2023年马鞍山市金家庄区建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析

PAGEPAGE422023年马鞍山市金家庄区建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是()。A、学院自己承担责任B、学院可直接扣除施工方质量保修金C、施工方承担质量保修责任D、学院和施工方共同承担责任答案：D解析：如果建设单位为提前获得经济效益，在工程未经验收就提前投产或使用，由此而发生的质量等问题，建设单位要承担责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。因此双方都是有责任的。2．建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，最轻的处罚是责令限期改正，并处()的罚款。A、2万元以上10万元以下B、10万元以上20万元以下C、20万元以上50万元以下D、50万元以上答案：C解析：建设单位有下列行为之一的责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款。1)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的2)要求施工单位压缩合同约定的工期的3)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。3．根据《建设工程质量管理条例》的规定，()在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、政府工程质量监督机构答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。4．应设首席仲裁员时，仲裁庭至少由()名仲裁员组成。A、2B、3C、5D、7答案：B解析：(一)合议仲裁庭当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。5．某施工单位中标某学校教学楼项目，成立了项目部。该施工单位的施工人员工伤保险费的缴纳者应当是()。A、建设单位B、该施工单位C、项目部D、职工个人答案：B解析：《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险并缴纳工伤保险费。6．调解包括法院调解与诉讼外调解，诉讼外调解不包括()。A、行政调解B、民间调解C、仲裁调解D、自行调解答案：D解析：在我国，调解的主要方式是人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解、行业调解以及专业机构调解。7．《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的应处以罚款，其额度为()。A、5万元以上10万元以下B、5万元以上15万元以下C、5万元以上20万元以下D、5万元以上25万元以下答案：D解析：《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处5万元以上25万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;8．施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行()安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。A、1次B、2次C、3次D、4次答案：A解析：二、施工单位全员的安全生产教育培训《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。9．在民事诉讼中，“一般授权”可以行使的诉讼权利包括()。A、代为承认对方的诉讼请求B、进行和解C、放弃诉讼请求D、法庭辩论答案：D10．安全生产许何证的有效期为()年。A、2B、3C、4D、5答案：B解析：安全生产许可证的有效期为3年。11．某建设工程实行施工总承包，关于其工程文件移交的说法，正确的是()。A、总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位B、监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位C、总承包单位负责整理各分包单位的工程文件，立卷后移交建设单位D、总承包单位、各分包单位将其工程文件整理、立卷后分别移交建设单位答案：A解析：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：①用于承重结构的混凝土试块;②用于承重墙体的砌筑砂浆试块;③用于承重结构的钢筋及连接接头试件;④用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;⑤用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;⑥用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;⑦地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;⑧国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。12．根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工单位质量责任的表述不正确的是()。A、履行工程质量保修义务B、按图施工，不得偷工减料C、办理施工许可证时办理工程质量监督手续D、对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验答案：C解析：标题建设单位相关的质量责任和义务包括：(1)依法发包工程;(2)依法向有关单位提供原始资料;(3)限制不合理的干预行为;(4)依法报审施工图设计文件;(5)依法实行工程监理;(6)依法办理工程质量监督手续;(7)依法保证建筑材料等符合要求;(8)依法进行装修工程;(9)建设单位质量违法行为应承担的法律责任。本题中C选项为建设单位的义务。13．某工程投标有效期规定为30天，则投标保证金有效期应当为()天。A、30B、45C、50D、60答案：A解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。14．根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。A、特级、一级、二级B、施工总承包、专业承包、施工劳务资质C、工程总承包、施工总承包、施工分包承包资质D、甲级、乙级、丙级答案：B解析：建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务资质三个序列15．公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，应当在法定期间内进行，以下表述有误的是()。A、除法律另有规定以外，行政复议申请人不服行政复议决定，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向法院提起诉讼B、原告认为其合法权益受到行政机关或其工作人员作出的具体行政行为侵犯造成损害，有权在提起诉讼后7个工作日内提出C、行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内向法院提起诉讼D、不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内提出答案：B解析：行政复议是指行政管理的相对人认为行政主体的具体行政行为侵犯其合法权益，依法向法定的机关提出申请，由受理机关根据法定程序对具体行政行为的合法性和适当性进行审查并作出相应决定的活动。