2021-2022年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识能力检测试卷B卷附答案

2021-2022年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识能力检测试卷B卷附答案单选题（共85题）1、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A.建筑安装工程费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.基本预备费【答案】A2、上腔静脉造影常做哪根血管穿刺插管A.肘动脉B.肱动脉C.股静脉D.贵要静脉E.股动脉【答案】D3、根据现行有关保修规定，承包人应向业主出具质量保修书。下列内容中，不属于保修书中约定内容的是（）。A.保修范围B.保修期限C.保修责任D.保修金额【答案】D4、根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》规费的内容包括社会保障保险、住房公积金和()。A.教育费附加B.地方教育附加C.危险作业意外伤害保险D.城市维护建设税【答案】C5、观察肺尖部病变的最佳体位是A.站立前后正位B.仰卧后前位C.侧位D.前凸位E.站立后前位【答案】D6、衡量设计方案经济合理性和选择最佳设计方案的依据是（）。A.设计概算B.概算指标C.预算定额D.概算定额【答案】A7、滴虫阴道炎典型的临床表现是A.血性阴道分泌物，外阴瘙痒B.稀薄均匀一致的分泌物C.黄绿色泡沫状阴道分泌物，外阴瘙痒D.白色豆渣样阴道分泌物，外阴奇痒E.黄色阴道分泌物，不痒【答案】C8、某施工企业购入一台自卸汽车,原价为150000元预计净残值0000元,预计使用年限8年，采用双倍余额递减法计算的第三年折旧额是（）万元。A.60000B.45000C.36000D.21600【答案】A9、盆腔子宫内膜异位症最常见的部位是A.卵巢B.阔韧带C.宫骶韧带D.输卵管E.子宫直肠陷凹【答案】A10、编制材料消耗定额的基本方法中，用（）主要是为了取得编制材料损耗定额的资料。A.统计法B.试验法C.现场技术测定法D.理论计算法【答案】C11、增感屏的应用注意事项中，错误的是A.不可放于潮湿处B.宜防于高温干燥处C.暗盒直立放置，并关闭好暗盒D.驱尘时可用软毛刷E.避免强光照射【答案】B12、国际上广泛采用的发包人择优选择工程承包人的交易方式是（）。A.直接委托B.协议约定C.竞争性谈判D.招标投标【答案】D13、招标人编制工程量清单时，出现附录中未包括的项目应作补充，则关于该补充项目及其编码的说法，正确的是（）。A.该项目编码应由专业工程计算规范的代码前两位和三位阿拉伯数字组成B.清单编制人应将补充项目报省级或行业工程造价管理机构备案C.清单编制人在最后一个清单项目后面自行补充该项目，不需编码D.按附录中相近的清单项目编码【答案】B14、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成【答案】C15、工程施工阶段，以（）等为控制依据，通过控制工程变更、风险管理等方法，按照承包人实际完成的工程量，严格确定施工阶段实际发生的工程费用。A.工程合同价B.拟建项目的功能要求和使用要求C.被批准的设计概算D.工程设计文件【答案】A16、利用各种表格进行成本分析和控制方法称为（）。A.工期-成本同步分析法B.成本分析法C.价值工程法D.目标利润法【答案】B17、下列关于乳腺癌的诊断要点，错误的是A.局部皮肤增厚、回缩B.乳腺内圆形肿块，边缘规则C.CT增强明显强化D.40～60岁妇女E.沙粒样钙化【答案】B18、鼻咽部横断面CT扫描的体位和基线是A.俯卧位、听眉线B.仰卧位、听眦线C.仰卧位、听鼻线D.仰卧位、听眉线E.俯卧位、听鼻线【答案】D19、X线胶片卤化银颗粒，以下错误的是A.晶体颗粒大，感光度高B.晶体颗粒分布均匀，对比度高C.晶体颗粒大小一致，宽容度大D.晶体颗粒小，分辨率高E.X线胶片卤化银颗粒平均为1.71μm【答案】C20、建筑政府发承包双方明确约定工程造价的文件为（）。A.招标文件B.投标文件C.合同文件D.中标通知书【答案】C21、X线胶片中明胶的作用，以下叙述错误的是A.能提供感光中心B.能被水分解C.具有热熔冷凝性D.有多孑L性，有利于药物的进入或渗出E.能使溴化银晶体均匀分布【答案】B22、工程索赔中最关键和最主要的依据是（）。A.工程施工合同文件B.国家、部门和地方有关的标准、规范和定额C.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证D.国家法律、行政法规【答案】A23、女，24岁，近期出现尿频、尿痛3天，2天来白带增多，黄脓样，伴外阴疼痛。检查见外阴前庭及阴道黏膜充血，以手指压尿道旁腺时有脓性分泌物流出，触痛明显。A.泌尿系感染B.艾滋病C.淋菌性阴道炎D.念珠菌性阴道炎E.滴虫性阴道炎【答案】C24、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（）执行。A.原价格B.新价格C.市场价格D.