2021-2022年一级建造师之一建通信与广电工程实务自我检测试卷B卷附答案

2021-2022年一级建造师之一建通信与广电工程实务自我检测试卷B卷附答案单选题（共85题）1、施工队伍开挖光缆沟时，一旦发现地下（），应采取妥善措施并保护现场，同时立即向当地政府报告。A.文物和古迹B.电力电缆C.自来水管D.通信光缆【答案】A2、用双耳收听来判断声源的远近和（），称为双耳定位。A.内容B.方向C.直达D.反射【答案】B3、电气调光设备主要通过控制光源的工作（）的方式实现对灯光强度的控制。A.电压B.电流C.电阻D.电容【答案】B4、下列关于卫星天线细调时，利用场强仪的调整顺序是（）A.仰角、方位角、馈源焦距、极化角B.方位角、仰角、馈源焦距、极化角C.方位角、仰角、极化角、馈源焦距D.仰角、馈源焦距、方位角、极化角【答案】A5、微波天线的基本参数不包括（）。A.极化去耦B.半功率角C.信噪比D.天线增益【答案】C6、吊车、升降机等昼间施工场地作业时，噪声限值为()。A.50dB.55dBC.60dBD.65dB【答案】D7、通信行政处罚应依据()进行。A.管辖权B.行政权C.领导权D.地方政府规定【答案】A8、在移动通信中，驻波比表示馈线与天线的阻抗匹配情况，下列电压驻波比数值在工程验收阶段认为合格的是()。A.0.9B.1.2C.1.8D.2.0【答案】B9、直埋光（电）缆线路工程中，高低差在0.8m及以上的沟坎处，采用的保护方式为（）。A.铠装缆保护B.钢管保护C.挡土墙保护D.护坎保护【答案】D10、投资额为600万的（）项目负责人必须由一级建造师担任A.省内通信线路工程B.本地网单项工程C.省内传输工程D.省内微波通信工程【答案】B11、演播室灯光施工中调光系统的调试的最后一步是打开所有负载的()并保持1．5～2h，检测电源电压的波动情况，电力电缆的电流和温度，空气开关的表面温度，调光柜的运行情况及散热系统，直至调光系统所有设备全部正常工作。A.55％～60％B.65％～85％C.90％～95％D.100％【答案】B12、TD-SCDMA的切换技术是（）A.硬切换B.接力切换C.软切换D.更软切换【答案】B13、下列子系统中，范围最大的是()。A.干线子系统B.水平布线子系统C.设备间子系统D.工作区子系统【答案】A14、网络优化中系统参数调整的内容很多，从BSS侧来看，不包括的是()。A.增加信道数B.交换的效率C.小区参数D.基站或天线的位置【答案】B15、机房电力设备应在直流配电屏输出端加()装置。A.浪涌吸收B.防雷保护C.接地保护D.整流稳压【答案】A16、通信网络安全防护工作应坚持()的原则，并规定了通信网络安全防护各方主体的职责。A.积极防御、综合维护、分级保护B.积极防御、综合防范、分级保护C.积极防御、综合防范、节约资源D.积极防御、综合维护、节约资源【答案】B17、广播电视发射台为了保证不间断供电，防止因断电造成广播发射中断，除设有两路外电，一般还设有UPS、（）等供电装置。建设工程教育网提供A.配电盘B.变压器C.柴油发电机D.稳压电源【答案】C18、光信号在进行放大的过程中，由于放大器的自发辐射等原因引起的光信噪比的劣化值是（）。A.最小边摸抑制比B.背靠背C.吞吐量D.噪声系数【答案】D19、交流供电系统由交流供电线路、低压交流配电屏、()等部分组成。A.燃油发电机组和蓄电池B.燃油发电机组和逆变器C.整流设备和逆变器D.整流设备和蓄电池【答案】B20、光缆吹放速度宜控制在()m／min之间。A.20～50B.60～90C.100～120D.130～150【答案】B21、某施工单位在位某市电信公司施工时发生了一起中断电路的重大质量事故，可对该施工单位处以取消1年在本市参与电信建设活动资格的是（）。A.电信公司总部B.省电信公司C.市电信公司D.省通信管理局【答案】D22、执行一般程序的通信行政处罚案件应当自立案之日起()日内办理完毕。A.30B.60C.90D.120【答案】B23、施工单位提取的安全生产费不得用于（）A.安全生产培训B.施工现场临时用电系统C.新建项目安全评价D.安全生产标准化建设【答案】C24、室内环境下，4G的速率能达到()。A.50MbpsB.100MbpsC.500MbpsD.1Gbps【答案】D25、在光信号中光纤中传播时，（）会导致光信号的畸变。A.反射B.折射C.损耗D.色散【答案】D26、报文交换的特点是()。A.交换网的时延短B.对设备要求低C.容易呼叫阻塞D.提高链路的利用率【答案】D27、将交流电转换成直流电的设备是()。A.整流设备B.逆变器C.直流变换器(DC／DC)D.交流不问断电源(UPS)【答案】A28、馈线与天线连接处、与软跳线连接处应设有()。A.防水装置B.防潮装置C.防雷器D.防爆器【答案】C29、SDH设备测试时，光接收机灵敏度和最小过载光功率，是指输入信号处在（）nm区，误码率达到10-12时，设备输入端口处的平均接收光功率的最小值和最大值。A.850B.1310C.1550D.1620【答案】C30、下列行中，属于危害网络信息安全的是（）。A.盗接邻居电话线路B.使用复制的电信号码C.故意复制计算机病毒D.冒用证件办理入网手续【答案】C31、（）可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流接地B.直流接地C.保护接地D.防雷接地【答案】C32、安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在电池组（）。A.外侧B.内侧C.上方D.下方【答案】A33、下列不属于LTE核心网设备加电后系统检查的是（）。A.设备板卡配置检查B.声光告警C.电源电压检查D.远程维护功能【答案】C34、采用波分复用(WDM)技术的主要目的是()。A.简化设备B.网络扩容C.提高可靠性D.增加新业务【答案】B35、下列行为中，属于扰乱电信市场秩序的是（）。A.向互联网传播病毒B.盗接他人电话线路C.盗窃电话设施D.故意破坏正在使用的公用电信设施【答案】B36、对某一设备单机性能指标进行测试的是()，是一项最基本的指标测试。A.卫星链路开通测试B.单机测试C.分系统测试D.开通测试【答案】B37、世界各国卫星电视广播普遍采用C频段和Ku频段，其中C频段的范围是()。A.3.7～4.2GHzB.5.7～6.4GHzC.9.7～10.4GHzD.11.7～12.75GHz【答案】A38、微波通信是使用波长在（）之间的电磁波-微波进行空间传输的一种通信方式。A.250MHz～300GHzB.1mm～2mC.200MHz～300GHzD.1mm～1m【答案】D39、下列不属于电视照明点光源性能指标的是（）A.额定功率B.色温C.光束范围D.发光效率【答案】C40、设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理等单位发生违规、违纪行为，或出现质量、安全事故的，除按《建设工程质量管理条例》的规定予以相应处罚外，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应视情节轻重给予的处罚包括()。A.