2021-2022监理工程师之合同管理强化训练试卷B卷附答案

2021-2022监理工程师之合同管理强化训练试卷B卷附答案单选题（共80题）1、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力【答案】B2、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。A.专用条款B.通用条款C.中标通知书D.合同协议书【答案】D3、ECC合同中，早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定应由（）记录在案。A.雇主B.监理工程师C.项目经理D.承包商【答案】C4、（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。A.行为B.权利C.义务D.事件【答案】A5、（2015年真题）根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】D6、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（）。A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】C7、委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是()。A.委托人增加监理工作内容较多B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料【答案】C8、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程进度付款的说法，错误的是()。A.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付B.合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，并报监理人批复C.监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额D.发包人不按期支付，按专用条款的约定支付逾期付款违约金【答案】A9、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。A.蓝皮书B.白皮书C.绿皮书D.银皮书【答案】D10、材料采购合同履行中，验收现场交货的钢板面积、木材体积等材料数量采用的方法是()。A.理论换算法B.衡量法C.经验鉴别法D.查点法【答案】B11、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。A.设计单位B.监理单位C.发包单位D.总承包单位【答案】A12、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.设计B.施工C.设备采购D.材料采购【答案】A13、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】B14、合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按()的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地【答案】B15、（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】C16、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知其具体的确认权限。某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。该50万元工程款的签认应当由()。A.发包人承担责任B.发包人代表承担责任C.发包人与发包人代表承担连带责任D.施工企业决定责任承担人【答案】A17、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时乙也用自己的房屋进行了抵押，且就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应先（）。A.由丙承担保证责任B.处分乙抵押的房产清偿债务C.由甲选择适用处分乙抵押的房产，或由丙承担保证责任D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】B18、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()A.向设计单位提供设备厂家名录B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料C.指示设计单位变更设计D.保守设计单位申明的秘密【答案】D19、科学研究表明：食物储存温度在（）℃一般是非安全温度，不能杀灭细菌。A.0～4B.-10～0C.5～10D.10～65【答案】D20、关于合同鉴证的说法，正确的是()A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴证C.合同鉴证的效力不限于我国国内D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【答案】D21、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人预中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日【答案】D22、设计人已完成全部设计任务，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费【答案】A23、关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。A.资格预审适用于邀请招标方式B.资格后审适用于投标人数量较多的情形C.鼓励同时采用资格预审和资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容一致【答案】D24、业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时应报（）价。A.FOB.CIFC.FCAD.CIP【答案】A25、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【答案】A26、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认【答案】D27、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】D28、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。A.总监理工程师B.监理人C.发包人D.总监理工程师代表【答案】C29、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投票文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C30、采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。A.设计方案的功能、技术、经济和美观B.设计人员构成、业绩、从业经历C.项目解读、设计构思D.投标人信用情况和业绩【答案】A31、（）的管理理念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。A.工程施工合同B.专业服务合同C.评判人合同D.定期合同【答案】A32、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门【答案】C33、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由()。A.工程师负责检验，发包人承担检验费用B.工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用D.承包人负责检验，承包人承担检验费用【答案】C34、建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】A35、下列不属于材料采购投标文件的内容的是（）。A.投标人须知B.联合体协议书C.投标保证金D.资格审查资料【答案】A36、（2019年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。A.伴随服务属于辅助服务B.伴随服务属于必然发生的服务C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围D.提供伴随服务不得收费【答案】A37、（2020年真题）根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】D38、在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。A.28日B.56日C.60日D.90日【答案】D39、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价【答案】B40、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。A.现场同期记录B.索赔意向通知书C.索赔报告D.索赔证据【答案】B41、施工合同履行中，工程造价管理部门进行价格调整，导致承包人成本增加。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。A.工期B.费用C.利润D.以上均可以【答案】B42、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】C43、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。A.