16．在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括施工现场和()环境噪声污染防治两个方面。A、交通运输B、建设项目C、社会生活D、制品加工答案：B解析：在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括两个方面：一是施工现场环境噪声污染的防治;二是建设项目环境噪声污染的防治。前者主要解决建设工程施工过程中产生的施工噪声污染问题，后者则是要解决建设项目建成后使用过程中可能产生的环境噪声污染冋题。17．下列物权中不属于益物权的是()。A、地役权B、建设用地使用权C、土地承包经营权D、土地所有权答案：D解析：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。18．根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A、合同签订B、备案C、交付D、登记答案：D解析：重点掌握不动产物权生效的一般原则。按照《担保法》、《物权法》的规定，抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;(4)正在建造的建筑物。D项正确。考生复习此类知识点时，要注意不动产物权生效的一般原则，即：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。而抵押权属于担保物权，不动产的抵押权设立应适用不动产物权生效原则，即不动产抵押权自登记时设立。19．张某2012年9月参加了全国一级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以()。A、以建造师名义从事其他施工活动的管理工作B、以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理C、取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业D、取得建造师注册执业证书和执业印章，同时在多个企业受聘并执业答案：C解析：注册建造师是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书，并按照规定注册，取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。20．房地产开发商发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同，工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则()。A、合同无效，不应支付工程款B、合同无效，应参照合同约定支付工程款C、合同有效，不应支付工程款D、合同有效，应参照合同约定支付工程款答案：B解析：需要指出的是，无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方)主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。，“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任”。21．甲项目业主与乙监理单位签订了委托监理合同，合同中对监理范围、监理时间、报酬支付等做了详细的约定。乙监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同意作出不利于业主的决定。事后乙监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主，并给业主带来了一定的损失。此时()。A、业主可要求乙监理单位赔偿损失B、乙监理公司不承担任何责任C、乙监理公司承担四分之一的损失D、业主与监理公司重新签订合同答案：A解析：有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。22．关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()。A、建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%B、建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可C、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查D、对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查答案：C解析：选项A，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。选项B，建筑施工企业负责人带班检查时,分别在企业和工程项目存档备查。选项D，对于有分公司(非独立法人)的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。23．2010年5月20日，方宇建筑施工企业在未取得安全生产许可证的情况下擅自进行生产，安全生产许可证颁发管理机关可以对方宇建筑施工企业责令停止生产，没收违法所得，并处()的罚款。A、5万元以上10万元以下B、10万元以上50万元以下C、20万元以上70万元以下D、30万元以上80万元以下答案：B解析：安全生产许可证违法行为应承担的责任。教材《安全生产许可条例》规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款;造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。24．某建设工程项目的发包方和承包商在工程款支付方面发生争议，这种争议属于()。A、合同纠纷B、建筑工程行政纠纷C、损害赔偿纠纷D、侵权纠纷答案：A解析：合同纠纷，是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人之间的所有争议;建设工程行政纠纷，是在建设工程活动中行政机关之间或行政机关同公民、法人和其他组织之间由于行政行为而引起的纠纷;损害赔偿纠纷是因造成损害需给予赔偿而产生的纠纷;侵权纠纷，是指一方当事人不法侵害他人财产权或者人身权而产生的纠纷。25．总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。A、补充责任B、共同责任C、按份责任D、连带责任答案：D解析：四、总承包单位的责任《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。26．根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是()。A、书证只能提交原件B、涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示C、经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据D、证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证答案：D解析：书证应当提交原件。提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本，A错误;对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。B错误;经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。C错误;证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证，D正确。27．关于建筑业企业资质申请，下列表述正确的是()。