2023年投资项目管理师《投资建设项目实施》考前冲刺200题（含详解）

PAGEPAGE12023年投资项目管理师《投资建设项目实施》考前冲刺200题（含详解）一、单选题1.在()合同中，招标人易于确定报价合理的中标人，且支付容易方便，但是只能用于工程量计算准确、工期较短的项目，否则投资控制要承担一定量的风险。A、固定单价B、总价C、可调单价D、成本加酬金答案：B2.招标控制价是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的()。A、最低报价B、最高报价C、最低工程造价D、最高工程造价答案：D3.下列关于监理机构的表述，错误的是()。A、在监理过程中如发现承建商工作不力，可提出调换有关人员的建议B、当业主和第三方发生争议时，以独立的身份判断，公正地进行调解C、可对任何第三方合同规定的义务提出变更且无需业主授权D、在工程承包合同约定的工程价格范围内，对工程款支付拥有审核和签认权答案：C4.下列不属于工程文档资料管理目的的是()。A、为以后编制竣工档案奠定基础B、真实、准确地反应建设项目实际情况C、在项目实施期间提供便利的查阅条件D、准确有效地为项目正常生产服务答案：B5.对后续工作及工期影响的具体分析方法不包括()。A、判断判断进度偏差是否影响关键工作B、判断进度偏差是否在关键线路上C、判断进度偏差是否大于总时差D、判断进度偏差是否大于自由时差答案：A6.设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应()。A、提交总监理工程师B、由总监理工程师组织专业监理工程师审查C、编制设计变更文件D、按规定报有关部门审定答案：C7.建设工程项目施工监理由两个或者两个以上监理人承担，而发包人委托其中一个监理人对建设工程项目施工监理总负责的，该监理人应按照各监理人合计监理费的()加收总体协调费。A、2%～3%B、5%～7%C、4%～6%D、2%～5%答案：B8.关于合同变更与转让管理的表述，错误的是()。A、当事人协商一致，可以变更合同B、当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更C、债权人转让权利的，无需通知债务人D、债务人将合同的义务部分转移给第三人的，应当经债权人同意答案：C9.当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以()为准。A、最先发出的书面文件B、最后发出的书面文件C、修改前资格预审文件D、最终修改的招标文件答案：B10.开展初步设计的必备条件不包括()。A、施工总承包单位已办理各种外部协作条件的取证工作和完成科研、勘察任务，并转交设计单位B、建设项目可行性研究报告经过审查，并已获得批准文件C、建设项目业主已办理征地手续，并已取得建设用地规划许可证和建设用地红线图D、建设项目业主已取得规划局提供的规划设计条件通知书、环保部门批准的环境影响评价报告书答案：A11.在工程风险管理程序中，()是对工程建设中的风险进行量化，据以确定风险大小，并为下一步确定风险的影响程度奠定基础。A、风险估计B、风险评价C、风险决策D、风险处理答案：A12.建设项目竣工验收的依据不包括()。A、设备技术资料B、监理大纲C、工程设计文件D、招标文件及合同文件答案：B13.下列不属于工程款竣工结算监理基本程序的是()。A、工程承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表B、专业监理工程师进行现场计量C、建设项目业主审核后向承包单位付款D、总监理工程师审定竣工结算报表，与建设项目业主、工程承包单位协商一致后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书，报建设项目业主答案：B14.单机无负荷试车调试的条件不包括()。A、试车范围内的工程已按设计内容和质量标准完成，资料齐全B、单机试车方案已报经批准C、测试仪表、工具、记录表格齐备，维护人员就位D、试车方案中规定的工艺指标已确认并下达答案：D15.尾工工程超过项目投资总概算()的，不能编制建设项目竣工财务决算。A、5%B、10%C、15%D、20%答案：A16.实行政府指导价的建设工程施工阶段监理收费，其基准价应根据《建设工程监理与相关服务收费标准》计算，浮动幅度为上下()。A、10%B、15%C、20%D、25%答案：C17.履约担保的担保金额一般不得低于合同价款的()。A、10%B、15%C、20%D、25%答案：A18.地方重点建设项目不实行施工招标的，应当经()批准。A、县人民政府B、市人民政府C、各省、自治区、直辖市人民政府D、国务院发展计划部门答案：C19.实行政府指导价的工程勘察和工程设计收费，其基准价根据《工程勘察收费标准》或者《工程设计收费标准》计算，除另有规定者外，浮动幅度为上下()。A、5%B、10%C、20%D、25%答案：C20.工程建设项目招标人对项目实行总承包招标时，以()形式包括在总承包范围内的货物达到国家规定规模标准的，应当由总承包中标人和工程建设项目招标人共同依法组织招标。A、暂列金额B、总承包服务费C、暂估价D、计日工答案：A21.下列不属于建设项目内部审计依据的是()。A、项目建设相关的标准和规范B、建设项目内部的工作制度和管理程序C、竣工资料D、相关的法律、法规和方针政策答案：C22.已知A、B工作的紧后工作为c、D，其持续时间分别为3d、4d、2d、5d，A、B工作最早开始时间为第5d、第6d，则C工作最早开始时间为第()d。A、4B、6C、8D、10答案：D23.进度控制的组织措施不包括()。A、健全组织体系B、建设项目进度计划管理C、设置专职部门D、确定工作流程和相应的工作制度答案：B24.在调整工作时间安排的时候，()首先应该被利用。A、自由时差B、总时差C、持续时间D、关键工作答案：A25.在担保有效期内，因承包人不履行合同而导致其履约保函金额被业主索赔提取后，承包人应在()日内向业主提交同等金额履约保函。A、10B、15C、20D、30答案：B26.对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，监理单位有权()。A、通知承建商停止使用B、通知承建商停工整改C、向承建商提出建议D、通知承建商返工答案：A27.在建设项目内部控制的主要内容中，()是指建设单位内部为保证项目建设业务活动按一定的程序有效运行，而制定的业务处理过程必须具备的环节和工作顺序。A、财产保护控制B、会计系统控制C、绩效考核控制D、业务程序控制答案：D28.在进行材料招标时，招标人可以在招标文件中要求投标人以自己的名义提交投标保证金。投标保证金一般不得超过投标总价的()。A、2%B、3%C、5%D、8%答案：A29.监理招标的评标标准和内容应以()为主，兼顾监理费用报价。A、监理规划B、监理实施细则C、监理规范D、监理大纲答案：D30.由于建设项目的管理过程具有()的特点，进度计划系统的编制、管理和控制，既要沿用通用的管理原理，又要借鉴同类项目的进度计划管理和控制经验与技术成果，结合本项目实际创造性的进行管理。A、一次性B、动态性C、系统性D、阶段性答案：A31.技术设计是初步设计的补充和深化，一般由()组织审查、审批。A、建设项目业主直接B、承包单位C、建设项目业主和设计单位共同D、监理单位答案：A32.承包单位报送的工程开工报审表及相关资料由()审查。A、总监理工程师B、专业监理工程师C、总监理工程师代表D、监理员答案：B33.建设项目业主根据项目功能目标的调整提出的工程变更不包括()。A、工程范围B、建设内容的变更C、工艺技术方案的变更D、现场施工条件变化的变更答案：D34.材料招标中投标文件的内容一般不包括()。A、投标函B、技术性能参数的详细描述C、合同格式D、投标一览表答案：C35.对于()竣工财务决算的报批，由各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)确定。A、中央级小型项目B、地方级建设项目C、属国家确定的重点项目D、中央级大中型答案：B36.鉴于监理标的具有的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是()。A、"基于能力的选择"B、"基于监理人员素质的选择"C、"基于监理单位规模的选择"D、"基于价格的选择"答案：A37.工程勘察综合资质等级的划分正确的是()。A、只设甲级B、设甲级和乙级C、设甲级，部分专业可以设乙级D、不分等级答案：A38.死亡和重大死亡事故调查组应邀请()和有关专业技术人员参加。