2022一级建造师之一建通信与广电工程实务能力提升试卷A卷附答案

2022一级建造师之一建通信与广电工程实务能力提升试卷A卷附答案单选题（共85题）1、微波通信是使用波长在()之间的电磁波一微波进行空间传输的一种通信方式。A.250MHz～300GHzB.1mm～2mC.200MHz～300GHzD.1mm～1m【答案】D2、微波通信中，应通过()的方法克服电波的雨雾吸收性衰落。A.分集接收B.使用无源反射板C.增加发射功率D.使用10GHz以上频段【答案】C3、机房电力设备应在直流配电屏输出端加()装置。A.浪涌吸收B.防雷保护C.接地保护D.整流稳压【答案】A4、吊线原始垂度在20℃以下安装时和在20℃以上安装时，允许偏差分别不大于标准垂度的（）。A.10％，5％B.5％，10％C.15％，10％D.10％，15％【答案】A5、一般情况下，在DWDM系统中，（）不同波道OTU是可以互换的。A.发送端OTUB.中继器使用OTUC.放大器使用OTUD.接收端OTU【答案】D6、关于移动交换子系统说法不正确的是()。A.MSC是NSS的核心部件B.VlR是用来存储来访用户信息，一个VlR为一个MSC控制区服务C.HLR是用来存储本地用户信息的数据库，一个HLR能够控制若干个移动交换区域D.AUC—般与HLR处于同一位置【答案】D7、管道进入人(手)孔窗口处应呈()，管头应终止在砖墙体内。A.圆形B.方形C.三角形D.喇叭口形【答案】D8、TD-SCDMA采用TDD、TDMA／CDMA多址方式工作，载频的带宽为()。A.1.2MHzB.1.4MHzC.1.6MHzD.3.8MHz【答案】C9、现代通信网的主体是()。A.传送网B.支撑网C.业务网D.同步网【答案】C10、对于不符合颁发《通信建设工程概预算人员资格证书》条件的，信息产业部应做出不予颁证的书面决定，说明理由，并告知申请人享有依法申请（）的权利。A.行政处罚或者提起行政诉讼B.行政复议或者提起行政诉讼C.行政复议或者提起民事诉讼D.行政处罚或者提起民事诉讼【答案】B11、基于GSM网发展出来的3G技术规范是（）。A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMA【答案】B12、卫星电视接收系统室内核心设备是()。A.馈源B.高频头C.数字综合解码卫星电视接收机D.功率分配器【答案】C13、关于架空杆路施工的说法，错误的是（）。A.热闹市区的拉线应加装绝缘子B.在与10kv以上高压输电线交越处，两侧电杆避雷线应断开50mm间隙C.拉线地锚应埋设端正,拉线盘与地面垂直D.易被行人碰触的拉线应用绝缘材料保护【答案】C14、对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小；光纤密度大，适用于管道布放的是()光缆。A.蝶形引入光缆B.束管式结构光缆C.层绞式结构光缆D.骨架式光缆【答案】D15、关于光缆沟质量要求的说法，错误的是()。A.为了保证附属设施的安装质量，必须按标准保证沟底的线路直线段要直B.光缆沟的质量要求为五个字：直、弧、深、平、宽C.光缆沟的沟底要平坦，不能出现局部梗阻、塌方或深度不够的问题D.按土质及地段状况，缆沟应达到设计规定深度【答案】A16、通信网中常见的业务节点是()。A.交换机B.传真机C.路由器D.信息服务器【答案】D17、中、短波广播发射机测试项目中三大电声指标包括：非线性失真、频率响应和()。A.噪声电平B.频率稳定度C.整机效率D.调幅度【答案】A18、建筑群综合布线交接间的面积不应小于()，如覆盖的信息插座超过200个时，应适当增加面积。A.5m2B.10m2C.15m2D.20m2【答案】A19、()适用于通信网和其他通信设备。既能用于新的陆上网络，又可对现有系统进行升级改造，它特别适用于DWDM系统的传输。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】D20、电信建设项目投资业主单位委托未经通信主管部门审查同意或未取得相应电信建设资质证书的单位承担电信建设项目设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理的，由工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局予以处罚。处罚办法包括()。A.罚款B.已竣工的不得投入使用C.对电信建设项目投资业主单位罚款D.对投资单位企业法人代表进行行政处理【答案】B21、VSAT系统是以传输低数率的数据而发展起来的，目前已经能够承担高数率业务。其出站链路速率可达8448kbit／s，入站链路数率可达()kbit／s。A.8448B.4096C.2048D.1544【答案】D22、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的项目竣工验收后，工程相关文件应及时向当地（）备案。A.城市建设管理机关B.城市规划管理机关C.电信运营商D.电信管理机关【答案】D23、JETnet常用微管规格有()两种。A.5／3.5mm和8／6mmB.7／5.5mm和8／6mmC.5／3.5mm和10／8mmD.7／5.5mm和10／8mm【答案】D24、更加适合城域网建设的光纤是()。A.G.652AB.G.652BC.G.652CD.G.652D【答案】D25、移动核心网在（）时代只有电路域。A.2GB.3GC.4GD.5G【答案】A26、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的项目竣工验收后，工程相关文件应及时向当地（）备案。A.城市建设管理机关B.城市规划管理机关C.电信运营商D.电信管理机关【答案】D27、架空线路工程中，终端杆应向拉线侧倾斜()mm。A.80～100B.100～120C.120～140D.140～160【答案】B28、HYAGT—600×2×0．4电缆的读法是()。A.600对线径为0.4mm的铝芯线，实心聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆B.600对线径为0.4mm的铝芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆C.600对线径为0.4mm的铜芯线，实心聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆D.600对线径为0.4mm的铜芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆【答案】C29、充分利用单模光纤带宽资源，在大容量长途传输时可以节约大量光纤的技术是()。A.WDMB.PTNC.LTED.SDH【答案】A30、光接收机灵敏度和最小过载光功率指输入信号处在1550nm区，误码率达到10-12时设备输入端口处的平均接收光功率的()。A.最大值B.最小值和最大值C.最小值D.最小值或最大值【答案】B31、通信局(站)的接地方式，应按()的原理设计。A.独立接地B.联合接地C.分组接地D.分级接地【答案】B32、移动通信特有的干扰是（）A.外部干扰B.同频干扰C.互调干扰D.邻道干扰【答案】B33、SDH设备光接收机灵敏度是指误码率达到()时设备输入端口处的平均接收光功率的最小值。