2022年黄石市建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析

PAGEPAGE402022年黄石市建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．下列不属于违法分包情形的是()。A、施工单位将工程分包给个人的B、施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的C、施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的D、施工总承包单位将房屋建筑工程的钢结构工程施工分包给其他单位的答案：D解析：规定存在下列情形之一的，属于违法分包：(1)施工单位将工程分包给个人的;(2)施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的;(3)施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的;(4)施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外;(5)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的;(6)劳务分包单位将其承包的劳务再分包的;(7)劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的;(8)法律法规规定的其他违法分包行为。2．某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁应()作出裁决。A、重新组成仲裁庭经评议后B、请示仲裁委员会主任并按其意见C、按乙和丙的意见D、按甲的意见答案：C解析：仲裁裁决有多数意见的按多数，无法形成多数意见的按首席仲裁员意见3．根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。A、20%B、40%C、50%D、30%答案：D解析：《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400t。加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。4．2014年3月18日甲将房屋70万元卖给乙并签订了合同，但借故未办理过户登记。3月25日，乙取得房屋钥匙进行装修。丙得知此事后，向甲表示愿意加价10万元购买。4月1日，甲与丙办理了房屋过户登记。则()。A、乙自房屋交付时起取得房屋所有权B、由于甲乙未办理过户登记，故甲乙房屋买卖合同无效C、由于甲丙已办理过户登记，故甲丙房屋买卖合同有效D、甲应当向乙承担违约责任答案：D解析：物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的让最后一句是重点：未办理物权登记的，不影响合同效力。5．根据《民事诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过()未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：B解析：依据《民事诉讼法》第226条，人民法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查，可以责令原人民法院在一定期限内执行，也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。故B选项正确。6．关于监理单位安全责任的说法，正确的是()。A、监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书B、监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改C、事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告D、监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准答案：D解析：工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的;A错。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。BC错。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审査施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。D对。7．根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。A、当事人住所地B、调解协议履行地C、调解协议签订地D、调解组织所在地答案：D解析：民事诉讼的审判和执行程序。申请司法确认调解协议，由双方当事人依照《人民调解法》等法律，自调解协议生效之日起30日内，共同向调解组织所在地基层人民法院提出。参见8．行政机关在建设工程领域实施的如下行政行为中，不属于行政许可的行为是()。A、建造师执业资格注册B、吊销资质证书C、颁发安全生产许可证D、核准企业资质等级答案：B解析：行政许可，即行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行政管理行为，如施工许可、专业人员执业资格注册、企业资质等级核准、安全生产许可等。吊销资质证书属于行政处罚。9．关于施工许可证，下列表述正确的是()。A、颁发施工许可证只是表明主管部门对开工条件的认可B、只要颁发了施工许可证就不会再被废止C、颁发了施工许可证后，工程施工发生中止超一年的，应该重新申请施工许可证D、领取了施工许可证后，无论什么情况都必须开工建设答案：A解析：《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。10．某写字楼项目在交付使用前发现了若干质量缺陷，发包方要求施工单位进行返修。施工单位的答复正确的是()。A、质量缺陷不是由施工单位原因造成的，施工单位不负责返修B、只要存在质量缺陷，施工单位都负责返修C、施工单位负责返修，但发包人应承担返修费用D、施工单位负责返修，但因承担其他工程任务，需要等一段时间才能返修答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。《民法典》规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。11．下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()。A、烟花爆竹生产企业B、食品加工生产企业C、建筑施工企业D、矿山企业答案：B解析：《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹，民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。12．根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()。