A、企业首次申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，但只能取得最低资质等级B、企业增项申请建筑业企业资质，考核原有资质范围内的工程业绩C、已取得工程设计资质的企业首次申请同类别建筑业企业资质，其所申请的资质等级可以高于现有的工程设计资质等级D、已取得工程设计资质的企业首次申请相近类别建筑业企业资质，不可将相应规模的工程总承包业绩作为工程业绩予以申报答案：A解析：《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业可以申请一项或多项建筑业企业资质。企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。28．依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露己获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处()的罚款。A、1万元以上10万元以下B、5万元以上20万元以下C、10万元以上50万元以下D、50万元以上200万元以下答案：A解析：依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露己获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。29．合同当事人订立仲裁协议，约定了仲裁机构，发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力，应由()人民法院管辖。A、仲裁机构所在地中级B、仲裁协议签订地基层C、被告住所地中级D、原告住所地基层答案：A解析：依据《仲裁法》规定，当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。故A选项正确。30．某施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。关于争议管辖的说法，正确的是()。A、质量和结算纠纷均由北京仲裁委员会仲裁B、仲裁条款约定无效C、质量纠纷由北京仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院审理D、双方只能修改或补充仲裁约定答案：C解析：仲裁事项是当事人提交仲裁的具体争议事项。仲裁庭只能在仲裁协议确定的仲裁事项的范围内进行仲裁。当事人以仲裁裁决事项超出仲裁协议范围为由申请撤销仲裁裁决，经审查属实的，人民法院应当撤销仲裁裁决中的超裁部分。本题中，施工合同仅约定工程质量争议由甲仲裁委员会仲裁，则双方无法另行达成仲裁协议时，甲仲裁委员会无权对工程款纠纷管辖，故A选项不正确。本合同仲裁条款约定体现了当事人意思自治，合法有效，则B选项不正确。C选项很好地区分了仲裁机构与人民法院的管辖权，正确。双方既可以签订补充仲裁协议，也可直接依据合同仲裁条款就工程质量争议申请仲裁，或对工程价款纠纷提起诉讼。可见D选项不正确。31．建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。A、竣工验收合格B、建筑节能合格C、建筑节能达标D、能耗验收合格答案：A解析：按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。32．下列权利中，不属于物权的是()。A、抵押权B、房屋产权C、房屋的租金D、建设用地使用权答案：C解析：《物权法》规定，物权包括所有权、用益物权和担保物权。本题选项中，A属于担保物权，B属于所有权，D属于用益物权;而C是房屋租赁合同中房主的权利，属于合同债权。33．某施工承包合同约定“本工程结算按照财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》执行”。6月1日，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，结算价1800万元，则发包人应在()内审查完毕，否则视为认可。A、28日B、30日C、45日D、60日答案：B解析：工程竣工结算审查期限要求，单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进行核对(审查)并提出审查意见：(1)500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天;(2)500万元-2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天;(3)2000万元-5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天;(4)5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天。34．甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()。A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任答案：D解析：债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人(对增加的部分)不再承担保证责任。35．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在本单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为()。A、随时解除B、预告解除C、经济性裁员D、刑事性裁员答案：A36．某房地产开发公司拟在某市旧城区一块地上开发住宅小区工程项目，建设工程合同价格为20000万元，工期为18个月，按照国家有关规定，该开发公司应当向工程所在地的区政府建设局申请领取施工许可证。申请领取施工许可证的时间最迟应当在()。A、确定施工单位前B、住宅小区工程开工前C、确定监理单位前D、住宅小区工程竣工验收前答案：B解析：《建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。37．在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中正确的是()。A、甲某的行为属表见代理，该合同有效B、甲某的行为属无权代理，该合同无效C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时，该合同才成立D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任答案：D解析：无权代理。被代理人对无权代理人实施的行为如果予以追认，则无权代理可转化为有权代理，产生与有权代理相同的法律效力，并不会发生代理人的赔偿责任。如果被代理人不予追认的，对被代理人不发生效力，则无权代理人需承担因无权代理行为给被代理人和善意第三人造成的损失。表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。38．列入城建档案馆(室)接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后()个月内，必须向城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建设部经修改后发布的《城市建设档案管理规定》中规定，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。39．下列建设工程代理行为的终止情形中，属于委托代理终止的是()。