A.1×10-12B.1×10-10C.I×l0-8D.1×10-6【答案】A34、光分插复用器（OADM）可在光域直接实现()功能。A.上下波道B.交叉连接C.网络恢复D.波长转换【答案】A35、通信工程职业照射限值要求：在每天()工作期间内，任意连续6min按全身平均的比吸收率(SAR)应小于0．1W／kg。其中的比吸收率(SpecificAbsorptionRate，SAR)是指生物体每单位质量所吸收的电磁辐射功率，即吸收剂量率。A.4hB.6hC.8hD.10h【答案】C36、多年来，通信网主要采用铜线(缆)用户线向用户提供传送电话的业务，用户铜线(缆)网分布广泛且普及，为了进一步提高铜线传输速率，开发了()技术，以解决高速率数字信号在铜缆用户线上的传输问题。A.NGNB.软交换C.DSLD.IP【答案】C37、微波安装的硬波导馈线要求横平竖直，应稳定、牢固、受力均匀，加固间距为（）左右。A.1.0mB.1.5mC.2.0mD.2.5m【答案】C38、气吹微缆的特点不包括（）。A.初期建设成本高B.应用范围广C.接头少D.更快的吹缆速度【答案】A39、.广播短波发射天线主要特性参数有天线效率、工作频率范围、仰角和（）等。P101A.微分增益B.频响特性C.方向性系数D.非线性失真【答案】C40、通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线，应采用具有金属护套的电力电缆，或将电源线穿人金属管内布放，其电缆金属护套或金属管道应()就近接地一次。A.每隔5mB.每隔10mC.每隔15mD.每隔20m【答案】B41、在SDH保护环网结构中，()是系统中必不可少的网元节点，利用它的时隙保护功能，可以使得电路的安全可靠性大为提高。A.终端复用器(TM)B.分插复用器(ADM)C.再生中继器(REG)D.同步数字交叉连接设备(SDXC)【答案】B42、短期工作的设备，机房温度一般保持在()之间。短期工作指连续工作不超过48小时或年累计不超过15天。A.10～32℃B.10～33℃C.10～34℃D.10～35℃【答案】D43、基带传输在局域网中广泛使用，其优点是（）。A.线路设备简单B.带宽利用率高C.适用于无线网络D.适于在长途线路上使用【答案】A44、操作维护中心(OMC-R)检验项目不包括()。A.用户接口B.安全管理C.操作日志D.无线资源管理【答案】D45、下列关于人手孔施工说法错误的是（）。A.开挖宽度等于基础尺寸加操作宽度B.主干管道低于分支C.绿地或耕地内圈口应高出地面50-500mmD.穿钉和拉力环应预埋在墙体内【答案】A46、架空线路工程中，电杆中心与路由中心线的左右偏差不应大于50mm；除终端杆以外，电杆本身应()。A.上下平行B.左右平行C.上下垂直D.左右垂直【答案】C47、GSM是干扰受限系统，但干扰不会导致()。A.增加误码率B.降低语音质量C.掉话D.降低系统容量【答案】D48、GPS天线应处在避雷针顶点下倾()保护范围内。A.15°B.30°C.45°D.60°【答案】C49、水泥管道的组合结构应构筑在坚实可靠的地基上。基础坡度系数一般在()或按设计要求。A.1‰～3‰B.3‰～5‰C.1％～3％D.3％～5％【答案】B50、走线架应保证电气连通，就近连接至室内保护接地排，接地线宜采用35mm2黄绿色()电缆。A.多股铜芯B.单股铜芯C.多股铝芯D.单股铝芯【答案】A51、卫星通信中，信号由发端地球站经卫星转发到收端地球站单程传输延迟约为0．27s会产生()。A.广播特性B.回波干扰C.日凌中断D.星蚀现象【答案】B52、电信枢纽楼内，除()外均应设置火灾自动报警装置。A.楼梯间B.小于5m2卫生间C.小于10m2办公用房D.配电室【答案】B53、自承式电缆的结构缆芯结构以25对为基本位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带包扎，以便识别不同单位。100对以上的电缆加有()的预备线对。A.1％B.2％C.3％D.4％【答案】A54、一般来说，由于地球曲面的影响以及空间传输的损耗，微波传输中每隔()km左右就需要设置中继站。A.50B.100C.150D.200【答案】A55、现代通信网的主体是()。A.传送网B.支撑网C.业务网D.同步网【答案】C56、光（电）缆线路路由复测小组由（）负责组织。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】D57、属于第四代移动通信技术的核心网是（）核心网。A.CDMA2000B.WCDMAC.TD-SCDMAD.LTE【答案】D58、3G移动通信系统在不同的环境下能提供的速率是：车速环境144kbit／s，步行环境（）kbit／s，室内环境2Mbit／s。A.256B.384C.512D.1024【答案】B59、下列关于扩声、会议系统安装工程要求说法错误的是（）。A.机房固定式设备机柜宜直接安装在活动板下B.设备在机柜上的布置应考虑设备散热，尽可能把大功率高热量的设备分散开来安装或设备之间加装盲板分隔C.线缆敷设应选择最短距离，中间不应有接头D.在以牵引方式敷设光缆时，主要牵引力应加在光缆的加强芯上【答案】A60、下列关于柴油发电机组安装说法正确的是（）A.地脚螺栓采用二次灌浆方式预埋B.对于2500KG以上机组基础可用2个防滑铁件进行加固定位C.排烟管路水平伸向室外口应加装伞形防雨帽D.排气管应喷天蓝色或白色【答案】A61、在SDH保护环网结构中，()是系统中必不可少的网元节点，利用它的时隙保护功能，可以使得电路的安全可靠性大为提高。A.终端复用器(TM)B.分插复用器(ADM)C.再生中继器(REG)D.同步数字交叉连接设备(SDXC)【答案】B62、关于基站设备安装要求的说法，错误的是()。A.室外接地排应为镀锡铜排B.接地引入线应为长度不超过30m的镀锌扁钢C.电力线应采用架空方式引入D.GPS天线应安装在45°避雷区域内【答案】C63、光缆单盘检验中，光电特性检验不包括（）。A.光缆长度的复测B.光缆单盘损耗测量C.光缆对地绝缘电阻测试D.光纤后向散射信号曲线观察【答案】C64、固定无线接入的主要技术不包括（）。A.LMDSB.不可见光无线系统C.蜂窝移动通信系统D.MMDS【答案】C65、某传输机房新增四列设备，设备高度和完工后的垂直偏差数据如下，指出不合格的列为()。A.机架高1.8m，垂直偏差1.6mmB.机架高2m，垂直偏差1.8mmC.机架高2m，垂直偏差2.0mmD.机架高2.6m，垂直偏差3.0mm【答案】D66、延迟完全可以忽略，适用于实时、大批量、连续的数据传输的交换方式是（）。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A67、工程开工前，（）应组织设计单位向所有的施工实施单位进行详细的设计交底。A.建设单位B.施工单位C.勘察单位D.质量监督机构【答案】A68、把不同功能的数字音频工作站通过网络系统将广播节目的录制和播出连成一个整体的系统是()。A.电子新闻的网络化B.电视节目的网络化C.广播中心的网络化D.数字音频的网络化【答案】C69、严禁使用()洗刷空气压缩机曲轴箱、滤清器或空气通路的零部件。A.柴油B.煤油C.水D.酒精【答案】B70、通常以()作为蓄电池的放电电流。A.1小时放电率B.10小时放电率C.15小时放电率D.20小时放电率【答案】B71、采用卡接方式的卡线钳应垂直接线端子，压下时发出回弹响声说明卡接完成，多余线头应（）。