原价和新价的平均价格【答案】B25、安全文明施工费中，属于陕西省专项费用的是（）。A.环境保护费B.临时设施费C.夜间施工增加费D.扬尘污染治理费【答案】D26、普通X线胶片采用的卤化银主要是A.AgBrB.AgClC.AglD.AgFE.AgBr+AgF【答案】A27、合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利自提存之日起一定年限内如不行使。该权利将被消灭，这个有效时限是()年，债权人领取提存物的权利被消灭后，提存物扣除提取费用后的所有权归()。A.国家B.慈善机构C.国家D.债权人【答案】A28、肢端肥大症患者应摄取的最佳体位是A.双手正位B.双足正位C.头颅正位D.蝶鞍侧位E.双膝正位【答案】D29、审查工程设计概算时，对总概算投资超过批准投资估算()以上的，应查明原因，重新上报审批。A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】B30、在两性畸形中最罕见的是哪一种A.女性假两性畸形B.男性假两性畸形C.真两性畸形D.混合型生殖腺发育不全E.单纯型生殖腺发育不全【答案】C31、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，需要编制专项施工方案，组织专家进行论证审查的是（）。A.脚手架工程B.爆破工程C.起重吊装工程D.高大模板工程【答案】D32、债务人转移债务的，新债务人（）原债务人对债权人的抗辩权。A.可以主张B.不可以主张C.应请求D.一定要主张【答案】A33、引起女性生殖道感染最常见的病原体是A.梅毒螺旋体B.淋球菌C.巨细胞病毒D.单纯疱疹病毒E.沙眼衣原体【答案】B34、某类建筑材料本身的价值不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。A.专业性B.季节性C.区域性D.动态性【答案】C35、千伏表接在电路中，以下描述错误的是A.千伏表间接表示管电压的高低B.曝光时不得调节千伏旋钮以防出现高压电涌C.先调节管电流再调节管电压以做必要的补偿D.千伏表接在高压次级电路中E.千伏表应在X线允许规格范围内调节【答案】D36、间接成本是指与研制开发有关的费用，其中不包括（）。A.非专用设备折旧费B.管理费C.应分摊的公共费用及能源费用D.咨询鉴定费【答案】D37、当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审查拟建工程的方法是（）。A.标准预算审查法B.对比审查法C.筛选审查法D.全面审查法【答案】B38、根据《中华人民共和国民法典》的规定，属于可变更、可撤销合同的是（）的合同。A.以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益B.以合法形式掩盖非法目的C.因重大误解订立或订立时显失公平D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益【答案】C39、按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损害自己方利益的合同，则该当事人可以（）。A.请求人民法院变更该合同B.拒绝履行合同，宣布合同无效C.请求行政主管部门撤销该合同D.请求行政主管部门变更该合同【答案】A40、与解剖学水平面平行的定位线是A.听眉线B.听眦线C.听眶线D.听口线E.听鼻线【答案】C41、某建筑工程的造价组成见下表，该建筑工程的税前造价是（）万元。A.6578B.5980C.5500D.5000【答案】C42、工期成本同步分析法；造成工程项目实施中出现虚盈现象的原因是()。A.实际施工进度落后计划进度，实际成本开支等于计划成本B.实际施工进度落后计划进度，实际成本开支小于计划成本C.实际施工进度等于计划进度，实际成本开支大于计划成本D.实际施工进度等于计划进度，实际成本开支小于计划成本【答案】B43、下列选项中，属于工程项目招投标阶段造价管理内容的是（）。A.融资方案设计B.编制招标控制价C.审核工程概算D.编制竣工结算文件【答案】B44、与标准后前正位胸片的显示无关的是A.肺野内无肩胛骨影像B.膈肌以上肺野及两侧肋膈角均应包括在照片内C.肋骨骨纹理能够辨认D.整个胸椎均清晰可见E.照片中无组织遮挡部分应漆黑，两膈肌透明【答案】D45、对有急产史的产妇，下述不正确的是A.预产期前1～2周不宜外出，提前住院待产B.临产后立即灌肠C.胎儿娩出时勿使产妇向下用力D.提前做好接产准备E.产后应仔细检查宫颈、阴道、外阴【答案】B46、当初步设计达到一定深度，可以准确的计算出工程量时，最能精确的编制建筑单位工程概算的方法是（）。A.概算定额法B.概算指标法C.类似工程预算法D.预算单价法【答案】A47、关于性交后试验，叙述错误的是A.可在月经周期的任何时期进行B.受试者在性交后2～8小时内接受检查C.每高倍视野有20个活动精子为正常D.每高倍视野少于5个活动精子考虑免疫问题E.有宫颈炎症者不应做此检查【答案】A48、下列选项中关于招标控制价的说法，正确的是（）。A.招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价B.