2023年普洱哈尼族彝族自治县建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析

PAGEPAGE412023年普洱哈尼族彝族自治县建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．在施工现场安装、拆卸施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由()承担。A、总承包单位B、使用设备的分包单位C、具有相应资质单位D、设备出租单位答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。2．关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是()。A、施工企业应在工程项目开工后办理投保手续B、投保应实行实名制C、投保应计工程项目施工人数D、工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理答案：D解析：(三)建筑意外伤害保险的投保施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁、用工流动性大，投保应实行不记名和不计人数的方式。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。3．招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，可以处()万元罚款。A、1~5B、1~10C、3~5D、5~10答案：A解析：招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处1万元以上5万元以下的罚款。4．施工总承包一级企业的净资产应在()亿元以上。A、1B、2C、3D、5答案：A解析：以建筑工程施工总承包企业为例，2014年11月住房和城乡建设部经修改后发布的《建筑企业资质标准》中规定，一级企业净资产1亿元以上;二级企业净资产4000万元以上;三级企业净资产800万元以上5．根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为()年。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：按照《安全生产许可证条例》的规定：安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。C项正确。6．项目设计费用为100万元，合同约定定金为设计费用的15%。发包方依约支付定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成12万元损失。发包人对此可获支持的最大价款为()万元。A、24B、27C、30D、42。答案：C解析：由于定金、违约金和造成的损失，只能选其一种进行赔偿，《担保法》规定()，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。方案一：只双倍定金，即双倍定金为15*2=30。方案二：退回定金的本金再赔偿损失，即15+12=27。取方案一和方案二的最大值所以最大可获赔30万。7．甲单位家属区新建工程项目通宵施工，施工噪声严重影响职工休息，构成侵权之债。此债中债权人是()。A、甲单位B、施工单位C、行政监督部门D、甲单位职工答案：D解析：侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。施工单位为债务人，甲单位家属区的职工为债权人。8．关于诉讼与仲裁的区别，下列说法错误的是()。A、与诉讼相比，仲裁的保密性更强B、与诉讼相比，仲裁更为快捷C、仲裁是最能体现当事人意思自治原则的争议解决方式D、仲裁裁决书不具有强制执行的效力，法院的判决书具有强制执行的效力答案：D解析：仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书。裁决书自作出之日起发生法律效力。9．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须()。A、全面、完整B、真实、准确C、统一、系统D、全面、准确答案：B解析：勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。10．建设工程代理存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系;二是被代理人与第三人的()。A、委托关系B、受托关系C、信任关系D、合同关系答案：D解析：建设工程代理法律关系与其他代理关系一样，存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系;二是被代理人与第三人的合同关系。11．根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。A、监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B、监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C、未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D、施工图深化文件是监理工作的主要依据答案：B解析：A错误，《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。B正确，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。C错误，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。D错误，监理工作的主要依据是：(1)法律、法规;(2)有关技术标准;(3)设计文件;(4)建设工程承包合同12．对于无资质承揽工程，下列表述正确的是()。A、无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B、当无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利C、当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不予受理D、无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利答案：A解析：《建筑法》规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方)主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任”。13．某建设工程实行施工总承包，关于其工程文件移交的说法，正确的是()。A、总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位B、监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位C、总承包单位负责整理各分包单位的工程文件，立卷后移交建设单位D、总承包单位、各分包单位将其工程文件整理、立卷后分别移交建设单位答案：A解析：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：①用于承重结构的混凝土试块;②用于承重墙体的砌筑砂浆试块;③用于承重结构的钢筋及连接接头试件;④用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;⑤用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;⑥用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;⑦地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;⑧国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。14．注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员因过错造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，()年以内不予注册。A、1B、2C、3D、5答案：D解析：该题考查了注册执业人员应承担的法律责任。造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册;情节特别恶劣的，终身不予注册。15．强制性国家标准由()批准发布A、国家质量监督检验检疫总局B、国务院C、省级人民政府建设行政主管部门D、工程建设标准批准部门答案：B解析：强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布16．