发生一般质量事故的给予通报批评B.取消责任单位2～3年参与电信建设活动的资格C.发生一般质量事故的给予罚款D.取消责任单位参与电信建设活动的资格【答案】A41、吊线原始垂度在20℃以下安装时和在20℃以上安装时，允许偏差分别不大于标准垂度的()。A.10％.5％B.5％，10％C.15％.10％D.10％，15％【答案】A42、在大容量的通信枢纽楼，交流供电系统采用（）方式。A.集中供电B.分散供电C.混合供电D.一体化供电【答案】A43、数字音频地面广播的信源编码采用的编码方式为()A.脉冲编码调制B.抗干扰编码C.数字音频压缩编码D.信道纠偏编码【答案】A44、下列不属于数字微波基站基础电源“三遥”功能的是（）。A.遥信B.遥测C.摇控D.遥断【答案】D45、为保持电信网正常运行和服务，对其进行有效的管理所建立的软、硬件系统和组织体系的总称，是现代电信网运行的支撑系统之一，是一个综合的、智能的、标准化的()。A.电信服务系统B.电信管理系统C.电信组织系统D.电信传输系统【答案】B46、.广播短波发射天线主要特性参数有天线效率、工作频率范围、仰角和（）等。P101A.微分增益B.频响特性C.方向性系数D.非线性失真【答案】C47、中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应和（）。A.频率稳定度B.整机效率C.信噪比D.调幅度【答案】C48、按照《通信网络安全防护管理办法》规定，互联网域名服务提供者应当在通信网络定级评审通过后30日内向()备案。A.通信管理局B.工业和信息化部C.省级人民政府D.县级人民政府【答案】B49、酸性电池室及贮酸室不应设（）。A.电源线B.隔爆灯具C.插座及开关D.排风机【答案】C50、在利用()进行通信时，存在着两个限制条件：首先，在进行信息传送时，通信双方必须处于同时激活可用状态；其次，两个站之间的通信资源必须可用，而且必须专用。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A51、行政处罚决定书的送达人将行政处罚决定书送交当事人时，当事人不在场的，应当在()日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。A.3B.5C.7D.10【答案】C52、下列选项中，属于属于电路交换技术的特点是（）。A.对通信信号原封不动传送B.采用标准协议实现互通C.实时性好,线路利用率高D.业务提供与呼叫控制分离【答案】A53、()要求混响时间足够短，通常在0．25～0．4s。A.演播室B.录音室C.审听室D.控制室【答案】B54、TD-SCDMA采用TDD双工方式，单载频的带宽仅需要（）。A.1.2MHzB.1.4MHzC.1.6MHzD.3.8MHz【答案】C55、在直流供电系统中，应采用()的供电方式。A.交流不问断电源B.柴油发电机后备C.整流设备与电池并联浮充D.双路市电【答案】C56、当前国际上传统的模拟彩色电视制式有NTSC、（）、SECAM等三种制式。A.SDTVB.PALC.HFCD.DVB【答案】B57、以下（）多址方式，把卫星转发器的工作时间分割成周期性的互不重叠的时隙，分配给各站使用。A.频分多址B.时分多址C.空分多址D.码分多址【答案】B58、PTN以()为内核。A.IPB.MPLSC.ATMD.SDH【答案】A59、防止雷击接收设备的有效方法是安装避雷针和()。A.接收干线可靠接地B.电源滤波器C.安装氧化锌避雷器D.接收天线可靠接地【答案】D60、对于为中、远地区(超过2000km)服务的中波、短波广播发射台，障碍物的仰角应不大于()。A.1°～1.5°B.1.5°～2°C.2°～2.5°D.25°～3°【答案】B61、移动通信网络建设过程中的矛盾是（）。A.容量.覆盖B.容量.质量C.覆盖.质量D.覆盖.容量.质量【答案】C62、中波和短波广播发射台总发射功率()的为防火一类建筑物。A.≥50KwB.≥l00kWC.≥l50kWD.≥200kW【答案】B63、机房设备拆除时，应先拆除（）。A.电源线B.信号线C.机架D.保护地线【答案】A64、目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，业务网不包含()。A.同步网B.电话网C.数据通信网D.移动通信网【答案】A65、下列关于人手孔施工说法错误的是（）。A.开挖宽度等于基础尺寸加操作宽度B.主干管道低于分支C.绿地或耕地内圈口应高出地面50-500mmD.穿钉和拉力环应预埋在墙体内【答案】A66、双绞线电缆应按照设计规定或使用需要采用直通连接或交叉连接方式制作（）插头。A.RJ-45B.RJ-11C.RJ-25D.RJ-60【答案】A67、反应PTN设备对于突发报文的容纳能力指标是（）。A.延迟B.背靠背C.过载丢包率D.吞吐量【答案】B68、按照机架底角孔洞数量安装底角螺栓，机架底面为600mm×800mm时应使用（）只。A.1B.2C.3D.4【答案】D69、下列移动核心网（）阶段在呼叫控制与承载的分离、语音和信令实现分组化。完成了移动核心网的电路域由电路交换到软交换的演进。A.2.5GGPRSB.3GUMTSR99C.3GUMTSR4D.4GLTER8/R9【答案】C70、关于通信网的说法，正确的是（）。A.网状网主要用于计算机网B.星形网用于可靠性要求高的场合C.总线型网主要用于干线通信网D.环形网不方便扩容【答案】D71、广播电视发射工程安装馈筒时，馈筒检修孔应()。A.朝上B.朝下C.朝内D.朝外【答案】D72、电视照明电光源的有效寿命指的是（）。A.不能工作时的全部累计点亮时间B.光通量下降到不能工作时一定区间的时间C.从开始点亮到其光通量下降到一定数值时的全部累计点亮时间D.从开始点亮到其不亮时的全部累计点亮时间【答案】C73、目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，业务网不包含()。A.同步网B.电话网C.数据通信网D.移动通信网【答案】A74、与10KV以上高压输电线交越处，两侧电杆上的避雷线安装应断开（）间隙。A.50B.100C.200D.400【答案】A75、用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂的加入量直接关系到（）。A.管孔内壁光滑度B.吹缆长度及速度C.管道径路坡度D.管道径路弯曲度【答案】B76、在空闲资源满足需求的路由和地点，原则上不得再()电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施。A.新建B.改建C.扩建D.技术改造【答案】A77、中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应和（）。A.频率稳定度B.整机效率C.信噪比D.谐波失真【答案】C78、直埋光缆线路工程中，高低差在0.8m及以上的沟坎处，采用的保护方式为()。A.铠装缆保护B.钢管保护C.挡土墙保护D.护坎保护【答案】D79、在SDH网中，分插复用器与再生中继器之间的段落属于()。A.再生段B.