2021-2022监理工程师之合同管理综合检测试卷A卷含答案

2021-2022监理工程师之合同管理综合检测试卷A卷含答案单选题（共80题）1、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()A.继续等待工程师的进一步指示B.再次书面提出复工申请C.视为工程师已同意复工D.向发包人书面申请复工【答案】C2、在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为()。A.合同价的5％B.合同价的10％C.合同价的20％D.合同价的30％【答案】D3、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电.停水.中断道路申报批准手续D.组织设计交底【答案】B4、某材料采购招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。A.2B.4C.10D.80【答案】B5、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。A.发布招标公告.开标.审查投标人资格B.发出投标邀请书.开标.审查投标人资格C.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件D.发出投标邀请书.审查投标人资格.发售招标文件【答案】B6、关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是（）。A.货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易B.凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准【答案】D7、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。A.均采用无条件担保B.分别采用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件担保D.分别采用有条件担保和无条件担保【答案】A8、在设防烈度为8度的地区，主楼为框剪结构，高60m，裙房为框架结构，高21m，主楼与群房间设防震缝，缝宽至少为下列何值？()A.100mmB.140mmC.260mmD.400mm【答案】B9、投标保证的有效期至（）。A.开标B.定标C.发出中标通知书D.由招标文件确定【答案】D10、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。A.担保人无条件地提供担保B.履约保证金的数额不确定C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付【答案】C11、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.设计B.施工C.设备采购D.材料采购【答案】A12、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。A.以代理人的名义与对方谈判B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C.代理人在合同谈判过程中独立地表现自己的意志D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行【答案】C13、FIDIC系列中，《施工合同条件》，工程师在收到承包商申请通知后（）天内，应向承包商颁发接收证书。A.7B.14C.24D.28【答案】D14、关于评标专家的说法，正确的是（）。A.一般项目可以由招标人直接确定评标专家B.特殊项目可以采取随机抽取的方式确定评标专家C.评标专家必须从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称D.评标委员会成员不能包括行政监督部门代表【答案】D15、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。A.7B.10C.14D.21【答案】A16、监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在（）后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。A.不批准承包人的索赔要求B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立【答案】B17、施工阶段发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）d内，将进度应付款支付给承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】D18、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】A19、能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实就是法律事实，下列关于法律事实说法正确的是（）。A.当事人订立合法有效的合同属于行为B.行政部门罚款属于事件C.没有及时支付报酬农民工罢工属于行为D.禁运属于自然事件【答案】A20、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.调解C.行政决定D.仲裁【答案】D21、根据《标准施工合同》，发包人应在收到核定的合同价格和结算尾款金额后（）天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。A.14B.28C.42D.56【答案】A22、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是()。A.按照承包人完成的实际工程进行计量B.只对承包人完成的合格工程进行计量C.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量【答案】B23、法人成立进行注册登记时，应当以()为住所。A.主要办事机构所在地B.主要经营场所所在地C.主要合同履行地D.董事长的户口所在地【答案】A24、关于投标限价的说法，正确的是（）。A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】D25、承包人按暂停工作的约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.14B.28C.30D.56【答案】B26、下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。A.视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作B.监理人有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正C.承包人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除D.承包人作出的修正经与发包人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除【答案】B27、特别重要的公共建筑屋面的防水等级为Ⅰ级，其防水层合理使用年限为()。A.50年B.40年C.30年D.25年【答案】D28、根据《标准施工合同》，关于“暂估价”与“暂列金额”的区别说法正确的是（）。A.暂列金额是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格B.暂列金额是合同履行阶段必然发生的，发包人一定予以支付的款项C.暂估价是招标投标阶段已经确定的价格D.