根据《民事诉讼法》的规定，诉讼当事人可以委托()人作为诉讼代理人。A、1~2B、1~3C、2~3D、3~5答案：A解析：诉讼代理人。当事人，法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。17．下列不属于违法分包情形的是()。A、施工单位将工程分包给个人的B、施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的C、施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的D、施工总承包单位将房屋建筑工程的钢结构工程施工分包给其他单位的答案：D解析：规定存在下列情形之一的，属于违法分包：(1)施工单位将工程分包给个人的;(2)施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的;(3)施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的;(4)施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外;(5)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的;(6)劳务分包单位将其承包的劳务再分包的;(7)劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的;(8)法律法规规定的其他违法分包行为。18．根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A、合同签订B、备案C、交付D、登记答案：D解析：重点掌握不动产物权生效的一般原则。按照《担保法》、《物权法》的规定，抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;(4)正在建造的建筑物。D项正确。考生复习此类知识点时，要注意不动产物权生效的一般原则，即：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。而抵押权属于担保物权，不动产的抵押权设立应适用不动产物权生效原则，即不动产抵押权自登记时设立。19．根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是()。A、以他人名义投标B、将承包的工程违法分包C、未在规定期限内办理资质变更手续D、未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重答案：C解析：考查施工单位不良行为记录的认定标准，选项A、B、C，全部属于承揽业务不良。20．甲项目业主与乙监理单位签订了委托监理合同，合同中对监理范围、监理时间、报酬支付等做了详细的约定。乙监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同意作出不利于业主的决定。事后乙监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主，并给业主带来了一定的损失。此时()。A、业主可要求乙监理单位赔偿损失B、乙监理公司不承担任何责任C、乙监理公司承担四分之一的损失D、业主与监理公司重新签订合同答案：A解析：有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。21．关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A、申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废B、未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C、只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期D、施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发答案：A解析：A正确。建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。B错误。未取得安全生产许可证从事施工活动，根据行为所产生的法律后果，承担相应的法律责任。C错误。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。D错误。建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。22．下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是()。(2017)A、建设资金已落实B、主要负责人经有关部门考核合格C、配备了兼职安全生产管理人员D、为职工办理了意外伤害保险答案：B解析：申领安全生产许可证的条件。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中进一步规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备12项安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格;(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;(9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备;(12)法律、法规规定的其他条件。参见23．建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、10B、15C、30D、60答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。24．甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是()。A、由于是甲公司的原因导致，故而建设单位只能向甲公司主张权利B、因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任C、如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任D、只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任答案：C解析：各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。如果出现赔偿责任，建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿，而被请求方不得拒绝，在其支付赔偿后可依据联合承包协议及有关各方过错大小，有权对超过自己应赔偿的那部分份额向其他方进行追偿。25．《招标投标法实施条例》规定，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向()提出异议。A、评标委员会B、招标人C、有关行政监督部门D、招标代理机构答案：B解析：但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议。26．根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是()。A、擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款B、擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书C、刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款D、刻划、涂污文物尚不严重的，有公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款答案：D解析：AB选项所描述的情况，应该先责令改正、后果严重的罚款、情节严重的、吊销资质。27．《民法典》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当取得()的同意。A、被代理人B、法定代理人C、第三人D、指定代理人答案：A解析：《民法典》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的除外。28．在建设工程活动中，下列行为不得代理的是()。A、招标代理B、劳务分包C、水电分包D、工程主体分包答案：D解析：《建筑法》规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承办单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。