A、被代理人恢复了民事行为能力B、被代理人取得了民事行为能力C、指定代理的人民法院取消指定D、代理期间届满或者代理事务完成答案：D解析：第一百七十三条有下列情形之一的，委托代理终止：(一)代理期间届满或者代理事务完成;(二)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(三)代理人丧失民事行为能力;(四)代理人或者被代理人死亡;(五)作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。40．特殊诉讼时效不是由民法规定的，而是由特别法规定的诉讼时效，我国《合同法》规定涉外合同的诉讼时效期间为()年。A、1B、2C、4D、5答案：C解析：考查的是诉讼期间的种类《民法典》规定因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的诉讼时效期间为4年。41．某建设工程竣工验收后，需向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案，其执行者是()。A、施工单位B、建设单位C、设计单位D、监理单位答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。42．某施工企业职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取一次性工亡补助金标准为上一年度()。A、职工本人工资的20倍B、该企业职工平均工资的20倍C、统筹地区职工平均工资的20倍D、全国城镇居民人均可支配收入的20倍答案：D解析：职工因工死亡，其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金，一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。43．《建筑安装工程费用项目组成》(建标〔2013〕44号)规定，安全文明施工费不包括()。A、环境保护费B、文明施工费C、临时设施费D、安全措施费答案：D解析：2013年3月21日住房和城乡建设部、财政部经修订并颁布了新的《建筑安装工程费用项目组成》(建标〔2013〕44号八规定安全文明施工费包括：(1)环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。(2)文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。(3)安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。(4)临时设施费：是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用，包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。44．根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，施工单位安全费用不可用于()。A、临时安全防护设施支出B、应急演练支出C、新建项目安全评价D、安全生产宣传支出答案：C解析：建设工程施工企业安全费用应当按照以下范围使用：(一)完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施)，包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出;(二)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;(三)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;(四)安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;(五)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;(六)安全生产宣传、教育、培训支出;(七)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;(八)安全设施及特种设备检测检验支出;(九)其他与安全生产直接相关的支出。45．实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是()。A、监理单位总工程师签字B、施工单位总工程师签字C、监理工程师签字D、该工程项目经理签字答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定：工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款，不进行竣工验收。46．根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法行为记录公告的说法，正确的是()。A、依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月B、原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明C、被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告D、行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告答案：B解析：建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。参见47．场景：甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。根据场景，回答问题：下列不属于保证合同的内容是()。A、保证方式B、保证期间C、保证担保范围D、被保证人的其他债权答案：D解析：保证合同包括的内容有：被保证的主债权种类、数额;债务人履行债务的期限;保证的方式;保证担保的范围;保证的期间;双方认为需要约定的其他事项。48．根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位的禁止性规定的叙述，错误的是()。A、不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求B、绝对不得压缩合同约定的工期C、不得明示施工单位购买不符合安全施工要求的安全防护用具D、不得暗示施工单位使用不符合安全施工要求的机械设备答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期;建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。49．建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()。A、30%B、25%C、50%D、80%答案：B解析：施工单位负责人施工现场带班制度要求，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。50．涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。A、其他设计单位B、监理单位C、具有相应资质等级的设计单位D、装修施工企业答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;二、多选题1．下列各选项中，属于民事法律关系客体的是()。A、建设工程施工合同中的工程价款B、建设工程施工合同中的建筑物C、建材买卖合同中的建筑材料D、建设工程勘察合同中的勘察行为答案：ACD解析：本题考查民事法律关系的客体，民事法律关系的客体指的是作为法律关系内容的民事权利和民事义务所指向的对象。民事法律关系的客体，依利益表现形式可分为财(资金及有价证券)、物、行为、智力成果、人身利益几类。建设工程施工合同中的工程价款，是发包方对承包方提供施工服务的对价，属于民事法律关系的客体。可见A选项符合题干要求，是正确选项。