(2017)A、某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期B、某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告C、某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D、某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证答案：D解析：检验施工许可证的规定。选项A，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;选项B，《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。选项C，建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告。参见13．建设行政主管部门可以将施工现场的()委托给建设工程安全监督机构具体实施。A、监督管理B、定期检验C、监督检查D、检验检查答案：C解析：建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。14．建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。A、工程所在地B、仲裁申请人所在地C、纠纷发生地D、双方协商选定答案：D解析：仲裁的基本特点之一为自愿性，是指仲裁以当事人的自愿为前提，即是否将纠纷提交仲裁，向哪个仲裁委员会申请仲裁，仲裁庭如何组成，仲裁员的选择，以及仲裁的审理方式、开庭形式等，都是在当事人自愿的基础上，由当事人协商确定。15．某大学于2010年3月1日公开招标兴建一座体育场，招标文件规定投标截止日期为2010年3月20日，但甲公司的投标书于2010年3月21日才送达。对于此投标书，评标委员会()。A、考虑到甲公司实力比较雄厚所以接受B、对甲公司的投标文件进行审查合格后接受C、对甲公司的投标文件进行审查不合格后拒收D、应直接拒收答案：D解析：投标文件的送达和签收。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。16．根据《物权法》，住宅建设用地使用权期间届满的，()。A、自动续期B、依法办理手续后续期C、自动消灭D、由主管部门注销答案：A解析：住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。17．关于定金，下列说法错误的是()。A、定金应当以书面形式约定B、当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限C、定金的数额不得超过主合同标的额的15%D、定金合同从实际交付定金之日起生效答案：C解析：定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。18．根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是()。A、以他人名义投标B、将承包的工程违法分包C、未在规定期限内办理资质变更手续D、未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重答案：C解析：考查施工单位不良行为记录的认定标准，选项A、B、C，全部属于承揽业务不良。19．甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是()。A、变化后的联合体削弱了竞争B、丙公司是资格预审后增加的成员，投标无效C、新联合体组成的时间过晚D、新联合体的资质低于规定的最低标准答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。20．如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的，对方当事人只可以()。A、申请仲裁委员会按照原生效的文书执行B、申请仲裁委员会按照仲裁协议强制执行C、申请人民法院按照和解协议书执行D、申请人民法院按照原生效法律文书强制执行答案：D解析：在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容计入笔录，由双方当事人签名或者盖章。如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的，对方当事人只可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。21．建设工程施工总承包企业将专业工程分包，下列关于工程质量责任承担的说法，正确的是()。A、分包工程质量由分包企业负总责。B、分包工程质量由分包企业单独承担责任C、总承包企业对分包工程质量承担连带责任D、分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任答案：C解析：总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。22．除专用合同条款另有约定外，()应办理建筑工程一切险或安装工程一切险并支付保险费用。A、发包人B、承包商C、分包商D、监理单位答案：A解析：《建设工程施工合同》中规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险，发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。23．建筑工程一切险自()起开始生效。A、工程开工之日B、工程用料卸放于工地之日C、工程动土之日D、A和B先发生之日;答案：D解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准24．仲裁庭调解达成协议的，调解书自()即发生法律效益。A、仲裁庭制作完成后B、当事人签字后C、人民法院确认后D、当事人签收后答案：D解析：调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。调解不成的，仲裁庭应当及时作出裁决。25．根据《物权法》，下列土地中可以合法设立建设用地使用权的是()A、国有土地B、集体土地C、未利用土地D、非耕地答案：A解析：建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。26．物权中最重要也最完全的一种权利是所有权，所有权内容的核心是()。A、占有权B、使用权C、收益权D、处分权答案：D解析：所有权是物权中最重要也最完全的一种权利，所有权是所有人依法对自己财产(包括不动产和动产)所享有的占有、使用、收益和处分的权利。它是一种财产权，又称财产所有权。其中，处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。27．关于建筑业企业资质申请，下列表述正确的是()。