XXX建设工程内部施工承包责任书

××

建设集团有限公司建设工程内部施工承包责任书发包人：

××

建设集团有限公司（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）担保人：（以下简称丙方）为了落实工程施工内部承包责任制步提高经济效益依华人民共和国合同法建筑法》以及有关法律、法规的规定，遵循自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将承包的工程项目交由乙方承包施工，丙方为乙方作担保。经协商，现就本工程的承包施工职权利事宜，甲、乙、丙三方自愿达成如下协议：一、工名称和地点工程名称：工程地点：二、工范围和内容工程范围和内容工程施工图纸所表明的全部建筑工程装工程饰工程及业主指定专业分包工程配合工作。三、开竣工日期开工日期：20竣工日期：20

年年

月月

日。日。工程工期总日历天数四、承形式

天。承包形式：乙方个人承包，自主施工，财务收支单独建立账户，实行独立核算。即乙方在交纳管理费、税金以及按本协议应当交纳和支付的各项费用后自负盈亏，自行搞好收益分配，正确处理三者关系。第页共页

承包人签名

五、管费、企业所税等交标准及方法乙方向甲方交纳管理费和企业所得税的标准工程结算总造价计算：土建1.5%，安装2%，专业分包管理费及配合费。企业所得税%。收交的方法是，乙方在本工程工程款汇入甲方指定的银行账户后，由甲方予以扣除。企业所得税由甲方代收代交，按本协议书约定标准的金额收交后，双方相互不再找补。六、其费用的交纳方法乙方除上交给甲方本责任书第五条费用外，还应按照本工程所在地政府部门的规定，交纳其他各项规费。如个人带征税、调节税、建管费、招标投标费、合同签证费、劳务分包合同管理费、社会综合保险费、定额费、质监费、安监费、管理基金、义务献血费、招待费等费用。同时，乙方还应交纳本工程综合保险费，以及为所属员工交纳培训费（包括临时工，下同伤事故保险，并足额交纳保险费。本条费用，全部由乙方负担，并自行交纳或以甲方名义向有关部门交纳。七、工款的结算、付及使工程款的结算：由甲、乙双方与建设方进行。工程款的支付：乙方必须将建设方拨付的工程款全额汇入甲方指定的银行账户。甲方有权扣除乙方应当交纳的本责任书第五条约定的费用，乙方按时足额交纳本责任书第六条约定的各项规费后，当乙方对本工程需用款项时，再向甲方申请，经甲方核实审批后领取中与人工工资的比例为，人工工资为20%。乙方向甲方领取的工程款必须专款专用，不得挪作他用。八、乙的财务性质管理原甲方对乙方的财务实行一级管理、二级核算、统一归口管理的原则。乙方的财务会计受甲方领导，同时必须由甲方派出或认可并持有上岗证的专职财务会计担任。会计的重新聘用和辞退须经甲方同意。乙方必须建立建筑行业统一的财务科目乙方应正确、及时、全面地上报财务报表。甲方有权对乙方的财务账目和建设工程第页共页

承包人签名

施行合同执行情况进行了解、指导、检查和监督。以严格财务纪律，严防违反财务纪律和制度的事件发生。九、双方的权利和义务（一权利和义务1.甲方有权按本责任书和建设工程总承包合同的规定承包施工活动进行检查和监督。2.甲方应当对乙方进行建设工程施工业务指导，不定期地给乙方提供施工策略和发展建筑施工业务的新思路。3.甲方同意乙方在甲方授权的范围内，以甲方的名义，对本工程项目的承包施工，甲方有权要求乙方对本工程项目施工等业务发生的事实内容，如实向甲方汇报并备案。4.甲方应当按照总承包施工合同的规定，维护乙方的合法权益，并在职责的范围内力所能及地帮助乙方解决承包施工中的困难。5、如果因乙方施工管理不善、相互协调不好、质量安全出现问题、延误工期等原因严重影响工程施工的责令乙方立即整改或交由其他施工组织施工。其乙方已施工的工程款的结算，甲方有权按本协议第十一条第项的约定处理。（二权利和义务1.乙方在甲方的领导下承包施工，同时必须服从并执行建设方、甲方、监理方开列的所有指令。在本工程的承包施工中，必须确保施工质量和工期，履行本责任书约定的各项义务。2.乙方享有国家法律、法规和本责任书约定的施工管理自主权和人事聘用权。但被聘用的人员，必需具备四证（即身份证、劳务等级证、劳务组织资质证明、计划生育证明公司与其签订的劳动合同，并须经甲方在劳动合同上盖章。同时方还应办好聘用人员的登记造册和暂住手续理聘用人员工资卡时，必须促成乙方所有聘用人员与劳务公司签订劳动合同，劳动合同期限届满时，乙方应全面履行合同义务，自行妥善处理好聘用人员的分流，防止和避免不必要的纠纷第页共页