建设工程施工合同中的建筑物，是承包方提供施工承揽服务的工作成果，但不属于民事法律关系的客体。因为承包方将建筑物移交给发包人的行为，并非是建筑物的买卖行为，不涉及建筑物的物权转移(因为施工过程中建筑物的所有权就不属于承包方)。可见B选项不符合题干要求。建材买卖合同中的建筑材料，是买卖行为权利义务所指向的对象，属于民事法律关系的客体。可见C选项符合题干要求，是正确选项。建设工程勘察合同的勘查行为，是勘查承包方提供的服务，属于民事法律关系的客体。可见D选项符合题干要求，是正确选项。建设工程设计合同的施工图纸，是设计承包方提供的智力成果的载体，并非智力成果本身(例如提供的图纸不符合要求，并不等于没有提供图纸)，不属于民事法律关系的客体。2．代理人在代理活动中应注意的问题有()。A、代理人应在代理权限范围内进行代理活动B、代理人一般应以被代理人的名义实施代理行为C、代理人应认真履行职责D、委托受权的范围要明确答案：ABC解析：代理具有如下的法律特征：(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;(2)代理人应该以被代理人的名义实施代理行为;(3)代理行为必须是具有法律意义的行为;(4)代理行为的法律后果归属于被代理人。3．根据《行政诉讼法》的规定，提起行政诉讼必须符合的条件包括()。A、有明确的被告B、有具体的事实根据C、有具体的诉讼请求D、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖答案：ABCD解析：行政诉讼的起诉条件。提出行政诉讼应当符合下列条件：(1)原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织;(2)有明确的被告;(3)有具体的诉讼请求和事实根据;(4)属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。4．违约责任具有的特征体现在()。A、违约责任是刑事责任的一种形式B、违约责任具有绝对性C、违约责任主要具有补偿性D、违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的答案：CD解析：违约责任具有如下特征:(1)违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的。(2)违约责任具有相对性。(3)违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果。(4)违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销。(5)违约责任是民事责任的一种形式。5．建设工程代理行为的终止情形主要包括()。A、代理人丧失民事行为能力B、被代理人取得或者恢复完全民事行为能力C、被代理人取消委托或者代理人辞去委托D、被代理人死亡答案：ACD解析：《民法典》规定，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人丧失民事行为能力;(4)代理人或者被代理人死亡;(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。6．民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中属于民事诉讼参与人的有()。A、当事人代表B、第三人C、鉴定人D、代理律师答案：BC解析：民事诉讼主要是法院与纠纷当事人之间的关系，但也涉及其他诉讼参与人，包括证人、鉴定人、第三人、翻译人员、专家辅助人员、协助执行人等;在诉讼和解时还表现为纠纷当事人之间的关系。7．在以诉讼方式解决建设工程合同纠纷的过程中，能够作为证据的有()。A、工程图纸B、造价鉴定C、律师辩论笔录D、被告人弟弟的证言答案：ABD解析：根据《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定结论、勘验笔录。对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料的效力，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》规定，对于一方当事人提出的，有其他证据佐证并以合法手段取得的，无疑的试听资料或者与试听资料核对无误的复印件，对方当事人提出异议但没有足以反驳的证据的，人民法院应当确认其证明力。8．下列选项中属于保证担保范围的有()。A、主债权B、抵押权C、违约金D、主债权的利息答案：ACD解析：保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。9．某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括()。A、法律B、各地的地方性法规C、案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章D、行政法规答案：ABD解析：行政诉讼案例，以法律和行政法规，地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案例10．关于质量保证责任的说法，正确的有()。A、因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用B、质量保修有保修期限和保修范围的双重约束C、因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担D、建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金答案：BD解析：本题考查质量责任的损失赔偿。A错误，因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担;如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。C错误，因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。11．根据《建造师执业资格制度暂行规定》，建造师注册后，有权以建造师名义从事的工作包括()。A、负责企业的技术工作B、担任建设工程施工的项目经理C、从事其他施工活动的管理工作D、法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务答案：BCD解析：《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，建造师的执业范围包括：(1)担任建设工程项目施工的项目经理。(2)从事其他施工活动的管理工作。(3)法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。12．根据《劳动合同法》的规定，用人单位不得解除劳动合同的情形有()。A、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查的B、在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的C、女职工在孕期、产期、哺乳期的D、在本单位连续工作满10年的答案：ABC解析：用人单位不得解除劳动合同的规定。教材劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第40条、第41条的规定解除劳动合同：(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。13．根据《仲裁法》的规定，仲裁协议法律效力的表现包括()。A、对双方当事人的法律效力B、对法院的法律效力C、对仲裁机构的效力D、仲裁事项的效力答案：ABC解析：仲裁协议法律效力表现为：(1)对当事人的法律效力;(2)对法院的约束力;(3)对仲裁机构的法律效力;(4)冲裁协议效力的