经复核认为招标控制价误差大于±3%时，投标人应责成招标人改正C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核D.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标控制价【答案】D49、在建筑安装工程费用中，企业按照规定标准被职工缴纳的住房公积金费用应计入（）。A.规费B.企业管理费C.措施项目费D.税金【答案】A50、采用单位建筑工程投资估算法估算工业与民用建筑的工程费用时，通誉采用（）。A.单位功能价格法B.单位长度价格法C.单位面积价格法D.单位容积价格法【答案】A51、工程工程本钱治理的核心内容是()。A.本钱分析B.本钱打算C.本钱掌握D.本钱核算【答案】C52、在可行性研究阶段，投资估算原则上应采用（）进行投资估算的编制。A.指标估算法B.系数估算法C.生产能力指数法D.混合法【答案】A53、下列不应计入人工费的是()。A.奖金B.计时工资C.补贴D.住房公积金【答案】D54、X线信息影像的形成是在A.X线到达被照体之前B.X线照片冲洗之后C.X线透过被照体之后D.X线照片显影之后E.视觉影像就是X线信息影像【答案】C55、根据《陕西省建设工程工程量清单计价费率》,编制投标报价时,总承包服务费的计价由（）。A.主管部门规定B.招标人确定C.投标人自主确定D.招标人与投标人约定【答案】C56、高千伏摄影的管电压应高于A.60kVB.80kVC.100kVD.120kVE.160kV【答案】D57、国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】A58、流动资产主要考虑（）。A.应付账款、预付账款、存货、年其他费用B.应付账款、应收账款、存货、现金C.应收账款、存货、预收账款、现金D.预付账款、现金、应收账款、存货【答案】D59、在建设项目设计阶段，对于极特殊的、复杂的方案比选一般采用（）。A.投资回收期法B.内部收益率法C.净现值法D.综合财务评价法【答案】D60、检验试验费不包括（）。A.对构件的一般鉴定B.对建筑安装物的一般鉴定C.对构件进行破坏性试验D.对建筑材料检验【答案】C61、体层摄影中，选择层间距大小的依据是A.被照体的厚度B.被照体的密度C.被检病灶大小D.照射角的大小E.体层面的厚度【答案】C62、CT机将电信号转换为数字信号的是A.探测器B.准直器C.阵列处理器D.A/D转换器E.D/A转换器【答案】D63、不会产生滤线栅切割效应的情况是A.中心线倾斜方向与铅条方向垂直B.X线管上下偏离栅焦距C.中心线左右偏离栅中线D.中心射线倾斜方向与铅条方向平行E.聚焦栅反置使用【答案】D64、下列关于胃的钡剂检查的说法，错误的是：()A.正常胃一般可同时有3～4个收缩波B.胃蠕动一般由胃体上部开始C.胃蠕动为向心性收缩D.胃排空时间一般为1.5～3hE.胃排空与胃张力、蠕动和幽门功能等有关【答案】A65、根据《建筑安装工程费用项目组成》，建筑安装工程生产工人的高温作业临时津贴应计入（）。A.劳动保护费B.规费C.企业管理费D.人工费【答案】D66、在X线摄影中，光电效应的负面影响是A.产生射线B.产生灰雾C.增加X线对比度D.使病人接受的照射量多E.以上四项都是【答案】D67、下述指标中，CT低于平片摄影的是A.空间分辨率B.密度分辨率C.灰度等级D.最大密度值E.最小密度值【答案】A68、合同订立过程中，属于要约失效的是（）。A.承诺通知到达要约人B.受要约人依法撤销承诺C.要约人在承诺期限内未做出承诺D.受要约人对要约内容做出实质性变更【答案】D69、下列费用中，属于安装工程费中措施项目费的是（）。A.施工机具使用费B.暂列金额C.工程定位复测费D.工程排污费【答案】C70、产褥感染中，哪种细菌的感染最易发生感染性休克A.厌氧性链球菌B.乙型溶血性链球菌C.金葡菌D.大肠埃希菌E.肺炎链球菌【答案】D71、关于踝关节正位，叙述错误的是A.被检侧下肢伸直且稍内旋，足尖向上B.内、外踝连线中点上1cm置于照射野中心C.中心线对准内、外踝连线中点D.照片显示踝关节面呈切线位E.胫腓联合间隙不超过0.5cm【答案】C72、下列关于工程量清单概念的表述，不正确的是()。A.工程量清单由招标人提供B.工程量清单是招标文件组成部分C.招标人根据工程量清单编制招标工程的招标控制价D.投标人根据工程量清单编制标底【答案】D73、《合同法》规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的，撤销权消灭。A.半年B.1年C.2年D.3年【答案】B74、分别反映各类工程的人工、材料、施工机械及主要设备报告期价格对基期价格的变化程度指标的是（）。A.月指数B.综合造价指数C.单项价格指数D.时点造价指数【答案】C75、密度分辨力又称为A.高对比度分辨力B.密度函数C.低对比度分辨力D.密度响应曲线E.密度可见度【答案】C76、既是企业施工成本管理，也是企业编制工料计划的依据的定额是（）。A.施工定额B.概算指标C.预算定额D.概算定额【答案】A77、增感屏受激发，产生荧光的物质是A.荧光体B.塑胶体C.硫酸钡D.无机颜料E.