工程施工合同书集锦15篇

第页工程施工合同书集锦15篇工程施工合同书1

发包人(简称甲方)：

承包方(简称乙方)：

依据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定，并结合工程的详细状况，为明确双方责任、协作协作，确保工程施工质量，经甲乙双方同等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程建设地：

3、工程规模、特征：

4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合《建筑地基处理技术规范》JGJ79-20xx要求。

5、预料施工工作量：

6、完成施工工作量测量方式：

7、质量标准：

其次条：甲方应向乙方供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责：

1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。

2、工程施工任务托付书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。

第三条：合同工期

1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。

2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量改变等特别状况，经甲方同意，可顺延工期。

第四条：计费标准及付费方式

1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预料为元(大写：)，总价款以最终施工测量面积为准结算。

2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项，计元;地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工程进度款60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，计

第五条：双方责任

1、甲方托付任务时，必需以书面形式明确施工任务，并按其次条规定供应文件资料。

2、甲方应为乙方供应基本的工作条件，如

3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方托付书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。

4、乙方施工人员应遵守平安和保密规则，对施工过程中发生的平安事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。

第六条：违约责任

1、因甲方未向乙方供应基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。

2、因未满意技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方担当。

3、合同履行期间，若因工程停建甲方须要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已起先进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。

4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。

5、乙方未能按期完成施工任务，每拖延一日，应减收工程款千分之一的违约金。

第七条：其他事项

1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、若在履行本合同时发生争议，双方刚好协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。

3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。

4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同书2

发包方（甲方）：陕西龙海工程建设有限公司

承包方（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，遵守同等、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就外墙保温工程分包事项协商一样，订立本合同。

第一条工程概况及分项承包工作内容

1、工程名称：宏康阳光城A区5#、7#住宅楼外墙保温工程

2、工程地点：乌兰察布市集宁区桥西一中东侧

3、分包工程工作范围及内容：

包括6cm聚苯乙烯苯板外墙保温安装等（含粘结砂浆、苯板、抗裂砂浆、锚固钉、玻纤网、岩棉防火带、窗口收口）等工作。

4、承包单位及承包方式：乙方公司需手续齐全并具备在当地施工的相关资质（以上文件需全部供应给甲方），本工程实行包工包料方式（含粘结砂浆、苯板、抗裂砂浆、锚固钉、玻纤网、岩棉防火带等，吊篮及相关检测备案自行负责），乙方食宿自理，与施工相关的工具及辅料自备。

5、材料技术要求:

（1）聚苯乙烯苯板：密度：18kg/m3、阻燃等级：B2

（2）粘结砂浆、抗裂砂浆、玻纤网、岩棉板质量必需符合国家标准及行业规范，玻纤网重量不低于120克。锚固件膨胀栓部分不得运用再生塑料。

其次条合同承包单价及结算方法

1、承包单价：61元/平方米。（不含税金）

2、双方对结算方法的明确：

双方约定结算面积按实际保温板施工接触面积计算。

第三条付款方式

乙方在接到甲方通知后24小时内工人及材料进入工地，按要求验收工作面后起先施工，全部保温工程完成后付70%工程款，经建设方、施工方及监理单位验收合格交工后，甲方向乙方付工程款的80％，余款待结算后付到95％，预留5％的质保金，保质期12个月（自该工程竣工之日起计算）。保质期满后，一月内付清（若乙方施工的墙面存在施工质量问题，均由乙方担当责任及经济损失）。

第四条平安施工、职业平安教化

1、平安施工：乙方必需贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准、规范、操作工艺组织施工。严禁事务、职业病、爆炸、火灾等事故的发生；严格现场临时用电及生活用电平安；严格现场设施、机械设备运用平安；仔细做好现场平安管理（如：三宝四口的运用与防护，五大损害中的触电、机械损害、物体打击、高空坠落与防护工作），杜绝一切事故的发生。施工吊篮需手续齐备方可进场安装，并支配专人维护。

2、乙方担当员工的平安教化（班组教化、班前、班后教化）、平安管理、治安教化和文明施工管理，成品爱护等工作，由此造成的一切责任、不良行为和后果，均由乙方担当。

3、乙方应与甲方签定平安承包协议书。

第五条工程质量及验收

1、外墙施工工程质量应达到行业规定标准，垂直度及平整度达到外墙涂料施工要求。乙方严格按质量验收标准、验收规范及行业强制性条文标准及工艺组织施工，确保工程质量。

2、乙方在施工过程中须接受甲方管理，编制外墙保温施工方案交甲方及监理审核，并严格按制定方案施工，确保工程质量和进度。

3、双方须以国家及地方现行的施工验收规范标准进行验收。

4、乙方需担当协调当地节能办及消防部门关系责任，确保节能验收通过。

第六条施工工期

施工工期天（自合同签订之日起计算工期）。自年月日开工至年月日完工。

第七条合同的生效与终止

本合同经双方代表签字盖章后生效。假如由于乙方未能按甲方要求履行合同，甲方有权单方终止合同。工程竣工，保修期结束，该合同自然终止。本合同签定后，未经双方协商一样，任何一方不得将其在合同中的义务全部或部分转让给第三方。

第八条违约责任

若因乙方未能在合同约定时间内完成合同约定工作内容，乙方须按工程价款0.5%担当违约金（逐日计罚）。

第九条本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执一份。

第十条本合同未尽事宜，可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等法律效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。

甲方（章）：

乙方（章）：

日期：

日期：

工程施工合同书3

发包人(全称)：(以下简称甲方)