签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用【答案】D29、某材料采购招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。A.2B.4C.10D.80【答案】B30、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时工程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】C31、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是（）。A.联动试车B.保证工程满足合同要求的试验C.功能性试验D.产能及环保指标测试【答案】C32、尿液保存时加入（）防腐效果较好，但能干扰尿糖测定。A.浓盐酸B.甲苯C.氯仿D.碳酸钠【答案】C33、在全部设计施工阶段的总承包合同工作中，视为（）已充分估计了应承担的责任和风险。A.工程师B.承包人C.监理人D.分包人【答案】B34、合同标准示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。A.有助于提高交易效率，增加交易成本B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅C.有利于对合同的审计和监督D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷【答案】A35、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织【答案】C36、在NEC合同文本中，目标合同（）。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定C.适用于工程范围很不确定且急需尽早动工的项目D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】B37、实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。A.必须通过公开招标方式B.必须通知邀请招标方式C.可以不通过招标方式D.只能通过协议方式【答案】C38、关于开工通知，说法不正确的是（）。A.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期【答案】C39、工程设计招标采用的开标形式是（）。A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】C40、在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，()应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用由责任方承担。A.责任方B.承包人C.发包人D.监理人【答案】B41、合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证【答案】C42、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是()。A.社会事件与合法行为B.自然与非自然C.事件和行为D.主体与客体【答案】C43、关于委托代理的说法中，错误的是（）。A.代理人必须以被代理人的名义进行合同谈判B.被代理人拒绝了行为人的无权代理，则由行为人承担后果C.被代理人追认了代理人的无权代理，则由被代理人承担后果D.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”【答案】D44、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。A.申请人的澄清可以采用口头形式B.申请人主动提出的澄清经审查成立，资格审查委员会应当接受C.经资格审查委员会同意，申请人的澄清可以改变资格预审申请文件的实质性内容D.申请人的澄清内容属于资格预审申请文件的组成部分【答案】D45、无权代理的情况不包括（）。A.没有代理权而为代理行为B.经过被代理人追认的行为C.代理终止后的代理行为D.超越代理权限为代理行为【答案】B46、关于联合体投标的说法不正确的是（）。A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级B.联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标C.联合体投标的、其投标保证金必须由各成员根据协议分别向招标人提供D.联合体各成员就中标项目向招标人承担连带责任【答案】C47、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期【答案】A48、除专用合同条款另有约定外，材料采购合同解释合同文件的优先顺序正确的是（）。A.中标通知书优先于合同协议书B.投标函优先于专用合同条款C.供货要求优先于通用合同条款D.相关服务计划优先于中标通知书【答案】B49、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（）代表业主方进行项目管理。A.工程师B.工程师助理C.业主代表D.承包商代表【答案】C50、公开招标在开标时，应当由（）。A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加B.招标监督机构主持，投标人自愿参加C.招标人主持，所有投标人均应参加D.招标人主持，投标人自愿参加【答案】C51、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还【答案】C52、（2021年真题）建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。A.投标人的投标报价明显低于其实际成本B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求【答案】C53、关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定【答案】B54、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。A.按工程实际损失计算赔偿B.扣除合同约定的全部监理酬金C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D.应当双倍返还定金【答案】C55、根据《标准施工合同》，下列属于施工合同文件的是()。A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准【答案】B56、下列各项中，不属于设备采购合同采购的设备的是（）。A.发电机B.发动机C.塔式起重机D.钢【答案】D57、关于投标文件递交与接收说法错误的是（）。A.投标人应在投标截止时间前在指定的地点递交投标文件B.招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证C.递交时间以文件上传的传输完成时间为准D.投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件【答案】C58、根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。A.承包人投标书内提交的进度计划B.施工准备阶段承包人编制的进度计划C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划【答案】C59、法人是具有（），依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。A.民事权利B.法律权利和民事权利C.民事行为能力D.民事权利能力和民事行为能力【答案】D60、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C61、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的是（）。