A、人民法院B、人民检察院C、生产技术部门D、与事故有直接利害关系的人员答案：B39.对于中度风险而言其控制策略是()。A、当风险降低后才可继续工作B、在规定期限内实施降低风险的措施C、不增加额外控制措施但需进行监视D、采取应急措施，保证大量资源投入答案：B40.措施项目费中的()应当按照国家或省级、行业建设主管部门的规定标准计价。A、临时设施费B、环境保护费C、安全文明施工费D、二次搬运费答案：C41.建设单位和承包单位均可共同努力友好解决争议的方式是()。A、协商B、争议评审C、仲裁D、诉讼答案：A42.安全生产的基本方针是()。A、切合实际，经济合理B、安全第一，预防为主C、安全可靠，质量第一D、安全适用，技术先进答案：B43.项目建设主要经验与教训应从()四个层面分别进行分析。A、项目、企业、行业、宏观B、投入、产出、直接目的、宏观影响C、项目、企业、直接目的、宏观影响D、投入、产出、行业、宏观影响答案：A44.建设项目竣工验收的作用不包括()。A、促进建设项目及时投产，尽快发挥投资效益B、明确合同责任，及时结算C、总结建设项目管理经验与教训D、为有关部门与行业制定、调整相关政策起参谋作用答案：D45.对机电设备与工器具购置费、联合试运转费之和占工程概算投资额()以上的工程项目，双方可协商确定监理费的计费方式和收费额。A、15%B、20%C、30%D、35%答案：C46.下列不属于工程担保作用的是()。A、规范工程承发包交易行为B、保证参与工程各方的正当权益C、防范和化解工程风险D、补偿风险损失，保证工程顺利实施答案：D47.单机无负荷试车调试应在调试前()h将调试内容、时间、地点通知项目业主代表。A、12B、24C、48D、72答案：C48.当发现某项活动的潜在威胁发生可能性很大，又无其他风险管理措施可用时，常采用()。A、风险控制B、风险转移C、风险回避D、风险分散答案：C49.《标准施工招标文件》适用于一定规模以上，且()和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。A、勘察B、设计C、安装D、采购答案：B50.建设项目管理最主要的依据和手段是()。A、法律法规B、从事管理的经验C、建设项目管理制度D、建设项目合同答案：D51.风险转移的适用情形不包括()。A、风险的转移方和被转移方之间的损失可以清楚地计算和划分B、风险发生的概率相当高，且冒该风险得不偿失C、风险转移的成本低于其他风险管理措施D、被转移人能够且愿意承担适当的风险答案：B52.下列与建设项目内部审计的要求不相符的是()。A、内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活动和内部控制B、内部审计人员应当以职业谨慎态度执行审计业务C、建设单位应按照相关的法律和行政法规规定，设立内部审计机构D、被审计单位的管理活动和内部控制的决策和执行应由审计机构和内部相关人员负责答案：D53.在落实职业健康安全与环境管理方针的手段中，()的主要目的是降低或消除设备、材料带来的不利于职业健康安全风险。A、技术管理B、改善环境C、资金管理D、绩效审计答案：A54.工程勘察设计文件中，采用超出国家现行技术标准的，并且可能影响建设工程质量和安全的新技术、新工艺、新设备、新材料的，应由()进行试验、论证，出具检测报告。A、市级人民政府组织的建设工程技术专家委员会B、建设单位选定的检测机构C、国家认可的检测机构D、县级人民政府组织的建设工程技术专家委员会答案：C55.建设项目总投资估算额500万元及以上的工程勘察和工程设计收费实行()。A、市场平均价B、市场调节价C、政府定价D、政府指导价答案：D56.从风险管理的角度，保险具有()两种机制。A、风险回避与风险组合B、风险转移与风险组合C、风险转移与风险控制D、风险转移与风险分散答案：B57.工程招标时，工程量难以确定的建设项目适用于()合同形式。A、固定总价B、可调总价C、固定单价D、成本加酬金答案：C58.关于建设项目环境影响评价制度的表述中，正确的是()。A、对可能造成重大环境影响的建设项目，应当编制环境影响报告书B、对可能造成严重影响影响的建设项目，应编制环境影响报告表C、对环境影响很小的建设项目，应填报环境影响报告表D、对可能造成轻度影响影响的建设项目，应编制环境影响登记表答案：A59.一般在采购合同签订后，设备开始制造前，由买方向卖方提供合同总价的()作为预付款。A、8%～15%B、10%～20%C、15%～25%D、20%～30%答案：B60.项目建设()是项目建设活动的基础和项目管理的依据。A、计划B、决策C、组织D、协调答案：A61.对于()的工程，发包方对工程质量有异议的，其质量争议按工程保修合同执行。A、竣工未验收但已实际投入使用B、停工、停建C、已竣工验收未实际投入使用D、未竣工验收答案：A62.建设单位环境管理的责任总体是在()阶段进行环境影响评价、在实施阶段按照"三同时"要求落实环境管理措施并保证资金投入。A、竣工验收B、决策C、投产使用D、保修答案：B63.在进行材料采购招标时，对技术复杂或技术规格、性能、制作工艺要求难以统一的货物，一般采用()进行评标。A、打分法B、记名投票法C、综合评估法D、最低评标价法答案：C64.下列关于工程质量控制方法的表述，不正确的是()。A、质量控制应以事后控制为主B、对关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理C、严格执行现场见证取样和送检制度D、应采用必要的检查，测量和试验手段，以验证施工质量答案：A65.建设单位应自工程竣工验收合格起()日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A、7B、15C、28D、45答案：B66.下列关于外债资金的表述，错误的是()。A、境内企业所借外债资金，应当严格按批准的用途合理使用，不得挪作他用B、境内企业所借外债资金，确需变更用途的，应按原程序报批C、境内企业举借短期外债资金的，不得用作流动资金D、使用外债资金的固定资产投资项目，应当实行建设项目法人责任制答案：C67.下列选项中，()是完成国家法律法规、行业规范规定的施工阶段基本监理服务内容的酬金。A、施工监理收费基准价B、施工监理收费基价C、施工监理计费额D、施工监理收费调整系数答案：B68.机电产品国际招标一般采用()进行评标。A、记名投票法B、最低评标价法C、排序法D、百分制综合评估法答案：B69.对于工程建设合同额超过()亿元人民币以上的工程，业主工程款支付担保可以按工程合同确定的付款周期实行分段滚动担保。A、1B、2C、3D、5答案：A70.社会影响评价的方法一般是()，在诸要素分析评价的基础上做综合评价。A、定性和定量相结合，以定性为主B、定性和定量相结合，以定量为主C、定量和定期相结合，以定量为主D、定量和定期相结合，以定期为主答案：A71.考核安全控制和管理工作的依据是()。A、安全应急预案B、安全计划C、安全检查记录D、安全检查报告答案：B72.当影响工期事件具有()时，项目监理机构可在收到承包单位提交的阶段性工程延期申请表并经过审查后，先由总监理工程师签署工程临时延期审批表并通报建设单位。A、阶段性B、持续性C、不确定性D、特殊性答案：B73.为实现建设项目的总进度计划，编制与总进度计划相适应的各类资源需求和供应计划，属于进度控制的()措施。A、组织B、管理C、经济D、技术答案：C74.中期票据是具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按计划发行的、约定在()还本付息的债务融资工具。A、1年内B、2年C、3年内D、一定期限答案：D75.不管采用哪种工程设计管理方式，最终决策人和最终风险承担人都是()。A、施工总承包单位B、设计单位C、使用单位D、建设单位答案：D76.承包工程合同范围内的遗留尾工，应由()。A、承包商在限定时间内扫尾完成B、项目业主一次性划给生产单位包干实施C、项目业主分期划给生产单位包干实施D、后期工程一并组织实施答案：A77.竣工档案来自于工程文档资料，是在工程文档资料基础上随着()同步进行收集、整理、审查、分类形成的。A、单项工程验收、全面竣工验收B、工程建设的进度C、环境和条件的变化D、中间验收、全面竣工验收答案：A78.为了保证工程项目建设的顺利实施，业主应依据()对监理机构履行合同的行为给予监督和检查。A、监理合同B、有关技术标准C、工程承包合同D、建设工程合同答案：A79.在项目实施过程中，()是一项十分重要的生产准备工作，是落实全部生产准备工作的基础。