承包人(全称)：(以下简称乙方)

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源:

二、施工工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数天

三、质量标准

工程质量标准：

四、合同价款金额(大写)(小写)

五、协议生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本协议双方约定：后生效。

六、工程款支付双方约定的工程款支付的方式和时间：

七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定，向发包人供应竣工验收报告，然后由相关部门组织验收。

八、本工程双方约定质量保修金金额为。工程竣工后，经有关部门验收无质量问题后返还承包方。

九、合同份数

双方约定合同副本份数：

十、补充条款

十一、其他

双方约定的其他工程质量修理事项：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同书4

为进一步规范水利建设监理市场秩序，提高建设监理水平，保障监理合同双方的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规和水利工程建设监理有关规定，结合现阶段我国水利工程建设监理实际，水利部组织修订了《水利工程建设监理合同示范文本》，并与国家工商行政管理总局联合颁发。为体现合同文本名称与其适用范围和相关内容的协调一样，本次修订将原名称“水利工程建设监理合同示范文本”改为“水利工程施工监理合同示范文本”（以下简称《合同文本》）。本次修订着重修改了托付人和监理人的权利和义务条款，进一步规范了托付人、监理人职责和合同履行中有关问题的处理方式。修订后的《合同文本》将有利于规范当事人双方履行合同的行为，避开因合同条款不完备、不精确等缘由产生合同纠纷。《合同文本》包括“监理合同书”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“附件”四个部分。《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）规定必需实行施工监理的水利工程建设项目（不包括水土保持工程）应当运用本《合同文本》，其他可参照运用。在运用本《合同文本》时，“监理合同书”应由托付人与监理人同等协商一样后签署；“通用合同条款”、“专用合同条款”是一个有机整体，“通用合同条款”不得修改，“专用合同条款”是针对详细工程项目特定条件对“通用合同条款”的补充和详细说明，应依据工程监理实际状况进行修改和补充；“附件”所列监理服务的工作内容及相关要求，供托付人和监理人签订合同时参考。

托付人：_______________________监理人：_______________________合同编号：_____________________合同名称：_____________________依据国家有关法律、法规，（托付人名称）___________（以下简称托付人），托付（监理人名称）_________（以下简称监理人）供应（工程名称）__________________工程（监理项目名称）监理服务，经双方协商一样，订立本合同。

一、工程概况

1．工程名称：__________________________________2．建设地点：__________________________________3．工程等别（级）：____________________________4．工程总投资（人民币，下同）：____________万元5．工期：______________________________________

二、监理范围

1．监理项目名称：______________________________2．监理项目内容及主要特性参数：________________3．监理项目投资：______________________________4．监理阶段：_________________（施工期、保修期）

三、监理服务内容、期限

1．监理服务内容：按专用合同条款约定。

2．监理服务期限：自________年________月________日至________年________月________日。

四、监理服务酬金

监理正常服务酬金为（大写）________________________元，由托付人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

工程施工合同书5

甲方：

乙方：

受(以下简称甲方)的委派，(以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作，为明确甲、乙双方的责、权、利关系，经甲、乙双方充协商，特制订以下条款，供双方共同遵守履行。

一、项目经理部主要负责人：

二、经营承包主要内容

1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的%(不含税)。

2、各项流转税及附加包括：印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。

3、管理费缴纳方法：综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的%由甲方扣缴，待业主最终一笔结算款到账后再作内部结算。

4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理，乙方须向甲方支付保函总额20%的银行现金质押金和担当1%的银行手续费，保函返还后无息退还保函质押金。如需甲方办理预付款保函，乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的银行手续费，预付款到项目账户后由甲方依据乙方完成项目施工实物工作量(现场评估)限制支付。保函返还后无息退还预付款保函质押金。

5、项目部应肃穆印章、账号的管理(甲方派驻人员管理)，在运用项目章时应严格遵守甲方印章管理的规定，签订本项目有关的材料选购 或专业分包合同时须甲方经营部备案。项目部公章不允许办理本项目部以外的经营性合同，否则视为违约并追究相关责任。

三、甲、乙双方责任

(一)甲方责任

1、甲方应不定期对乙方项目施工管理和经营性活动进行检查、监督、指导，帮助乙方解决管理中人、财、物的需求和其他实际问题。

2、甲方应对乙方的人事管理、资金运用、财务账目、工程质量、平安生产、施工进度等方面进行全面监督管理，定期或不定期对项目各方面管理进行全面检查，以使工程顺当完成。

3、甲方应尽可能对乙方供应人、财、物等方面的便利。乙方所需材料、设备应按公司《设备、材料管理方法》和公司装备部签订租赁合同。

(二)乙方责任

1、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的工程施工合同书、承诺书及其他合同相关文件的全部条款，并对其平安、质量、工期、环保及其风险全面担当责任，按业主最终确定的完工期限完成全部工程内容(项目部承包责任期为全部工程款及工程质保金到账、项目内外部往来账清算完成后止)。

2、乙方必需听从甲方的管理，主动协作甲方各职能部门仔细做好工程施工管理工作;乙方在施工中应遵守甲方制定的各项管理规章制度，严格执行甲方制订的《平安管理责任制和平安管理细则》，确保工程质量和平安生产，做到文明施工。

在本项目施工期间有义务协作甲方对执行制度状况所进行的不定期的常规检查和不少于两次的平安生产大检查。为强化施工资料管理，甲方在工程款支付过程中将逐步预留资料归档保证金累计至伍万元，待工程竣工验收资料递交合格后归还乙方。