纤维化合物【答案】A78、下列摄影位置的要求，错误的是A.腕关节正位--后前位B.1、2颈椎摄影--开口位C.髋关节正位--足尖外旋D.消化道急腹症--立位E.腰椎正位--双膝屈曲【答案】C79、根据《建设工程施工合同（示范文本）》,关于承包人向发包人索赔的说法。正确的是（）。A.承包人在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，未向监理人递交索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利B.承包人应在发出索赔意向通知书后14天内向监理人正式递交索赔报告C.索赔事件具有持续影响的承包人应按7天的时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录D.索赔事件具有持续影响的，在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告【答案】D80、滤线栅的栅密度是指单位距离范围内铅条的数量，其中单位距离是指A.每米B.每分米C.每厘米D.每毫米E.每微米【答案】C81、某施工企业购入一台价值150万的设备，预计使用十年，每年使用250个台班，预计净残值率为3%，则每工作台班的折旧额为（）元。A.600B.582C.566D.498【答案】B82、建设单位管理费是指建设单位发生的（）的开支。A.管理性质B.职工福利费C.基本医疗保险费D.办公费【答案】A83、观察肺尖部病变的最佳体位是A.站立前后正位B.仰卧后前位C.侧位D.前凸位E.站立后前位【答案】D84、招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的（）。A.10%B.5%C.3%D.2%【答案】D85、工程造价计价的顺序是（）。A.工程项目单价→单项工程造价→单位工程造价→建设项目总造价B.分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价C.单项工程造价→单位工程造价→工程项目单价→建设项目总造价D.单位工程造价→单项工程造价→工程项目单价→建设项目总造价【答案】B多选题（共38题）1、我国现行的工程价款结算方式主要有（）。A.按月结算B.分段结算C.竣工后一次结算D.按工作量结算E.按分部分项工程结算【答案】ABC2、专利研制成本中的直接成本是指研制过程中直接投入发生的费用，主要包括（）。A.资料费B.咨询鉴定费C.非专用设备折旧费D.工资费用E.管理费【答案】ABD3、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，建筑工程的分部工程包括（）。A.工业管道工程B.电气工程C.设备安装工程D.屋面工程E.通风与空调工程【答案】BD4、根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师的职业范围有()。A.工程概算的审核和批准B.工程量清单的编制和审核C.工程合同价款的变更和调整D.工程索赔费用的分析和计算E.工程经济纠纷的调解和裁定【答案】BCD5、下列选项中，属于建筑安装工程费用中规费的有（）。A.危险作业意外伤害保险B.财产保险费C.住房公积金D.人工费E.社会保障费【答案】AC6、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列选项正确的有（）。A.不利物质条件包括气候条件B.暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由发包方承担C.任何情况下，发包人不得压缩合理工期D.发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担E.发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担【答案】C7、下列费用中属于措施项目费的有（）。A.仪器仪表使用费B.二次搬运费C.冬雨季施工增加费D.临时设施费E.脚手架工程费【答案】BCD8、下列选择中，属于预算定额编制原则的是（）。A.社会平均水平的原则B.合理确定定额水平的原则C.定性与定量分析相结合的原则D.简明适用的原则E.诚实信用的原则【答案】AD9、项目成本核算的方法中，表格核算法的特点包括（）。A.易于操作B.核算范围较大C.适时性较好D.逻辑性强E.覆盖范围较窄【答案】AC10、下列有关违约金的表述中，错误的有（）。A.合同中必须约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务【答案】ACD11、根据《民法典》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有（）。A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用【答案】AD12、新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有（）。