2021-2022监理工程师之交通工程目标控制模拟考试试卷A卷含答案

2021-2022监理工程师之交通工程目标控制模拟考试试卷A卷含答案单选题（共80题）1、在研究工程建设对生态环境造成的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。A.设计阶段B.施工准备阶段C.施工期D.运营期【答案】C2、顶推施工方案及工艺，施工单位应在顶推施工前至少（）报监理工程师批准。A.7dB.10dC.14dD.28d【答案】D3、下列说法中，正确的是（）。A.地基表层压实度要求，二级公路一般土质应不小于95%B.地基表层压实度要求，三、四级公路应不小于80%C.路基基底原状土试验，每公里应不少于3个点D.原地面坑洞处，需要在清除沉积物后，分层回填【答案】D4、建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（），提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标外管理。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B5、进度控制的过程中，重点就是要掌握进度的实际值，定期与计划值进行比较找出偏差，并作出合理的进度计划调整。由于（）单位原因造成工程进度延误，且在监理机构签发监理指令后未有明显改进以及工程在合同工期内难以完成的，监理机构应及时向建设单位报告，并按合同约定处理。A.施工B.监理C.建设D.设计【答案】A6、新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育公司级、项目部级不少于（）学时，班组级不少于（）学时。A.8、10B.10、15C.15、20D.20、30【答案】C7、隧道洞口开挖采用台阶法施工时，上台阶高度宜为（）m，装渣机械应紧跟开挖面，减少扒渣距离。A.1.5B.2.0C.2.5D.3.0【答案】C8、价值工程数学表达式V=F/C中的成本C是指产品的（）。A.生产成本B.维护成本C.使用成本D.寿命周期成本【答案】D9、造成3人以上死亡（含失踪），或危及3人以上生命安全属于（）。A.Ⅰ级事故B.Ⅱ级事故C.Ⅲ级事故D.Ⅳ级事故【答案】C10、下列有关专项规划的环境影响评价的说法正确的是:（）A.专项规划的环境影响报告书应当包括环境影响评价的结论B.专项规划的编制机关应当在各专项规划草案报送审批前，举行论证会、听证会，或者采取其他形式，征求有关单位、专家和公众对环境影响报告书草案的意见C.专项规划的编制机关在报批规划草案时，应当将环境影响报告书一并附送审批机关审查。未附送环境影响报告书的，审批机关不予审批D.设区的市级以上人民政府在审批专项规划草案，作出决策前，应当先由人民政府指定的环境保护行政主管部门或者其他部门召集有关部门代表和专家组成审查小组，对环境影响报告书进行审查。参加前款规定的审查小组的专家，应当从按照国务院环境保护行政主管部门的规定设立的专家库内的相关专业的专家名单中，以随机抽取的方式确定【答案】A11、软土地区路基真空预压、真空堆载联合预压施工，真空表测头应埋埋设于砂垫层中间，每块加固区应不少于（）个真空度测点。A.2B.3C.5D.6【答案】A12、监理工程师应对施工单位的工艺试验进行全过程的（），并应做出详细记录。A.巡视B.旁站C.抽检D.平行试验【答案】B13、纠偏和预防改进属于（）。A.计划P（Plan）B.实施D（Do）C.检查C（Check）D.处理A（Action）【答案】D14、监理抽检工作中，对钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石等原材料，抽检频率按批次应不低于规定施工检验频率的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B15、下列关于公路机电工程系统试运行监理的说法正确的是（）。A.机电工程试运行主要考查系统设备的安装完好程度B.公路机电工程建设项目必须整体全部同一时间投入试运行C.监理工程师在试运行期间发现公路机电工程各设施、系统使用功能、设备运行有问题时，要求施工单位及时更换D.公路机电工程试运行后，监理工程师应按照进场设备的检验方法对施工单位按合同约定提供的专用工具、备品、备件进行核查检验【答案】D16、关于监督施工单位按已批准的施工方案组织中的专项安全施工方案实施的说法，错误的是（）。