A、生产技术准备B、生产人员准备C、生产物资准备D、外部协作条件准备答案：B80.加强建设项目资本金的筹措和管理是建设项目筹资管理的()。A、基本保障B、首要任务C、前提条件D、核心内容答案：B81.总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与()进行协调。A、施工单位B、设计单位C、承包单位和建设单位D、建设单位和设计单位答案：C82.下列属于建设单位对施工阶段的管理工作的是()。A、主持召开第一次工地会议B、建立管理工作月报制度，逐月检查进度计划完成情况C、编制工程建设施工的总体进度计划和年度资金使用计划D、审核重要工序、关键部位的施工技术方案答案：B83.工程风险是指建设项目实施过程中，因()而引起的实际结果与预期结果的差异及可能性。A、外部条件的制约B、决策的局限性C、项目本身和环境条件的不确定性D、工程变更答案：C84.建设工程监理与相关服务收费，应当体现()的原则。A、优质优价B、成本效益C、适当性D、依法审计答案：A85.材料货物招标进行评标时，采用技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物，一般采用()进行评标。A、综合评分法B、最低评标价法C、综合评估法D、经评审的最低投标价法答案：D86.实行备案制的企业投资建设项目，由()决策。A、安全生产监督管理部门B、企业自主C、建设行政主管部门D、政府备案管理部门答案：B87.下列关于风险因素的表述，错误的是()。A、在满足一定条件的基础上将引起风险事故B、风险因素是造成损失的潜在原因C、风险因素是造成损失的间接原因D、风险因素是事故发生的外在原因答案：D88.项目生产准备的目的不包括()。A、使工程项目建成后能够及时完成试车调试B、形成完整的生产能力C、保证建设项目从生产运营阶段转入投产使用阶段D、使投资发挥效益答案：C89.建设项目内部审计的特点不包括()。A、服务的内向性B、审查机构的专业性C、审查范围的广泛性D、审查的及时性答案：B90.对于工程规模和技术复杂程度大的项目，为保证项目顺利通过正式验收，在验收准备工作基本就绪后，可由()会同有关部门组成预验收组，进行一次预验。A、上级主管部门或项目业主B、上级主管部门或监理单位C、监理单位D、项目业主或监理单位答案：A91.风险转移的途径不包括()。A、合同B、期货C、工程担保D、风险抑制答案：D92.下列选项中，()是编制融资计划的前提，是财务决策的基本依据。A、财务决策B、财务预算C、财务预测D、财务分析答案：C93.行为主体将自己不能承担或不愿承担的风险转嫁给其他经济单位承担的行为称为()。A、风险回避B、风险分散C、风险转移D、风险控制答案：C94.关于公开招标的表述，正确的是()。A、应当在人民日报上发布招标公告B、公开招标需向特定的法人组织发出C、公开招标也称为选择性招标D、公开招标的优点在于投标不受地域限制，招标人有较大的选择余地答案：D95.在项目建设管理中，()自始至终是建设项目管理的主导者和责任人，其主要责任是对项目建设的全过程、全方位实施有效管理，保证项目建设总体目标的实现。A、施工单位B、设计单位C、建设单位D、监理单位答案：C96.项目试车调试不包括()。A、单机无负荷试车调试B、单机有负荷试车调试C、联动无负荷试车调试D、联动有负荷试车调试答案：B97.在银行贷款的偿还方式中，分期付息到期还本的优点主要表现在()。A、借贷双方风险较小B、便利快捷C、借款到期日的偿债压力小D、有利于保证生产经营的需要答案：D98.国际金融组织贷款和外国政府贷款是由中国政府举借的中长期优惠贷款，重点用于()。A、引进先进技术或设备B、产业结构调整C、基础性和公益性建设项目D、外债结构调整答案：C99.验资是对建设项目投资者投入的资本进行法律确认，它包括()两项内容。A、价值确认和形式确认B、程序确认和时间确认C、价值确认和时间确认D、时间确认和形式确认答案：C100.国际招标的项目，除了应在《中国日报》发布外，商务部规定还必须在()上公布。A、《人民日报》B、《中国建设报》C、《中国经济导报》D、《中国国际招标网》答案：D101.对于工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，监理单位应按照安全和优化的原则，()。A、自主向设计单位提出建议，无需向业主提出书面报告B、自主向设计单位提出建议，并向业主提出书面报告C、事先取得业主同意，无需向业主提出书面报告D、事先取得业主同意，并向业主提出书面报告答案：B102.我国建设项目最主要的采购方式是()。A、招标采购B、竞争性谈判采购C、单一来源采购D、询价采购答案：A103.单机无负荷试车调试应由()组织。A、施工单位B、建设单位C、监理单位D、设计单位答案：A104.国家对各类外债和或有外债实行()。A、集体决策审批制度B、全口径管理C、部门责任制度D、分级管理答案：B105.项目财务内部控制的重点是()。A、工程价款支付控制B、竣工财务决算控制C、业务程序控制D、财产保护控制答案：A106.招标人应根据招标文件中列出的内容和向总承包人提出的要求计算总承包费，其中，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的()计算。A、1%B、1.5%C、2%D、3%～5%答案：A107.项目建设的各参与方、各专业、各工种都要纳入建设项目职业健康安全和环境管理体系，这体现了职业健康安全和环境管理的()。A、全过程管理B、全行业管理C、全社会管理D、全面管理答案：D108.在项目后评价的实施过程中，签订委托合同，搜集项目资料后应当()。A、明确项目经理，筹组后评价组B、聘请相关专家，明确任务分工C、制定工作计划，设计调查方案D、开展现场调查，听取各方反映答案：A109.建设单位应向项目主管部门和政府环境保护行政主管部门提交项目环境保护工程预验收申请报告，附试运转监测报告，由()组织环保工程预验收。A、县级政府环境保护行政主管部门B、市级政府环境保护行政主管部门C、省级政府环境保护行政主管部门D、国务院环境保护行政主管部门答案：C110.一般有几个重叠的分项工作，每个分项工作有不同的工作计量单位的任务适合用()测量。A、费用比率法B、加权单元法C、监督人员评价法D、渐进里程碑法答案：B111.当事人没有确切证据中止履行债务的，应当承担()责任。A、连带责任B、违约C、主要责任D、次要责任答案：B112.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于()个工作日。A、3B、5C、7D、10答案：B113.项目实施的组织者和主导方是()。A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、监理单位答案：A114.安全技术交底的内容不包括()。A、本工程项目的施工作业特点和危险点B、针对危险点的具体预防措施C、安全管理组织机构的形式和组成D、发生事故后应及时采取的避难和急救措施答案：C115.下列工程设计评审中，()评审是依据建设项目业主提出的工程设计委托条件和设计原则，审核设计项目完整性，设计勘察成果可靠性，以及设计标准、装备标准是否符合预定要求。A、设计方案B、初步设计成果C、设计总说明D、总体答案：B116.建设项目财务管理应遵循的原则不包括()。A、强化建设项目财务预算管理B、实行经济核算，落实经济责任制C、坚持建设项目法人责任制和建设项目资金本制D、认真分析工程变更并作出慎重决策答案：D117.建设项目中间评价应以()为着眼点。A、工程项目实施过程中出现的变化因素B、项目的投资效益C、工程实施过程中的变化因素对项目预期目标的影响D、建设实施效果以及生产运营状况答案：A118.投标保证担保的担保金额一般不超过投标总价的()，且最高不得超过80万元人民币。A、2%B、3%C、4%D、5%答案：A119.规划区的建设项目，建设单位应当在项目竣工验收后()内，向规划行使主管部门报送建设项目竣工资料。A、1个月.B、3个月C、5个月D、6个月答案：D120.水利和水电建设项目，应在()成果基础上，编制建设项目报告书，报送国家主管部门评估和批准。A、方案设计B、初步设计C、技术设计D、施工图设计答案：B多选题1.按有关规定，建设项目业主应当办理申请批准手续的情况包括()。A、需要临时占用规划批准范围以外场地的B、可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的C、需要进行改建、拆除作业的D、需要临时停水、停电、中断道路交通的E、需要进行爆破作业的答案：ABDE2.