复用段C.数字段D.数字通道【答案】A80、SDH保护环网结构中，必不可少的网元节点是（）。A.TMB.REGC.ADMD.OA【答案】C81、转包、违法分包、越级承揽电信建设项目或者发生重大质量事故、安全事故的，取消责任单位（）年参与电信建设活动的资格。A.1～2B.2～3C.3～4D.4～5【答案】A82、第二代移动电话系统的体制有()。A.AMPSB.CDMAC.TACSD.TD-SCDMA【答案】B83、下列关于架设吊线说法错误的是（）。A.按先下后上、先易后难的原则确定吊线的方位，一条吊线必须在杆路的同一侧，不能左右跳B.吊线在电杆上的坡度变更大于杆距的5%且小于10%时，应加装仰角辅助装置或俯角辅助装置C.同一杆路架设两层吊线时，同侧两层吊线间距应400mm，两侧上下交替安装时，两侧的层间垂直距离应为200mmD.吊线在终端杆及角深大于25m的角杆上，应做终结【答案】A84、不属于程控数字交换机硬件系统组成的是()。A.外围设备B.话路系统C.控制系统D.应用系统【答案】D85、我国GSM通信系统采用1800MHz频段时，工作带宽为（）。A.25MHzB.45MHzC.75MHzD.95MHz【答案】C多选题（共38题）1、用户终端移动的无线接入有（）和个人通信网。A.计算机网B.互联网C.专用通信网D.蜂窝通信网E.移动卫星通信网【答案】D2、彩色电视电光转换是利用（）器件。A.CCDB.摄像管C.LCD.PDPE.CRT【答案】CD3、人（手）孔位置选择不当的是（）。A.建筑物引入点B.铁路两侧C.低洼积水地段D.单位门口E.河道两侧【答案】CD4、分组交换的缺点有()。A.信息的传输时延较小B.经济性好C.实现技术复杂D.传输效率低E.易于实现链路的统计【答案】CD5、光分插复用器的主要技术要求是（）？A.时隙交换B.通道串扰C.插入损耗D.信道隔离E.信号增益【答案】BC6、卫星通信线路由()组成。A.发端地球站B.卫星转发器C.微波站D.上行传播路径E.下行传播路径【答案】ABD7、对通信建设工程企业项目负责人的安全生产管理能力考核的要点包括()。A.建立健全安全生产责任制B.保证安全生产费的有效使用C.消除生产安全事故隐患D.有效进行现场安全监督检查E.及时制止现场违章操作【答案】BC8、网络优化主要从（）等方面来进行分析。A.掉话B.无线接通率C.切换D.干扰E.上下行速率【答案】ABCD9、OTN上的网络节点主要有（）：A.光分插复用器（OADM）B.光交叉连接器（OXC）C.再生中继器（REG）D.同步数字交叉连接设备（SDXC）E.分叉复用器（ADM）【答案】AB10、路由器主要由()组成。A.输入端口B.交换机构C.天线D.处理机E.输出端口【答案】ABD11、通信主管部门应当对案件进行全面、客观、公正的调查，收集证据；必要时依照法律、法规和规章的规定，可以进行检查。证据包括()。A.书证B.物证C.证人证言D.视听资料E.施工单位的鉴定结果【答案】ABCD12、中国5G设定的技术场景主要有（）。A.连续广域覆盖B.热点高容量C.低功耗大连接D.低时延高可靠E.超高移动速度【答案】ABCD13、下列属于广播短波发射天线的是（）A.水平对振子天线B.笼形天线C.同相水平天线D.菱形天线E.鱼骨天线【答案】ABC14、关于单模光纤的应用，下列说法正确的是()。A.G.652主要应用在海底光缆中B.G.653主要应用在日本等国家C.G.654在我国干线网中大量应用D.G.655主要应用在DWDM系统中E.G.657主要应用在接入网中【答案】BD15、电缆配盘时，应合理计算电缆在人孔内的（）。A.迂回长度B.预留长度C.接头的重叠长度D.连续的操作长度E.剥线长度【答案】ACD16、蓄电池的主要指标包括（）。A.电动势B.电流C.终了电压D.开始电压E.循环寿命【答案】AC17、为了节能减排，在有条件的通信系统中推荐使用()等新型能源。A.太阳能B.风力发电C.核能D.地热发电E.油机【答案】AB18、在通信管道工程中，使用的塑料管道有()等。A.单壁波纹管B.双壁波纹管C.栅格管D.梅花管E.硅芯管【答案】BCD19、属于光通信系统传输网技术体制的有()。A.准同步数字体系(PDH)B.同步数字体系(SDH)C.光波分复用(WDM)D.软交换体系E.IP传输系统【答案】ABC20、下列关于基站全向天线要求，正确的有()。A.天线应处于避雷针下60°角的保护范围内B.天线收、发水平间距应不小于3mC.在屋顶安装时天线与避雷器之间的水平间距不小于2.5mD.天线离塔体间距应不小于1.5mE.当站距在45km以内时，接收场强的实测值与计算值之差允许在1.5dB之内【答案】BCD21、影响无线接通率的因素有（）A.业务信道的拥塞B.控制信道的拥塞C.业务信道分配失败D.其他电气干扰源E.小区参数【答案】ABC22、微波通信中，会造成通信中断的电波衰落有()。A.闪烁衰落B.干涉衰落C.单径衰落D.多径衰落E.波导型衰落【答案】D23、移动基站施工前，对操作人员进行的电磁辐射防护培训应包括（）等内容。A.电磁辐射的性质及其危害性B.常用防护措施、用具以及使用方法C.个人防护用具及使用方法D.电磁辐射防护规定E.基站电路测试方法及要求【答案】ABCD24、波分复用设备分波器(ODU)的主要测试项目有()。A.中心频率与偏离B.插入损耗及偏差C.极化相关损耗D.信道隔离度E.中心波长与偏差【答案】BCD25、数字电视主要有（）和卫星等传输标准。A.微波B.地面C.分米波D.米波E.有线【答案】B26、特殊设防的通信建筑(甲类)包括（）。A.应急通信用房B.国际海缆登陆站C.长途传输干线局站D.国际卫星通信地球站E.省中心及省中心以上通信枢纽楼【答案】BD27、通信设备机架直流电源在供电前应检查输入端电源的()。A.电压B.电流C.相序D.极性E.电抗【答案】AD28、标志交流电源质量的重要指标有（）。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.电容【答案】AC29、调频发射天线主要有()。A.双环天线B.笼形天线C.圆极化天线D.定向天线E.偶极子天线【答案】AC30、直埋光缆线路工程中，下列情况中可以采用塑料管保护的有()。A.穿越允许开挖路面的公路或乡村大道时B.穿越铁路时C.通过村镇等动土可能性较大的地段时D.穿越有疏浚可能的沟渠时E.穿越有挖泥可能的水塘时【答案】ACD31、关于人手孔说法正确的是（）。A.在浇筑人孔基础混凝土时，应在对准人孔口圈的位置嵌装积水罐，并从墙体四周向积水罐做20mm泛水B.管道进入人窗口处应呈喇叭口形，管头应伸出在砖墙体内C.管道进入人孔墙体，对面管道高程应对称，一般情况下不能相错1/2管群，分支的部分管道应低于主干管道D.人孔口腔与上覆预留洞口应形成同心圆。口腔内部应抹灰，与上覆搭接处要牢固，内外侧抹八字E.上下穿钉应在同一垂直线上，拉力环在墙体上的位置应与对面管道中心线对正【答案】AD32、演播室的噪声包括()。A.空气传播的噪声B.撞击产生的噪声C.设备产生的噪声D.人员形成的噪声E.光噪声【答案】ABCD33、符合微波天线馈源安装的技术要求的有()。A.馈源极化方向和波导接口符合馈线走向的要求B.