主体B.客体C.权利D.义务【答案】B44、当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，对竣工日期的确定不正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以提交竣工验收报告日为竣工日期B.建设工程经竣工验收不合格的，以重新竣工验收合格之日为竣工日期C.发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】A45、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。A.属于无条件的、不可撤销担保B.有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效C.担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付D.发包人和勘察人变更合同，应当取得担保人的同意，否则担保人不再承担担保义务【答案】A46、某固态食品中，其糖含量满足（）g/100g，则可声称该食品“低糖”。A.≤10B.≤5C.≤3D.≤1【答案】B47、工程总承包合同履行管理中，关于工程设计管理的说法，正确的是（）。A.承包人完成设计工作所遵守的规定，应采用发包人要求和承包人建议书B.设计的实际进度滞后时，承包人需提交减少投入资源并加快进度的计划C.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算D.发包人在设计文件审查同意后10天内，向政府有关部门报送【答案】C48、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。A.交货期晚于招标文件规定的交货时间B.可以减少招标文件说明的预付款金额C.投标材料性能高于标准D.交货期早于招标文件规定的交货时间【答案】B49、承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，提出索赔要求的方式正确的是（）。A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书C.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书D.在引起索赔事件发生后28天内，既可以向监理人递交索赔意向通知书，也可以向监理人递交索赔通知书【答案】C50、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()A.向设计单位提供设备厂家名录B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料C.指示设计单位变更设计D.保守设计单位申明的秘密【答案】D51、代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。A.以代理人的名义与对方谈判B.在代理权限范围内与对方谈判C.代理人在合同谈判过程中不能在授权范围内自主地提出自己的要求D.代理人在代理权限范围内与第三人所签合同导致的不利后果，被代理人可拒绝承担【答案】B52、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（）。A.发包人出具经监理人审核B.监理人出具经发包人签认C.发包人和监理人共同签认D.监理人签认【答案】B53、下列关于履约保证说法不正确的是()。A.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%C.履约银行保函额度是合同价格的10%D.履约担保书担保额度是合同价格的10%【答案】D54、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（）。A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表【答案】A55、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是()。A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减【答案】C56、NEC系列合同条件，（）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。A.工程施工合同B.裁决人合同C.工程施工分包合同D.专业服务合同【答案】D57、关于竣工验收的表述中，不正确的是（）。A.以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明B.实际竣工日用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工C.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56d后未进行验收，视为未通过验收D.实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外【答案】C58、某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。合同履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。采购方行使的是()。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权【答案】B59、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。A.联合体投标没有联合体协议书B.投标工期长于招标文件要求的工期C.投标报价的大写金额与小写金额不一致D.投标文件没有投标人授权代表的签字【答案】C60、下列内容（）不属于合同协议书中应明确填写的内容。A.签约合同价B.合同工期C.质量标准D.争议解决方法【答案】D61、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。A.担保人无条件地提供担保B.履约保证金的数额不确定C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付【答案】C62、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.招标公告D.资格审查办法【答案】C63、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。A.监理人对工程实施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度増加D.发包人的工程风险加大【答案】A64、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。A.最低评标价法B.综合评估法C.评标价法D.合格制法【答案】A65、（）负责支付咨询顾问费用，（）负责支付专业分包商的费用。A.雇主，承包商B.雇主，项目经理C.承包商，雇主D.承包商，项目经理【答案】A66、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。A.定金或预付款应专用与本工程的设计B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还【答案】C67、关于招标文件的澄清说法错误的是（）。A.招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人B.澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间C.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前，以书面形式提出D.招标人将在收到异议之日起3日内作出答复【答案】C68、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备供应公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()A.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让【答案】A69、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文件【答案】C70、建筑材料采购合同的条款一般限于()阶段。A.物资交货B.设备生产制造C.设备安装调试D.设备试运行【答案】A71、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C72、某施工项目监理人发出的开工通知注明的开工日期为2月1日。承包人因主要施工机械未到场，导致工程实际在2月5日开始动工。12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报告，工程于12月20日竣工验收合格。则承包人的施工期为（）。A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止【答案】A73、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应的民事行为D.一般民事行为【答案】C74、材料采购的评标中，响应性评审主要审查的内容不包括（）A.投标内容B.投标有效期C.投标保证金D.履约保证金【答案】D75、（2021年真题）建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人【答案】B76、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()A.需等待发包人批准B.工程师已拒绝索赔要求C.承包人的索赔要求已成立D.承包人需进一步提交补充索赔证据【答案】C77、以下关于勘察合同管理的说法中，正确的是（）。A.