29．按照《行政处罚法》的规定，()可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。A、法律B、行政法规C、部门规章D、地方性法规答案：B解析：行政法规可以设定除限制公民人身自由，冻结存款、汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。30．关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()。A、超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B、将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得C、未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收D、允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书答案：C解析：施工企业资质违法行为应承担的主要法律责任。《建筑法》规定，未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款;有违法所得的，予以没收。31．按照劳动合同法的规定，企业的集体合同由()与企业订立。A、企业工会代表企业职工B、企业每一名职工C、企业10名以上职工D、企业绝大部分职工答案：A解析：集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立;尚未建立工会的用人单位，由上级工会指导劳动者推举的代表与用人单位订立。32．某工程开工后3个月因故中止施工，建设单位应该履行的合法手续()。A、向发证机关申请延期B、自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告C、自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许证D、向发证机关申请施工许可证废止答案：B解析：《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A错，只有在建设工程因故不能按期开工时，建设单位才应当项发证机关申请延期;C项，建筑工程施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。33．列入城建档案馆(室)接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后()个月内，必须向城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建设部经修改后发布的《城市建设档案管理规定》中规定，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。34．某招标项目的招标文件中规定了开始收受标书的时间为2010年3月9日，投标文件截止之日为2010年4月9日，投标有效期截止日为2010年5月20日，则其开标时间为()。A、2010年3月9日B、2010年4月9日C、2010年5月20日D、2010年6月20日答案：B解析：根据《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。35．注册商标有效期自核准之日起计算为10年，有效期满需要继续使用的，应当在期满前()内申请续展注册。A、1个月B、2个月C、6个月D、12个月答案：D解析：3.注册商标的续展、转让和使用许可注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。但是，商标与其他知识产权的客体不同，往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。因此，注册商标可以无数次提出续展申请，其理论上的有效期是无限的。注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。36．关于商标专用权的说法，正确的是()。A、商标专用权是一种有形财产权B、转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请C、注册商标的有效期为10年D、商标专用权的有效期自提出申请之日起计算答案：C解析：A错误，商标专用权是一种无形的财产权。B错误，转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。D错误，商标专用权的有效期为10年，自核准注册之日起计算。37．按照《物权法》的规定，建设用地使用权自()时设立。A、合同签订B、合同生效C、登记D、支付出让金答案：C解析：建设用地使用权自登记之日时设立。38．某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则()。A、施工单位不再承担保修责任B、建设单位自己负责维修C、施工单位仍须承担保修责任D、防水材料厂家承担维修责任答案：C解析：建设工程质量的最低保修期限屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。39．根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后.对情况紧急的，最迟在()小时内作出裁定。A、6B、12C、24D、48答案：D解析：《民事诉讼法》规定，当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定;裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。40．某建设工程竣工验收后，需向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案，其执行者是()。A、施工单位B、建设单位C、设计单位D、监理单位答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。41．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况，实施监督的机构是()。A、建设项目规划审查机构B、施工图设计文件审查单位C、建筑安全监督管理机构D、工程质量监督机构答案：A解析：建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督。42．建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是()。A、发证机关核验施工许可证B、发证机关收回施工许可证C、施工企业重新办理施工许可证D、施工许可证自行废止答案：D解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。43．关于评际委员会成员的义务，下列说法中错误的是()。A、评标委员会成员应当客观公正地履行职务B、评标委员会成员可以私下接触投标人C、评标委员会成员不得透露对投标文件的评审情况D、评标委员会成员不得透露中标候选人的推荐情况答案：B解析：《招标投标实施条例》规定：评标委员会成员应当依照招投标法和本条例的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求。不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。44．有关从业人员在安全生产活动中的义务包括()。A、掌握本岗位工作所需的安全生产知识B、制定安全生产事故的处理程序C、绝对服从作业指挥D、发现事故隐患立即向新闻媒体披露答案：A解析：施工作业人员主要应当履行如下安全生产义务：(一)守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务;(二)接受安全生产教育培训的义务;(三)施工安全事故隐患报告的义务;45．当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人()。A、学校B、交通运输工具C、医院D、幼儿园答案：B解析：当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人：(1)生产设备、原材料、半成品、产品;(2)交通运输工具;(3)正在建造的船舶、航空器。46．由城市、人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发()。A、施工许可制度B、安全生产许可证C、建设工程规划许可证D、建设用地规划许可证答案：D解析：在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。47．某投标人对招标项目的评标结果有异议，应当依法先向规定的受理人提出异议。该受理人应当是()。