不受外加应力影响C.垂直面与中心轴线的夹角小于或等于±25。D.天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑E.馈线连接的接口清洁且电接触良好【答案】ABD34、网络优化中参数调整的内容很多，从BSS侧看，主要包括（）。A.交换容量B.中继数量C.信道数量D.天线方位角E.小区参数【答案】CD35、光纤损耗系数随着波长而变化，为获得低损耗特性，光纤通信实用的低损耗波长有()。A.850nmB.1100nmC.1250nmD.1310nmE.1550nm【答案】AD36、为减少天线设备的电磁辐射对某区域环境的影响，可以调整天线的（）。A.型号B.极化方式C.高度D.俯仰角E.水平方向角【答案】ACD37、光缆线路工程中，当光缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用()等防雷措施。A.消弧线保护B.避雷针保护C.排流线保护D.套钢管保护E.套塑料管保护【答案】ABC38、下列属于广播短波发射天线的是（）A.水平对振子天线B.笼形天线C.同相水平天线D.菱形天线E.鱼骨天线【答案】ABC大题（共18题）一、1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，施并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2．问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间正确吗为什么(3)本工程中，监理单位的工作内容有哪些(4)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(5)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作(6)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前。这样，施工单位进场以后，施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交、审查。(3)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发发生安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。二、（通信工程建设市场管理）某电信运营商对一交换设备安装工程进行招标，工程造价为3500万元。通过招投标工作，选定了一家具有二级通信工程施工总承包资质的施工单位A进行工程总承包。工程开工后，A施工单位按规定向所在省质量监督站办理了质量监督申报手续。工程进行中，由于A施工单位施工人员和机具紧张，将工程中的总配线架的搬迁工作分包给了一家具有通信用户管线建设企业资质的施工单位B。质量监督机构在进行现场检查时，要求工程参建单位出示企业资质和个人资格证书，施工单位予以了配合，但本工程的监理单位拒绝了质量监督站的要求。省质量监督站对监理单位进行了处罚，监理单位对此处罚不服。问题：(1)运营商的招标工作是否符合要求？为什么？(2)A施工单位分包的做法是否符合规定？请简要说明理由。(3)省质量监督站的处罚有无依据？并简要说明。(4)分别说明施工单位和监理单位应出示的个人资格证书。【答案】(1)该运营商的这种做法不符合规定。根据原建设部《通信施工总承包企业资质等级标准》规定,通信工程施工总承包企业资质分为一级、二级和三级。一级企业可承担各类通信信息网络工程的施工,二级企业可承担工程造价3000万元及以下的各类通信信息网络工程的施工,三级企业可承担工程造价1000万元及以下的各类通信信息网络工程的施工。本工程的造价为3500万元,因此,将此工程项目委托给具有二级通信工程总承包资质的单位施工不符合规定。(2)A施工单位分包的做法不符合要求。因为总配线架的搬迁工作是设备安装工程,属于通信信息网络系统集成工程的范畴。通信信息网络系统集成的建设单位应选择具有《通信信息网络系统集成资质证书》的企业承建通信信息网络系统工程。该施工企业只具备通信用户管线资质,而不具备设备安装的资质。(3)省质量监督站的处罚是依据原信息产业部《通信工程质量监督管理规定》作出的,有法定依据。《通信工程质量监督管理规定》明确规定,通信质量监督机构有权对工程各参建单位和人员的资质和资格进行监督。(4)本工程中,施工单位应出示项目负责人的《中华人民共和国建造师注册证书》（通信与广电专业）和《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》,工程专职安全生产管理人员的《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》；监理单位应出示总监理工程师的《通信建设监理工程师资格证书》。三、（一）某施工单位承担了一项直埋光缆工程，光缆进场时，施工人员除了查看光缆出厂检验记录外，还抽测了部分光缆的光电性能且留有记录，路由复测时，初步确定了与另一光缆交越位置，并做了标示。工程施工中，发生如下事件：1.因天气预报傍晚有大雨，为减少损失，施工人员在测量沟深、沟底，敷设光缆并匆忙回填之后，填写了隐蔽工程验收记录，送交监理工程师签证时被拒绝，后续测试发现本施工段光缆对地绝缘检测不合格。2.在光缆交越处施工时，施工人员参照路由复测标示，机械开挖光缆沟导致原有光缆中断。问：【答案】四、某工程公司采用包工包料的承包方式在外地承接了一项市区六孔PVC塑料管道工程。主要工作有：切割水泥路面、用风镐开挖水泥路面、人工开挖沟槽、机械夯实管道基础、敷设PVC管道、回填等，大部分地段管道埋深超过2m。项目部组织技术人员进行了现场勘察，了解了现场地形、水文情况，核对了设计重点部位的工程量及安全技术措施的可行性。PVC塑料管运至施工现场后，施工单位材料员和监理工程师仅查看了厂家发货单及产品合格证即接收了该批PVC管，但在随后的进场验收时，发现部分PVC管管壁厚度偏小，误差超标。【问题】1．本工程施工现场的环境因素是什么2．说明针对管道埋深情况应采取的安全技术措施。3．现场勘察还应包括哪些内容4．本工程设立临时设施的原则应是什么5．对PVC管质量问题，施工单位应如何处理6．清刷管道时，对于密封性高的塑料管道应采取哪些措施【答案】1．本工程的施工环境因素有：(1)切割机工作时，噪声排放和尘土飞扬；(2)开挖管道沟时造成的尘土飞扬；(3)打夯机产生的噪声排放；(4)工程及生活废弃物、垃圾被随意丢弃。2．开挖时，遇不稳定土壤、挖深超过2m或低于地下水位时应进行必要的支护。3．现场勘查应包括的内容：(1)现场管道路由的实地考察：了解交通、市政建设等特点对施工的影响；(2)考察其他管线情况及路由复测，明确施工的关键部位，制定关键点的施工措施及质量保证措施；(3)了解现场的交通、环境以及文物保护、建筑红线等情况。4．设立临时设施的原则：(1)距离施工现场较近；(2)运输材料、设备、机具便利；(3)通信、信息传递方便；(4)人身及物资安全。5．