2022年宾县建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析

PAGEPAGE402022年宾县建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．下列不属于违法分包情形的是()。A、施工单位将工程分包给个人的B、施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的C、施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的D、施工总承包单位将房屋建筑工程的钢结构工程施工分包给其他单位的答案：D解析：规定存在下列情形之一的，属于违法分包：(1)施工单位将工程分包给个人的;(2)施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的;(3)施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的;(4)施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外;(5)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的;(6)劳务分包单位将其承包的劳务再分包的;(7)劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的;(8)法律法规规定的其他违法分包行为。2．建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。3．关于建设工程暂估价的说法，正确的是()。A、暂估价由投标人在投标文件中自主确定B、工程总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求C、暂估价的适用范围仅包括工程和货物D、暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目答案：B解析：暂估价由招标人在招标文件中填写，A错误。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标，B正确。暂估价，是指总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额，CD错误。4．关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是()。A、需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起1个月内申请验收B、分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收C、建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成环境保护设施验收D、环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产答案：B解析：需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应分期验收。环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起30日内，完成验收。建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处10万元以下的罚款。5．王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。A、向人民法院提起诉讼B、向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C、向政府信访部门投诉D、向劳动监察部门提起行政诉讼答案：B解析：《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。6．根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。A、当事人住所地B、调解协议履行地C、调解协议签订地D、调解组织所在地答案：D解析：民事诉讼的审判和执行程序。申请司法确认调解协议，由双方当事人依照《人民调解法》等法律，自调解协议生效之日起30日内，共同向调解组织所在地基层人民法院提出。参见7．根据《合同法》，债务人转让合同债务应当()。A、通知债权人B、与债权人协商C、经过债权人的同意D、重新签订合同答案：C解析：二)合同义务的转让《民法典》规定：债务人将合同的全部或部分义务转移给第三人的，应当经债权人同意。8．根据《仲裁法》，可以进行仲裁的是()。A、行政不作为纠纷B、涉外婚姻纠纷C、施工企业工资纠纷D、工程质量纠纷答案：D解析：对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。ABC错。选D9．在建设工程活动中，下列行为不属于代理的是()。A、委托招标B、委托签约C、委托设计D、委托诉讼答案：C解析：代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为：代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。代理一般涉及到三方。而委托设计只有委托方和被委托方，没有第三方，所以不能是代理。10．下列不属于行政强制措施种类的是()。A、限制公民人身自由B、冻结存款、汇款C、排除妨碍、恢复原状D、扣押财物答案：C解析：行政强制措施包括：限制公民人身自由;查封场所、设施或者财物;扣押财物;冻结存款、汇款;其他行政强制措施。11．根据有关规定，下列关于工程保证金使用的说法，正确的是()。A、凡是缺陷责任期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金B、凡是法定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金C、凡是工程合理使用年限内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金D、凡是合同约定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金答案：A解析：《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，建设工程质量保证金((以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。12．甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是()。A、该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标B、该联合体成员应签订共同投标协议C、该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标D、甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人答案：B解析：二、联合体投标联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标无效。13．在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括施工现场和()环境噪声污染防治两个方面。A、交通运输B、建设项目C、社会生活D、制品加工答案：B解析：在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括两个方面：一是施工现场环境噪声污染的防治;二是建设项目环境噪声污染的防治。前者主要解决建设工程施工过程中产生的施工噪声污染问题，后者则是要解决建设项目建成后使用过程中可能产生的环境噪声污染冋题。14．某建筑企业的劳动争议调解委员会应由()组成。A、企业的法定代表人与劳动行政部门的代表B、企业的工会代表与劳动行政部门的代表C、企业的职工代表、用人单位代表和工会代表D、企业的职工代表、企业代表和劳动行政部门的代表答案：C解析：劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。15．根据《建设工程质量管理条例》规定，不属于建设工程竣工验收应具备的条件是()。A、施工单位签署的工程保修书B、勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件C、设计和施工质量已得到了质量监督部门的认可并作出评定D、完整的技术档案和施工管理资料答案：C解析：《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、逢筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。