3、乙方有义务维护甲方的社会信誉，如因工程进度、质量或其它问题在用户造成恶劣影响，或发生召甲方法人代表训话受罚等状况，除赔偿用户的损失外，甲方可视影响程度对乙方处以每次伍万元以内的罚款并在当期工程款中扣除。

4、乙方在施工中应全面执行国家的《环境爱护法》、《水污染防治法》、《水利爱护条例》、《矿产资源法》等法律和法规，做好环境爱护工作，避开由于施工引起的水利、农田、通讯等管线的破坏，避开由于施工引起不良后果。

5、凡工程验收核实为不合格的工程或分项工程，上级管理部门罚款由乙方担当，甲方将再增加10100元/次的罚款。乙方应无条件返工、重建、修理直至工程合格并交付建设单位运用为止。

四、工程款项的运用和管理

1、项目工程款实行专款专用，任何一方都不得擅自挪用。工程款进入甲、乙方双控账户后，甲方按上述方式扣留管理费及税金、规费。工程款的运用须报请甲方同意批复后才能支付。

2、项目如需甲方开具外经证，所需费用由项目担当。项目工程款的运用应严格按现行施工企业财务制度要求建账管理，乙方所购的材料发票或分包项目的财务账目都应符合财务报账和发票管理的规定，如没有上述正规材料发票报账，甲方有权按规定税率扣留税款。

项目结束后应将项目财务账簿交公司归档，经公司财务对项目财务检查验收后方能签订支付本项目的质量保证金。

3、项目部应按国家对农夫工工资管理的有关规定按月造表并由农夫工本人签领(附领取本人身份证)发放民工工资，如甲方检查无发放资料，则项目户头的资金应优先发放民工工资并处壹万元以内数额的罚金。

4、乙方必需严格遵守甲方资金的管理和运用规定，对擅自挪用工程款应视为违纪行为，甲方有权追究其违纪责任。

五、项目经理部甲方委派人员基本工资标准

1、甲方委派技术、管理人员人，基本工资按人均/月(含有关规费如社保金、住房公积金、医疗保险费、职工待岗生活保证金等)有项目部担当(乙方支付委派人员工资实行季度预交公司财务方式)，工资由公司人事部门造表发放;委派人员的差旅、通讯等办公费用依据工作岗位须要由乙方按实报销。以上费用从宣布开工人员进场起计算，至工程结束甲方人员离开工地不再返回为止。

2、项目部如需公司其他人员到工地处理有关事务，所发生的费用由项目部担当。

六、对项目经理部及项目责任人的奖罚和违约处理。

1、实现上缴部分达到承包指标并且上缴款交清后，项目结余部分(税后)由项目承包责任人处置，但项目财务应明晰。

2、项目部第一责任人实行风险承包，第一责任人应供应风险承包的担保承诺书，如第一责任人不能履约所造成的经济损失，其担保人负连带赔偿责任，担保有效期为项目保修期结束为止。

七、其他事项

1、如有未尽事宜，双方可协商签订补充条款。

2、如发生争议，双方不能协调解决，可向甲方工商注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、本合同一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力，经双方签字后生效，至项目承包期结束、项目缺陷期后自行终止。

甲方代表：乙方代表：

(附身份证及项目经理证等复印件)

年月日年月日

工程施工合同书6

发包方(以下简称甲方)：_______________

承包方(以下简称乙方)：_______________

依照《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量治理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，通过协商签订本合同。

1、工程概况

(一)工程名称：_______________________________

(二)工程地点：_____________________

2、工程承包范围

平安维护及整改

3、合同工期30天

4、工程造价

工程造价为：____________元整

5、质量标准

5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

5.2运用标准、规范(包括但不限于以下内容)

5.2.1本工程的技术标准与规范应根据国家、部颁、地点的施工技术(验收)规程和规范。

5.2.2本工程适用的地点标准、规程必需符合湖南省标准规程。

6、承包方式

按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包平安大包干。

7、工程计价

7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2022]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2022)，《湖南省建设工程造价治理方法》(省人民政府令第192号)，《湖南省建设工程计价方法》，2022《湖南省修缮定额》、2022《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、2022《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一说明进行编制。

7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2022]237号文件综合工资单价计取，材料价格根据施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

7.3详细工程量以甲方签证单为准。

8、工期

有下列状况者，工期经核实签证后可顺延。

8.1不行抗力因素引起的停工，不行抗力包括：国家政策调整、斗争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任寻出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时落雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。

8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期能够按实际状况顺延。

8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方担当。

8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方担当。

9、工程款的支付

9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.

9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量询问题15天内全额返还，保修金不计利息。

10、违约责任

10.1违约方案本合同约定的形式担当违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方担当违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应担当赔偿责任。

11、平安生产和文明施工

仔细执行国家及当地有关建筑施工平安生产条例和规定及建设单位的有关治理要求，并做好平安治理工作，杜绝重大平安事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

12、争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

13、其他

乙方应按国家有关规定刚好支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直截了当从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。

甲方(公章)________

法定代表人(签字)_________

_________年____月____日

乙方(公章)_________

法定代表人(签字)_________

_________年____月____日

工程施工合同书7

合同编号：

发包方：________________

承包方：________________

签约时间：

签约地点：

为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一样，订立本合同。

一、工程名称：____________

二、建筑面积（工程形式）：____________

三、施工地点：________________

四、工期：

1、开工：____年__月__日；

2、竣工：____年__月__日；

3、合同工期总共历时____天。

五、承包形式：________

六、工程质量标准：________

七、工程价款：共计人民币元。

八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。

九、质保期：____年。

十、双方的责任义务

1、发包方的责任义务

①为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源，满意开工条件。解决施工中须要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；