A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E.施工缺陷带来的安装工程返工费【答案】ABC13、某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元/m2，计划工程量是8000m3。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500/元m3，实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000m3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有（）。A.已完工作预算费用为360万元B.费用偏差为90万元，费用节省C.已完工作实际费用为450万元D.进度偏差为40万元，进度拖延E.计划工作预算费用为320万元【答案】AC14、计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用的依据是（）。A.设备价格、运杂费率B.概算指标、概算定额、预算定额C.人工单价D.材料预算单价E.机具台班单价【答案】BCD15、关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批将会生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工器具的价值E.是建设项目竣工投产后所增加的固定资产价值【答案】BD16、下列关于建设工程项目管理类型的论述中，正确的是（）。A.业主方的项目管理是全过程的项目管理B.项目管理单位也可以为业主提供全过程的项目管理C.工程总承包方的项目管理是指项目施工安装阶段的项目管理D.设计方的项目管理应该延伸到项目的施工阶段和竣工验收阶段E.设计方的项目管理包括项目的施工质量、成本、工期、安全和环境保护目标【答案】ABD17、下列关于招标文件与资格预审的说法正确的有（）。A.招标人应当按照资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售资格预审文件或者招标文件B.资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于3dC.招标人应当自收到异议之日起5d内作出答复D.如对招标文件有异议应当在投标截止时间10d前提出E.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标【答案】AD18、下列费用项目中，以“到岸价+关税+消费税”为基数，乘以各自给定费（税）率进行计算的有（）。A.外贸手续费B.关税C.银行财务费D.增值税E.车辆购置税【答案】D19、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有（）。A.暂列金额B.专业工程暂估价C.材料暂估单价D.计日工单价E.总承包服务费【答案】D20、根据《招标投标法实施条例》，属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有（）。A.就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息B.设定的技术和商务条件与合同履行无关C.以特定行业的业绩作为加分条件D.对投标人采用无差别的资格审查标准E.对招标项目指定特定的品牌和原产地【答案】BC21、下列用工项目中，构成预算定额人工工日消耗量但并不包括在施工定额中的有（）。A.材料水平搬运用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.工序交接时对前一工序修整用工D.在施工定额基础上应增加计算的用工E.完成施工任务必须消耗的技术工程用工【答案】BCD22、债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但下列（）等情形不得转让。A.债务人可以向受让人主张抵消B.根据合同性质不得转让C.按照当事人约定不得转让D.依照法律规定不得转让E.当事人一方经对方同意【答案】BCD23、合同履行原则中，诚实信用原则要求合同当事人在履行合同约定的主义务的同时，还应履行的附随义务包括（）。A.及时通知义务B.提供必要条件的义务C.协助义务D.保密义务E.当面解释的义务【答案】ABCD24、建设单位与使用单位在办理交付资产的验收交接手续时，通过竣工决算反映了交付使用资产的全部价值，包括（）的价值。A.其他资产B.流动资产C.无形资产D.固定资产E.有形资产【答案】ABCD25、工程定额按其反映的生产要素消耗内容可分为（）A.施工定额B.劳动定额C.补充定额D.机械台班消耗定额E.材料消耗定额【答案】BD26、关于施工招标文件，下列说法中正确的有（）。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于15天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E.招标文件应明确评标方法【答案】AB27、根据《民法典》下列选