A.危险性较大的分部分项工程必须按照批准的专项安全施工方案进行施工B.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，必须报原批准部门同意C.建设单位项目负责人应对危险性较大的分部分项工程专项施工方案的实施进行重点监督检查D.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，不得擅自修改【答案】C17、桥台的台身砌筑砂浆或浇筑混凝土的强度达到设计强度的（）以上且背墙的防、排水满足设计要求。A.75%B.80%C.85%D.90%【答案】C18、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位（）。A.0.5～1.0mB.1.0～1.5mC.1.5～2.0mD.2.0～2.5m【答案】B19、关于公路工程竣工验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（）。A.工程质量评分值大于等于90分为优质工程B.工程质量评分值大于等于85分为优质工程C.工程质量评分值大于等于80分为优质工程D.工程质量评分值大于等于75分为优质工程【答案】A20、下列不属于土的试验项目的是（）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验D.抗压强度试验【答案】D21、季节性冻土地区路基施工时，下列（）可以在冰冻期施工。A.高速公路的土质路堤B.二级公路的土质路堤C.半填半挖地段D.填挖交界处【答案】B22、软土地区路基施工中，厚度小于（）的软土宜采用浅层置换。A.2.0B.3.0C.4.0D.5.0【答案】B23、以下哪个桥梁不需要进行安全分风险评估的是（）。A.墩高110m的桥梁工程B.跨径150m的梁桥C.跨径990m的悬索桥D.钢管混凝土拱桥【答案】C24、低路堤应对地基表层土进行（）、分层回填和压实，其处理深度应不小于路床厚度，必要时进行翻拌晾晒或者洒水湿润。A.超挖B.振动压实C.掺粉煤灰拌和D.整平【答案】A25、关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）。A.关键线路上的工作全部是关键工作B.关键工作不能在非关键线路上C.关键线路上不允许出现虚工作D.关键线路上只有一条【答案】A26、验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.14B.28C.30D.15【答案】C27、企业其他职工每年接受安全培训的时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】D28、沥青贯入式路面中深贯入式厚（）cm。A.2～3B.3～4C.4～6D.6～8【答案】D29、（）贯穿公路全线，并与沿线的桥涵、隧道等构造物相连接。。A.路堤B.路槽C.路基D.路坡【答案】C30、根据规定，应以招标方式出让探矿权、采矿权的情形的有（）。A.未达到国家规定的环境质量标准的地区B.共伴生组分多的矿产地C.综合开发利用技术水平要求高的矿产地D.国务院批淮的重点矿产资源开发项目E.已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域【答案】A31、关于路面基层（底基层）试验路段的说法，不正确的是（）。A.基层和底基层正式施工前，均应铺筑试验段B.试验段应设置在生产路段上，长度宜为200－300mC.试验段开工前，提交完整的目标配合比报告和生产配合比报告D.对非整体性材料结构层，试验段铺筑完成后应及时进行承载板试验，按车道每100m一点【答案】D32、若在冬季进行喷射混凝土施工，则喷射混凝土作业区的气温不宜低于（）。A.2℃B.4℃C.5℃D.8℃【答案】C33、高速公路、一级公路的路面必须具备的功能不包括（）。A.全天候地、稳定地供汽车行驶，即应保证路面良好的行车性能B.路面应具有和保持较好的平整度C.路面表面应具有和保持一定的粗糙度D.即路面表面应较为光滑【答案】D34、下列关于时间—费用优化的说法正确的是（）。A.缩短工期，会引起直接费用和间接费用的增加B.