A.随后剪断B.手动剪断C.自动剪断D.统一剪断【答案】C72、被称为“信息高速公路”的是()系统，它是一个模块化、灵活性极高的建筑物或建筑群内的信息传输系统。A.终端系统B.综合布线系统C.管理子系统D.工作区子系统【答案】B73、在土质均匀、坚硬的情况下，铺设钢管管道和塑料管道时可采用()。A.素混凝土基础B.砖砌基础C.天然基础D.钢筋混凝土基础【答案】C74、下列不属于LTE核心网设备加电后系统检查的是（）。A.设备板卡配置检查B.声光告警C.电源电压检查D.远程维护功能【答案】C75、DWDM系统中()的性能优劣对系统的传输质量有决定性影响。A.光合波器B.光分波器C.光波长转换器D.光分叉复用器【答案】A76、广播电视中心多采用在线式UPS系统，系统的主要功能是稳定电压、断电保护、后备供电和（）。A.防雷B.降噪C.净化电源D.节能【答案】C77、我国GSM通信系统相邻两频道间隔为200kHz。每个频道分为8个时隙，即8个信道(全速率)。每个用户使用()。A.一个频道中的两个时隙传送信息B.两个频道中相对应的两个时隙传送信息C.一个频道中的一个时隙传送信息D.两个频道中的任意两个时隙传送信息【答案】C78、多年来，通信网主要采用铜线(缆)用户线向用户提供传送电话的业务，用户铜线(缆)网分布广泛且普及，为了进一步提高铜线传输速率，开发了()技术，以解决高速率数字信号在铜缆用户线上的传输问题。A.NGNB.软交换C.DSLD.IP【答案】C79、国际互联网属于()。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网【答案】D80、施工单位的()依法对本单位的安全生产工作全面负责。A.主要负责人B.项目负责人C.专职安全员D.一级建造师【答案】A81、目前在OTN上的网络节点主要有光分插复用器和()。A.光中继器B.光交叉连接器C.光复用器D.自动交换光网络【答案】B82、不属于程控数字交换机硬件系统组成的是()。A.外围设备B.话路系统C.控制系统D.应用系统【答案】D83、广播电视工程中，落冰危险区，以塔的中心为圆心，以()为半径来控制范围。A.0.1h（h为塔高）B.0.2h（h为塔高）C.0.3h（h为塔高）D.0.4h（h为塔高）【答案】C84、GSM是干扰受限系统，但干扰不会导致（）。A.增加误码率B.降低语音质量C.掉话D.降低系统容量【答案】D85、通信设备直流电源端子输入电压允许变动范围为（）V。A.57-38B.52-36C.-57----40D.-60----38【答案】C多选题（共38题）1、网络管理功能主要负责网络的（）保证网络在正常和故障情况下的服务质量。A.运营管理B.故障管理C.维护管理D.信息管理E.资源管理【答案】AC2、路由器主要由()组成。A.输入端口B.交换机构C.天线D.处理机E.输出端口【答案】ABD3、3G移动通信系统主要由（）组成。A.操作维护台B.无线接入网C.核心网D.基站控制器E.用户设备【答案】BC4、下列属于直流供电系统的是（）。A.开关整流设备B.燃油发电机组C.逆变器D.蓄电池组E.UPS【答案】AD5、关于人手孔说法正确的是（）。A.在浇筑人孔基础混凝土时，应在对准人孔口圈的位置嵌装积水罐，并从墙体四周向积水罐做20mm泛水B.管道进入人窗口处应呈喇叭口形，管头应伸出在砖墙体内C.管道进入人孔墙体，对面管道高程应对称，一般情况下不能相错1/2管群，分支的部分管道应低于主干管道D.人孔口腔与上覆预留洞口应形成同心圆。口腔内部应抹灰，与上覆搭接处要牢固，内外侧抹八字E.上下穿钉应在同一垂直线上，拉力环在墙体上的位置应与对面管道中心线对正【答案】AD6、移动通信3G系统采用的新技术有（）。A.波分复用传送技术B.复杂的编译码及调制解调算法C.快速功率控制D.多址干扰对消E.智能天线【答案】BCD7、电视节目前期制作需使用（）。A.配乐设备B.录像机C.电子编辑设备D.切换矩阵设备E.字幕机【答案】BD8、以下（）属于机房交流供电系统A.配电屏B.整流设备C.UPSD.逆变器E.蓄电池【答案】ACD9、通信建设工程安全生产费的管理原则为（）。A.企业提取B.政府监管C.确保需要D.规范使用E.预防为主【答案】ABCD10、要求联合接地装置接地电阻值小于1Ω的通信局(站)有()。A.综合楼B.汇接局C.地球站D.移动基站E.国际电信局【答案】AB11、下列关于接地装置的说法，正确的有（）。A.通信局（站）应采用联合接地方式B.接地体埋深上端距地面应不小于0.7mC.接地体可采用裸铝导体材料D.接地引入线长度不宜超过30mE.接地汇集线应设明显标志【答案】ABD12、核心网网管测试项目包括（）管理功能。A.配置B.告警C.性能D.安全E.呼叫失败率【答案】ABCD13、光缆的单盘检验中光电性能检验的内容包括()。A.光缆长度的复测B.光缆单盘损耗测试C.光纤后向散射信号曲线观察D.光缆护层的绝缘检查E.光缆外护层目视检查【答案】ABCD14、4G蜂窝移动通信网络的主要特征包括（）。A.提供更高的传输速率B.支持更高的终端移动速度（250km／h）C.全IP网络架构、承载与控制分离D.提供无处不在的服务、异构网络协同E.提供手机电视业务【答案】ABCD15、波分复用设备合波器(OMU)的主要测试项目有()。A.中心频率与偏离B.插入损耗及偏差C.极化相关损耗D.抖动转移特性E.输入抖动容限及频偏【答案】BC16、PTN网络结构分为()。A.通道层B.通路层C.传输媒介层D.应用网络层E.中间环境层【答案】ABC17、在SDH传输网中，具有交叉连接功能的基本网络单元有()。A.终端复用器(TM)B.分插复用器(ADM)C.再生中继器(REG)D.同步数字交叉连接设备(SDXC)E.光纤放大器(OA)【答案】BD18、标志交流电源质量的重要指标有（）。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.电容【答案】AC19、SDH传输网标准化的信息结构等级称为同步传送模块STM—N。N值可取()。A.2B.4C.8D.16E.64【答案】BD20、光纤的散射损耗包括（）。A.弯曲损耗B.瑞利C.非线性D.波导效应E.连接损耗【答案】BCD21、直埋光缆工程施工中，光缆沟的质量要求可以简化为“直、弧、深、平、宽”，解释正确的为（）。A.直：光缆线路直线段要直B.弧：缆沟侧壁要呈弧形C.深：缆沟应达到设计深度D.平：沟底要平坦E.宽：按标准保证沟底的宽度【答案】ACD22、数字音频无线广播的优点是声音质量好、（）、覆盖面积大、发射功率小。A.抗干扰能力强B.高速移动接收质量好C.互联互通性能好D.频谱利用率高E.无线增益高【答案】ABD23、通信局(站)直流供电系统由()等组成。A.配电屏B.逆变器C.整流器D.蓄电池E.UPS【答案】ACD24、4G移动系统网络的结构部分包括()。A.用户设备B.无线接入网C.核心网D.基站控制器E.多媒体子系统【答案】ABC25、光纤损耗系数随着波长而变化，为获得低损耗特性，光纤通信实用的低损耗波长有()。A.850nmB.1100nmC.1250nmD.1310nmE.1550nm【答案】AD26、从移动终端可感知的移动通信网络指标主要有（）。A.掉话率B.呼叫建立成功率C.语音质量D.上下行速率E.系统容量【答案】ABCD27、移动通信网络测试中的拨打测试选点原则有（）。