度D.表面性能E.耐久性【答案】BC2、风沙地区路基施工中，以下说法错误的有（）。A.风积沙填料的最大干密度应采用轻型击实试验方法确定B.清表时不得破坏红线以外的植被和地表硬壳C.清表产生的草皮土、腐殖土应集中堆放D.应保护测量用控制桩和红线界桩，不需设置标志E.应采用高效、耐高温、具有防风沙性能的施工机械【答案】AD3、以下哪些情况应该适用《民事诉讼法》有关指定管辖的规定？A.石家庄市中级人民法院院长本人成为民事诉讼被告，法院审判委员会认为在其他法院审理比较适宜，遂请示河北省高级人民法院B.铁岭市人民法院遭洪水侵袭无法正常办公，遂请示辽宁省高级人民法院C.沈阳市人民法院和大连市人民法院为一桩巨额经济纠纷争抢不休，互不让步，遂请示辽宁省高级人民法院D.北京市高级人民法院与上海市高级人民法院都不认为自己有权管辖一起民事纠纷，遂请示最高人民法院【答案】ABCD4、对建设项目出现（）问题的合同段，整改合格后，合同段工程质量不得评为优良，质量鉴定得分按照整改前的鉴定得分，超出75分的按75分，不足75分的按原得分。A.路基工程的大段落路基沉陷、大面积高边坡失稳B.路面工程车辙深度大于10mm的路段累计长度超过该合同段车道总长度的5％C.特大桥梁主要受力结构需要或进行过加固、补强D.重大质量事故或严重质量缺陷造成历史性缺陷的工程E.路基工程的重要支挡工程严重变形【答案】ABCD5、下列关于隧道洞口施工的说法中，正确的有（）。A.应遵循"晚进洞、早出洞"的开挖原则。B.洞口边坡及仰坡应自下而上进行开挖C.明洞回填分墙背回填和拱背回填两个部位D.宜采用人工配合机械开挖E.明洞拱背回填应在外模拆除、防水层和排水盲管施工完成后进行【答案】CD6、以下关于仰拱的说法，正确的是（）。A.应控制仰拱到掌子面的距离B.初期支护喷射混凝土不得与仰拱混凝土衬砌一次浇筑C.超前距离不宜大于拱墙衬砌浇筑循环长度的2倍D.应一次整幅浇筑成形，也可左右半幅分次浇筑E.仰拱填充、垫层混凝土的强度达到设计强度的100％后，方可允许运渣车辆通行【答案】ABC7、基层在养护过程中出现裂缝，可采取的措施包括（）。A.在裂缝位置灌缝B.在裂缝位置铺设玻璃纤维格栅C.洒透层沥青D.洒铺热改性沥青E.洒黏层沥青【答案】ABD8、关于喷射混凝土说法正确的是（）A.应一次将混凝土喷射到位B.应分段、分片、分层按照由下而上的顺序进行喷射，拱部的混凝土喷射应对称进行C.后一层喷射混凝土应在前一层混凝土终凝后进行D.未掺入速凝剂的混合料的存放时间不宜大于2hE.喷射混凝土的回弹物，不得重新用作喷射混凝土材料【答案】BCD9、地表下沉采用的测量工具有（）。A.水准仪B.铟钢尺C.全站仪D.地质罗盘E.收敛计【答案】ABC10、表示数据的集中位置的特征量包括（）。A.算数平均值B.中位数C.极差D.标准偏差E.变异系数【答案】AB11、沥青混合料的马歇尔试验中，关于毛体积相对密度的测定方法中正确的是（）。A.通常采用表干法测定毛体积相对密度;B.对吸水率小于0.3%的试件，允许采用蜡封法测定的表观相对密度代替毛体积相对密度C.对吸水率大于2%的试件，宜采用水中重法测定的毛体积相对密度;D.对空隙率大于10%的试件，应采用体积法测定的毛体积相对密度;E.应取4个以上试件的平均值【答案】AD12、费用监理的方法，从监理措施采取的时间不同分类，可以将费用监理分为（）。A.事前监理B.事中监理C.事后监理D.旁站监理E.监督检查【答案】ABC13、施工进度计划的实施保证，从内容上可概括为（）。A.组织保证B.质量保证C.技术保证D.合同保证E.安全保证【答案】ACD14、监理工程师在收到承包人提交的合同段开工申请后进行审核，审核主要包括（）。