A.在到货5天前进行通知承包人B.承包人会同监理人共同进行验收C.要求提前交货时，承包人可以拒绝D.如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担【答案】B62、承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，仍可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D63、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()。A.承包人第一次提交竣工验收报告之日B.承包人修改后再次提交竣工验收报告之日C.再次验收检验合格之日D.办理竣工验收手续之日【答案】B64、以下有关资格审查方法的说法，正确的是（）。A.资格审查办法分为综合评估法和最低投标价法两种B.资格审查办法分为合格制和有限数量制两种C.如无特殊规定，鼓励招标人采用有限数量制D.资格预审文件的获取时间应当不少于3个工作日【答案】B65、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()A.施工招标B.材料招标C.设备招标D.设计招标【答案】D66、根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用是（）。A.监理人确认承包人逾期违约的依据B.监理人签认索赔付款证书的依据C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据D.承包人编制资金计划的基础【答案】C67、对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是（）。A.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书B.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔通知书D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交最终索赔通知书【答案】B68、某建设工程预计2019年4月1日开工，2019年3月1日，发包人和保险公司签订了保险合同，为避免延误工期，承包人于2020年3月20日把主要材料运抵工地，4月10日工程正式开工，则保险期限开始的时间为（）。A.4月1日B.3月1日C.3月20日D.4月10日【答案】C69、评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差B.该投标文件仍属于有效投标书C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期【答案】D70、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。A.合同价格内的暂列金额B.预留的部分工程预付款C.业主的履约保证金D.预留承包商的部分应得工程款【答案】D71、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是()。A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【答案】D72、根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（）。A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审【答案】B73、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款【答案】A74、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()A.签发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.结清单生效日D.签发最终支付证书日【答案】C75、《标准施工招标文件》规定，评标办法分为（）。A.经评审的最高投标价法和综合评估法B.经评审的最高投标价法和科学评估法C.经评审的最低投标价法和综合评估法D.经评审的最低投标价法和科学评估法【答案】C76、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请接收证书的通知。A.7B.14C.28D.72【答案】B77、关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是（）。A.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任D.发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失【答案】D78、根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，()负责测设施工控制网。A.承包人B.发包人C.监理人D.勘察人【答案】A79、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.整修和完善工作完成日C.承包人重新提交竣工验收报告的日期D.工程接收证书颁发日【答案】A80、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延【答案】C多选题（共35题）1、根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设计和工程保险的（）。A.投保时间B.投保险种C.保险范围D.保险期限E.投保对象【答案】BCD2、关于勘察人指派的项目负责人的说法，不正确的是（）。A.勘察人发出的函件应盖有勘察人单位章，或者由勘察人的项目负责人签字确认B.项目负责人不得授权其下属人员履行其某项职责C.项目负责人应在采取紧急措施后24小时内向勘察人提交书面报告D.项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得勘察人同意E.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】ABCD3、下列关于标准施工合同预付款担保的表述正确的是（）。A.采用无条件担保形式B.担保期限自预付款支付给承包人起生效C.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款时担保期限终止D.标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式E.保函格式中无需保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则【答案】ABCD4、建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有（）。A.建设单位授权工程招标机构为其办理招标事宜B.施工企业授权其法定代表人代表企业参加施工投标C.监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务D.施工企业授权项目经理负责具体工程项目的施工管理E.设计单位授权设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底【答案】ACD5、下列对于FIDIC的EPC合同条件的表述正确的是（）。A.合同参与方中没有“工程师”这一角色B.业主应任命一名“业主代表”，代表业主进行日常管理工作C.业主代表应被认为具有业主方根据合同规定的全部权力，包括终止合同的权力D.承包商代表可向任何胜任的人员授予权力和职责，该授权应在业主收到承包商代表签署的告知通知后方能生效E.