延长工期，会引起直接费用和间接费用的减少C.缩短工期，会引起直接费用的增加和间接费用的减少D.缩短工期，会引起直接费用的减少和间接费用的增加【答案】C35、上路床厚度为0.3m，下路床厚度在轻、中及重交通公路为（）m，特重、极重交通公路为（）m。A.0.5，0.9B.0.3，0.5C.0.5，0.8D.0.2，0.7【答案】A36、下列属于工艺参数的有（）。A.施工过程B.施工段C.流水步距D.工作面【答案】A37、工程参建单位应建立应急救援组织或者配备应急救援人员，某工程合同价8000万元，应急救援人员为（）。A.10B.15C.16D.20【答案】D38、下列可表示数据的集中位置的特征量是（）。A.中位数B.极差C.标准离差D.变异系数【答案】A39、下列关于工程变更合同约定的说法错误的是（）。A.没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更B.改变合同工程的高程属于变更的范围C.改变合同中任何一项工作的质量不属于变更的范围D.为完成工作需要追加的额外工作属于变更的范围【答案】C40、利用一种树形决策网络来描述与求解风险型决策问题的方法是（）。A.决策树法B.蒙特卡洛法C.盈亏平衡分析法D.敏感性分析法【答案】A41、下列进度控制的措施中，不属于技术措施的是（）。A.审查承包人的施工技术方案B.编制进度控制工作细则C.严格控制合同变更D.建立计算机网络系统，采用信息化施工管理手段【答案】C42、下列有关工程监理单位安全责任的表述中，不正确的是（）。A.应当审查安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准B.在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改C.事故隐患严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.向施工单位发出要求其整改或停止施工的指令后，施工单位拒不执行的，工程监理单位应当再次向施工单位发出有关指令【答案】D43、某涵洞工程有4个独立基础，其施工过程及其流水节拍按顺序分别是基础开挖（2、2、4、2）、基础处理（3、3、4、2）、浇筑混凝土（3、3、2、2），则其流水步距分别为（）。A.2、4B.3、2、6C.4、2D.6、2、3【答案】A44、路基填筑工程或改河、改渠、改路填筑工程中，当填料中石料含量（）时，应按利用土方算。A.小于30%B.大于70%C.大于30%、小于70%D.大于30%【答案】A45、价值工程的基本原理，描述错误的是（）A.着眼于寿命周期成本B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程的功能，一般是指必要功能和非必要功能D.价值工程的目标表现为产品价值的提高C选项，价值工程的功能，一般是指必要功能。【答案】C46、下列情形属于较大事故的是（）。A.58人重伤B.直接经济损失1200万元C.造成2人死亡D.省政府责成省级交通运输主管部门组织处置的事故【答案】B47、实行施工总承包的建设工程，由（）负责上报安全事故。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.监理单位【答案】B48、土石路堤是指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%~80%B.30%~70%C.40%~60%D.50%【答案】B49、水泥稳定土所用水泥初凝时间应大于（），终凝时间应大于（）。A.2h、5hB.2h、6hC.3h、5hD.3h、6h【答案】D50、地下水因素对围岩分级有一定的影响。遇有地下水时，根据围岩等级，一般采用（）。A.升级处理B.不做处理C.降级处理D.无法判断【答案】C51、双代号网络计划中虚工序的含义是指（）。A.相邻前后工作之间的逻辑关系，只消耗时间B.相邻前后工作之间的逻辑关系，只消耗资源C.相邻前后工作之间的逻辑关系，消耗资源和时间D.相邻前后工作之间的逻辑关系，不消耗资源和时间【答案】D52、评估工作原则上由项目（）具体负责。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.行政部门【答案】A53、下列各项分部、分项工程中，不需要编制专项施工方案并经专家论证的是（）。