A、企业首次申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，但只能取得最低资质等级B、企业增项申请建筑业企业资质，考核原有资质范围内的工程业绩C、已取得工程设计资质的企业首次申请同类别建筑业企业资质，其所申请的资质等级可以高于现有的工程设计资质等级D、已取得工程设计资质的企业首次申请相近类别建筑业企业资质，不可将相应规模的工程总承包业绩作为工程业绩予以申报答案：A解析：《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业可以申请一项或多项建筑业企业资质。企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。28．按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程项目实行总承包的，工程意外伤害保险的费用应由()支付。A、建设方B、总承包方C、所属的专业分包方D、政府答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。29．下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是()。A、初始注册B、年检注册C、变更注册D、增项注册答案：B解析：建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册。本题B项正确。30．某监理公司对处罚该公司的行政复议决定不服，欲提起诉讼，提出的时间应当在收到行政复议决定之日起()。A、10天内B、15天内C、30天内D、60天内答案：B解析：经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起15日内起诉。31．建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。A、竣工验收合格B、建筑节能合格C、建筑节能达标D、能耗验收合格答案：A解析：按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。32．甲建设单位委托乙勘察单位对其工程建设条件进行勘察工作，乙单位经勘察向其提供了有一定问题的勘察资料，甲单位将该资料提供给丙设计公司进行设计，后丁施工企业根据上述勘察资料和设计方案进行了施工建设，但由于严重的建筑质量问题未能通过竣工验收，对于该工程的建设质量问题应当由()负责。A、乙单位B、甲单位C、丙公司D、丁企业答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，勘察单位提供的地质、水文、测量等勘察成果必须真实、准确，否则该工程在后期工程中因为勘察单位提供的资料不准确而发生了质量问题的，勘察单位必须承担质量责任。33．某建设单位希望将总部大楼建成标志性建筑，于是向全社会征集设计方案，并声明如果方案被采纳奖励设计者人民币30万元。在对众多稿件的评审后，建设单位并没有发现满意的方案，于是委托工程师甲在综合乙和丙二人设计稿的基础上进行改进，完成了设计稿，并且支付给工程师甲20万元报酬。该建设单位的行为()。A、没有侵犯乙和丙的任何权利B、侵犯了乙和丙的专利权C、侵犯了乙和丙的商标权D、侵犯了乙和丙的著作权答案：D解析：著作权保护的客体是作品，在建设工程活动中，会有许多具有著作权的作品。(1)文字作品(2)建筑作品(3)图形作品34．下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是()。A、买卖合同属于单务合同B、当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立有关C、买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件D、买卖合同是一种转移财产处置权的合同答案：C解析：买卖合同具有以下法律特征：(1)买卖合同是一种转移财产所有权的合同。选项D错;(2)买卖合同是有偿合同。(3)买卖合同是双务合同。选项A错;(4)买卖合同是诺成合同。诺成合同自双方当事人意思表示一致就可以成立，不以一方交付标的物为合同的成立要件。选项C对;当事人交付标的物为履行合同，与合同的成立无关。选项B错。35．涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。A、其他设计单位B、监理单位C、具有相应资质等级的设计单位D、装修施工企业答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;36．施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行()次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。A、1B、2C、3D、5答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。37．招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，可以处()万元罚款。A、1~5B、1~10C、3~5D、5~10答案：A解析：招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处1万元以上5万元以下的罚款。38．甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方自行和解达成和解协议，并请求仲裁庭根据和解协议制作了裁决书。之后甲反悔。对此事件下述说法正确的是()。A、该裁决书不需履行B、甲应当履行裁决书C、甲可以就裁决事项提起诉讼D、甲可以就裁决事项再行申请仲裁答案：B解析：当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人自行达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据原仲裁协议另行申请仲裁。调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。调解不成的，仲裁庭应当及时作出裁决。39．暂时不能开工的建设用地，超过()的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。A、1个月B、3个月C、2个月D、6个月答案：B解析：暂时不能开工的建设用地，超过3个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。40．北江市第三建筑工程公司(甲公司)经过业主同意将该实验楼的玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位，乙在施工过程中出现了质量事故。则北江中学可()。A、只能要求甲承担责任B、只能要求乙承担责任C、要求甲和乙承担连带责任D、要求甲和乙与自己分担责任答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。41．施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由()承担。