分包商都要经过业主的同意【答案】ABD6、《合同法》规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为()A.履行期限条款B.结算条款C.清理条款D.质量条款E.违约责任条款【答案】BC7、下列有关招标投标签订合同的说明，正确的是（）。A.中标人无正当理由拒签合同，应取消其中标资格，并没收投标保证金B.招标人无正当理由拒签合同，投标保证金应予退还C.应当在中标通知书发出之日起30日内根据招标公告和投标文件签订D.联合体中标的，由联合体牵头人与招标人签订E.合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息【答案】AC8、（2017年真题）保证合同的担保范围包括（）。A.主债权及利息B.债权人的间接损失C.违约金D.债权人实现债权的费用E.保证合同另有约定的财产损失【答案】ACD9、以下（）属于招标资格审查中不能通过审查的情形。A.申请人不具备相应的资质B.申请人未按审查委员会的要求提供澄清说明C.申请人为项目的设计单位D.申请人为本项目的招标代理机构E.申请人本年内有骗取中标的违规行为【答案】ABD10、（2021年真题）关于CM合同模式的说法，正确的有（）。A.风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式B.代理型CM承包商负责工程分包的发包C.CM合同属于管理承包合同D.代理型CM承包商不承担工程实施风险E.风险型CM承包商只负责施工阶段的组织管理工作【答案】ACD11、关于法定代表人的说法，正确的有（）。A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任C.法定代表人代表法人从事民事活动D.法定代表人为特别法人E.法人应当有法定代表人【答案】C12、勘察人必须具备的条件包括（）。A.依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格B.除法人以外的任何其他组织和个人符合相关条件的均可成为承包人C.建设工程勘察合同的承包方须持有建设行政主管部门核发的施工许可证D.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建没活动E.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书，而且应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察【答案】AD13、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有（）。A.投标人的投标报价与招标标底一致B.不同投标人的投标文件由同一单位编制C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜D.不同投标人的投标函格式相同E.不同投标人的投标文件异常一致【答案】BC14、根据美国AIA标准合同文本，关于代理CM模式的说法，正确的有（）。A.CM合同属于管理承包合同B.CM合同采用成本加酬金的计价方式C.CM承包商不赚取总包.分包合同的差价D.CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务E.CM承包商需承担项目的实施风险【答案】ABCD15、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满【答案】ACD16、发生承包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是（）。A.监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定期限内改正B.发包人应向承包人发出整改通知，要求其在指定期限内改正C.发出整改通知28天后承包人仍不纠正违约行为，监理人可向承包人发出解除合同通知D.发出整改通知28天后承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知E.违约导致的费用增加和（或）工期延误由承包人承担【答案】AD17、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于发包人负责提供的材料和工程设备，承包人应完成的工作内容有（）。A.提交材料和工程设备的质量证明文件B.根据合同计划安排向监理人报送要求发包人交货的日期计划C.会同监理人在约定的时间和交货地点共同进行验收D.运输、保管材料和工程设备E.支付材料和工程设备合同价款【答案】BC18、(2015年真题)根据《标准施工合同》，承包人的施工安全责任有（）。A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失B.编制施工安全措施计划C.制定施工安全操作规程D.配备必要的安全生产和劳动保护措施E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失【答案】BCD19、（2014年真题）招标人在招标过程中对申请人的资格审查方式有（）。A.形式审查B.详细审查C.资格预审D.资格后审E.资格备案【答案】CD20、材料设备采购按标的物的特点可以分为（）。A.买卖合同B.租赁合同C.劳务合同D.加工承揽合同E.融资租赁合同【答案】AD21、根据九部委设备采购合同的规定，设备付款的类型包括（）。A.预付款B.进度款C.交货款D.验收款E.结清款【答案】ACD22、关于人身保险合同的表述中，正确的有（）。A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况C.投保人于合同成立后，只能向保险人一次性支付全部保险费D.人身保险的受益人只能由被保险人进行指定E.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付【答案】AB23、下列有关隐蔽工程与重新检验的说法，正确的有（）。A.承包人自检合格后书面通知监理人验收B.监理人接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若监理人未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若监理人已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延【答案】ABC24、因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人可能承担的责任包括（）。A.负法律责任B.免收直接受损失部分的勘察费C.负行政责任D.支付赔偿金E.吊销勘察机构资质【答案】ABD25、按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有()。A.龙卷风导致吊车倒塌B.地震导致主体建筑物的开裂C.承包人管理不善导致的仓库爆炸D.承包人拖欠雇员工资导致的动乱E.非发包人和承包人责任发生的火灾【答案】AB26、依据FIDIC《施工合同条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有()A.外敌入侵B.工程所在地发生的叛乱C.超音速飞行物产生的压力波D.工地发生放射性污染E.不利气候条件对施工的影响【答案】ABC27、有关代理关系的表述中，说法正确的是（）。A.代理人经有关的第三人同意后可以适当变更或扩大代理权限B.代理人是以自己的名义为法律行为的，所设定的权利与义务只能由代理人自己承受C.代理人辞去委托后，给善意第三人造成损失，应由被代理人负赔偿责D.招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由发包人承担E.依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任