施工质量验收中，由监理工程师组织验收的是()。A、检验批B、分项工程C、分部工程D、单位工程E、单项工程答案：AB3.工程开工前的第一次工地会议由建设项目业主主持，承包单位、监理单位参加，主要内容包括()。A、承包单位介绍施工准备情况B、总监理工程师介绍监理规划的主要内容C、建设项目业主根据委托监理合同宣布对监理方的授权D、建设项目业主介绍工程开工准备情况E、第一次工地会议纪要由业主方起草，经与会各方代表签字确认答案：ABCD4.建设项目安全检查的目的是()。A、评价施工安全计划的有效性B、避免和减少现场施工对周边地区环境的不良影响C、保障员工和相关方人员在现场工作的职业健康安全D、防止事故发生E、改善劳动条件以及提高员工的安全生产意识答案：ADE5.产品市场营销准备工作主要包括()。A、调查产品市场情况B、建立产品市场营销网络C、组织产品售后服务D、与协作单位签订正式合同E、确定产品市场营销策略答案：ABCE6.初步设计应满足的基本要求是()。A、主要设备和材料明细表可作为订货依据B、多方案比较C、总概算不应超过可行性研究估算投资总额的15%D、满足施工图设计的准备工作要求E、要有详尽的工程量清单和计算书，主要工程量误差应在允许范围以内答案：ABDE7.在工程建设过程中的()，可作为建筑工程项目保险的保险标的。A、建筑用机器、设备及有关装置B、工程所有人所提供的物料及项目C、安装工程项目D、土木建筑工程项目E、工地内已有的建筑物答案：ABCE8.根据投资管理体制改革要求，需要审批的工程建设项目，有()情形的，可以不进行施工招标，但必须经项目审批部门批准。A、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的B、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的C、关系社会公共利益的D、施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的E、在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的答案：ABDE9.建设项目按建设性质可分为()。A、新建项目B、政府投资项目C、扩建项目D、企业投资项目E、改建项目答案：ACE10.在项目实施过程中，应坚持()的人员招聘原则。A、提高劳动生产率B、实用、高效、经济C、以设计为依据D、适时招聘E、公开、公平、公正答案：ACDE11.项目监理机构在审查工程延期时，应依()确定批准工程延期的时间。A、施工合同中有关工程延期的约定B、工期拖延和影响工期事件的事实和程度C、影响工期事件对工期影响的量化程度D、相关的法律、行政法规E、工程建设的实际情况答案：ABC12.招标的性质可以概括为()。A、市场经济条件下一种有组织的商品交易行为B、各种采购方式中竞争最为充分的一种方式C、单一买方设定标的和要求，多个卖方竞争的一种交易方式D、买方优选卖家或货物、工程、服务的唯一手段E、招标方选定卖方并与其达成交易的一种途径答案：ABCE13.建立和实施内部控制应遵循的原则有()。A、独立性原则B、适应性原则C、全面性原则D、成本效益原则E、合法性原则答案：BCD14.测量项目施工工作进度主要采用的方法包括()。A、开始/结束法B、比值法C、费用比率法D、加权单元法E、监督人员评价法答案：ACDE15.建设项目绩效和影响评价一般分为()等方面。A、财务和经济效益B、环境影响C、技术效果D、社会影响E、合同执行与管理答案：ABCD16.工程地质初步勘察的应进行的基本工作有()。A、初步查明地质、构造、岩石和土壤的物理力学性质B、提供不良地质问题防治工程所需的计算参数及资料C、查明地下水的埋藏条件和侵蚀、渗透性、水位变化幅度及规律D、查明场地不良地质现象的成因、分布范围、对场地稳定性的影响程度E、对设计烈度为7度及7度以上的建筑物，应制定场地和地基的地震效应答案：ADE17.施工图预算审查的主要内容包括()。A、技术经济指标水平B、施工工程划分的合理性C、工程量清单D、预算单价的确定E、有关项目费用及其计算答案：BCDE18.建设工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建设工程安全标准的要求，并实行的制度包括()。A、工程质量管理分工负责制B、工程质量监督制度C、工程质量终身责任制度D、工程质量检测制度E、工程质量审查制答案：ABCD19.在建设项目质量管理过程中，应遵循的原则包括()。A、坚持"统筹兼顾，质量第一"的原则B、坚持以"人"为核心的原则C、坚持"以预防为主"的原则D、坚持质量标准的原则E、坚持全过程管理的原则答案：ABCD20.工程文档资料的来源主要有()。A、国际、国内与建设项目有关的各种社会、经济信息B、对项目建设有直接或间接影响的法律、法规以及有关政策文件C、项目建设全过程中直接形成的文件资料D、各种媒体发表的与建设项目有关的评论和文章E、建设工程合同答案：ABCD21.建设项目财务内部控制的原则包括()。A、职责分工原则B、适用性原则C、凭证制度原则D、制衡性原则E、核对检查原则答案：ACDE22.税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的()。A、营业税B、企业管理费C、城市维护建设税D、间接费E、教育费附加答案：ACE23.建设项目应根据本项目的具体情况，对于可能引发重大事故风险的环节或部位，制定相应的应急预案，具体内容包括()。A、应急计划B、应急演习C、应急组织D、应急设施E、事故处理答案：ABCD24.总监理工程师签发的工程变更单应符合监理规范规定的格式，应包括()等内容。A、工程变更要求B、工程变更范围C、工程变更说明D、工程变更费用E、工程变更工期答案：ACDE25.建设项目后评价的主要方法有()等。A、调查法B、对比法C、逻辑框架法D、层次分析法E、分析复核法答案：ABCD26.直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括()。A、社会保障费B、人工费C、劳动保险费D、材料费E、施工机械使用费答案：BDE27.文明施工的意义体现在()。A、促进企业综合管理水平的提高B、适应现代化施工的客观要求C、提高企业的经济效益D、提升企业的形象E、培养和提高施工队伍的整体素质答案：ABDE28.项目可持续性分析要素包括内部因素持续能力及内部因素持续能力两方面，其中，内部因素持续能力主要包括()。A、物流条件B、政策环境C、资源储量D、人力资源状况E、市场变化及其趋势答案：ABCE29.与项目建设有关的工程建设其他费用有()。A、建设管理费B、可行性研究费C、研究试验费D、联合试运转费E、生产准备费答案：ABC30.关于建设单位的质量责任与义务的表述，正确的是()。A、建设单位可以将建设工程肢解发包B、建设单位提供的原始资料原始资料必须真实、准确、齐全C、建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续D、建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收E、建设单位需指定供货单位供施工单位采购材料答案：BCD31.对于工程变更，总监理工程师应按照施工合同的有关条款，在指定专业监理工程师完成()等工作后，对工程变更的费用和工期作出评估。A、确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度B、确定工程变更项目与相关工程项目之间的类似程度和难易程度C、确定工程变更项目的工程量D、确定工程变更项目的范围E、确定工程变更的单价或总价答案：ACE32.施工现场防止大气污染的重点包括()。A、施工现场道路尽量利用永久性道路，并防止道路扬尘B、施工现场垃圾要及时妥善清理，严禁凌空抛撒C、水泥、白灰等易飞扬细颗粒散体材料应妥善存放D、禁止含有毒有害废弃物的土方回填E、禁止在现场焚烧会产生有毒、有害烟尘的物质答案：ABCE33.公开招标的缺点在于()。A、招标周期长B、工作复杂C、选择余地小D、投入资金多E、程序复杂答案：ABD34.分析评价建设项目的目标实现程度是后评价的重要任务之一，评价时可从()等方面进行分析。A、项目工程是否建成B、项目技术是否建成C、项目目标是否建成D、项目经济是否建成E、项目影响是否建成答案：ABDE35.从建设项目筹资的实践来看，普遍采用的担保方式是()。A、留置B、抵押C、保证D、定金E、质押答案：BCE36.工程设计在满足建设项目功能要求的同时，始终贯彻的基本原则包括()。