A.选择尽量多的地点B.选择用户相对分散的边缘地点C.选点不宜超过30个D.选择用户相对集中的地点E.选择涵盖各种有代表性的地点【答案】AD28、基站测试包含()部分。A.基站基带部分测试B.基站接通率测试C.基站本机单板测试D.基站天馈线部分测试E.基站性能测试【答案】ACD29、电视节目编辑系统的线性编辑系统的构成要件主要有()。A.磁带B.编辑录像机C.编辑控制器D.摄像机E.使用盘基媒体进行存储和编辑的数字化视音频后期制作系统【答案】ABC30、当光(电)缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用（）等防雷措施。A.钢管B.避雷针C.消弧线D.排流线E.塑料管【答案】BCD31、SDH传送网的特点有()。A.是一个独立于各类业务网的业务公共传送平台B.具有强大的网络管理功能C.采用异步复用和灵活的复用映射结构D.不同厂商设备间信号可互通E.信号的复用、交叉链接和交换过程复杂【答案】ABD32、微波天线的基本参数为()。A.天线增益B.半功率角C.隔离度D.极化去耦E.驻波比【答案】ABD33、关于金属管敷设要求的说法，正确的是()。A.预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50ramB.金属管道应有不小于0.01％的排水坡度C.建筑群之间金属管的埋设深度应不小于0.5mD.金属管内应安置牵引线或拉线E.金属管连接时，管孔应对准，接缝应严密，不得有水泥、砂浆渗入【答案】AD34、移动交换中心（MSC）可独立实现用户的（）功能。A.寻呼接入B.信道分配C.呼叫接续D.位置登记E.自动漫游【答案】ABC35、基站机房共享时，必须根据所有设备的()及楼面结构布置等对机房楼面结构进行安全评估。A.重量B.排列方式C.尺寸D.功能E.组网方式【答案】ABC36、光纤损耗系数随着波长而变化，为获得低损耗特性，光纤通信实用的低损耗波长有（）。A.850mmB.1100mmC.1250mmD.1310mmE.1550mm【答案】AD37、《国家广播电影电视总局建设工程项目设备材料管理办法》设备材料的采购有关规定包括()。A.建设单位不得明示或者暗示施工单位采购不合格的建筑材料、建筑构配件及设备B.规定政府采购的材料、设备，必须由政府采购C.规定实行招标的建筑、建筑构配件及设备，必须按规定进行招标采购D.一般材料采购经办人提出采用该厂家产品的理由报经施工单位主管领导批准方可采购E.采用国内无同类的特殊材料和产品，需要建设单位出资试制的，应报总局批准【答案】ABC38、与录音室混响时间长短有关的是()A.房间容积B.墙壁材料C.地板材料D.门窗面积E.顶棚材料【答案】ABC大题（共18题）一、1．背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2．问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题?(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理?【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：①按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；②配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；③向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；④配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向资质证书管理部门提出对该单位进行资质等级降级的申请。二、某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期要求60d，工程保修期1年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。【问题】1．此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容?2．建设单位提出“工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理?项目经理部若要配合建设单位提出这个要求，应做哪些工作?3．建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?为什么?建设单位组织的竣工验收存在哪些问题?4．建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?5．施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题?为什么?【答案】1．此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然过程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。2．如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题的话即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。3．建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。4．建设单位在竣工验收后15d内备案；备案的单位选择错误，竣工验收的备案中存在的问题主要有：备案时间选择错误，应在竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。5．施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。三、（通信与广电工程项目施工成本控制）某项目经理部承接到147km的本地网架空光缆线路工程。此工程由施工单位承包除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，合同额是定额价格的5.2折。施工单位根据本企业的管理文件要求，将合同额的75%核算给项目经理部，作为本工程的开支。为了完成此项目，施工单位给项目经理部配备了2套熔接机和2台OTDR。项目经理部认为核算的费用比较低，项目经理考虑减少现场开支额度，其所采取的措施如下：(1)减少现场技术人员、安全员等管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场附近采购电杆、钢绞线及其他铁件，适当降低材料的等级。(4)限额领料，随领随用。(5)在施工现场租用拖拉机和农用运输车。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工；因租用的农用车行驶速度过快，发生一起交通事故，导致一名施工人员腿部骨折。问题：(1)施工单位在控制现场成本开支方面的做法是否正确？为什么？施工单位应女口何控制工程成本？(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取？