承包人签名

发生。3.乙方必须维护甲方的声誉和利益律甲方的各项规章制度，依法纳税，并及时、足额交纳管理费、规费等各项费用。4.乙方必须在甲方授权的范围内，对本工程进行承包施工。乙方不得擅自以甲方的名义（包括以本工程项目部的名义）与他人签订合同（协议保等。5.乙方对所属聘用人员，必须严格管理，科学安排，开展文明施工，搞好计划生育，参与综合治理，严防违法乱纪和各种事故的发生。十、乙应当承担全责任和济损失的情（事件乙方必须依法对本工程承包施工，严格管理所属聘用人员，正确处理各种关系。对出现下列情形（事件）之一的或造成经济损失的，均由乙方自行处理，并承担全部经济损失。1.本工程质量出现问题或延误工期等造成经济损失的；2.乙方个人以及本工程的债权、债务与他人发生纠纷的；3.乙方个人对外担保应承担连带责任的；4.乙方聘用人员斗欧、交通事故、违反计划生育、安全事故、工伤事故等事件造成经济损失应当赔偿，或者被有关部门处罚的；5、乙方聘用人员工资发生纠纷或民工向有关部门上访的，甲方有权处理，并处乙方1万元/次的处罚；3人以上集体上访的，处—5万元/次罚款。6、因其他原因，应当由乙方或本工程承担经济责任的。由于本工程出现上述情形（事件）或乙方在承包施工中，属乙方（包括所属雇工员工等因致甲方被处罚或承担经济责任的方有权向乙方全额追偿。十一、约责任1、在承包施工中，由于乙方违法、违规、违约、失职而发生重大事故或者乙方不认真履行本责任书等原因，导致甲方声誉受到损害或者造成严重经济损失的，甲方有权单方终止本协议，其工程款按乙方对本工程实际造价的出%结算，待甲第页共页

承包人签名

方收到建设单位工程款时支付给乙方%工程款作为赔偿给甲方的经济损失。同时乙方还应支付给甲方5万元至20万元的违约金。2现工伤等事故的伤以下的每一次扣罚0.2万元人残疾的每一次扣罚0.5--1万元；致人死亡的，每死亡1人扣罚万元；3、因所属聘用人员因催讨工资不成，到甲方办公楼集体来访人及以上，下同）的，或到政府劳动部门以及县(包括县级、市级(包括地市级)及以上政府或机关进行集体来访、越级上访的，每发生一起扣元8人以上员工来访或员工集体到省级政府机关集体来访的，每发生一起扣罚元；员工及以上集体上京来访的有权解除本责任书无条件赔偿甲方全部经济损失。4、因乙方（包括被聘用人员）原因，导致甲方被列为被告提起民事诉讼或劳动争议仲裁委仲裁的，有一件扣罚一件，其扣罚的数量与该案件应支付给法院或仲裁委的诉讼费或仲裁费用等同。十二、保丙方自愿为乙方对其在本责任书中的全部经济责任和义务承担连带责任担保。担保期自本责任书生效日起到乙方对本责任书的义务全部履行完毕时止。十三、他约定1、本工程所需机械设备由乙方自已负责配备并承担全部费用。本工程施工必要的大型机械设备必须齐全，并必须经报批同意后方可进场使用。2、乙方未经甲方同意不得擅自向总承包方领取工程款或借款等任何款项，否则，应向甲方承担领（借）取款项总额5%的违约金。3、对甲方就本工程与建设方、均予以认可并执行。

劳务公司所签订的合同、协议等，乙方4、甲方派出乙方负担。

名驻工地管理人员，年工资

万元，全部由5、本责任书签订后，乙方必须成立本工程项目领导班子，建立相关科室，配备足额专业人员，具体分工落实职责，并制订各项规章制度，加强对管理人员的管第页共页

承包人签名

理。6、本工程的《施工组织设计面布景一套完整资料，全部由乙方专人负责编制、实施、收集和保管。本工程竣工后，全部资料交甲方归档。7、本责任书未尽事宜，以甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》为准，《建设工程施工合同