A、贯彻国家的经济建设方针和政策B、合理利用资源，节约能源C、高度重视技术进步，选用的技术要先进适用D、坚持经济合理E、以人为本，坚持持续改进答案：ABCD37.根据建设项目现场情况，应采用()等方法，对项目实施全过程的危险源进行分类辨识。A、增加安全系数B、专家调查C、隔离危险物质D、安全检查E、设置安全监控系统答案：BD38.下列不属于财务计划编制原则的是()。A、建设项目年度财务计划，应与批准的建设项目初步概算相符B、建设项目年度财务计划投资支出安排应与实际安排的施工进度的工作量基本相符C、资金筹措计划要同投资支出计划衔接，项目资本金要按投资协议规定，按期、按量足额到位D、动员内部资源计划要和以前年度的建设结余资金和库存多余物资的利用结合起来，充分挖掘内部潜力E、建设项目财务计划的编制程序，应坚持自上而下、项目细化、分项编制的基本原则答案：AE39.依法必须招标的工程建设项目，应当具备()条件才能进行货物招标。A、招标人已经依法成立B、公司具备一定规模C、按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案D、资金来源已经落实E、能够提出货物的使用与技术要求答案：ACDE40.建设项目内部控制的目标主要包括()。A、提高投资效益，促进建设项目总体目标的实现B、保证建设项目资产的安全、完整和有效使用C、遵守国家的有关法律法规和建设单位内部的规章制度D、保证财务会计及项目建设信息资料的真实、准确、及时、可靠E、将建设项目工程总造价控制在审定的施工图总预算之内答案：ABCD41.根据《中华人民共和国招标投标法》以及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，()项目必须进行招标。A、关系社会公共利益、公众安全的B、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的C、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的D、单项合同估算价在30万元人民币以上的E、项目总投资额在3000万元人民币以上的答案：ABCE42.关于工程施工阶段的环境保护管理的表述中，正确的是()。A、建设单位负责落实环境保护部门对施工阶段的环保要求和施工过程中的环保措施B、建设项目完工后，施工单位应当修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境C、施工过程中，建设单位与施工单位负责保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏D、建设单位在设计会审前，应向政府环境保护行政主管部门报送设计文件E、建设单位应按"三同时"要求，对主体工程和环保工程同时投入试运行答案：BC43.采用()的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A、新设备B、新结构C、新材料D、新工艺E、新能源答案：BCD44.设计和选择价款支付方式的基本原则是()。A、可操作性B、有效性C、合理性D、经济性E、针对性答案：ABCD45.建设项目内部审计的重点是()。A、突出项目建设的关键环节，把好投资效益关B、突出内控审计，规范各项管理制度C、突出资金管理，促进资金安全高效使用D、突出风险审计，提高建设项目风险管理水平E、突出对企业能力的评审答案：ABCD46.实施准备阶段的进度控制任务包括()。A、确定项目工期总目标B、确定建设项目各阶段的任务和计划C、初步编制建设项目的总进度计划D、编制施工详图的供图计划E、调研、分析和判断施工现场的条件和环境答案：ABDE47.根据国家现行有关规定，建设项目竣工验收一般应具备的条件有()。A、对区域经济和社会发展的带动作用B、生产准备工作能适应投产的需要C、生产性项目和辅助性公用设施已按设计要求建成，能满足生产使用D、必需的生活设施已按设计要求建成E、建设项目的技术档案资料已经按照要求整理归档，并可方便查阅答案：BCDE48.常用的预算编制方法主要有()。A、合同支付曲线B、关键路线法C、相关回归法D、经验估算法E、投资资金流量曲线答案：ABCE49.民用建筑工程建设项目，一般分为()阶段。A、扩初设计B、技术设计C、方案设计D、初步设计E、施工图设计答案：CDE50.在项目实施过程中建立的生产管理体系主要包括()。A、生产管理指挥体系B、安全、环保管理体系C、档案管理体系D、原材料供应与检验体系E、产品营销和市场开拓体系答案：ABDE51.投标文件有()情形的，经评标委员会评审后按废标处理或否决投标。A、未加盖投标人公章B、法定代表人授权的代理人签字或盖章的C、以联合体形式投标，未向招标人提交共同签署的联合体协议书的D、与其他投标人串通投标E、在投标过程中有商业贿赂行为的答案：ACDE52.关于组建评标委员会的表述，正确的是()。A、评委应以建筑专业专家为主，其中技术、经济专家人数应占评委总数的3/4以上B、评标委员会人数为5人以上单数组成C、大型公共建筑工程项目评标委员会人数不应少于9人D、技术特别复杂、专业性要求特别高的建筑工程，采取随机抽取确定的专家E、大型公共建筑工程经主管部门批准，招标人可以从设计类资深专家库中直接确定专家答案：BCE53.建设项目内部审计实施阶段的主要任务是()。A、制定审计计划B、审计工作作出合理安排C、获取充分、相关、可靠的审计证据D、完整、准确地记录审计程序的执行过程E、提出审计结论和建议答案：CD54.关于投标人编制投标文件的合理时间，表述正确的是()。A、依法必须进行勘察设计招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日B、建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不少于20日C、大型公共建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不多于40日D、建筑工程实施性方案设计投标文件编制一般不少于45日E、招标文件中规定的编制时间不符合要求的，建设主管部门对招标文件不予备案答案：BDE55.工程造价审计，主要包括()。A、建设资金筹措审计B、资金支付与账务处理审计C、设计概算审计D、施工图预算审计E、工程量清单审计答案：CDE56.项目建设目标由总体目标和分项目标组成一个完整的目标体系，目标控制必须是()。A、动态的B、确定的C、系统的D、连续的E、独立的答案：CD57.影响进度目标实现的主要因素归纳起来有()。A、施工条件不利B、不可抗力C、设计变更的影响D、建设项目参与方的组织不当E、资金保障不能满足进度计划要求答案：ACDE58.施工准备阶段的监理工作主要包括()。A、参加由建设项目业主组织的工程设计交底会B、审查施工组织设计，总监理工程师签认后报建设项目业主C、对承包单位修复的工程质量进行验收，合格后予以签认D、对工程质量缺陷原因进行调查分析，确定责任归属E、审查工程分包单位资质、业绩及特殊工种的合格证、上岗证答案：ABE59.建筑工程第三者责任保险的赔偿责任限额可分为()。A、每次事故、每个人的人身伤亡的赔偿限额B、每个人的财产损失的赔偿限额C、每次事故人身伤亡的赔偿限额D、每次事故财产损失的赔偿限额E、保险单总赔偿限额答案：ACDE60.承包商保证担保是指以承包商为被保证人的担保，主要包括()。A、保修金担保B、承包商履约担保C、分包履约担保D、业主工程款支付担保E、投标担保答案：ABCE61.建设单位工程设计管理的重点是()。A、编制工程设计任务书，明确建设单位对工程设计的任务和要求B、组织招标，选择有资质、有信誉、有能力、业绩好的工程设计单位承担工程设计任务C、按合同约定的工程设计进度和图纸交付进度要求进行监督检查D、组织工程设计审查E、熟悉设计文件及其图纸，组织施工图会审与设计交底答案：ABCD62.筹资保证在建设项目筹资活动中可能实际运用的主要方式有()。A、建设方保证B、第三方保证C、施工方保证D、政府保证E、保险保证答案：BCDE63.质量管理职能包括()。A、质量特性B、质量策划C、质量控制D、质量保证E、质量改进答案：BCDE64.试生产考核的内容主要包括()。A、产品质量B、装置生产能力C、单位产品消耗定额D、生产成本E、岗位人员的反应能力答案：ABCD65.总监理工程师可签发工程暂停令的情形有()。