为什么？(3)项目经理降低现场开支的措施是否合适？为什么？【答案】(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位不考虑工程的实际状况,将已经很低的合同额再进一步打折后承包给项目经理部,使得项目经理部施工困难。施工单位要控制工程成本,首先应针对工程的具体情况,具体问题具体分析,而不能对什么工程都一概而论。分析工程成本,应本着实事求是的原则；要有翔实的统计数据；要注重时效,发现问题要及时解决；同时,还要为生产经营服务,要保证施工现场有足够的资金,使工程能够顺利完成。在工程成本分析的基础上,才可能控制好成本,取得效益和信誉的双赢。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为仪表和设备都是施工单位的固定资产,专门为此工程配备仪表和设备,增加了此工程固定成本。如果施工单位合理计划、加速周转,充分利用现有仪表、设备,即可减少仪表、设备的购置量,降低企业固定资产的比率,从而达到降低施工成本的目的。(3)在项目经理降低现场开支的措施中,现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的,因为它符合工程的实际状况,而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。项目经理部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量,有可能使得现场的各项管理工作做不到位,从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员,需要对他们进行认真的培训,由此增加的费用也是很可观的；新人到了工作岗位,也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用,但从工程的质量成本来考虑则不一定合适。项目经理部为了节约费用,在现场租用拖拉机和农用车的做法也不可取。因为这样做使得安全没有保障。一旦发生了安全事故,在处理安全事故时,往往会使成本开支失控。四、某施工企业与建设单位签订了开挖80km直埋光缆沟的施工合同，该工程挖沟工程量为60000延米，假设综合施工费用为10元/延米。合同约定，施工单位采用租赁机械施工，机械租赁费为500元/台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变，工程量均匀分布在路由上。合同工期为30天，7月1日开工，7月30日完工，在实际工程中发生如下事件：事件一：租赁机械操作不当故障，晚开工5天，造成人员窝工25个工日。事件二：施工中路由发生改变，于7月7日停工，配合进行路由复查，配合用工为40工日。事件三：7月17日复工，光缆路由加长，设计增加挖沟6000延米。事件四：7月20日至28日因山洪暴发阻断交通，迫使停工，造成窝工60个工日。问题：1.指出上述事件中，施工单位是否可以向建设单位提出索赔或变更要求，并说明原因。2.可索赔和变更的工期为多少天？3.假设人工费单价50元/工日，增加用工所需管理费为增加人工费的50%，则索赔和变更的费用是多少？4.假设窝工费为人工费的50%（含管理费），请计算7月30日开工前整个项目的BCWS、BCWP、ACWP，并计算CV、SV。5.开挖光缆沟的质量控制点有哪些？6.针对光缆质量不符合设计要求施工单位应该如何做？谁承担相应损失？【答案】1.事件一：不能索赔工期，不能索赔费用；因为租赁机械的故障属于施工单位的责任。事件二：可以索赔工期，可以索赔费用；因为路由变更属于甲方的责任。事件三：可以索赔工期，可以索赔费用；属于工程变更，因为设计变更，增加了工程量。事件四：可以索赔工期，不可以索赔费用；因为山洪暴发属于不可抗力。2.事件二可索赔工期10天；事件三变更增加的工期6000/（60000/30）=3天；事件四可索赔工期9天；索赔和变更的总工期为：10+3+9=22天3.事件二可索赔费用：人工费40工日×50元/工日×（1+50%）=3000元机械费500元/台班×10天=5000元事件三设计变更增加的施工费：6000延米×10元/延米=60000元五、某施工单位通过招投标以定额价格3．2折的费用承揽到通信综合楼电源设备安装工程，合同中规定“施工单位应按照设计施工。除经建设单位同意，工程中发生设计以外的工作量，合同价款不予调整”。施工过程中，施工单位发现部分电源线的线径较细，因此提出改变电源线规格程式的变更申请。建设单位认为工程为包工包料的承包方式，不予追加费用，施工单位因此仍按照设计要求敷设各种电源线。由于投标报价较低，施工单位为了节约费用，将机架的保护接地端子连接到了工作接地线上。在施工过程中，现场监理人员一直在陪同施工单位施工，观察施工单位的施工过程，并在需要签字的技术文件上都作了签字确认。工程验收时，建设单位发现部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题。建设单位因此决定另选一家施工单位处理工程中的遗留问题。在工程试运行阶段，维护人员发现部分电源线温度过高，建设单位因此请现场的其他施工单位及时更换，事故的处理结果也未上报。【问题】?1．此工程中，电源线温度过高的问题是谁造成的?哪些工程参与单位在此问题的处理方面应承担责任?为什么??2．施工单位缆线交叉的问题应如何防范??3．施工单位在此工程施工过程中存在哪些问题?为什么会存在这些问题?应怎样避免??4．监理单位在此工程监理过程中存在哪些问题??5．建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理是否符合要求?为什么??6．设备试运行阶段发生的问题，建设单位的处理方式是否正确?应如何处理??【答案】1．电源线温度过高的问题是由设计单位的设计失误造成的。设计单位在设计中没有正确地计算电源线的线径，致使电源线在正常使用时发热，从而导致此问题的发生。在施工过程中，施工单位已发现此问题，在向建设单位提出变更要求以后，建设单位不予支持，不给施工单位增加费用也是导致此问题的一个重要原因，对此应承担责任。监理单位没有及时发现问题，因此也应承担相应的责任。施工单位按照设计施工，符合合同要求，并且将设计中存在的问题及时通知了建设单位，只是由于费用未得到补偿而无法进行变更，所以不应对此承担责任。2．施工单位缆线交叉问题的防范措施主要有：布放线缆前应设计好缆线的截面；严格按施工操作规程和工程验收规范要求放缆；做好缆线的整理工作。3．施工单位为了降低成本、节约费用，将机架的保护接地线与工作接地线混用，这违反了《工程建设标准强制性条文》的规定，是严格禁止的。部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题也都是施工单位存在的问题。上述问题都是施工单位在工程管理中存在问题的具体体现。施工单位要避免工程中存在的问题，应在工程管理中克服施工前策划不到位、没有完善的质量保证措施的问题；承担施工任务的人员应具备相关知识，应能胜任其工作；项目经理部应避免相关人员缺乏质量意识、缺乏责任感以及违规作业等问题的发生；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业指导文件；施工现场应避免监视和测量设备管理不善或失准等问题的发生；现场资料管理人员应按照工程设计要求对设备及材料进行进货检验；在施工过程中应严格检查施工人员的作业质量，以确保工程质量；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业环境，以避免环境问题影响到工程质量。