16．某大学于2010年3月1日公开招标兴建一座体育场，招标文件规定投标截止日期为2010年3月20日，但甲公司的投标书于2010年3月21日才送达。对于此投标书，评标委员会()。A、考虑到甲公司实力比较雄厚所以接受B、对甲公司的投标文件进行审查合格后接受C、对甲公司的投标文件进行审查不合格后拒收D、应直接拒收答案：D解析：投标文件的送达和签收。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。17．施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A、施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B、施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C、施工企业的设备损坏，导致工期延误D、施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误答案：A解析：在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《民法典》仅承认不可抗力(不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况)为法定的免责事由。《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。因此A正确。选项B错误，“梅雨季节”是作为一个有经验的项目经理能够遇见的风险，所以不得免除因此造成的违约责任。选项C错误，施工企业的设备损坏，属于施工单位自身责任，由此导致工期延误不予赔偿。选项D错误，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。18．甲项目业主与乙监理单位签订了委托监理合同，合同中对监理范围、监理时间、报酬支付等做了详细的约定。乙监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同意作出不利于业主的决定。事后乙监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主，并给业主带来了一定的损失。此时()。A、业主可要求乙监理单位赔偿损失B、乙监理公司不承担任何责任C、乙监理公司承担四分之一的损失D、业主与监理公司重新签订合同答案：A解析：有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。19．2010年5月20日，方宇建筑施工企业在未取得安全生产许可证的情况下擅自进行生产，安全生产许可证颁发管理机关可以对方宇建筑施工企业责令停止生产，没收违法所得，并处()的罚款。A、5万元以上10万元以下B、10万元以上50万元以下C、20万元以上70万元以下D、30万元以上80万元以下答案：B解析：安全生产许可证违法行为应承担的责任。教材《安全生产许可条例》规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款;造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。20．()是指权利人在法律规定的期限内，对其发明创造所享有的制造、使用和销售的专有权。A、专利权B、商标权C、著作权D、发明权答案：A解析：专利权是指权利人在法律规定的期限内，对其发明创造所享有的制造、使用和销售的专有权。21．法律规定应当撤销仲裁裁决的情形不包括()。A、仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围B、仲裁裁决所依据的证据是伪造的C、仲裁员在仲裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为D、有仲裁协议答案：D解析：根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。22．甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是()。A、由于是甲公司的原因导致，故而建设单位只能向甲公司主张权利B、因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任C、如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任D、只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任答案：C解析：各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。如果出现赔偿责任，建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿，而被请求方不得拒绝，在其支付赔偿后可依据联合承包协议及有关各方过错大小，有权对超过自己应赔偿的那部分份额向其他方进行追偿。23．某建设工程项目的发包方和承包商在工程款支付方面发生争议，这种争议属于()。A、合同纠纷B、建筑工程行政纠纷C、损害赔偿纠纷D、侵权纠纷答案：A解析：合同纠纷，是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人之间的所有争议;建设工程行政纠纷，是在建设工程活动中行政机关之间或行政机关同公民、法人和其他组织之间由于行政行为而引起的纠纷;损害赔偿纠纷是因造成损害需给予赔偿而产生的纠纷;侵权纠纷，是指一方当事人不法侵害他人财产权或者人身权而产生的纠纷。24．关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是()。A、施工企业应在工程项目开工后办理投保手续B、投保应实行实名制C、投保应计工程项目施工人数D、工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理答案：D解析：(三)建筑意外伤害保险的投保施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁、用工流动性大，投保应实行不记名和不计人数的方式。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。25．建设行政主管部门可以将施工现场的()委托给建设工程安全监督机构具体实施。A、监督管理B、定期检验C、监督检查D、检验检查答案：C解析：建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。26．根据《担保法》的规定，当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限，其定金合同()之日起生效。A、按照合同约定B、从实际交付定金C、按照签订之日D、从双方口头约定答案：B解析：定金合同从实际交付定金之日起生效。27．建筑业企业资质证书有效期为()年。A、8B、5C、3D、2答案：B解析：资质证书有效期为5年。28．下列选项中，()是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A、抵押B、质押C、留置D、保证答案：B解析：质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。29．在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为属于()。A、无权代理B、不当得利C、侵权行为D、无因管理答案：D解析：无因管理的定义。无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或者提供服务。A选项无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与第三人进行法律行为。B选项不当得利，是指没有法律上或者合同上依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。C选项侵权行为，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。30．关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭，下列说法错误的是()。A、应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B、经依法登记，发生效力C、依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D、不动产登记，由不动产所在地的建设主管部门办理答案：D解析：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。