施工单位在进场验收时，发现PVC管的管壁厚度偏小并超过了规定的误差范围，应将此批PVC管作为不合格品处理，并在其上作出明显的标识单独存放，决不允许用于工程。同时施工单位还应依据PVC管订货合同的规定，追究供货厂家的责任。如果施工单位因此批材料不合格需要更换而导致施工进度滞后，还应采取相应措施保证工程按期完工。6．对于密封性较高的塑料管道，可采用自动减压式洗管技术，利用气洗方式清刷管孔。五、某施工单位承接了一项传输线路和设备安装，建筑安装工程费总计800万元，其中材料费300万元，采用包工不包料的承包方式，施工费为建安工程费扣除材料费的70%，最终合同款为357.5万元，其中施工费350万元，安全生产费用7.5万元，合同工期2016.6.1-2016.12.10。合同约定，乙方采用租赁机械施工，机械租赁费为800元/台班，人工费单价100元/元，增加用工所需管理费为增加人工的50%。施工过程中，发生了如下事件：事件一：由于设备厂家延期交付设备，延误工期5天，窝工20工日；事件二：线路施工过程中，由于挖掘机械故障造成停工4天，窝工10工日；事件三：因大暴雨成灾停工3天，窝工15工日。事件四：由于设计变更，导致光缆路由加长，导致工期增加1天，施工单位综合费用预计增加5万元。问题：1.双方签约的合同价款357.5万元是否符合规定？说明原因和计算工程。2.分析每个事件施工单位可以向建设单位索赔的费用和工期。3.建设单位提出的工程量的变更是否合理？说明理由。4.列式计算本工程的竣工结算价款。5.施工单位于2016.12.20日提交了竣工结算资料，建设单位应何时完成审查。【答案】1.双方签约的合同价款357.5万元不符合规定。根绝相关规定，通信工程安全生产费应以建筑安装工程费为收取基数，费率为1.5%，且在竞标时，不得打折，不得删减，列入标外管理。施工费=（800-300）×70%=350万元安全生产费=800×1.5%=12万元合计：350+12=362万元2.事件一：施工单位可以向建设单位提出工期和费用索赔，因为设备延期交付属于建设单位不可抗力。可以索赔的工期为3天。事件四：施工单位可以建设单位提出工期和费用索赔，因为设计变更属于建设单位责任。可以索赔的工期为1天，可以索赔的费用为5万元。3.建设单位提出工程变更合理。因为工程变更没有超过合同规定的工程范围，预先商定了变更工程量的价格。4.原合同价款：362万元可索赔费用：3000+50000=53000元合计：362+5.3=367.3万元5.根据相关规定，500万元以下的工程，建设单位应在接收到竣工资料的20天内完成审查。即本工程建设单位应在2017年1月9日之前完成审查。六、某电信工程公司项目部承接到东北地区新建20km3孔市内PVC塑料管道工程的施工任务，工期为11月1日至12月31日，部分材料由建设单位提供。11月25日开始光缆接续，由于单薄帐篷不抵御寒冷，导致操作失误增多。事件一：接续人员使用光功率计测试光纤接头损耗，多处接头损耗不达标。事件二：施工人员在人孔内施工时，发生中毒现象，经过抢救，无人员伤亡。事件三：施工中，施工队将红砖、砂石堆放在了路面上，影响了交通安全，在交警的监督下，积极进行了整改。问题：1、冬季在寒冷地区施工需注意哪些？2、接续人员测试接头损耗方法是否正确？说明原因。3、在公路上施工应再去哪些安全防护措施？4、在人孔内施工的安全防护措施有哪些？【答案】1.低温季节施工时的注意事项如下：①施工人员尽量避免高处作业。②必须进行高处作业时，应穿戴防冻、防滑的保温服装和鞋帽。③在低温下吊装机具时，应考虑其安全系数。④光缆熔接机和测试仪表工作时应采取保温措施，以满足其对温度要求。⑤车辆在冬季应加装防冻液，雪天、冰路上行车应装防滑链或使用防滑轮胎，注意防冻、防滑。2.接续人员测试接头损耗方法不正确。原因：在工程中推广使用远端环回监测法，光纤接头损耗的评价以该接头的双向测试的算术平均值为准。3.公路作业安全防护措施：①现场施工人员应严格按照批准的施工方案，在规定的区域内进行施工，作业人员应服从交警的管理和指挥，协助搞好交通安全工作，同时还要保护好公路设施。②每个施工地点都应设置安全员，负责按公路管理部门的有关规定摆放安全标志，观察过往车辆并监督各项安全措施执行情况，安全标志尚未全部摆放到位和收工撤离收取安全标志时应特别注意，发现问题及时处理。在夜间、雾天或其他能见度较差的气候条件下禁止施工。所有进入施工现场的人员必须穿戴符合规定的安全标志服，施工车辆应装设明显标志(如红旗等)。④各施工地点的占用场地应符合高速公路管理部门的规定。⑤每个施工点在收工时，必须认真清理施工现场，保证路面上清洁。4.在人孔内施工应注意：七、1．背景某工程公司承接到某本地网架空光缆线路工程，合同规定施工单位负责采购除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，工费按定额价格的5．2折计取。公司根据本企业的管理文件要求，将全部材料费和折扣后工费的75％核算给本工程的项目部作为现场开支，并给项目部配备了两套熔接机和两台OTDR。项目负责人经过认真核算，认为现场费用很紧张，应考虑减少现场开支额度，采取的措施如下：(1)减少技术员、安全员等现场管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场就近采购电杆、钢绞线及其他铁件，以降低成本并适当降低材料等级。(4)限额领料，随领随用，随时采购，减少库存。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工。2．问题(1)指出施工单位控制现场开支的做法是否正确并说明理由。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取?为什么?(3)说明项目负责人降低现场开支的措施是否合适。【答案】(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位没有考虑工程的实际状况，在已经很低的费用情况下再进一步打折后承包给项目部，使得项目部现场费用紧张、施工困难。成本、进度、技术、质量、安全等各方面密不可分，控制成本绝不能脱离进度、技术、质量、安全等方面的管理而独立存在，相反的，要在成本、进度、技术、质量、安全等各方面之间进行综合平衡，制定切合实际的成本控制计划。不能忽视工程的具体要求，片面地、不顾客观实际需要地减少成本开支。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为熔接机和OTDR并不是在工程整个施工过程中都需要的设备或仪表，专门配备仪表和设备造成其利用率降低，整体上增加了施工单位的成本。施工单位应科学调配资源，加快工程施工过程中所使用的机械设备和仪器仪表的周转速度，提高其使用效率。这样可以使得企业减少机械设备和仪器仪表等固定资产购置，从而可以减少固定资产分摊，降低企业的固定成本，达到降低施工项目成本的目的。(3)在项目负责人降低现场开支的措施中，现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的，因为它符合工程的实际状况，而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。