2023年绥阳县建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析

PAGEPAGE412023年绥阳县建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．甲工程公司承包施工的项目，在项目竣工交付后的第4年由于屋面防水工程施工质量缺陷，导致工程的直接损失10万元，维修恢复费用16万元。根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，甲工程公司应当()。A、不承担任何费用B、承担直接损失费用10万元C、承担维修恢复费用16万元D、承担直接损失费用10万元及维修恢复费用16万元答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年;施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，有施工单位负责返修并承担经济责任。2．根据《建筑法》的规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由()个以上的承包单位联合共同承包。A、2B、3C、4D、5答案：A解析：共同承包的适用范围。《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。3．当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。A、仲裁委员会决定B、合同履行地中级人民法院裁定C、被告所在地中级人民法院裁定D、仲裁委员会所在地中级人民法院裁定答案：D解析：当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;4．根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为().仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A、2个月B、6个月C、1年D、2年答案：C解析：按照《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。5．事故调查组的组成应当遵循()的原则。A、公平、公正B、诚实信用C、实事求是D、精简、效能答案：D解析：事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。6．关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是()。A、组织制定本单位安全生产操作规程B、编制安全专项施工方案C、如实记录安全生产教育和培训情况D、建立健全本单位安全生产责任制答案：C解析：专职安全生产管理人的职责。7．某建设工程属于国务院公安部门规定的大型的人员密集场所。该工程竣工后，建设单位应当()。A、向住房和城级建设主管部门申请消防验收B、在验收后报公安机关消防机构备案C、向公安机关消防机构申请消防认可文件D、提请公安机关消防机构进行消防抽查答案：C解析：根据《消防法》规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：(1)国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;(2)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。8．某合同定金为22.5万元，由于给付定金的一方违约而使该合同被迫中止，此时收受定金一方应返还给对方的金额为()万元。A、0B、15C、22.5D、45答案：A解析：《担保法》规定，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金。9．甲建筑公司承揽的某施工项目，拖欠乙建筑公司分包工程款50万元，乙建筑公司多次催要未果，欲向法院提起诉讼。若甲、乙住所地和项目所在地均为不同城市，不适宜本案的起诉地点为()。A、甲住所地B、乙住所地C、项目所在地D、合同履行地答案：B解析：《民事诉讼法》规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”对于建设工程施工合同纠纷，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定：“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”10．某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。A、用其他建筑企业的名义承揽工程B、允许他人以本企业名义承揽工程C、与他人联合承揽工程D、违法分包答案：B解析：《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》规定，存在如下情形之一的属于转包：(3)施工总承包单位或者专业承包单位未在施工现场设立项目管理人员或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的。11．建设工程开工后因故中止施工，建设单位应当自中止施工之日起的()内向施工许可证发证机关报告。A、15日B、30日C、60日D、90日答案：B解析：《建筑法》第十条规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。12．工程勘察、设计、施工单位组成联合体以EPC方式共同承包工程时，其承包工程范围以()资质等级划定。A、勘察单位B、设计单位C、施工单位D、三者中资质等级低的单位答案：D解析：共同承包的资质要求《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。13．某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是()。A、甲、乙承担连带赔偿责任B、建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任C、乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任D、甲和乙承担按份赔偿责任答案：A解析：转包的法律责任，承包单位将承包的工程转包或违法分包的，对因转包工程或违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失，该承包单位与接受转包或违法分包的单位承担连带赔偿责任。14．我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院均可受理的案件是()。A、第一审民事案件B、第二审民事案件C、重大涉外案件D、在全国有重大影响的民事案件答案：A解析：我国法院有四级，分别是：基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院。每一级均受理一审民事案件。15．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是()。