②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；

③给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点；④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；

2、承包方的责任义务

①按发包方要求及图纸要求进行施工；

②如期完成施工任务；

③接受发包方的技术指导和质量标准要求；

④负责发包方供应料物及设备的爱护；

⑤教化施工人员爱惜甲方的材物，不得偷窃和损坏；

⑥担当施工中的一切平安事故责任及费用；十一、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

发包方：

承包方：

托付代理人：

托付代理人：

年月日

年月日

工程施工合同书8

发包单位：（甲方）

法人代表；

承包单位：（乙方）

法人代表；

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的详细状况，经甲乙双方多次协商，并达到双方同意，有甲方在开发的工程发包给乙方施工，而乙方同意承包本项工程，为了双方在承包工程施工期间内责、权、利，经双方同意根据合同法、建筑法及国家有关相关的法律条款之规定，特定立如下本合同条款：

一、工程名称：

二、工程座落位置

三、工程概况和结构；

四、承包方式：甲方是以包工包料、包质量、包平安、包各项设备和各项周转材料给乙方施工；

五、乙方承包本工程范围和内容：（按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内）；

六、质量与工期：乙方在本工程施工中，必需根据国家建筑

收规范标准和地方有关强制标准施工，必需达到合格工程，争取优良工程；乙方在本工程施工中，必需根据甲方下达的工期要求完成，施工工期为天，自年月日开工至年月日竣工。

七、工程造价：

经双方确定，本工程合同造价暂定元，作为拨付工程款的依据。按20xx版《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相关配套说明和有关文件，自行计算承包范围内的工程量、材料价格按《信阳市建设工程材料基准价格信息》为准计入合同总价，人工费按20xx年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价66元/工日计入固定合同总价，此部分材料及人工价差计入税前。

八、甲方工作：

1、甲方在乙方进入工地时，保证三通一平；组织技术交底，向乙方供应施工图十套

2。负责办理施工前、后的有关全部手续；

3、各职能部门和四邻关系协调；

4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方；

5、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算；

6。派出驻工地代表同志负责与乙方的日常工作联系，刚好办理工科济、技术签证，并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术问题，按国家的验收规范进行竣工验收。

7。负责协调处理乙方与其他施工单位之间的冲突。

九、乙方工作：

1、乙方在承接本工程时，必需按时支付工程保证金元；开工前10天仔细细致地做好施工组织设计，并报有关部门及甲方审核批准。

2、乙方在承包本工程在施工期间，必需严格根据国家工程验收标准和平安标准执行，假如乙方达不到者造成一切后果，均有乙方全部负责包括刑事责任在内；

3、乙方在本工程施工中，所进的各种材料必需要有合格证和部分确认书，同时必需有甲方监理人员现场取样标准，经信阳市质检站检测报告乙方可运用，如没有者乙方运用在本工程，一切经济损失均有乙方全部负责担当；

4、乙方在本工程施工中，一切机械设备和各项周转材料必需满意本工程所用；另外工程技术人员和施工人员也必需达到工程所用

5、乙方在本工程施工中，搞好施工现场的管理工作，做到文明施工，不准乱堆乱放，同时工人绝不准在本施工区内打架闹事和偷盗，如有者一切后果与甲方无关；

6、工程保证金在乙方基础工程到正负零时甲方如数退给乙方保证金；

7、乙方在本工程施工期间必需严格根据国家平安规范标准和信安检站的有关标准，如不按标准者一切责任均有乙方负责；

8、严格按设计图纸、验收规范进行施工。全部隐藏工程项目必需经甲方及质监部门验收，刚好办理经济、技术签证。

9、严格施工遵守操作程序，做好施工成品的爱护工作。

10、工程竣工后乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过验收之日算起。乙方向甲方供应完整的竣工验收资料一套。

11、乙方委派同志为现场代表。负责工程的施工质量、平安施工，供应工程进度报表以及负责乙方应当担当的有关事宜。

十、工程款支付及结算方式：

1、经双方确定按本工程实际完成的工程据实结算（变更工程按工程量多少增加和减结算）隐藏工程以甲方或监理签字认可的方可进入结算；

2、经双方确定本工程从基础到二层主体完工，甲方应支付实际完成的工程款60%，主体工程按每二层支付均同1—2层，主体工程全部完成后经有关部门验收合格后，甲方应按主体工程总款支付到60%，进入内外粉刷完成后，阅历收合格甲方支付15%，进入水电、门窗和消防安装完毕，甲方支付总款15%，主体装饰安装全部完成后经有关部门验收合格后甲方按工程总造价支付到95%，下余5%作为保修金待工程保修期满后，再全部无利息清付给乙方。

十一、本合同经双方同意而定，望双方共同遵守本合同各项条文；

十二、本合同未尽事宜经双方协商增加补充协议，补充协议与本合同有同等的法律效力；

十三、工期变动：对以下缘由造成竣工日期的变动，经甲。乙双方代表确认，工期相应增减。

1、工程量改变和设计变更；

2、一周内，非乙方缘由连续停水、停电每次二小时以上累计8小时以上；

3、由于甲方资金和安装工程影响的时间；

4、人力不行抗拒的自然灾难

十四、本合同一式六份，双方各执三份，本合同经双方代表签字和盖章后生效，本合同在生效期间内有肯定的法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同书9