项目部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量，有可能使得现场的各项管理工作做不到位，从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员，需要对他们进行认真的培训，由此增加的费用也是很可观的；新人到了工作岗位，也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用，但从工程的质量成本来考虑，不一定合适。八、1．背景某架空光缆线路工程位于南方某市郊，工程初步设计已经批复，建设单位根据初步设计与材料供货商签订了供货合同，并经过招标选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，双方协商取消了费用表中的财务费，建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同金额的5％，工程开工日期为4月1日。开工后施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常下雨，施工单位的实际进度滞后，并且出现窝工的问题，施工单位据此向监理单位提出工期和费用的索赔申请。施工单位为了能够计取更多的工作量，在敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上多预留了15米光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又提高了2％的系数。2．问题(1)建设单位是否可以根据初步设计签订订货合同?说明理由。(2)说明建设单位取消财务费的做法是否合理?(3)项目部以经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔合理吗?为什么?(4)分析项目部工程结算存在的问题。(5)在开工后一直未收到预付款的情况下，施工单位应该怎么做?【答案】(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需求量的计算基础，是筹备和签订设备、材料订货合同的依据，因此建设单位可以初步设计中编制的概算定额为依据签订工程材料订货合同。(2)建设单位取消施工单位的财务费的做法不合理。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹集资金发生的其他财务费用等，所以建设单位简单地以施工单位不可能在本工程中发生贷款而取消施工单位的财务费的做法不合理。(3)项目部以经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔不合理。因为在南方，4月份正是多雨的季节，这是一个有经验的项目管理人员应该预料到的，对于因下雨而发生的窝工损失应从冬、雨期施工增加费中列支。冬、雨期施工增加费是指在冬、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动功效降低所增加的费用，是按常年摊销综合取定的，不分地区、季节均按规定计列。所以，项目部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。(4)项目部在工程结算中存在以下问题：①不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量，因为工程量应以安装实际数量为准，所用材料数量不能作为安装工程量。②不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数，因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限，计算工程量时不得超过此标准。(5)按规定，在具备施工条件的前提下，建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。本工程中，建设单位不按约定预付，施工单位应在预付时间到期后10天内向建设单位发出要求预付的通知；建设单位收到通知后仍不按要求预付时，施工单位可在发出通知14天后停止施工，并且建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)，并承担违约责任。九、1．背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2．问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题?(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理?【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：①按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；②配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；③向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；④配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向资质证书管理部门提出对该单位进行资质等级降级的申请。一十、1．背景A施工单位具有通信信息网络系统集成甲级资质，通过招投标承接到某通信运营商的六省长途传输设备扩容工程的施工任务。由于施工阶段A施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此没有足够的资源按照合同约定完成此项目，限于合同工期和需求要求，A施工单位与建设单位经协商后，将其中三省的工程量分包给具有通信信息网络系统集成丙级资质的B施工单位施工。本工程中，A施工单位将材料检验、线缆绑扎、单机及系统测试作为重要过程进行管理。B施工单位按照A施工单位的质量管理要求进行管理，并在施工前请A施工单位的技术人员给作业人员讲课，并按照A施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B施工单位项目经理将施工要求向三个省的施工负责人作了口头交底。B施工单位在施工过程中，放绑的线缆多次出现返工，并且两个机房更换列熔丝基座时发生了短路事故。质量监督机构现场检查时，发现B施工单位的机架安装、焊接、线缆绑扎等工程量均不符合规范要求，因此质量监督机构对A、B两个施工单位均做出了处罚。B施工单位认为工程由A施工单位承包，不应处罚自己；A施工单位认为质量问题是B施工单位造成的，自己也不应受到处罚。2．问题(1)建设单位在本工程管理过程中存在哪些问题(2)B施工单位在本工程管理中存在哪些问题应怎样做(3)机架安装工作的质量控制点有哪些(4)说明质量监督机构是否应该对A、B两个施工单位进行处罚。