A、评标委员会B、招标人C、行政监督部门D、招标代理机构答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议。48．某工程项目施工合同于2009年6月5日签订，该工程的开工报告于2009年6月15日批准，工程于2009年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于()前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、2009年6月15日B、2009年6月30日C、2009年7月10日D、2009年7月15日答案：B解析：依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。49．下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是()。A、技术人员缺乏经验B、设计错误C、工人疏忽D、一般性盗窃和抢劫答案：B解析：(三)除外责任保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：设计错误引起的损失和费用。50．注册建造师担任施工项目负责人，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业。特例情况是()。A、发包方同意更换项目负责人B、承包方同意更换项目负责人C、发包方与承包方产生了合同纠纷D、因不可抗力解除施工合同答案：A解析：如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。二、多选题1．根据《绿色施工导则》水源利用中，应当优先采用()。A、地下水作为混凝土搅拌用水B、市政自来水作为混凝土冲洗用水C、中水搅拌D、中水饮用答案：AC解析：本题考查的是施工节能的规定。优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。2．永泰进出口贸易公司的办公楼建设项目已于2007年7月1日领取施工许可证。根据我国《建筑法》关于施工许可证的有关规定，下列说法不正确的有()。A、该项目应在2007年8月1日前开工B、该项目应在2007年9月1日前开工C、该项目应在2007年10月1日前开工D、若因故未能按期开工，永泰进出口贸易公司应向发证机关申请延期答案：AB解析：《建筑法》规定，建设单位自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。延期以两次为限，每次不超过3个月。3．下列选项中，符合公安部、住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》中关于施工现场要求的有()。A、建筑工地要满足消防车通行要求B、在建建筑内应设置标明楼梯间的临时醒目标志C、必须安装楼梯间和出入口的临时照明D、建筑工地要满足消防车作业要求答案：ABD解析：其中C选项说法不妥，正确应为视情安装楼梯间和出入口的临时照明。公安部、住房和城乡建设部2009年3月发布的《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职安全管理人员进行现场监督。施工现场要设置消防通道并确保畅通。建筑工地要满足消防车通行、停靠和作业要求。在建建筑内应设置标明楼梯间和出人口的临时醒目标志，视情安装楼梯间和出入口的临时照明，及时清理建筑垃圾和障碍物，规范材料堆放，保证发生火灾时，现场施工人员疏散和消防人员扑救快捷畅通。4．根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因()时免除自己责任的条款，该免责条款无效。A、合同履行结果只有对方受益B、不可抗力造成对方财产损失C、履行合同造成对方人身伤害D、故意或重大过失造成对方财产损失答案：CD解析：《民法典》规定，合同中的下列免责条款无效：(1)造成对方人身伤害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。造成对方人身伤害就侵犯了对方的人身权，造成对方财产损失就侵犯了对方的财产权。人身权和财产权是法律赋予的权利，如果合同中的条款对此予以侵犯，该条款就是违法条款，这样的免责条款是无效的。5．在我国《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有()。A、保证B、抵押C、动产质押D、留置答案：BC解析：抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。质押是指债务人或第三人将动产或财产权利移交债权人占有，将该财产或财产权利作为债权的担保。质押分为动产质押与权利质押。保证必须是第三人提供担保，留置的财产，一定是合同中对方的财产。定金一定是由合同约定的一方向对方当事人支付。6．民事诉讼与调解、仲裁这些非诉讼解决纠纷的方式相比，具有的特征包括()。A、公权性B、强制性C、自愿性D、独立性答案：AB解析：民事诉讼的基本特点。民事诉讼有如下特征：(一)公权性(二)程序性(三)强制性。7．根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()。A、施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B、因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误C、地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D、由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误答案：CD解析：本题考查的是违约责任的免除。我国的《民法典》仅承认不可抗力为法定的免责事由;因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。8．下列关于延期开工的说法中，正确的有()隐藏答案解析A、承包人不能按时开工，应当至少在开工日期前7日提出书面申请B、工程师在收到承包人的延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求C、工程师同意承包人的延期开工申请后，工期应顺延，发包人赔偿承包人的损失D、因发包人原因不能按期开工的，工程师应以书面形式通知承包人，经承包人同意后，推迟开工日期答案：AB解析：承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师(指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，下同)提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。9．违约责任具有的特征体现在()。A、违约责任是刑事责任的一种形式B、违约责任具有绝对性C、违约责任主要具有补偿性D、违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的答案：CD解析：违约责任具有如下特征:(1)违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的。(2)违约责任具有相对性。(3)违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果。(4)违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销。(5)违约责任是民事责任的一种形式。10．下列选项中属于保证担保范围的有()。A、主债权B、抵押权C、违约金D、主债权的利息答案：ACD解析：保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。11．下列各项合同中，属于合同法调整范围的是()。A、抵押合同B、供用电合同C、婚姻合同D、行政合同答案：AB解析：考查《民法典》调整的范围合同有广义和狭义之分，我国合同法只能调整狭义的合同。不受合同法调整的主要关系类型为：1.有关身份关系的合同2.有关政府行使行政管理权的行政合同3.劳动合同4.政府间协议A、B项正确。12．下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有()。A、用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的B、劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的C、因劳动者同时与他人建立劳动管理，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的D、劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的答案：AD解析：劳动合同的解除和终止。选项B，除用人单位维持或者提