A.猫道B.水深11m的围堰C.高度10m的支架D.15m的沉井【答案】D54、若在冬季进行喷射混凝土施工，则喷射混凝土作业区的气温不宜低于（）。A.2℃B.4℃C.5℃D.8℃【答案】C55、沥青和水泥应以（）为单位计量。A.千克B.袋C.立方米D.平方米【答案】A56、价值工程中的经济指标是（）。A.最高的销售数量B.最大的营业规模C.最低的寿命周期成本D.可靠地实现所需功能【答案】C57、填石路堤施工时，每填筑高（）m宜检测路基中线和宽度。A.1B.2C.3D.4【答案】C58、下列关于岩爆发生所需地层的岩性条件，正确的是（）。A.埋深大的隧道B.结构完整或基本完整的脆性硬岩地层C.漂卵石地层D.土中粘土矿物成分主要由亲水性矿物组成【答案】B59、关于公路工程监理第一次工地会议的说法，错误的是（）。A.第一次工地会议由总监主持B.在合同工程正式开工前，总监办应组织召开第一次工地会议C.建设单位的技术人员必须参加，管理人员可授权相关人员参加D.宜邀请工程质量安全监督机构参加【答案】C60、（）对工程项目安全生产负总责，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】D61、从兼顾合同的公平性及简化合同管理的要求出发，对于工期较短（一年甚至更短）的项目，可不考虑设立（）条款，由承包人在报价中去考虑相关风险费用（通常一个有经验的承包人能对短期内可能出现的物价上涨进行预测），以简化费用监理工作。A.工程变更B.价格调整C.工期调整D.进度款结算【答案】B62、如果小李期望今后5年内每年末从银行取出2万元，年利率为5%，以复利计息，则现在应存入（）万元。其中（P/A，5%，5）=4.3295，（P/F，5%，5）=0.7835。A.7.835B.8.659C.9.350D.10【答案】B63、用“4M1E”法进行工作质量管理的时候，E指的是（）。A.人B.材料C.设备D.环境【答案】D64、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6％，按复利计息，则第5年末可一次性回收的本利和为（）万元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40【答案】C65、下列属于隧道防止洞口段洞顶出现偏压的措施的是（）。A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统B.平衡压重填土C.不得采用深眼大爆破开挖边（仰）坡D.严格禁止超量装药【答案】B66、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。A.3个月B.4个月C.5个月D.6个月【答案】D67、特别重大事故（）日内做出批复，特殊情况下，可以延长，但延长的时间不得超（）日。A.15，15B.15，30C.30，15D.30，30【答案】D68、下列属于施工进度控制措施中合同措施的是（）。A.审查承包人的施工技术方案，使承包人在合理的状态下施工。B.建立计算机网络系统，采用信息化施工管理手段，对工程进度实施动态控制。C.编制进度控制工作细则，指导现场专业监理工程师和监理员有的放矢地实施进度控制D.加强工程延期和索赔管理【答案】D69、根据《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》规定，公路项目固定资产投资的最低资本金比例为（）。A.30%B.25%C.20%D.40%【答案】C70、下列不属于工程项目管理目标体系特征的是（）。A.动态性B.均衡性C.层次性D.独特性【答案】D71、拱上建筑混凝土应在封拱间隔槽混凝土强度达到设计等级的（）方可浇筑，浇筑应按施工设计程序进行，一般由拱脚至拱顶，对称、均衡地进行。A.100%B.50%C.85%D.78%【答案】C72、下列不属于地基检验内容的是（）。A.基底地质情况和承载力B.基底平面位置、尺寸大小C.基底高程D.隐蔽工程【答案】D73、投资项目资本金是指（）。A.项目建设单位的注册资金B.项目总投资中的固定资产投资部分C.项目总投资中由投资者认缴的出资额D.项目开工时已经到位的资金【答案】C74、《招标投标法实施条例》关于标底的规定说法正确的是（）。A.招标人必须编制标底B.