【答案】(1)建设单位在本工程管理中存在的问题主要有：①在工程招投标阶段，没有充分考虑施工单位的施工能力，而错误地将此工程交由A施工单位承担；②A施工单位无总包资质，而建设单位却同意其将工程量分包给B施工单位，错误地估计了A施工单位管理能力。(2)B施工单位在本工程管理中存在的问题主要有：①B施工单位不应根据A施工单位的质量管理要求进行工程管理。B施工单位应根据工程的实际要求和自己施工人员的实力进行质量管理。②B施工单位在请A施工单位的技术人员给自己的作业人员讲课以后，不能就此认为自己的施工人员就具备了上岗资格。B施工单位应根据工程要求进行上岗前的考试，考试合格者才可以上岗，以保证作业人员具备相应的上岗能力。③B施工单位在施工中不应按照A施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B施工单位应根据施工现场的具体条件、自己管理人员和施工人员的实际水平以及以往工程中不合格的发生情况对工程中的重要过程和质量控制点进行控制。④B施工单位的交底工作不能只进行口头交底。对工程中重要过程应进行技术交底，使上岗操作人员和质检员明确技术要求、质量要求和操作要求。工程交底要形成文字记录，并应有交底人和被交底人签字。⑤B施工单位放绑的线缆多次出现返工，两个机房更换列熔丝基座时发生短路事故，说明B施工单位没有对不合格制定纠正或预防措施，从而使得不合格现象多次、反复出现。B施工单位应针对同一工序经常性的不合格分析不合格的原因，制定纠正措施，防止再次发生，从根源上杜绝不合格。(3)机架安装工作的质量控制点包括：基座的位置、水平度；机架安装的位置、垂直度，机架上加固；机架的标志。(4)质量监督机构应该对A、B两个施工单位进行处罚。因为B施工单位是以A施工单位的分包单位出现的。对于工程质量问题，施工单位应对工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；工程施工实行总承包的，总承包单位应当对其承包的工程质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位应与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。无论A施工单位是否具有总承包资质，都应受到处罚；对于B施工单位，他是工程质量问题的制造者，受到处罚也是理所应当的。所以，质量监督机构应该对A、B两个施工单位进行处罚。一十一、1．背景某工程公司承接到某本地网架空光缆线路工程，合同规定施工单位负责采购除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，工费按定额价格的5．2折计取。公司根据本企业的管理文件要求，将全部材料费和折扣后工费的75％核算给本工程的项目部作为现场开支，并给项目部配备了两套熔接机和两台OTDR。项目负责人经过认真核算，认为现场费用很紧张，应考虑减少现场开支额度，采取的措施如下：(1)减少技术员、安全员等现场管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场就近采购电杆、钢绞线及其他铁件，以降低成本并适当降低材料等级。(4)限额领料，随领随用，随时采购，减少库存。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工。2．问题(1)指出施工单位控制现场开支的做法是否正确并说明理由。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取?为什么?(3)说明项目负责人降低现场开支的措施是否合适。【答案】(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位没有考虑工程的实际状况，在已经很低的费用情况下再进一步打折后承包给项目部，使得项目部现场费用紧张、施工困难。成本、进度、技术、质量、安全等各方面密不可分，控制成本绝不能脱离进度、技术、质量、安全等方面的管理而独立存在，相反的，要在成本、进度、技术、质量、安全等各方面之间进行综合平衡，制定切合实际的成本控制计划。不能忽视工程的具体要求，片面地、不顾客观实际需要地减少成本开支。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为熔接机和OTDR并不是在工程整个施工过程中都需要的设备或仪表，专门配备仪表和设备造成其利用率降低，整体上增加了施工单位的成本。施工单位应科学调配资源，加快工程施工过程中所使用的机械设备和仪器仪表的周转速度，提高其使用效率。这样可以使得企业减少机械设备和仪器仪表等固定资产购置，从而可以减少固定资产分摊，降低企业的固定成本，达到降低施工项目成本的目的。(3)在项目负责人降低现场开支的措施中，现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的，因为它符合工程的实际状况，而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。项目部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量，有可能使得现场的各项管理工作做不到位，从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员，需要对他们进行认真的培训，由此增加的费用也是很可观的；新人到了工作岗位，也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用，但从工程的质量成本来考虑，不一定合适。一十二、某施工单位承担一项基站设备安装工程，工作内容包括：机房内基站及配套设备安装调测，30～50m高的地面自立式铁塔上天馈线系统安装，接地系统安装。工期为7月1日至8月31日。因工期紧张，项目部招收了部分塔上作业人员，自行组织了技术和安全培训即上岗作业；上塔前，项目部技术负责人对天馈线安装工作进行了交底；因馈线等甲方提供的主要材料有合格证，故未对其进行检验直接进场使用。工地安全员检查时，发现个别施工人员赤膊作业、随手抛下安全帽和工具、为活动方便不系安全带等，及时给予纠正。随后，项目部完善了安全保护措施，至完工没有发生安全事故。对已安装完成的10个站的测试中，发现多个站天馈线指标不合格，项目部通过分析找到了不合格原因，制定了纠正措施，后续的测试没有发现类似问题。【问题】1．指出至少5个安装天馈线的质量控制点。2．识别施工人员的不当行为可能引发的安全事故。3．说明本工程安全保护措施应包含的内容。4．说明接地系统作用及其接地系统室外部分包括的内容。【答案】1．安装天馈线的质量控制点：(1)天线固定；(2)天线位置；(3)天线方向；(4)馈线防水；(5)馈线固定；(6)馈线弯曲度；(7)馈线接头；(8)馈线接地。2．可能引发的安全事故：(1)强紫外线对人体伤害；(2)人员高处坠落摔伤；(3)高处落物伤人。3．本工程安全保护措施应包含的内容：(1)进行安全教育和安全技术交底；(2)塔上作业人员须经专门的安全培训，取得资格证书后上岗；(3)作业人员佩戴安全防护用品；(4)划定塔下安全禁区；(5)高温时段和6级以上大风时停止塔上作业。