A、施工单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工B、为了保证工程质量而需要进行停工处理.C、施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患D、承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理E、发生了必须暂时停止施工的紧急事件答案：BCDE66.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)规定，建设工程施工质量不符合要求时的处理正确的是()。A、经返工重做或更换器具、设备检验批，应重新进行验收B、经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可按技术处理方案和协商文件进行验收C、经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收D、通过返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，严禁验收E、经返修或加固的单项工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，应予以验收答案：ACD67.为使全面竣工验收工作顺利进行，项目业主事先应做好的准备工作有()。A、核实建安工程，抓紧工程收尾B、筹组竣工验收委员会C、提出正式验收申请报告D、编制竣工决算，提出财务决算分析E、复查工程质量，限定修复时间答案：ADE68.项目经理应履行的安全职责有()。A、进行安全技术交底B、严格执行安全考核指标和安全生产管理办法C、认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度D、针对施工中存在的安全隐患原因制定预防和纠正措施E、发生事故后立即上报并保护好现场，参加事故调查处理答案：BCD69.项目监理机构对分包单位的审核内容主要包括()。A、营业执照、资质等级B、安全生产许可证C、拟分包工程的内容和范围D、施工人员的素质和能力E、主要管理人员和特种作业人员的资格答案：ABCE70.建设项目初步设计文件应当满足()的需要。A、设备材料采购B、编制施工招标文件C、主要设备材料订货D、非标准设备制作E、编制施工图设计文件答案：BCE简答题1.某市政府采用通用技术建设一体育场，采用公开招标方式选择承包商。在资格预审后，招标人向A、B、C、D、E、F、G七家投标申请人发出了资格预审合格通知书，并要求各投标申请人在提交投标文件的同时提交投标保证金。2009年2月12日，招标人向七家投标申请人发售了招标文件，并在同一张表格上进行了投标登记和招标文件领取签收。招标文件规定：投标截止时间为2009年2月27日10时;评标采用经评审的最低投标价法;工期不得长于18个月。七家投标申请人均在投标截止时间前提交了投标文件。F投标人在2月27日上午11时以书面形式通知招标人撤回其全部投标文件，招标人没收了其投标保证金。由于招标人自身原因，评标工作不能在投标有效期结束日30个工作日前完成，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期30d。G投标人拒绝延长，招标人退回其投标文件，但没收了其投标保证金。各投标人的投标报价和工期承诺汇总见表3-31，投标文件的技术部分全部符合招标文件要求和工程建设强制性标准的规定。问题1.指出上述招标活动和招标文件中的不妥之处，并说明理由。2.招标人没收F和G投标人的投标保证金是否合适?说明理由。3.本项目采用"经评审的最低投标价法"评标是否恰当?说明理由。4.招标人应选择哪家投标人作为中标人(要求列出计算分析过程)?签订的合同价应为多少万元?答案：1.上述招标活动和招标文件中的不妥之处及理由。(1)各投标人在同一张表格上进行投标等级和招标文件领取签收不妥。理由：违反了"招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称和数量"的规定(或招标人对潜在投标人名称和数量有保密的义务)。(2)把"2月27日10时作为投标截止时间"不妥。理由：因自发售招标文件开始至投标截止时间不得少于20个工作日。2.招标人没收F投标人的投标保证金合适。理由：在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。招标人没收G投标人的投标保证金不合适。理由：由于招标人的原因延长投标有效期时，如投标人拒绝延长，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.本项目采用"经评审的最低投标价法"评标恰当。理由：经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。本案例中的项目是采用通用技术建设一体育场的项目，因此恰当。4.A投标人：承诺工期=(4+10+6)个月=20个月;报价=(4200+10000+8000)万元=22200万元。因自报工期超过招标文件要求的工期，该投标文件属于重大偏差，A投标人的投标文件应为废标。B投标人：承诺工期=(3.5+9.5+5.5-1)个月=17.5个月;报价=(3900+10800+9600)万元=24300万元。C投标人：承诺工期=(3+10+5-1)个月=17个月;报价=(4000+11000+10000)万元=25000万元。D投标人：承诺工期=(3+10+5-2)个月=16个月;报价=(4600+10600+10000)万元=25200万元。E投标人：承诺工期=(3.5+9.5+6-3)个月=16个月;报价=(3800+8000+8000)万元=19800万元。B、C、D、E投标人的承诺工期均满足要求，招标人应选择E投标人作为中标人。签订的合同价应为19800万元。2.某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。合同约定：工期6个月;A、B工作所用的材料由建设单位采购;合同价款采用以直接费为计算基础的全费用综合单位计价;施工期间若遇物价上涨，只对钢材、水泥和骨料的价格进行调整，调整依据为工程造价管理部门公布的材料价格指数。招标文件中的工程量清单所列各项工作的估算工程量和施工单位的报价见表7-22，该工程的各项工作按最早开始时间安排，按月匀速施工，经总监理工程师批准的施工进度计划如图7-5所示。施工过程中，发生如下事件：事件1：施工单位有两台大型机械设备需要进场，施工单位提出应由建设单位支付其进场费，但建设单位不同意另行支付。事件2：建设单位提供的材料运抵现场后，项目监理机构要求施工单位及时送检，但施工单位称：施工合同专用条款并未对此作出约定，因此，建设单位提供的材料，施工单位没有送检的义务，若一定要施工单位送检，则由建设单位支付材料检测费用。事件3：当施工进行到第3个月末时，建设单位提出一项设计变更，使D工作的工程量增加2000m3。施工单位调整施工方案后，D工作持续时间延长1个月。从第4个月开始，D工作执行新的全费用综合单价。经测算，新单价中直接费为160元/m3，间接费费率为15%，利润率为5%，计税系数为3.14%。事件4：由于施工机械故障，G工作的开始时间推迟了1个月。第6个月恰遇建筑材料价格大幅上涨，造成F、G工作的造价提高，造价管理部门公布的价格指数见表7-23。施工单位随即向项目监理机构提出了调整F、G工作结算单价的要求。经测算，F、G工作的单价中，钢材、水泥和骨料的价格所占比例均分别为25%、35%和10%。问题1.事件1中，建设单位的做法是否正确?说明理由。2.指出事件2中施工单位说法正确和错误之处，分别说明理由。3.事件3中，针对施工单位调整施工方案，写出项目监理机构的处理程序，列式计算D工作调整后新的全费用综合单价(计算结果精确到小数点后两位)。4.事件4中，施工单位提出调整F和G工作单价的要求是否合理?说明理由。列式计算应调价工作的新单价。5.计算4、5、6月份的拟完工程计划投资和施工单位的应得工程款额(计算结果精确到小数点后两位)。答案：1.事件1中，建设单位的做法正确。理由：大型机械设备进场费属于建筑安装工程费用构成中的措施费，已包括在合同价款中，施工单位没有理由提出由建设单位支付其进场费的要求。2.(1)事件2中施工单位说法正确之处：要求建设单位支付材料检测费用。理由：发包人供应的材料，其检测费用应由发包人负责。(2)事件2中施工单位说法错误之处：施工单位没有送检的义务。理由：不论是发包人供应的材料，还是承包人负责采购的材料，承包人均有送检的义务。3.