A、施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B、因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C、地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D、由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付答案：C解析：《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。地震为不可抗力。可见选C16．招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正;可以处()的罚款。A、中标项目金额10‰以上10‰以下B、中标项目金额10%以上20%以下C、中标项目金额5‰以上10‰以下D、中标项目金额5%以上30%以下答案：C解析：招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正;可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。17．下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()。A、烟花爆竹生产企业B、食品加工生产企业C、建筑施工企业D、矿山企业答案：B解析：《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹，民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。18．根据《物权法》，下列土地中可以合法设立建设用地使用权的是()A、国有土地B、集体土地C、未利用土地D、非耕地答案：A解析：建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。19．甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，，正确的是()。A、分包合同无效,则仲裁协议无效B、分包合同有效,则仲裁协议有效C、分包合同效力待定,则仲裁协议效力待定D、分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性答案：D解析：(4)仲裁协议的独立性：仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。当事人在订立合同时就争议达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的效力。20．建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经()审批后，由土地主管部门划拨土地。A、县级以上人民政府B、设区的市级以上人民政府C、省级人民政府D、国务院答案：A解析：建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。21．某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁应()作出裁决。A、重新组成仲裁庭经评议后B、请示仲裁委员会主任并按其意见C、按乙和丙的意见D、按甲的意见答案：C解析：仲裁裁决有多数意见的按多数，无法形成多数意见的按首席仲裁员意见22．某建设工程项目的发包方和承包商在工程款支付方面发生争议，这种争议属于()。A、合同纠纷B、建筑工程行政纠纷C、损害赔偿纠纷D、侵权纠纷答案：A解析：合同纠纷，是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人之间的所有争议;建设工程行政纠纷，是在建设工程活动中行政机关之间或行政机关同公民、法人和其他组织之间由于行政行为而引起的纠纷;损害赔偿纠纷是因造成损害需给予赔偿而产生的纠纷;侵权纠纷，是指一方当事人不法侵害他人财产权或者人身权而产生的纠纷。23．当地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，下列说法正确的是()。A、不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决B、不能确定如何适用时，由国务院提出意见C、国务院认为适用地方性法规的，应提请全国人民代表大会常务委员会裁决D、国务院认为适用部门规章的，应决定在该部门适用地方性法规的规定答案：B解析：地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定;认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。24．用人单位自用工之日起超过过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应向劳动者支付每月()倍的工资A、1.2B、1.5C、2D、3答案：C解析：用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。25．根据《合同法》，债务人转让合同债务应当()。A、通知债权人B、与债权人协商C、经过债权人的同意D、重新签订合同答案：C解析：二)合同义务的转让《民法典》规定：债务人将合同的全部或部分义务转移给第三人的，应当经债权人同意。26．由城市、人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发()。A、施工许可制度B、安全生产许可证C、建设工程规划许可证D、建设用地规划许可证答案：D解析：在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。27．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限()。A、与合同计划工期一致B、自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止C、自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止D、自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。28．设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的，应由()中级人民法院管辖。A、仲裁协议签订地B、该仲裁机构所在地C、建设工程所在地D、承包人住所地答案：B解析：当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。29．国家对落后耗能过高的生产工艺实行()。A、问责制度B、整改制度C、惩罚制度D、淘汰制度答案：D解析：国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。30．全国重点文物保护单位的建设控制地制地带，经省、自治区、直辖市人民政府由省、自治区直辖市人民政府的文物行政主管部门会同()划定并公布A、文物保护单位B、城乡建设主管部门C、文物核定单位D、城乡规划行政主管部门答案：D解析：全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。