4．接地系统的作用是迅速泄放雷电引起的强电流。接地系统室外部分包括：建筑物接地、天线铁塔接地、天馈线接地。一十三、某施工单位通过招投标以定额价格3.2折的费用承揽到通信综合楼电源设备安装工程，合同中规定“施工单位应按照设计施工。除经建设单位同意，工程中发生设计以外的工作量，合同价款不予调整”。施工过程中，施工单位发现部分电源线的线径较细，因此提出改变电源线规格程式的变更申请。建设单位认为工程为包工包料的承包方式，不予追加费用，施工单位因此仍按照设计要求敷设各种电源线。由于投标报价较低，施工单位为了节约费用，将机架的保护接地端子连接到了工作接地线上。在施工过程中，现场监理人员一直在陪同施工单位施工，观察施工单位的工作过程，并在需要签字的技术文件上都作了签字确认。工程验收时，建设单位发现部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题。建设单位因此决定另选一家施工单位处理工程中的遗留问题。在工程试运行阶段，维护人员发现部分电源线温度过高，建设单位因此请现场的其他施工单位及时更换，事故的处理结果也未上报。问题：1．此工程中，电源线温度过高的问题是谁造成的？哪些工程参与单位在此问题的处理方面应承担责任？为什么？2．施工单位缆线交叉的问题应如何防范？3．施工单位在此工程施工过程中存在哪些问题？为什么会存在这些问题？应怎样避免？4．监理单位在此工程监理过程中存在哪些问题？5．建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理是否符合要求？为什么？6．设备试运行阶段发生的问题，建设单位的处理方法是否正确？应如何处理？【答案】1．电源线温度过高的问题是由设计单位的设计失误造成的。设计单位在设计中没有正确地计算电源线的线径，致使电源线在正常使用时发热，从而导致此问题的发生。在施工过程中，施工单位已发现此问题，在向建设单位提出变更要求以后，建设单位不予支持，不给施工单位增加费用也是导致此问题的一个重要原因，对此应承担责任。监理单位没有及时发现问题，因此也应承担相应的责任。施工单位按照设计施工，符合合同要求，并且将设计中存在的问题及时通知了建设单位，只是由于费用未得到补偿而无法进行变更，所以不应对此承担责任。2．施工单位缆线交叉问题的防范措施主要有：布放缆线前应设计好缆线的截面；严格按施工操作规程和工程验收规范要求放缆；做好缆线的整理工作。3．施工单位为了降低成本、节约费用，将机架的保护接地线与工作接地线混用，这违反了《工程建设标准强制性条文》的规定，是严格禁止的。部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题也都是施工单位存在的问题。上述问题都是施工单位在工程管理中存在问题的具体体现。施工单位要避免工程中存在的问题，应在工程管理中克服工前策划不到位、没有完善的质量保证措施的问题；承担施工任务的人员应具备相关知识，应能胜任其工作；项目经理部应避免相关人员缺乏质量意识、缺乏责任感以及违规作业等问题的发生；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业指导文件；施工现场应避免监视和测量设备管理不善或失准等问题的发生；现场材料管理人员应按照工程设计要求对设备及材料进行进货检验；在施工过程中应严格检查施工人员的作业质量，以确保工程质量；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业环境，以避免环境问题影响到工程质量。4．从现场监理人员的表现来看，监理单位派到现场的监理人员不懂监理要求，或不熟悉相关规范、技术要求和工程验收标准。也就是说监理单位派到现场的监理人员不能胜任现场的监理工作。5．建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理的做法是不符合要求的。对于在工程初步验收中发现的质量隐患，有条件的应由责任单位随时处理，不能随时处理时应作为遗留问题在日后限期处理。初验时发现的质量隐患应由责任单位采取纠正措施后，重新按照验收规范中的有关规定检查验收。6．设备在试运行阶段，维护人员发现接地汇集线上的部分电源线温度过高，建设单位请现场的其他施工单位及时更换，这样做是符合要求的。但事故的处理结果未上报是不允许的。建设单位必须在事故发生后的24h内以最快的方式，将事故向上级主管部门及相应的通信工程质量监督机构报告，并要立即按照管理权限组织事故调查；查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响；组织专家进行技术鉴定；查明事故的责任单位和责任人应负的责任；提出工程处理和采取措施的建议；提交事故调查报告。一十四、1．背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目，项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段时间无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。一十五、1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2．问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。一十六、某施工单位通过招投标以定额价格3.2折的费用承揽到通信综合楼电源设备安装工程，合同中规定“施工单位应按照设计施工。除经建设单位同意，工程中发生设计以外的工作量，合同价款不予调整”。施工过程中，施工单位发现部分电源线的线径较细，因此提出改变电源线规格程式的变更申请。建设单位认为工程为包工包料的承包方式，不予追加费用，施工单位因此仍按照设计要求敷设各种电源线。由于投标报价较低，施工单位为了节约费用，将机架的保护接地端子连接到了工作接地线上。在施工过程中，现场监理人员一直在陪同施工单位施工，观察施工单位的工作过程，并在需要签字的技术文件上都作了签字确认。工程验收时，建设单位发现部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题。建设单位因此决定另选一家施工单位处理工程中的遗留问题。在工程试运行阶段，维护人员发现部分电源线温度过高，建设单位因此请现场的其他施工单位及时更换，事故的处理结果也未上报。问题：1．此工程中，电源线温度过高的问题是谁造成的？哪些工程参与单位在此问题的处理方面应承担责任？为什么？2．施工单位缆线交叉的问题应如何防范？3．施工单位在此工程施工过程中存在哪些问题？为什么会存在这些问题？应怎样避免？4．监理单位在此工程监理过程中存在哪些问题？5．建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理是否符合要求？为什么？6．设备试运行阶段发生的问题，建设单位的处理方法是否正确？应如何处理？【答案】1．电源线温度过高的问题是由设计单位的设计失误造成的。设计单位在设计