4．从现场监理人员的表现来看，监理单位派到现场的监理人员不懂监理要求，或不熟悉相关规范、技术要求和工程验收标准。也就是说监理单位派到现场的监理人员不能胜任现场的监理工作。5．建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理的做法是不符合要求的。对于在工程初步验收中发现的质量隐患，有条件的应由责任单位随时处理，不能随时处理时应作为遗留问题在日后限期处理。初验时发现的质量隐患应由责任单位采取纠正措施后，重新按照验收规范中的有关规定检查验收。6．设备在试运行阶段，维护人员发现接地汇集线上的部分电源线温度过高，建设单位请现场的其他施工单位及时更换，这样做是符合要求的。但事故的处理结果未上报是不允许的。建设单位必须在事故发生后的24h内以最快的方式，将事故向上级主管部门及相应的通信工程质量监督机构报告，并要立即按照管理权限组织事故调查；查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响；组织专家进行技术鉴定；查明事故的责任单位和责任人应负的责任；提出工程处理和采取措施的建议；提交事故调查报告。六、某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：?事件1：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件2：项目经理到A现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带，工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件3：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件4：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。【问题】?1．建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验?并说明理由。2．指出A现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3．对事件3中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4．指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系??5．简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。6．架设馈线包含的内容有哪些??【答案】1．建设单位提供的材料也需要检验。理由：按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验。2．可能引发的安全事故有：(1)赤膊作业，可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤；(2)不系安全带，可能从塔上跌落造成伤亡；(3)随手把工具从塔上抛下，可能砸伤塔下人员。3．项目经理的做法是错误的。理由：六级以上风力情况下应停止塔上作业，项目经理的行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥。4．质量监督站的做法是正确的。理由：质量监督站具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合。5．馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房。工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的20倍，防水弯最低处要求低于馈线窗下沿10～20cm。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处，所有垂直拐水平处，引入机房的馈线洞外。6．架设馈线包括：埋设馈线杆、制作馈线、安装馈线和连接下引线。七、某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：?事件1：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件2：项目经理到A现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带，工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件3：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件4：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。【问题】?1．建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验?并说明理由。2．指出A现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3．对事件3中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4．指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系??5．简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。6．架设馈线包含的内容有哪些??【答案】1．建设单位提供的材料也需要检验。理由：按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验。2．可能引发的安全事故有：(1)赤膊作业，可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤；(2)不系安全带，可能从塔上跌落造成伤亡；(3)随手把工具从塔上抛下，可能砸伤塔下人员。3．项目经理的做法是错误的。理由：六级以上风力情况下应停止塔上作业，项目经理的行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥。4．质量监督站的做法是正确的。理由：质量监督站具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合。5．馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房。工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的20倍，防水弯最低处要求低于馈线窗下沿10～20cm。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处，所有垂直拐水平处，引入机房的馈线洞外。6．