D正确31．某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是()。A、主体结构工程为10年B、供热与供冷系统为2个供暖期、供冷期C、屋面防水工程为3年D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(3)供热与供冷系统,为2个采暧期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。其他项日的保修期限由发包方与承包方约定。32．建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于()。A、法定代理B、表见代理C、委托代理D、指定代理答案：C解析：法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。例如，《民法通则》规定，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的法定代理人。指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理，常发生在诉讼中。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。因委托代理中，被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的，故又称“意定代理”或“任意代理”。选C33．承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张()之债。A、合同B、侵权C、不当得利D、无因管理答案：A解析：建设工程债产生的根据。在当事人之间因产生了民法典律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。合同产生的债称为合同之债。建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债。本题中承包商乙是在施工合同的履行中给发包人甲造成了损失，故甲乙之间存在民法典律关系，是合同之债。B选项侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。C选项不当得利，是指没有法律上或者合同上依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。D选项无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或者提供服务。依据定义B、C、D显然与题目情形不符34．建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是()。A、发证机关核验施工许可证B、发证机关收回施工许可证C、施工企业重新办理施工许可证D、施工许可证自行废止答案：D解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。35．实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是()。A、监理单位总工程师签字B、施工单位总工程师签字C、监理工程师签字D、该工程项目经理签字答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定：工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款，不进行竣工验收。36．下列说法中，保证人对债权人可以拒绝承担保证责任的情况是()。A、保证合同是连带保证，债务人的财产没有执行完毕B、保证合同是一般保证，债务人的财产没有执行完毕C、保证合同没有明确采用保证的方式D、债务人财产依法强制执行仍不能履行债务答案：B解析：当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人在合同中约定保证人与债务人对债务人承担连带责任的，为连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或约定不明确的，按照连带保证责任承担保证责任。所以说，一般保证时，若债务人的财产没有执行完毕，保证人对债权人可以拒绝承担保证责任。37．劳动争议仲裁的原则不包括下列选项中的()。A、一次裁决原则B、意思自治原则C、合议原则D、强制原则答案：B解析：仲裁具有以下基本特点：(一)自愿性当事人的自愿性是仲裁最突出的特点。仲裁是最能充分体现当事人意思自治原则的争议解决方式。B项是仲裁的特点。38．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是()。A、应当依法取得相应等级的资质证书B、不得转让工程监理业务C、可以是建设单位的子公司D、应与监理分包单位共同向建设单位承担责任答案：D解析：《建设工程质量管理条例》进一步规定，工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。选D39．某工程监理单位在实施监理过程中，发现现场存在安全事故隐患，且情况严重，对此监理单位应采取的措施是()。A、要求施工单位对存在的安全事故隐患进行整改B、要求施工单位采取有效措施保证生产安全C、要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D、直接向建设单位和有关主管部门报告答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。40．根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位的禁止性规定的叙述，错误的是()。A、不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求B、绝对不得压缩合同约定的工期C、不得明示施工单位购买不符合安全施工要求的安全防护用具D、不得暗示施工单位使用不符合安全施工要求的机械设备答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期;建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。41．关于建设单位安全责任的说法，正确的是()。A、建设单位可根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求B、建设单位有权压缩合同约定的工期C、建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D、建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料答案：D解析：八、建设单位违法行为应当承担的法律责任(1)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，(2)要求施工单位压缩合同约定的工期。(3)当将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位。42．下列属于要式合同的是()合同。