一个招标项目可以有多个标底C.在开标后标底必须保密D.一个招标合同包只能有一个标底【答案】D75、下列经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.偿债备付率C.内部收益率D.借款偿还期【答案】C76、节点时间参数是以节点为对象计算的。节点是工序的连接点，表示其前面工作的结束和后面工作的开始，所以节点时间参数是工作持续时间的开始或结束时刻的瞬间。下列选项为节点时间参数的是（）。A.节点的最早必须实现时间B.节点的最迟实现时间C.节点的最早可能实现时间D.节点的最早实现时间【答案】C77、特别重大事故的批复期限最长可能为（）。A.15天B.30天C.45天D.60天【答案】D78、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）对公路工程监理工作的划分，施工准备阶段的监理期限是（）。A.提交投标文件截止之日至监理合同签订之日B.监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日C.合同工程开工之日至合同工程交工验收申请受理之日D.合同工程交工验收申请受理之日至缺陷责任期终止证书签发之日【答案】B79、下列有关专项规划的环境影响评价的说法正确的是:（）A.专项规划的环境影响报告书应当包括环境影响评价的结论B.专项规划的编制机关应当在各专项规划草案报送审批前，举行论证会、听证会，或者采取其他形式，征求有关单位、专家和公众对环境影响报告书草案的意见C.专项规划的编制机关在报批规划草案时，应当将环境影响报告书一并附送审批机关审查。未附送环境影响报告书的，审批机关不予审批D.设区的市级以上人民政府在审批专项规划草案，作出决策前，应当先由人民政府指定的环境保护行政主管部门或者其他部门召集有关部门代表和专家组成审查小组，对环境影响报告书进行审查。参加前款规定的审查小组的专家，应当从按照国务院环境保护行政主管部门的规定设立的专家库内的相关专业的专家名单中，以随机抽取的方式确定【答案】A80、下列工程项目施工组织设计编制程序中，最先进行的是（）。A.项目划分，复核工程数量B.选择施工方法，确定施工方案C.编制工程进度计划D.确定施工组织管理机构，制定管理制度【答案】A多选题（共35题）1、关于桥涵工程环境保护监理要点，说法正确的有（）。A.在桥涵工程开工前，应审批施工方案中的环保措施B.根据工程情况，确定本阶段环保监理的巡视旁站计划，对建设单位环保措施的执行效果进行检查C.基坑开挖的弃土堆放地点应事先经监理工程师同意D.对发生泄漏或任意排放的，应当场责令施工单位改正，并旁站监督整改过程E.需要围堰施工的，应事先取得当地水利部门的许可，手续完备并经审查后才能施工【答案】ACD2、女青年王某被同事张某打伤，王某几次萌生起诉的念头，但都由于害怕被报复而不敢向法院提起诉讼，邻居李某一直非常同情王某，想主动出来支持王某提起侵权赔偿诉讼：当地妇联和王某所在单位得知情况后，也表示愿意支持王某起诉，王某打算聘请律师赵某作为诉讼代理人。此案中，支持起诉权可以由哪些主体行使？A.王某所在单位B.邻居李某C.律师赵某D.当地妇联【答案】AD3、下列选项属于安全监理的作用的有（）。A.有利于防止或减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全B.有利于实现工程投资效益最大化C.有利于提高建设工程安全生产管理水平D.有利于员工工资及时发放E.有利于建设工程安全生产保证机制的形成【答案】ABC4、下列属于面层特点的是（）。A.强度B.刚度C.平整度D.耐磨性E.透水性【答案】ABCD5、施工过程就是生产建筑产品的过程，它是由一系列的施工活动所组成的。根据各种活动在性质上以及对产品所起的作用的不同特点，施工过程分为（）。A.施工准备过程B.基本施工过程C.辅助施工过程D.操作过程E.施工服务过程【答案】ABC6、同约定计量的项目包括（）。A.清单外的工程细目B.清单中的工程细目C.合同文件中约定的项目D.工程变更项目E.合同文件外约定的项目【答案】BCD7、施工辅助费包括（）。A.生活用家具购置费B.检验试验费C.工程定位复测D.工程点交E.场地清理【答案】BCD8、资金等值取决于（）因素A.金额大小B.资金发生的时间C.利率高低D.计算方法E.币种【答案】ABC9、下列选项属于施工安全风险评估报告的编制依据的有（）。