(1)事件3中，针对施工单位调整施工方案，项目监理机构的处理程序：施工单位将调整后的施工方案提交项目监理机构，项目监理机构对施工方案进行审核确认或提出修改意见，书面向施工单位答复。(2)D工作调整后新的全费用综合单价的计算：①新单价直接费=160元/m3②间接费=①×10%=160元/m3×15%=24元/m3③利润=(①+②)×5%=(160+24)元/m3×5%=9.2元/m3④税金=(①+②+③)×3.41%=(160+24+9.2)元/m3×3.41%=6.59元/m3⑤全费用综合单价=①+②+③+④=(160+24+9.2+6.59)元/m3=199.79元/m3=200元/m34.(1)事件4中，施工单位提出调整F工作单价的要求合理。理由：F工作按正常进度施工。(2)事件4中，施工单位提出调整G工作单价的要求不合理。理由：G工作的开始时间推迟是由于施工机械故障所致。(3)F工作的新单价=150元/m3×(30%+25%×130/105+35%×140/110+10%×120/100)=176.25元/m35.4月份的拟完工程计划投资=(4500m3/3)×120元/m3+(2200m3/2)×180元/m3+(2300m3/2)×100元/m3=493000元=49.3万元5月份的拟完工程计划投资=(4500m3/3)×120元/m3+2000m3×200元/m3=580000元=58万元6月份的拟完工程计划投资=2500m3×150元/m3=375000元=37.5万元4月份施工单位的应得工程款额=(4500m3/3)×120元/m3+[(1100+2000)m3/2]×200元/m3+(2300m3/2)×100元/m3=605000元=60.5万元5月份施工单位的应得工程款额=(4500m3/3)×120元/m3+(1100+2000)m3/2]×200元/m3=490000元=49万元6月份施工单位的应得工程款额=2500m3×176.25元/m3+2000m3×200元/m3=840625元=84.06万元3.某18层办公楼，建筑面积32000m2，总高度71m，钢筋混凝土框架一剪力墙结构，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外挂密目安全网，塔式起重机作为垂直运输工具，2006年11月9日在15层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地20m后，钢管散落，造成下面作业的4名人员死亡，2人重伤。经事故调查发现：(1)作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。(2)专职安全员在事故发生时不在现场。(3)作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。问题1.针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施?2.指出本次事故的直接原因。3.对本起事故，专职安全员有哪些过错?4.指出该项目安全技术交底工作存在的问题。答案：1.针对现场伤亡事故，项目经理应采取的应急措施包括以下内容：(1)迅速抢救伤员并保护好事故现场。(2)组织调查组。(3)现场勘查。(4)分析事故原因，明确责任者。(5)制定预防措施。(6)提出处理意见，写出调查报告。(7)事故的审定和结案。(8)员工伤亡事故登记记录。2.本次事故的直接原因：作业人员违规操作;专职安全员未在现场进行指导。3.对本起事故，专职安全员存在的过错是没有在现场对作业进行严格安全的指导。4.安全技术交底工作应该：安全技术交底工作在正式作业前进行，不但要口头讲解，而且应有书面文字材料，并履行签字手续，施工负责人、生产班组长、现场安全员三方各保留一份。而本案例中施工单位项目负责人没有详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求是不妥的。4.某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构"小题大做"，致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45d时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。问题1.在施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。2.建设单位的哪些做法不妥?3.对施工单位采用新的基坑支护施工方案，项目监理机构还应做哪些工作?4.施工单位不同意无偿修复是否正确?为什么?工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些?答案：1.在施工阶段施工单位做法的不妥之处及其理由。(1)不妥之处：未按已批准的施工技术方案施工。理由：施工单位应执行已批准的施工技术方案;若采用新技术时，相应的施工技术方案应经项目监理机构审批。(2)不妥之处：总监理工程师下达工程暂停令后，施工单位仍继续施工。理由：施工单位应当执行总监理工程师下达的工程暂停令。2.建设单位做法的不妥之处：(1)要求监理单位对工程延期承担相应的责任。(2)不及时组织竣工验收。(3)要求施工单位对门窗玻璃进行无偿修复。3.对施工单位采用新的基坑支护施工方案，项目监理机构还应做如下工作：(1)要求施工单位报送采用新技术的基坑支护施工方案。(2)审查施工单位报送的施工方案。(3)若施工方案可行，总监理工程师签认;若施工方案不可行，要求施工单位仍按原批准的施工方案执行。4.(1)施工单位不同意无偿修复门窗玻璃是正确的;原因：建设单位收到竣工验收报告后未及时组织工程验收，应当承担工程保管责任。(2)工程修复时监理工程师的主要工作内容;①进行监督检查，验收合格后予以签认;②核实工程费用和签署工程款支付证书，并报建设单位。5.某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积28500m2。某施工单位与建设单位签订了工程施工合同，合同工期约定为20个月。施工单位根据合同工期编制了该工程项自的施工进度计划，并且绘制出施工进度网络计划，如图6-13所示(单位：月)。在工程施工中发生了如下事件：事件1：因建设单位修改设计，致使工作K停工2个月;事件2：因建设单位供应的建筑材料未按时进场，致使工作H延期1个月;事件3：因不可抗力原因致使工作F停工1个月;事件4：因施工单位原因工程发生质量事故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。问题1.指出该网络计划的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。2.针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求?并分别说明理由。3.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变?如有改变，指出新的关键线路。4.对于索赔成立的事件，工期可以顺延几个月?实际工期是多少?答案：1.该网络计划的关键线路为：①→②→③→⑤→⑧→⑨;关键工作为：A、D、E、H、L。2.事件1：施工单位不可提出工期索赔要求。理由：该工作不影响总工期。事件2：施工单位可提出工期索赔要求。理由：该工作在关键线路上，影响总工期，且属建设单位责任。事件3：施工单位不可提出工期索赔要求。理由：该工作不影响总工期。事件4：施工单位不可提出工期索赔要求。理由：是施工单位自身责任造成的。3.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路没有发生改变。4.对于索赔成立的事件，可顺延工期1个月。实际工期是21个月。6.某建设工程的建设单位自行办理招标事宜。由于该工程技术复杂且需采用大型专用施工设备，经有关主管部门批准，建设单位决定采用邀请招标，共邀请A、B、C等三家国有特级施工企业参加投标。投标邀请书中规定：6月1日至6月5日9:00～17：00在该单位总经济师室出售招标文件。招标文件中规定：6月30日为投标截止日;投标有效期到7月30日为止;投标保证金统一定为100万元，投标保证金有效期到8月30日为止;评标采用综合评估法，技术标和商务标各占50%。在评标过程中，鉴于各投标人的技术方案大同小异，建设单位决定将评标方法改为经评审的最低投标价法。评标委员会根据修改后的评标方法，确定评标结果的排名顺序为A公司、C公司、B公司。