发包方：山东潍坊科技学院（以下简称甲方）

承包方：山东华浩电力工程有限公司（以下简称乙方）

甲方变电所配电工程托付乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

第一条工程概况

工程名称：教授新村箱变工程

工程地点：科技学院教授新村

工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力凹凸压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的选购 及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆选购 及连接；1250KVA箱变两个及全部分接箱有甲方供应。其余材料选购 有乙方购买。

承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程

（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线

工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）

其次条工程总价

合同总价为（RMB）：101万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。

第三条付款方式

1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复看法书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40%40,0000元整,（大写肆拾万元整）；

2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50,0000元整(大写伍拾万元整)3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币)10,0000元整(大写壹拾万元整)

4、双方盖章后合同起先生效。

第四条合同范围

1、合同范围为配电房内的设备。（具体内容见合同附件）

2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采纳包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；

3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成全部工程手续。

第五条甲方职责

1、在乙方供应的图纸上审核确定并签字。

2、保证协作乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付；3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电；4、向乙方供应用电申请手续必要的相关文件及帮助;

5、向乙方供应配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

第六条乙方职责

1、向供电局申请用电手续至业主送电完成；2、变电站凹凸压系统依设计图纸施工及送电；3、帮助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续；4、自柜体到厂日起履行保固条款；5、开具本合同价上的工程发票。

第七条技术规范

按甲方供应的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

第八条工程日期

1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之缘由或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方担当。

2、甲方若不能如期付款，则乙方根据每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；

第九条解约

1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；

第十条

合同编号：

2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭遇之损失。

保固条款

自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等缘由引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必需保证产品的平安性能，若由于产品平安性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方运用不当或遇自然灾难等不行抗力引起的故障由甲方担当相应修理费用；乙方供应终身有偿修理。

任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

托付代理人（签章）：托付代理人（签章）：

单位地址：单位地址：

账号：账号：

合同签订时间：合同签订时间：

费用计算表

建设单位：

其他项目费用

措施项目费用

工程施工合同书10

甲方：_______________________

乙方：_______________________

依据《中华人民共和国合同法》，《建设工程质量管理条例》并结合本工程的详细状况，经双方协商达成如下协议，以便双方共同遵守履行。

第一条工程名称______________基地房屋建设。

其次条工程地点_________省_____________县。

第三条工程量按实际工程结束后计算。

第四条承包双方施工方包工包料，单价：______元每平方米。本单位在合同执行过程中不做任何调整，单价综合包括了完成本工程量人工、材料（运费、周转、加工），小型机具，平安文明施工等各项费用。

第五条付款方法待工程竣工验收合格后，甲方在六个月内分期（竣工后首付20%，后续在六个月之内）付清工程款；如竣工验收不合格，达不到甲方验收标准，不予以结算，并不对乙方支付任何费用。

第六条质量标准及保修：按国家有关条例、规范施工。因人为和自然不行抗拒的外界因素造成的破坏，不在质保范围内。保修期________年。

第七条在保修期内，活动房出现质量问题，直甲方通知乙方起____日内到达现场并修缮完毕。如乙方未根据甲方通知时间内修理，影响甲方运用及平安的，甲方有权租用其他劳务队伍对活动房出现的质量问题进行修缮，期间所发生的劳务用工、材料等费用均由乙方担当，并在乙方交纳的质保金中扣留。

第八条主要内容：屋面、墙面板制作安装，连接槽、铝合金窗、防盗门的制作安装缆风绳的安装等。

第九条详细要求：

第十条甲方责任：负责乙方施工中的水、电、路三通。因甲方变动施工地点，给乙方带来的损失，均由甲方担当。

第十一条乙方责任：确保工程质量和施工平安，严格根据《彩钢房》相关施工规范施工，并担当一切施工中的平安责任。

第十二条本协议在执行过程中如有争议，双方本着友好的原则协商解决：_______________________________________________________________________________。

第十三条本合同一式两份，甲乙双方各持一份，待双方签字盖章后生效。

甲方：_______________________年____月____日

乙方：__________________________年____月____日

工程施工合同书11

甲方：

乙方：

依据中华人民共和国建筑法、合同法，经甲乙双方共同协商，本着同等、自愿的基础上签定本合同。

一、承包内容：

良建.万兴庄园A9#、A10#住宅楼电气工程，包括电照、电视、电话、配管预留、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。

承包价格为13.00元/m2（工程量按土建主体量结算）。

二、合同双方的权利和义务：

1、甲方负责材料供应，各种材料以预算定额材料清单为准，超出部分从工资中扣除。

2、乙方必需按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、平安交底要求施工，在施工中发觉材料质量问题刚好汇报。乙方要提前一周提出材料安排，按时完成甲方支配的施工进度安排，并协作其他专业施工。

三、质量要求：达到合格工程。

乙方应当严格根据国家相关质量标准和规范组织施工，竣工验收时达到合格。如不合格由乙方负责返工，材料费及工费由乙方负责。

四、平安文明施工

文明施工，讲究职业道德。施工中运用的施工机械必需设专人持证上岗，上岗人员必需熟知本专业技术规程，并严格按规程操作。做好班前平安教化，假如乙方施工人员出现平安事故，一切损失由乙方负责，甲方不担当任何责任和费用。