A、有偿B、口头C、格式D、双务答案：C解析：所谓要式合同，就是法律规定或当事人约定必须具备一定形式的合同。《民法典》明确规定：“当事人订立合同，由书面形式、口头形式和其他形式”。“法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式”。A选项为“有偿”合同。在有偿合同中，并不都要求采取特定形式订立合同。例如：买卖合同就属于有偿合同，但《民法典》中对买卖合同就没有规定特定形式，既可以采取书面形式，也可以采取口头形式。可见A选项不符合题干要求。B选项为“口头”合同。口头合同没有固定形态，不具备要式合同的特点。可见B选项不符合题干要求。C选项为“格式”合同。格式合同又称为定式合同，它是一方当事人为与不特定的多数人进行交易而预先拟定的，且不允许相对人对其内容作任何变更的合同。《民法典第39条规定：“格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款”。格式合同属于要式合同。可见，C选项符合题干要求，是正确选项。D选项为“双务”合同。双务合同是指当事人之间都承担义务的合同。大多数合同都是双务合同。例如：买卖合同、承揽合同、建设工程合同。《民法典》对于买卖合同、承揽合同没有规定特定形式，但在第270条规定“建设工程合同应当采用书面形式”。可见，双务合同既可以采取书面形式，也可以采取口头形式。可见D选项也不符合题干要求。考查要式合同的概念43．根据《刑法》，下列刑事责任中，属于主刑的是()。A、罚金B、没收财产C、拘役D、驱除出境答案：C解析：主刑包括：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑。附加刑包括：罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境。44．建设工程发生质量事故，有关单位应当在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A、10B、12C、24D、48答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。45．根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工单位质量责任的表述不正确的是()。A、履行工程质量保修义务B、按图施工，不得偷工减料C、办理施工许可证时办理工程质量监督手续D、对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验答案：C解析：标题建设单位相关的质量责任和义务包括：(1)依法发包工程;(2)依法向有关单位提供原始资料;(3)限制不合理的干预行为;(4)依法报审施工图设计文件;(5)依法实行工程监理;(6)依法办理工程质量监督手续;(7)依法保证建筑材料等符合要求;(8)依法进行装修工程;(9)建设单位质量违法行为应承担的法律责任。本题中C选项为建设单位的义务。46．根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()。(2017)A、某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期B、某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告C、某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D、某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证答案：D解析：检验施工许可证的规定。选项A，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;选项B，《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。选项C，建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告。参见47．某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是()。A、法院调解应由审判员一人主持B、法院调解必须邀请有关单位和个人协助C、调解书经双方当事人签收即发生法律效力D、调解书与判决书的效力不同答案：C解析：法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。所以答案C正确，答案D错误。《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。所以答案A错误。人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。所以答案B错误。48．生产安全事故的责任人未依法承担赔偿责任，经()依法采取执行措施后，仍不能对受害人给予足额赔偿的，应当继续履行赔偿义务。A、人民法院B、公安机关C、劳动保障局D、国家行政机关答案：A解析：生产安全事故的责任人未依法承担赔偿责任，经人民法院依法采取执行措施后，仍不能对受害人给予足额赔偿的，应当继续履行赔偿义务;受害人发现责任人有其他财产的，可以随时请求人民法院执行49．根据《建筑法》的规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地()级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A、省B、市C、县D、乡答案：C解析：《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。50．关于违约责任的说法，正确的是()。A、违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B、守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任C、守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿D、违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金答案：C解析：违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果，A错误。非违约方只需证明违约方的行为不符合合同约定，便可以要求其承担违约责任，而不需要证明其主观上是否具有过错，B错误。如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的，守约方可以主张违约方按照实际损失予以赔偿，C正确。守约方可以要求违约方停止违约行为，采取补救措施，继续履行合同约定;可以按照合同约定，要求违约方支付违约金或没收定金，D错误。二、多选题1．某住宅工程，建筑工程一切险的被保险人具体包括()。A、监理工程师B、路人C、钢筋工D、待入住人答案：AC解析：建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方(即具有可保利益的各方)，均可作为被保险人。