A、建造师原注册单位B、建设主管部门C、施工企业D、项目经理本人答案：C解析：因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。42．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过()个月。A、1B、2C、3D、6答案：B解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。43．某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是()。A、其间构成了不当得利之债B、其间构成了无因管理之债C、其间构成了侵权之债D、其间没有形成债的关系答案：C解析：侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。44．某投标人对招标项目的评标结果有异议，应当依法先向规定的受理人提出异议。该受理人应当是()。A、评标委员会B、招标人C、行政监督部门D、招标代理机构答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议。45．关于建设单位安全责任的说法，正确的是()。A、建设单位可根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求B、建设单位有权压缩合同约定的工期C、建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D、建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料答案：D解析：八、建设单位违法行为应当承担的法律责任(1)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，(2)要求施工单位压缩合同约定的工期。(3)当将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位。46．王某与银行签订了《借款合同》，在合同履行过程中，王某没有按照约定的用途使用借款。为此，银行可采取的措施不包括()。A、停止发放借款B、提前收回借款C、解除合同D、提起诉讼答案：D解析：借款人应当按照约定向贷款人定期提供有关财务会计报表等资料。借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。47．根据《刑法》，下列刑事责任中，属于主刑的是()。A、罚金B、没收财产C、拘役D、驱除出境答案：C解析：主刑包括：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑。附加刑包括：罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境。48．需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送()审核。A、公安消防部门B、建设工程安全监督机构C、建设行政主管部门D、上级主管部门答案：A解析：目前，已增加的施工许可证申领条件主要是消防设计审核。2019年4月经修改后公布的《中华人民共和国消防法》规定,特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工;其他建设工程，建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的，有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告。49．某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商承担()。A、行政处分B、违约责任C、行政处罚D、缴纳罚金答案：B解析：如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，不仅变更的内容对另一方没有约束力，其做法还是一种违约行为，应当承担违约责任。50．某建设工地施工人员，发现现场钢管堆放过高且无防护设施，立即向有关人员报告。该人员应当是()。A、现场安全巡査员B、专业监理工程师C、发包单位负责人D、安全生产监督站答案：A解析：《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告，接到报告的人员应当及时予以处理。二、多选题1．某住宅工程，建筑工程一切险的被保险人具体包括()。A、监理工程师B、路人C、钢筋工D、待入住人答案：AC解析：建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方(即具有可保利益的各方)，均可作为被保险人。被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人;(2)承包商或者分包商;(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。2．代理人在代理活动中应注意的问题有()。A、代理人应在代理权限范围内进行代理活动B、代理人一般应以被代理人的名义实施代理行为C、代理人应认真履行职责D、委托受权的范围要明确答案：ABC解析：代理具有如下的法律特征：(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;(2)代理人应该以被代理人的名义实施代理行为;(3)代理行为必须是具有法律意义的行为;(4)代理行为的法律后果归属于被代理人。3．实际施工人以()为被告起诉的，人民法院应当依法受理。A、招标代理机构B、转包人C、违法分包人D、发包人答案：BC解析：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。4．关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的是()。A、失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳B、基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳C、生育保险费，由职工自行缴纳D、基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳答案：BD解析：A错误，《社会保险法》规定，职工应当参加失业保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。B正确，职工应当参加基本养老保险，由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。C错误，《社会保险法》规定，职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。D正确，职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。5．依据《建筑法》的规定，超越本单位资质等级承揽工程应承担的法律责任包括()。A、责令停止违法行为，处以罚款B、可以责令停业整顿、降低资质等级C、给以警告，限期整改D、情节严重的，吊销资质证书答案：ABD解析：《建筑法》规定，超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;有违法所得的，予以没收。