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换28天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人B.在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产的紧急措施，并在采取措施后48小时内向发包人提交书面报告C.发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函D.项目负责人7天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责【答案】C78、关于行使抗辩权的说法，正确的是()A.行使抗辩权方仍然承认合同有效B.行使抗辩权是解除合同的必要条件C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D.行使抗辩权表明合同变更【答案】A79、关于违约金的说法，正确的是()A.约定违约金必须明确具体的数额B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少【答案】B80、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【答案】C多选题（共35题）1、根据《标准施工招标资格预审文件》，不能作为资格预审申请人的单位有（）。A.本项目的代建人B.为本项目前期提供咨询服务的单位C.为本项目提供招标代理服务的单位D.法定代表人与建设单位职工存在亲戚关系的单位E.在资格预审过程中行贿的单位【答案】ABC2、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括（）A.有编制招标文件的能力B.已发布招标公告C.具有开标场地D.有组织评标的能力E.已委托公证机关公证【答案】AD3、下列选项属于勘察合同中发包人义务的有（）。A.按约定向勘察人发出开始勘察的通知B.办理证件和批件C.依法纳税D.保证勘察作业规范、安全和环保E.提供勘察资料【答案】AB4、下列情况中，属于额外监理工作的有()。A.由于变更而需延长的监理工作B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作【答案】CD5、关于供货方不能按期交货的说法，下列说法正确的是（）A.供货方不能按期交货的行为，分为逾期交货和提前交货B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同D.采购方因供货方提前交货而应提前付款E.逾期交货供货方承担违约责任【答案】ABC6、以下关于投标人提出异议及踏勘现场的说法中正确的是（）。A.投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前，以书面形式提出B.招标人将在收到异议之日起5日内作出答复C.投标人应自理准备和参加投标活动、踏勘现场发生的费用D.招标人对异议作出答复前，继续招标投标活动E.招标人不对投标人据招标人对踏勘现场中对周边情况的介绍作出的判断和决策负责【答案】C7、《标准施工合同》中，承包人可以获得工期补偿的情形包括（）。A.不可抗力停工期间的照管和后续清理B.因发包人违约承包人暂停施工C.增加合同工作内容D.发包人原因导致工程质量缺陷E.未按合同约定及时支付预付款、进度款【答案】BCD8、根据《合同法》，合同被确认无效后，当事人承担法律责任的形式有()。A.返还财产B.赔偿损失C.缴纳罚款D.上缴非法所得E.双倍返还定金【答案】AB9、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有（）。A.是否列入已标价的工程量清单B.是否在招标阶段已经确定的价格C.是否在合同履行阶段必然发生D.承包人是否必然获得支付E.是否包括在签约合同价内【答案】BCD10、下列关于招标公告或投标邀请书的说法中，错误的是（）。A.招标公告或投标邀请书分别适用于不同的施工招标方式B.招标公告适用于进行资格预审的公开招标C.招标公告适用于进行资格后审的邀请招标D.投标邀请书适用于进行资格预审的公开招标E.投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标【答案】CD11、下列关于FIDIC系列合同条件的说法中，正确的是（）。A.新红皮书适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计-招标-建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工B.银皮书适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包，完成一个配备完善的业主只需“转动钥匙”即可运行的工程项目，采用总价合同C.金皮书适用于金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工，既适于业主设计也适于承包商设计D.绿皮书适用于承包商不仅需要承担设施的设计和施工工作，还要负责设施的长期运营，并在运营期到期后将设施移交给政府的项目E.白皮书适用于业主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计，招标评标，合同管理和投产准备等咨询服务合同【答案】AB12、下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有()。A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议【答案】CD13、下列因不可抗力造成损失的分担原则符合通用条款规定的有（）。A.永久工程包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害。以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担B.承包人设备的损坏由承包人承担C.发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用D.停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担E.不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人需支付逾期竣工违约金【答案】ABCD14、根据《招标投标法》，下列项目中，必须进行施工招标的有()A.某高速公路5km长的施工段B.联合国教科文组织援助的某资源保护建设项目C.施工企业自筹自建办公楼D.某公立三甲医院新院区项目E.需要采用专有技术的施工项目【答案】ABD15、工程总承包合同通用条款对下列（）做出了两种可选条款。A.道路通行权和场外设施B.发包人提供的文件C.发包人要求中出现错误的责任承担D.材料和工程设备E.暂列金额【答案】ACD16、根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。A.原材料、半成品B.土地承包经营权C.正在建造的建筑物D.机械、车辆E.生产设备【答案】AD17、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有（）。A.卖方出具的交货清单正本一份B.买方签署的收货清单正本一份C.制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份E.监造人员出具的合同设备监造确认书一份【答案】ABCD18、评标委员会成员应当回避的情形有（）A.投标人或其主要负责人的近亲属B.与投标人有经济利益关系，影响其评审公正性的人员C.项目主管部门的人员D.曾因违法行为而受过刑事处罚的人员E.在招标投标活动中受过行政处罚的人员【答案】ABC19、发包人应向设计人提供的文件资料包括（）等A.工程批准文件B.基础资料C.设计任务书D.勘察报告E.施工许可证【答案】BCD20、合同法律关系的客体中，属于物的是（）A.建筑材料B.建筑设备C.建筑物D.土方开挖E.抹灰【答案】ABC21、施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有()。A.未按招标文件的要求予以密封的B.明显不符合技术标准要求的C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D.投标报价的大小写金额不一致的E.投标报价明显低于市场价格的【答案】BC22、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如（），必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.高空作业工程E.深水作业工程【答案】ABC23、以下属于资质预审审查报告内容的是（）。A.评标方法B.资格审查委员会名单C.澄清、说明、补正事项纪要等D.评分比较一览表的排序E.投标文件格式要求【答案】BCD24、某工程，合同约定3月10日开工，当年11月10日竣工，3月1日承包人因主要施工机具未能按计划到场，书面向工程师提出延期10天开工的申请，工程师对此申请始终未作任何答复，承包人延至3月20日实际开工，关于承包人竣工责任的说法，正确的有()A.承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用自行承担B.承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用由发包人承担C.承包人通过赶工在11月10日竣工，可获得提前竣工奖励D.工程在11月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任E.工程在11月20日竣工，承包人应承担拖期违约责任【答案】AD25、设计施工总承包模式下，发包人要求包括（）。A.功能要求B.工艺安排或要求C.合同价款D.技术要求及质量标准E.工作界区说明【答案】ABD26、评标委员会成员应当回避的情形有（）A.投标人或其主要负责人的近亲属B.与投标人有经济利益关系，影响