五、工期要求：按甲方要求的工期完成。

六、工资支付：工程验收合格后，结算电气工程总造价的90%，剩余部分2年内付清。

七、保修制度：乙方施工的建设项目实行保修制度，保修期内的修理费由乙方担当。

八、合同一经签定，双方必需共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方担当经济赔偿责任。

九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方签字（章）：乙方签字（章）：

年月日年月日

工程施工合同书12

建设单位(甲方)：

施工单位(乙方)：

年月

依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国矿山平安法及其他有关法律、行政法规等的有关规定，结合公司煤矿生产的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商达成一样，订立本合同。

第一条工程概况

以甲方支配的施工图为准

其次条工程单价确定原则

⒈干脆工程费

⑴人工费及调差：

按（20xx基价）定额计取,其中：

①井下干脆工单价：按（20xx基价）58.32元/工计算，按83.57-58.32=25.25元/工调差。风镐落岩按放炮落岩的1.5倍计算，振动炮协作风镐落岩按放炮落岩的1.35倍计算。

②井下协助工单价：按（20xx基价）47.75元/工计算，按70.89-47.75=23.14元/工调差。

③地面协助工单价：按（20xx基价）27.91元/工计算，按45.08-27.91=17.17元/工调差。

⑵材料费

以预算干脆工程费中的材料费为基数不调差，一般支护按101%参加取费，工字钢（U形钢）乘0.7系数后参加取费，钢轨乘0.35系数后参加取费。

⑶机械运用费：

①风镐、风煤钻、凿岩机、风动锚杆机由乙方自备。煤电钻由甲方选购 ，乙方严禁自购，只能向甲方领取，在结算中全额扣除，以上设备不调差。

②硐室按机械运用费的80%参加取费，其它巷道按机械运用费的60%参加取费，机械运用费不计入总额。

③自备机械的一类费用（设备折旧费、大修费、经修费）干脆加入总额，不调差。

⑷井巷工程协助费：

实进巷道按预算中井下协助人工的60%计取。

⒉企业管理费：【1】×15.71％。

⒊利润：【1＋2】×7.26％。

⒋组织措施费：【1＋2＋3】×5.83%，其中临时设施由乙方自行解决。

⒌规费：【1＋4】×7.95％。

⒍人工价差：按规定计算

⒎税金：【1+2+3+4+5+6】×3.35％

⒏机械经修费(含取费及税金):掘进机（含二运皮带）及工作面后第一台运输设备的维护费用全部由乙方负担，机掘岩巷按每米240元加入总额中,机掘半煤岩巷及煤巷按每米200元加入总额中,炮掘和风镐掘按每米40元加入总额中。

⒐铺管人工费(含取费及税金):2寸每米9元,4寸每米18元，干脆加入总额中。

⒑涌水调整(含取费及税金)：

①下山：涌水5－10立/小时,每米增加50元,涌水20立/小时,每米增加200元,涌水>30立/小时,每米增加300元。

②上山及平巷：涌水按下山的1/3调整。

⒒工程劳务单价：【1+2+3+4+5+6+7+8+9+10】。

第三条工程质量、进度要求

1、必需按工程设计和施工图纸的要求及井下《作业规程》组织施工。

2、根据《煤矿井巷工程施工质量标准及验收评比方法》验收，要求分数90分以上。

3、标准化范围：从局扇起至工作面范围内及乙方料场的标准化由乙方负责。

4、质量奖罚

根据晋辽公司的规定执行。

5、进度要求

完成甲方下达的生产安排。

第四条预算、开工、验收及结算

1、工程开工前，乙方编制施工图预算并附各矿总工程师签字的施工图及相关技术参数，预算报安排处审核。

2、如巷道参数有改变，需重新编制上报工程预算进行审批，结算时分段计价。

3、单价确定后由施工单位编制工程开工报告，经审批后方可开工，否则一律不予结算。

4、工程量验收：由公司调度牵头、公司相关处室、各矿相关人员及施工队负责人共同验收。

5、工程质量验收：由安监局牵头、公司相关处室、各矿相关人员及施工队负责人共同验收。

6、每月工程验收后乙方编制“工程结算单”，经矿里有关领导及部门审批签字后报公司安排处。

7、每月只对成巷部分进行验收和结算。由于乙方上报不刚好而影响结算由乙方负责，并按总结算额的2%罚款。

8、结算金额确定后乙方据此开具正规发票到财务部办理挂帐手续。

第五条材料

1、工程材料：施工中所需的材料由甲方下达当月单位工程材料安排，乙方持领料单（注明工程名称）经甲方审批后，到供应部门办理领料手续，甲方负责将材料运到井下指定地点。乙方必需遵守甲方材料运用管理制度，施工中不准偷工减料和损失奢侈，月末依据进尺和定额确定材料消耗数量，超出部分按现价在结算中扣除。因地质条件改变多发生的材料要有签证。

第六条平安管理

1、严格贯彻执行煤矿三大规程，细心组织施工，保证平安生产。

2、乙方违反有关平安规范和平安条例，甲方按有关规定进行惩罚。

3、在生产过程中必需参与甲方组织的一切平安活动并遵守甲方的`一切规章制度。由于乙方责任造成生产、生活中的一切人身事故及经济损失均由乙方负责，费用由乙方全部自理，甲方概不负责，并赔偿给甲方及第三方造成的一切损失。