A.项目风险管理方针及策略B.建立施工安全风险评估制度C.项目设计和施工方面的文件D.项目各阶段的审查意见E.设计阶段风险评估意见【答案】ACD10、环境保护的基本原则包括（）。A.经济建设与环境保护协调发展的原则B.预防为主、防治结合的原则C.污染者付费的原则D.工众参与、社会监督E.政府对环境质量负责的原则【答案】ABC11、下列哪些行政法律文书，当事人可以依法申请法院强制执行？A.当事人在法定期间内未提起上诉的一审行政判决书B.当事人已经提起上诉，但在二审中又被准予撤回上诉的一审行政判决书C.经双方当事人签收的行政赔偿调解书D.按照审判监督程序作出的行政判决书【答案】ABC12、级配较好时，以下属于良好的路基的填料有（）。A.巨粒土B.砂类土C.粉质土D.黏质土E.膨胀土【答案】AB13、隧道工程施工中，特殊地质地段包括（）。A.滑坡B.高应力C.膨胀地层D.软弱黄土地层E.断层【答案】CD14、洞身开挖工程的实测项目有（）。A.拱部超挖B.拱部欠挖C.边墙超挖D.边墙欠挖E.仰拱、隧底超挖【答案】AC15、网络计划技术在我国已广泛应用于国民经济各个领域的计划管理中，而应用最多的还是工程项目的施工组织与管理，并取得了巨大的经济效益。网络计划方法具有的特点包括（）。A.能够充分反映各项工作之间的相互制约、相互依赖的关系B.可以区分关键工作和非关键工作，并能找关键线路C.它是一个定义明确的数学模型，计算方便，且便于用计算机计算D.能够进行计划的优选比较，从而选择最佳方案E.计划简单，特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此E选项，计划复杂，特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此。【答案】ABCD16、下列安全隐患排查治理的说法正确的有（）。A.生产经营单位是隐患治理的责任主体B.隐患分为重大隐患和一般隐患两个等级C.生产经营单位安全负责人对本单位隐患治理工作全面负责D.施工单位应建立事故隐患排查制度E.施工单位应落实事故隐患排查治理和防控责任制度【答案】ABD17、必须喷洒粘层沥青的情况有（）。A.双层式热拌热铺沥青混合料路面的沥青层之间B.检查井与新铺沥青混合料接触的侧面C.二灰稳定基层上铺沥青混合料路面D.雨水口与新铺沥青混合料接触的侧面E.路缘石与新铺沥青混合料接触的侧面【答案】ABD18、关于施工单位不得租用的施工机械的说法不正确的有（）。A.属国家明令淘汰或者禁止使用的B.超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.存在完整安全技术档案的E.存在齐全有效安全保护装置的【答案】D19、工程监理单位监理工作人员在开展费用监理工作的过程中，应遵循的依据包括（）。A.工程施工现场的地质土质和地貌B.工程招标文件及其补遗书、修正澄清书C.工程施工合同协议书D.工程量清单计量规则E.工程施工过程中有关的往来文件【答案】BCD20、施工组织设计的检查主要体现在（）。A.设备、材料、人员情况检查B.准备工作情况检查C.施工过程的主要施工控制指标检查D.施工现场布置合理性检查E.资金准备情况检查【答案】BCD21、浅基础施工一般包括的工作有（）。A.围堰B.挖基C.基底处理D.基础施工E.清孔【答案】ABCD22、施工环境保护监理的依据（）。A.国家、行业和地方相关的环境保护法律法规B.工程环境影响评价报告和批复C.国家、行业和地方的相关技术标准D.经批准的工程设计文件和工程设计变更文件E.勘察设计合同与施工合同【答案】ABCD23、隧道洞门类型主要有（）。A.端墙式B.翼墙式C.环框式D.遮光式E.明洞式【答案】ABCD24、关于片石混凝土，下列说法正确的有（）。A.仅适用于较大体积的基础B.片石应分布均匀，净距应不小于300mmC.设计未规定时，小桥涵的墩台、基础应不低于MU30D.当气温低于0℃时，不得埋放片石E.混凝土应采取分层浇筑的方式【答案】ACD25、施工企业的三类安全人员是指（）。A.施工单位的主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.项目技术负责人E.项目安全总监【答案】ABC26、合同约定计量的项目包括（）。A.清单外的工程细目B.清单中的工程细目