建设单位于7月15日确定A公司中标，于7月16日向A公司发出中标通知书，并于7月18日与A公司签订了合同。在签订合同过程中，经审查，A公司所选择的设备安装分包单位不符合要求，建设单位遂指定国有一级安装企业D公司作为A公司的分包单位。建设单位于7月28日将中标结果通知B、C两家公司，并将投标保证金退还给该两家公司。建设单位于7月31日向当地招标投标管理部门提交该工程招标投标情况的书面报告。问题1.招标人自行组织招标需具备什么条件?要注意什么问题?2.对于必须招标的项目，在哪些情况下经有关主管部门批准可以采用邀请招标?3.该建设单位在招标工作中有哪些不妥之处?请逐一说明理由。答案：1.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。2.根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，对于必须招标的项目，有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：(1)项目技术复杂或有特殊要求，只有少数几家潜在投标人可供选择的;(2)受自然地域环境限制的;(3)涉及国家安全、国家秘密或抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的;(4)拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的;(5)法律、法规规定不宜公开招标的。3.该建设单位在招标工作中有下列不妥之处：(1)停止出售招标文件的时间是否妥当需要进行分析，因为自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日。如果6月1日至6月5日之间没有星期六和星期日，则停止出售招标文件的时间是妥当的，否则就不妥。(2)规定的投标有效期截止时间不妥，因为评标委员会提出书面评标报告后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日(而不是日历日)前确定中标人。(3)"投标保证金统一定为100万元"不妥，因为投标保证金一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币。(4)"在评标过程中，建设单位决定将评标方法改为经评审的最低投标价法"不妥，因为评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法进行评标。(5)"评标委员会根据修改后的评标方法，确定评标结果的排名顺序"不妥，因为评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法(即综合评估法)进行评标。(6)"建设单位于7月15日确定中标人，于7月16日向A公司发出中标通知书"不妥，因为在确定中标人之后，招标人应在15日内向有关政府部门提交招标投标情况的报告，建设主管部门自收到招标人提交的招标投标情况的书面报告之日起5日内未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人方可向中标人发出中标通知书。(7)"建设单位指定D公司作为A公司的分包单位"不妥，因为招标人不得直接指定分包人。(8)"建设单位于7月28日将中标结果通知B、C两家公司(未中标人)"不妥，因为中标人确定后，招标人应当在向中标人发出中标通知书的同时将中标结果通知所有未中标的投标人。(9)"建设单位于7月28日将投标保证金退还给B、C两家公司"不妥，因为招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。(10)"建设单位于7月31日向当地招标投标管理部门提交该工程招标投标情况的书面报告"不妥，因为招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。7.某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》，合同约定，吊装机械闲置补偿费600元/台班，单独计算，不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如图6-11所示(时间单位：月)。施工过程中发生下列事件：事件1：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E的持续时间延长2个月，吊装机械闲置30台班。事件2：工作G开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1个月，吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。事件3：工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下，就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前，发现设备的部分部件损坏，调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月，发生费用1.6万元。对此，建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。事件4：工作K开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该工作提前2个月完成，因此，建设单位提出要将原合同工期缩短2个月，项目监理机构认为不妥。问题1.确定初始计划的总工期，并确定关键线路及工作E的总时差。2.事件1发生后，吊装机械闲置补偿费为多少?工程延期为多少?说明理由。3.事件2发生后，项目监理机构应批准的费用补偿为多少?应批准的工程延期为多少?说明理由。4.指出事件3中建设单位的不妥之处，说明理由。项目监理机构应如何批复所发生的费用和工程延期问题?说明理由。5.事件4发生后，预计工程实际工期为多少?项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是否正确?说明理由。答案：1.初始计划的总工期=(3+4+2+3+5+3)个月=20个月。关键线路为A→D→F→I→K→M(或①→②→⑤→⑦→⑧→⑩→⑩)。工作E的总时差=[20-(3+3+4+5+3)]个月=2个月。2.(1)事件1发生后，吊装机械闲置补偿费=600元/台班×30台班=18000元。(2)事件1发生后，工程不会延期。理由：由于工作E有2个月的总时差，因此工作E的持续时间延长2个月不会影响到总工期。3.(1)事件2发生后，项目监理机构不应批准费用补偿。理由：百年一遇的洪水属于不可抗力事件，不可抗力事件发生后，承包人的机械设备损失，及停工损失由承包人承担。(2)事件2发生后，项目监理机构不应批准工程延期。理由：工作G有2个月的总时差，虽然该工作停工1个月，但没有超过其总时差，不会影响到总工期，因此，不应批准工程延期。4.(1)事件3中建设单位的不妥之处：在没有通知施工单位共同清点的情况下，将其采购的设备存放在施工现场。理由：建设单位在其所供应的材料设备到货前24h应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。(2)项目监理机构应同意给予施工单位补偿费用1.6万元，并延长工期1个月。理由：建设单位采购的材料设备在未通知施工单位进行验收就存放于施工现场，由此发生的损坏丢失由发包人负责，而且工作I为关键工作。5.(1)事件4发生后，预计工程实际工期为18个月。(2)项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是不正确的。理由：造成工作K提前2个月完成的原因是工程变更，因此可以要求缩短工期。8.某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m3，全费用单价为180元/3。合同工期为6个月。有关付款条款如下：(1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款;(2)业主自第1个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留质量保证金;(3)当实际完成工程量增减幅度超过估算工程量的10%时，可进行调价，调价系数为0.9(或1.1);(4)每月支付工程款最低金额为15万元;(5)工程预付款从乙方获得累