架设馈线包括：埋设馈线杆、制作馈线、安装馈线和连接下引线。八、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。九、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26天乙施工单位可索赔费用：新增8公里光缆施工费用：8×1000×10=80000元新增8公里光缆材料费用：8×500=4000元租赁机械费：7×2000=14000元人工费：80×80=6400元共计：80000+4000+14000+6400=104400元一十、1．背景某项目部负责施工的某市移动通信基站安装工程，包括39个基站的安装及调测工作，工程工期要求60天，保修期1年。项目部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。本工程的设计比较细致，工程中未发生设计变更；项目部的管理认真，工程中未发生质量、安全事故；监理单位的现场监理人员数量不足，部分工程文件的签认不及时。项目部针对每个交验的基站分别整理上报了竣工资料。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站随即进入到了试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，报上级主管部门批复并办理了相关备案手续。在竣工验收后半年时间中，设备运行正常；在竣工验收后一年半时，由于部分基站电池充电性能出现问题，建设单位通知施工单位前去处理。2．问题(1)本工程的竣工资料中，竣工文件部分的正文应包括哪些内容?(2)说明建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理?项目部应该怎样配合建设单位的这项工作?(3)本工程中，建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?竣工验收是否还存在其他问题?(4)本工程中，建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?(5)施工单位应该如何应对建设单位的要求前去处理基站电池问题的要求?【答案】(1)本工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“本工程未发生”相关事项的内容。(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求，即是部分验收，是合理的，施工单位应积极配合。项目部应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，然后提请建设单位组织进行部分验收。对于部分验收中发现的问题，项目部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，复验完成后，对应的通信基站即可进人试运行阶段。(3)建设单位组织竣工验收的时间选择的不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收还存在的问题是参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择错误，竣工验收后应在验收后15天内备案；备案的单位选择错误，竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。(5)施工单位应该按照建设单位的要求前去处理基站电池的问题。本工程中，建设单位通知施工单位的时间已经过了工程保修期，并且电池本身的问题应该不属于施工单位的责任范围，但从施工单位服务的角度考虑，应该配合建设单位处理好这个问题。处理过程中，如果产生相应的费用，可以与建设单位协商解决。一十一、1．背景A施工单位具有通信工程施工总承包一级资质，通过招投标承接到某通信运营商的六省长途传输设备扩容工程的施工任务，工程造价约2亿元人民币。由于施工阶段A施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此没有足够的资源按照合同约定完成此项目，限于合同工期和需求要求，A施工单位与建设单位经协商后，将其中三省的工程量(约8000万元的工程造价)分包给具有通信工程施工总承包三级资质的B施工单位施工。本工程中，A施工单位将材料检验、线缆绑扎、单机及系统测试作为关键过程进行管理。B施工单位按照A施工单位的质量管理要求进行管理，并在施工前请A施工单位的技术人员给作业人员讲课，然后上岗。B施工单位项目负责人将施工要求向三个省的施工负责人作了口头交底。B施工单位在施工过程中，放绑的线缆多次出现返工，并且两个机房更换列熔丝基座时发生了短路事故。质量监督机构现场检查时，发现B施工单位的机架安装、焊接、线缆绑扎等工程量均不符合规范要求，因此质量监督机构对A、B两个施工单位均做出了处罚。B施工单位认为工程由A施工单位承包，不应处罚自己；A施工单位认为质量问题是B施工单位造成的，自己也不应受到处罚。2．问题(1)建设单位在本工程管理过程中存在哪些问题?(2)B施工单位在本工程管理中存在哪些问题?应怎样做?(3)机架安装工作的质量控制点有哪些?(4)说明质量监督机构是否应该对A、B两个施工单位进行处罚?【答案】(1)建设单位在本工程管理中存在的问题是：本工程规模较大，应由一级资质总包资质的企业施工，B施工单位无总包一级资质，而建设单位却错误地同意A施工单位将工程量分包给B施工单位。(2)B施工单位在本工程管理中存在的问题主要有：①B施工单位不应根据A施工单位的质量管理要求进行工程管理。B施工单位应根据工程的实际要求和自己施工人员的实力进行质量管理。②B施工单位在请A施工单位的技术人员给自己的作业人员讲课以后，不能就此认为自己的施工人员就具备了上岗资格。B施工单位应根据工程要求进行上岗前的考试，考试合格者才可以上岗，以保证作业人员具备相应的上岗能力。③B施工单位的交底工作不能只进行口头交底。对工程中重要过程应进行技术交底，使上岗操作人员和质检员明确技术要求、质量要求和操作要求。工程交底要形成文字记录，并应有交底人和被交底人签字。④B施工单位放绑的线缆多次出现返工，两个机房更换列熔丝基座时发生短路事故，说明B施工单位没有对不合格制定纠正或预防措施，从而使得不合格现象多次、反复出现。B施工单位应针对同一工序经常性的不合格分析不合格的原因，制定纠正措施，防止再次发生，从根源上杜绝不合格。(3)机架安装工作的质量控制点包括：基座的位置、水平度；机架安装的位置、垂直度，机架上加固；机架的标志。(4)质量监督机构应该对A、B两个施工单位进行处罚。因为B施工单位是以A施工单位的分包单位出现的。对于工程质量问题，施工单位应对工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；工程施工实行总承包的，总承包单位应当对其承包的工程质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位应与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。无论A施工单位是否具有总承包资质，都应受到处罚；对于B施工单位，他是工程质量问题的制造者，受到处罚也是理所应当的。所以，质量监督机构应该对A、B两个施工单位进行处罚。