6．下列违约情形中，不适用继续履行方式承担违约责任的有()。A、某材料供应商以材料市场价格上涨幅度过大为由拒绝履行供货义务B、因施工单位被吊销企业法人营业执照不能按时开工C、因地震导致建筑物主体结构严重损毁D、某施工单位在工程完成到付款节点后，建设单位拒绝支付工程款答案：BC解析：依据《民法典》第110条，当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：(1)法律上或者事实上不能履行;B选项正确，属于法律上不能继续履行;C选项正确，属于事实上不能继续履行(就损毁的主体结构而言);(2)债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高;(3)债权人在合理期限内未要求履行。D选项属常见的违约行为，仍应首先适用继续履行的方式。7．下列招标情形中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。A、就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B、设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应C、限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商D、对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准答案：ABC解析：禁止限制、排斥投标人的规定。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。8．职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗，乃至接受伤残等级评定。下述选项中符合《工伤保险条例》规定的有()。A、在停工留薪期内，原工资福利待遇不变B、在停工留薪期内，薪酬由所在单位支付C、停工留薪期一般不超过6个月D、工伤职工评定伤残等级后，享受伤残待遇答案：ABD解析：《工伤保险条例》第33条规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。9．关于违约责任具有的特征，下列选项正确的是()。A、违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的B、违约责任具有连带性C、违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果D、违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效答案：ACD解析：约责任具有如下特征：(1)违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的。(2)违约责任具有相对性。(3)违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果。(4)违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销。(5)违约责任是民事责任的一种形式。10．根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有()。A、房屋权属B、货物运输C、人身伤害D、建设工程施工合同答案：AD解析：《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。11．下列各项合同中，属于合同法调整范围的是()。A、抵押合同B、供用电合同C、婚姻合同D、行政合同答案：AB解析：考查《民法典》调整的范围合同有广义和狭义之分，我国合同法只能调整狭义的合同。不受合同法调整的主要关系类型为：1.有关身份关系的合同2.有关政府行使行政管理权的行政合同3.劳动合同4.政府间协议A、B项正确。12．某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是()。A、建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格B、施工单位可就采用新工艺增加的费用向建没单位索赔C、由此延误的工期由施工单位承担违约责任D、只要双方协商一致且不违反强制性标准，可以变更施工工艺答案：ABD解析：本题考查合同的变更、《建设工程质量管理条例》第28条规定：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料”。本题中建设单位要求采用新的施工工艺的行为，属施工合同内容变更。《民法典》第258条规定：“定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失”。可见A选项符合题干要求，是正确选项。《民法典》第285条规定：“因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用”。承包人有权依据合同及法律规定提出索赔。可见B选项符合题干要求，是正确选项。《民法典》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人可见造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。本题中是发包人要求变更施工工艺导致工期拖延，应当由发包人承担工期延误责任。可见C选项不符合题干要求。工程质量标准按照级别可以分为国家标准、地方标准、行业标准、企业标准。当事人可以在合同中约定采用的标准，但采用的标准不得低于强制性国家标准。可见，D选项符合题干要求，是正确选项。法律关系构成要素可以分为主体、客体和内容。13．对于可撤销合同，下列选项中能导致具有撤销权的当事人撤销权消灭的有()。A、自当事人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内未行使撤销权的B、当事人未能在权利受到侵害后的一年内行使撤销权的C、当事人未能在知道撤销事由的六个月内行使撤销权的D、当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的答案：AD解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。14．下列法人中，属于特别法人的有()。A、某大学B、京东股份有限公司C、工商行政管理局D、村委员会答案：CD解析：本题考查的是法人的法定条件及分类。机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。选项A属于非营利法人，选项B、C属于营利法人。15．劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中可备条款主要包括()A、试用期条款B、保守商业秘密条款C、劳动保护条款D、劳动纪律条款答案：ABD解析：劳动合同应具备以下条款：1、用人单位的名称、住所和法定代表人