第七条乙方权力和责任

1、建立组织机构，配齐管理、技术、平安人员。建全各种规章制度。

2、必需严格遵守甲方各项管理制度。

3、保证完成甲方下达的作业安排。

4、乙方运用的所用设备日常维护和小修由乙方负责（包括绞车、皮带机等），如由于乙方缘由造成的损坏，甲方将视状况赐予惩罚。

5、必需召开班前会进行平安教化。

6、如发觉地质条件有改变要刚好向甲方汇报，并实行相应措施。

7、配备技术员，负责编制《作业规程》、各种平安技术措施，刚好报甲方审批和贯彻执行。负责施工队的技术工作。

8、负责全队的平安工作。

9、生活用水、电、煤等费用由乙方自理。

10、乙方自行组织人员施工，必需配齐特别工种人员和生产人员，并对所组织人员担当一切待遇及人身事故之责任。

11、按规定对所辖人员进行技术业务培训并担当各种培训费用，按规定为所辖人员办理各项保险。

12、负责所施工范围内的风水管路接设和维护工作。

13、乙方必需执行甲方平安管理规定，在甲方指导支配下，做好局部通风、瓦斯、水、火、尘等灾难防治工作。

14、有权拒绝甲方任何人员的违章指挥。

15、按规定为全部工作人员配发合格的各类劳动防护用品。

16、严格执行火工品领退制度和运用制度，确保不发生火工品丢失、奢侈、被盗事务。

17、管理和运用好井下各类平安设施、通风设施，保证各类设施的正常有效运转。

18、严格执行劳动用工合同制度，与全部人签定劳动用工合同。

第八条甲方权力和责任

1、负责开工前各系统具备施工条件。

2、负责地质、测量及贯穿工作。

3、无偿供应更衣箱、矿灯、自救器、洗浴场所。

4、负责供应设计、图纸、地质资料、变更状况。

5、审批乙方编制的作业规程和平安技术措施。

6、有权对承包人的各项工作进行监督、检查，对承包人违反规定的施工生产行为有权制止及惩罚。

7、有权监督乙方的工资发放。甲方将工程款转给乙方后,乙方必需保证在5日内将工资全额发放到职工手中,否则甲方用乙方的抵押金支付工人的工资,并从下月的工程款中扣除相应的金额打入抵押金中。如出现两次不能按时全额发放工资，甲方有权中止合同，并按乙方违约处理。

第九条合同解除

乙方有下列情形之一时，甲方有权终止本合同，并不担当任何责任。

⑴因管理和组织不善乙方未能按期完成甲方所下达的工程安排。

⑵乙方施工的工程质量未达到国家级标准。

⑶乙方人员无视甲方有关规定，平安管理混乱、“三违”现象严峻、平安隐患排查整改不到位、造成重大平安生产事故等。

⑷因不行抗力或政策突变致使合同不能履行时。

第十条其他

1、施工单位与甲方签定合同前，每个掘进组交五十万元的抵押金，用于处理突发事务和乙方违约行为。

2、如因上级主管部门要求终止施工，则乙方所完工程，甲方据实赐予验收结算。

3、公司领导及各部门罚款由乙方当月向缴纳现金，否则由财务部按双倍从结算中扣出。

4、乙方担当的材料、设备及配件

材料：劳保用品、扳子、钳子、铁锹、镐、斧、锯、钎头、钎杆、风镐尖、钻杆、中间箍、钻头，截齿、齿座、掘进机（含二运）及工作面后第一台运输设备的修理、维护所需油管、油类、胶带、刮板等一切材料。

设备：风镐、风煤钻、凿岩机、风动锚杆机及自备掘进机（含二运）

配件：自备机械、掘进机（含二运）及工作面后第一台运输设备所发生的全部配件。

5、乙方自备物质需由甲方选购 时，乙方单独向甲方报安排，甲方单独招标选购 。

6、对1米以上的断层、陷落柱进行现场鉴定，制定单价。

7、本合同双方签字盖章后生效，合同期为一年。

8、本合同一式5份，甲方4份，乙方1份。

第十一条争议解决方式

因执行本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成，由工程所在地法院管辖。

第十二条、本合同未经公司审批并加盖公司合同审查专用章无效。

第十三条本合同说明权归。

甲方：(公章)乙方：(公章)

法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)

委托人：(签字)委托人：(签字)

年月日年月日

建设单位(甲方)：

施工单位(乙方)：

年月

工程施工合同书13

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。

第一条工程概况

工程名称：

工程地点：

工程范围：网络综合布线

工程内容：设备购置、系统综合布线、设备安装和调试

签约地点：

其次条设备要求及设备清单

乙方向甲方所供应的设备应当是全新的且是合同指定的产品。

设备清单详见本合同的附件1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不行或缺的部分。

第三条工程款及支付方式

本合同项下的工程款总额为￥元整，大写：人民币整。甲方应在合同签署之日起3个工作日内，将款项按下列支付方式支付至以下其中一个账户。

1.对公账户：开户名称：广州市申爵利电子科技有限公司

开户银行：建设银行广州海珠支行账号：440021330

2.对私账户：开户名称：曾祥辉

开户银行：交通银行账号：62226xxxxxxx3462569

工程款支付方式为：

1、本合同签定后3日内，甲方支付乙方总工程款的30%作为预付款，即￥元整，大写：人民币整。预付款到位后乙方起先支配设备的选购 ，并依据甲方通知后按时进场。

2、乙方接甲方通知进场后，起先施工后的5天内甲方根据工程进度支付乙方总工程款的30%，即￥元整，大写：人民币整。

3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格并稳定运行一周后，经双方签字确认，甲方应在5日内支付乙方总工程款的35%，即￥元整，大写：人民币元整。剩余工程款总额的5%做为两年质保金，保修期一年届满后5日内支付5%，￥元整，大写：人民币元整即给乙方。

4、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和两年期的设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。乙方已经全面考察甲方场所，并保证本合同附件表格中所列设备及工料已经足够满意安装设施所需。对于超出部分，甲方不予担当相关工料费用。