一十二、某施工单位在南方某地承接了一项移动通信基站安装工程，部分工程利旧，合同约7月10号开工，10月30号完工。开工前，项目部进行安全交底是针对高空作业提出了下列具体措施：1)作业人员必须佩戴安全帽，穿安全服，工作鞋；2)施工时划定安全禁区，并设置警示标志；3)遇到6级以及以上大风或气温高过40℃时停止塔上作业；4)作业前禁止饮酒;保持作业人员精力集中，情绪稳定；5)服从统一指挥。8月下旬，施工单位质检员在对已安装的站点的测试检查发现多个站点的天馈线电压驻波比不合格。9月下旬，个别站点机房接地网仍未做好，建设单位要求先安装设备及天馈线，待地网完成后，再加电开通设备，以保证工期。问题：1.针对高空作业的还应补充哪些安全防护措施？2.施工单位应采取哪些管理措施？3.建设单位在接地网没有完工的前提下要求施工单位进行设备安装和天馈线安装，是不是合理？说明理由。4.按设备安装工程验收规范要求，馈线进入室内应采取哪些措施？【答案】1.还应补充以下措施：①高处作业必须持证上岗；②作业人员必须正确佩戴安全帽；③多人上下塔时，应保持一定距离；④雷雨天禁止上塔作业；⑤塔上器材、工具应采取防坠落措施，严禁抛接工具。2.施工单位应采取的安全管理措施是：①建立健全安全生产管理制度；②做好安全教育及施工前安全技术交底，使作业人员掌握安全操作规范；③配备必要的防护装备和救援装备；④做好应急预案及演练；3.（1）建设单位的要求不合理；（2）理由：接地网未做等于系统不能接地，不能安装天馈线和设备，否则遇到雷击时，无法迅速释放雷电引起的强电流，不能保障人身及设备安全。4.馈线进入室内时应采取以下措施：①馈线金属护层应在进入馈线窗外侧良好接触；②馈线在进入馈线窗前应做防水弯；③馈线进入室内与软跳线连接处应接防雷器；④封堵馈线孔。一十三、1．背景某项目经理部承接了某地120km的直埋光缆线路工程，包括三个中继段，工程采用包工包料的承包方，工期约定为10月10日至11月30日。线路沿线为平原和丘陵地形，沿途需跨越多条河流及公路。项目经理部分析了约定工期期间，单位施工资源充足，在未进行现场勘察的情况下，只是根据以往在该地区的施工经验组织编制了施工组织设计。编写的施工组织设计中包括工程概况、施工方案、工程管理目标及控制计划、车辆及工机具配备计划，其中施工方案、工程管理目标及控制计划的主要内容如下：(1)施工方案安排三个施工队同时开工，分别完成三个中继段的施工任务。开工前，要求各施工队应认真做好进货检验工作。施工过程中，要求各施工队均采用人工开挖、人工放缆、人工回填的施工方法；各施工队应认真按照施工规范的要求进行施工，作业人员应做好自检、互检工作，保证工程质量；对于工程需要变更的地段，各施工队应及时与现场监理单位联系，确定变更；对于需要进行保护的地段，施工队应按照规范要求进行保护；工程中，每个中继段光缆全部敷设完成后，应及时埋设标石，以防止光缆被损坏。工程验收阶段，项目经理部负责及时编制竣工资料；做好与建设单位剩余材料的结算工作；积极配合建设单位的竣工验收。(2)工程管理目标及控制计划①工程质量管理力争实现一次交验合格率达到98%。为了达到此目标，要求各施工队在施工过程中严格按照设计及规范要求施工；严格执行“三检”制度、“三阶段”管理、“三全”管理；按照PDCA循环的管理模式进行管理。②工程进度管理要求各施工队按计划进度施工。在施工过程中对进度实行动态管理，发现问题及时采取措施。③工程安全管理要求无人员伤亡事故发生。在施工过程中各施工队应严格按照安全操作规程施工，安全检查员应按照PDCA循环的方法进行工作，要在各工地不断巡回检查。在施工过程中，施工队由于地形不熟悉，多项工作组织较为混乱；部分地段由于“乱扔乱放”，使得施工受阻；部分工作由于材料质量问题而发生返工；出现了有些时段施工人员过剩的窝工现象。工程最终于12月20日完工。2．问题(1)本工程施工组织设计的结构是否完整?如果不完整，还缺少哪些内容?(2)本工程施工方案缺少哪些主要内容?(3)本工程施工方案中已有的内容存在哪些问题?【答案】(1)本工程施工组织设计的结构不完整。其中还缺少施工组织设计的编制依据、对建设单位的其他承诺；在资源配置计划中，此施工组织设计中只涉及了车辆及工机具配备计划，其中还缺少用工计划、仪表配备计划及材料需求计划。另外，施工方案和工程管理目标及控制计划也缺少相应的内容。(2)本工程施工方案中，施工各阶段工作安排得都不全面，致使工程实施阶段的工作没有依据，导致混乱。施工方案中所缺少的内容如下：①在确定施工程序方面，施工准备阶段缺少技术、施工资源、安全等方面的统筹规划；工程实施阶段缺少成本、工期、隐蔽工程以及质量、安全事故的处理等纲领性的管理要求；在工程竣工验收阶段缺少收尾工作安排、工程款回收以及保修服务的管理要求。②在确定施工起点及流向方面，施工方案中未涉及每一中继段的施工起点及流向。③在确定施工顺序方面，施工方案中未涉及工程的施工顺序。④在制定技术组织措施方面，施工方案缺少相关的技术措施和组织措施。⑤在合理选择施工方法方面，施工方案中规定采用人工作业，因此还应明确沟深、放缆、接续等方面的要求。(3)施工方案中，已有的内容存在以下问题：①标石的埋设应在光缆的敷设完以后尽快埋设。②竣工资料不能等到验收阶段再编制，竣工资料编制完成以后才可以请建设单位进行验收。③由于工程是包工包料，不存在向建设单位移交剩余材料的问题。这可能是修改以往施工组织设计留下的痕迹。(4)工程管理目标及控制计划的内容不完整，其中还缺少成本控制目标和控制计划、环境控制目标和控制计划。(5)项目经理部施工方案的编制工作应在现场勘查的基础上进行。虽然该项目经理部以前在该地区做过项目，但本工程的施工路由可能存在差异性，路由沿线的情况也在不断发生变化，因此，未进行现场勘查就编制施工组织设计的做法不妥。一十四、背景资料：具有一级通信工程总承包资质的A施工单位，承接了某电信运营商的一个长途干线500km的省际光缆工程，施工项目部编制了施工组织设计。主要内容包括：①项目概况；②编制依据；③施工方案；④质量、进度、成本、安全管理目标及控制计划；⑤施工车辆、机具及仪表使用计划和材料需求计划；⑥对建设单位的其他承诺。在质量控制计划中，项目部把挖光缆沟、光缆接续、接头盒封装、中继段测试作为质量特殊过程加以辨识，并制定了相应的控制措施。在工程施工过程中，建设单位要求比原计划提前1个月完工，A施工单位为了赶工期，私自将其中的100km工程分包给了具有通信管线建设资质的B单位。工程按调整后的工期完工后顺利通过初验，试运行期间发现分包给B单位的部分光缆护套对地绝缘不合格，经过检查发现为接头盒进水导致。问题：1．指出施工组织设计中缺少的主要内容。2．A施工单位将部分工程私自分包给8单位是否合法说明理由。3．施工单位把挖光缆沟、光缆接续、接头盒封装、中继段测试作为质量控制特殊过程识别是否合适说明理由。4．为了保证接头盒封装的质量，应采取哪些质量控制措施【答案】1．施工组织设计中缺少的主要内容有：组织结构、环境管理目标、用工计划、资金需求及使用计划。2．A施工单位将部分工程私自分包给B单位不合法。理由：B单位具有的通信管线建设资质与通信工程专业资质不相符，而《建筑法》规定，禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，故A施工单位将部分工程私自分包给B单位是不合法的。3．重要过程是指对工程的最终质量起重大影响或者施工难度大、质量易波动的过程(或工序)。在重要过程中，有一些对形