被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人;(2)承包商或者分包商;(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。2．关于合同成立时间的说法，正确的有()。A、合同书自双方签字时成立B、双方意思表示一致合同即成立C、承诺生效时合同成立D、口头合同自交付标的物时成立答案：ABC解析：超纲题A选项正确，《民法典》第三十二条，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。3．生产经营单位保证安全生产所必需的资金由()予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。A、公司董事会B、公司法定代表人C、个人经营的投资人D、公司股东会答案：ABCD解析：《安全生产法》规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投人不足导致的后果承担责任。4．关于地役权，下列表述正确的是()。A、当事人应当采用书面形式订立地役权合同B、地役权合同应包括解决争议的方法C、地役权自地役权合同签订时设立D、地役权自地役权合同生效时设立答案：ABD解析：设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同。地役权合同一般包括下列条款：(6)解决争议的方法。地役权自地役权合同生效时设立。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。5．根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业建设项目专职安全生产管理人员的主要职责有()。A、组织本单位安全生产教育和培训B、发现重大安全隐患，向企业安全生产管理机构报告C、组织拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案D、对作业人员违规行为予以纠正或查处答案：BD解析：A是生产经营单位的主要负责人的职责生产经营单位的安全生产管理人员应对安全生产状况进行经常性的检查，对检查中发现的安全问题，应当立即处理，不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时和处理，检查及处理情况应当如实记录在案。还规定，施工单位专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。6．根据《行政处罚法》规定，行政处罚的种类包括()。A、警告B、赔礼道歉C、刑事拘留D、罚款答案：AD解析：《行政处罚法》规定，行政处罚的种类：(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得，没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。A、D项为正选。考点：考查行政处罚种类7．下列属于无效合同的有()。A、一方以欺诈的手段订立合同，严重损害对方利益的B、恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的签订的合同D、损害社会公共利益的合同答案：BCD解析：本题考查的是无效合同。《民法典》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。8．总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由()。A、总承包单位单独向建设单位承担责任B、分包单位单独向建设单位承担责任C、总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任D、分包单位向总承包单位承担责任答案：CD解析：总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。9．下列属于承担民事责任的方式是()。A、赔偿损失B、返还财产C、支付利息D、支付违约金答案：ABD解析：本题考核的是承担民事责任的方式。根据《民法通则》第134条规定，承担民事责任的方式主要有：停止侵害;排除妨碍;消除危险;返还财产;恢复原状;修理、重作、更换;赔偿损失;支付违约金;消除影响、恢复名誉;赔礼道歉。10．下列权利中，属于用益物权的有()。A、地役权B、留置权C、土地承包经营权D、宅基地使用权答案：ACD解析：根据《物权法》的规定，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权;而留置权属于担保物权。11．下列可以作为著作权主体的有()。A、国家B、股份有限公司C、事业单位D、个人独资企业答案：ABCD解析：著作权的主体是指从事文学、艺术、科学等领域装作出作品的作者及其他享有著作权的公民、法人或者其他组织。在特定情况下，国家也可以成为著作权的主体。12．某建筑公司承建写字楼工程，根据我国《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》投保了建筑职工意外伤害保险。该险种承保的范围包括()。A、工程本身受损B、施工用设施受损C、被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残D、被保险人在施工现场从事建筑施工时被高空坠物砸死答案：CD解析：建筑施工企业应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。范围应当覆盖工程项目。已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险。13．超越资质等级承揽工程应承担的法律责任包括()。A、责令停止违法行为，处以罚款B、责令停业整顿，降低资质等级C、情节严重的，吊销资质证书D、有违法所得的，予以没收答案：ABCD解析：《建筑法》规定，超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;有违法所得的，予以没收。14．在施工现场环境噪声污染的防治中，下列关于政府监管部门现场检查的规定，正确的是()。A、被检查的单位必须如实反映情况，并提供必要的资料B、检查部门、机构应当为被检查的单位保守技术秘密C、检查部门、机构应当为被检查的单位保守业务秘密D、检查人员进行现场检查，应当出示证件答案：ABCD解析：被检查的单位必须如实反映情况，并提供必要的资料。检査部门、机构应当为被检查的单位保守技术秘密和业务秘密。检查人员进行现场检査，应当出示证件。15．依据《劳务派遣暂行规定》，劳务派遣协议应当载明的内容有()。A、派遣的工作岗位名称和岗位性质B、工作地点C、财产保险费的数额和支付方式D、按照同工同酬原则确定的劳务报酬数额和支付方式答案：ABD解析：《劳务派遣暂行规定》进一步规定，劳务派遣协议应当载明下列内容：1)派遣的工作岗位名称和岗位性质;2)工作地点;3)派遣人员数量和派遣期限;4)按照同工同酬原则确定的劳动报酬数额和支付方式;5)社会保险费的数额和支付方式;6)工作时间和休息休假事项;7)被派遣劳动者工伤、生育或者患病期间的相关待遇;8)劳动安全卫生以及培训事项;9)经济补偿等费用;10)劳务派遣协议期限;11)劳务派遣服务费的支付方式和标准;12)违反劳务派遣协议的责任;(13)法律