第四条工程建设期限

合同签订，预付款到位后，依据甲乙双方商定日期，最多不超过7天入场，整个施工工期为天(年月日开工，年月日以前乙方根据设计要求完成设备安装调试，并能正常投入运用)

第五条产品质量及安装调试要求

1、乙方根据要求向甲方供应符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好。未经甲方同意不得随意更改方案，并供应各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件资料文件等。

2、乙方保证本项目所供产品为合同中指定的产品，且包装为原包装，内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权马上要求乙方更换合格产品直至合同解除。由此带来的一切损失由乙方负责。产品进场时乙方供应供货证明，经甲方验收，不得以次充好，以假充真，如发觉非正品一律以一赔十。

3、在签订合同后，乙方根据甲方要求负责在5个工作日内完成安装布局设计图纸，在甲方对设计图纸确认后，方能起先设备安装、调试，要求做到布局合理、布线规范，便于运用和维护，符合国家相关技术标准。

4、甲方付清总工程款的60%后，应负责供应系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，主动为乙方供应良好的工作环境。条件具备后，甲

5、系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应马上返工直到达到标准。

6、乙方施工过程中需保证以下至少标准：

(1)全部线路封闭，不存在任何管线外露;

(2)全部隐藏工程在甲方检验并书面确认后进行隐藏;

(3)全部线路排线科学、有序，不存在任何可能导致线路混乱不清、短路的状况。

7、由甲方供应安装场地和电源。

第六条技术标准和质量保证

1、布线标准：乙方综合布线方案，严格遵照国际《综合布线系统工程设计规范》GB50311-20xx。

2、乙方所供设备均以生产厂家供应的产品技术资料为技术标准，该等设备应能达到系统稳定运行的要求，若不能达到要求，甲方有权要求乙方马上更换产品，由此带来的损失由乙方担当。

3、乙方对综合布线、设备质保期限为两年。

4、工程完工后如出现质量问题，乙方保证在甲方提出后24小时内派人员检修。

第七条工程设备的验收

1、甲方付清预付款后，乙方应刚好将工程设备及其部件运输到甲方指定的地方，乙方应要求甲方验收后书面确认，由乙方负责保管，领料。

2、甲乙双方在工程结束后，将依据甲乙双方确认的书面验收单进行设备、部件和安装工程费款项结算。

第八条技术支持及售后服务

1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。

2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。

3、乙方为甲方培训2名操作人员，要求能达到正确运用和维护设备。

4、乙方承诺质保期内如遇产品质量和系统调试问题，经电话面授无法解决的，乙方将在5小时到项目现场进行故障排查和解决有关问题。

第九条验收和移交

1、系统调试开通壹周内，由乙方书面通知甲方组织验收，并供应相关资料。甲乙双方主管部门组成验收小组，验收小组由双方各指派2名人员组成，验收小组对系统作全面验收，验收合格后各方签字确认，签注验收结论，并由乙方移交给甲方。

2、如甲方在一个月内没有进行验收的，则视为默认工程验收通过。

第十条设备保修

1、乙方所供应合同内设备，从验收之日起，全部产品及零配件质保期按规定处理。在质保期内，若产品有质量问题，由乙方负责免费更换或修理。质保期满后，设备修理时，乙方按成本计算。更换的产品必需为新品，且质保期从更换之日起算。

2、出现简洁技术问题时，乙方应供应电话询问，4小时内解决问题。电话询问无法解决的，对困难技术问题，乙方应24小时内到现场服务重大技术问题应在48小时内到现场服务。若48小时仍不能解除故障的，则应由乙方供应不低于原设备标准的备用产品保证乙方的正常运用。

3、系统开通后壹年内如出现运用故障，乙方负责免费修理，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责免费修理。

第十一条违约责任

1、甲方的违约责任

(1)中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失;

(2)无合理理由，中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的40%;

(3)未按合同规定的时间和要求向乙方供应场地等协助工作和打算工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的，除交付工程的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工期间的损失;

(4)超过合同规定日期付款，应当依据逾期款额和预期期限根据日千分之五向乙方偿付违约金;

(5)甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失;

(6)由于保管不善致使乙方供应的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。

2、乙方的违约责任

(1)乙方的以下行为构成违约，应担当相应更换、重做、修理等义务外，干脆影响甲方正常工作进展，或有其他严峻违约情形的，甲方可单方解除合同，并不担当相应的赔付责任：

A、供应的设备不符合附件清单所列明细或技术要求;

B、未按合同规定的期限交付工程;

C、未按合同规定的质量技术要求交付工程。

(2)乙方未供应设备保质、保修服务，或乙方供应的保质、保修服务未达到合同约定要求的，甲方除要求乙方接着担当相关义务外，可拒绝支付质保金。

(3)乙方未能按时完成项目工程的根据调试，影响甲方正常工作开展的，乙方根据每天工程款总额的0.5%作为逾期滞纳金支付给甲方;甲方没有根据工程进度支付相应款项给乙方的，每逾期一天根据工程款总额的0.5%的滞纳金支付给乙方。

(4)因乙方供应的设备及零配件质量问题或施工过程中的疏漏导致甲方损失，乙方应担当赔偿责任。

第十二条责任免除

1、因甲方不正确的保管、运用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，应由甲方担当责任。

2、发生不行抗力造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当实行主动措施尽量削减损失，损失扩大的，由该方担当责任。

第十三条合同的变更和解除

本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第十四条施工期间出