A.计划投入的机械设备、主要的管理和技术人员B.工程质量、安全保证体系C.承包人的机械设备进场数量D.建设方的材料数量E.工地试验的设备【答案】ABC15、属于良好的填筑路基的填料是（）。A.巨粒土B.砂类土C.砾类土D.粉质土E.高液限黏性土【答案】ABC16、为了事先了解可能存在的决策风险，就需计算各因素发生的概率及对决策方案的影响，从中选择最佳方案。其基本分析方法有（）。A.费用效益分析B.成本效益分析C.临界分析D.敏感性分析E.概率分析【答案】CD17、建设项目资本金可以用（）、资源开采权作价出资。A.货币出资B.实物C.工业产权D.土地产权E.专利技术【答案】ABC18、对于软土地区路基施工，下列选项符合爆炸挤淤施工规定的有（）。A.宜采用人工简易布药法进行布药B.当淤泥顶面高、露出水面时间长，且装药深度小于2.0m时，可采用人工简易布药法C.爆炸挤淤后应采用钻孔或物探方法探测检查置换层厚度、残留混合层厚度D.置换层底面和下卧地基层设计顶面之间的残留淤泥碎石混合层厚度应不大于2.0mE.爆炸挤淤施工应采取减少粉尘、冲击波等环境保护措施【答案】BC19、台座轴线应与桥梁轴线的延长线重合，台座的纵坡应与桥梁的纵坡一致，对于台座的施工允许偏差说法正确的有（）。A.中线偏差不大于6mmB.相邻两支承点上台座中滑移装置的纵向顶面高程差±2mmC.同一个支承点上滑移装置的横向顶面高程差±2mmD.台座（包括滑移装置）和梁段底模板顶面高程差±3mmE.台座（包括滑移装置）和梁段底模板顶面高程差±1mm【答案】B20、关于沥青路面试验路段的说法正确的有（）。A.在工程开工前14d，施工单位应在监理工程师批准的现场并在监理工程师的监督下，铺筑一段长约100－200m（单幅）的试验路段B.热拌热铺沥青混合料路面试验段包括试拌、试铺两个阶段C.沥青混合料压实12h以后，应对其厚度、密实度进行抽样试验D.试验段铺筑应由有关各方共同参加，及时商定有关事项，明确试验结论E.经监理工程师批准的试验路应成为参考对象，正式工程应按参考对象的方法进行施工。【答案】ABCD21、参与分配过程中，对分配方案的异议，可能会导致诉讼程序的发生。下列关于该诉讼的说法，正确的是：()A.诉讼期间对于争议的款项，应当予以提存B.异议人应当在收到反对意见通知的15日进行起诉C.案件管辖法院为被告住所地法院D.案件管辖法院为执行法院【答案】ABD22、桥涵工程施工的高程和平面控制测量符合规定的有（）。A.大桥、特大桥以及特殊结构桥梁的平面控制测量坐标系其投影长度变形值不应大于10mm/kmB.当采用独立坐标系、抵偿坐标系时，应确认与国家坐标系的转换关系C.在布设面控制点时，四等及以上平面控制网中相邻点之间的距离不得小于500mD.特大桥及特殊结构桥梁的每一端应至少埋设3个平面控制点E.一级平面控制网中相邻点之间的距离在平原、微丘区不得小于100m，重丘、山岭区不得小于200m【答案】ABCD23、工程监理单位监理工作人员在开展费用监理工作的过程中，应遵循的依据包括（）。A.工程施工现场的地质土质和地貌B.工程招标文件及其补遗书、修正澄清书C.工程施工合同协议书D.工程量清单计量规则E.工程施工过程中有关的往来文件【答案】BCD24、要以（）为原则作为应急救援培训与演习的指导思想。A.加强基础B.居安思危C.边练边战D.安全第一E.逐步提高【答案】AC25、公路工程施工过程中的组织方法很多，其基本方法可归纳为（）。A.顺序作业法B.平行作业法C.流水作业法D.交互作业法E.时间作业法【答案】ABC26、下面说法中，不正确的是