31．经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是()。A、第三人就完成的工作成果向定作人负责B、承揽人不再承担责任C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责答案：D解析：未经定作人的同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同;经定作人同意的，承揽人也应就第三人完成的工作成果向定作人负责。32．北方建筑公司是某省的施工企业，2014年8月，由于所承建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款200万元。北方建筑公司对此行政处罚决定不服，其可以采取的维权途径有()。A、只能申请行政复议B、只能进行行政诉讼C、可以自由选择行政复议或者行政诉讼D、只能提起民事诉讼答案：C解析：该案例属于行政纠纷。行政纠纷的法律解决途径主要有两种：行政复议和行政诉讼。根据《行政复议法》和《行政诉讼法》的规定范围，对行政机关作出的罚款等行政处罚决定不服的，可以申请行政复议，也可以提起行政诉讼。33．标的物在订立买卖合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的交付方式是()。A、简易交付B、占有改定C、指示交付D、拟制交付答案：A解析：交付的方式可以是：①现实交付;②简易交付：标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付;③占有改定;④指示交付;⑤拟制交付。34．张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办一家乙建筑设备租赁公司。张某利用以前的盖了公章的空白合同，以甲公司的名义与其长期负责的甲公司大客户丙公司签了3000吨钢材购销合同，丙公司对张某辞职并不知情。则对该合同承担付款义务的应是()。A、甲建筑公司B、乙建筑设备租赁公司C、张某D、张某、王某与乙建筑设备租赁公司答案：A解析：表见代理表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。本人不能以无权代理为抗辩。本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。35．纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。A、有仲裁协议B、有具体的仲裁请求、事实和理由C、属于仲裁委员会受理范围D、当事人双方口头愿意仲裁答案：D解析：当事人申请仲裁，应当符合的条件有：(1)有效的仲裁协议;(2)有具体的仲裁请求和事实、理由;(3)属于仲裁委员会的受理范围。36．按照《注册建造师管理规定》，下列不予注册的情形不包括()。A、申请人年龄已达65岁B、因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满5年C、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年D、申请人申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故答案：B解析：《注册建造师管理规定》中规定不予注册情形，涉及本题目选项的有：因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;年龄超过65周岁的等。选项B执行处罚已满5年，不属于不予注册的范围。37．某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是()。A、人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款B、人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商C、人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款D、人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款答案：D解析：消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。按照《民法典》规定，建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。故选项D正确。38．根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A、安全B、重大死亡C、死亡D、重伤答案：C解析：根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。39．暂时不能开工的建设用地，超过()的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。A、1个月B、3个月C、2个月D、6个月答案：B解析：暂时不能开工的建设用地，超过3个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。40．下列可以单独作为证据的是()。A、存在有疑点的视听资料B、在不侵害对方隐私的情况下未经对方当事人同意私自录制其谈话C、不能正确表达意志的人的证言D、与一方代理人有利害关系的证人出具的证言答案：B解析：(1)《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定，存在有疑点的视听资料，不能单独作为认定案件事实的依据。(2)对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，只要不是以侵害他人合法权益(如侵害隐私)或者违反法律禁止性规定的方法(如窃听)取得的，仍可以作为认定案件事实的依据。(3)《民事诉讼法》规定，凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证。不能正确表达意志的人，不能作证。(4)《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言，以及无正当理由未出庭作证的证人证言，不能单独作为认定案件事实的依据。41．某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有()。A、应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告B、应当自中止施工之日起三个月内，申请延期C、应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证D、应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证答案：A解析：《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。42．当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起()日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正;理由不成立的，裁定驳回。A、5B、10C、15D、30答案：C解析：执行异议。教材P327当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正;理由不成立的，裁定驳回。43．按照我国法的形式，下列与工程建设相关的法规中，属于行政法规的是()。A、《建设工程质量管理条例》B、《北京市招标投标条例》C、《招标投标法》D、《工程建设项目施工招标投标办法》答案：A解析：现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》等。44．建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照相关规定向()建设主管部门申请领取安全生产许可证。A、国务院B、省级以上C、市级以上D、县级以上答案：B解析：建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照《建筑施工企业安全生产许可证规定》向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证45．甲地的建筑公司和乙地的设备公司订立了一份模板加工合同，合同约定的解决纠纷的方式为：“可以到甲地或乙地仲裁，也可以到被告所在地法院诉讼”。模板到货后建筑公司未按约定期间付款，设备公司应当采用()项方式解决。A、到甲地申请仲裁B、到乙地申请仲裁C、到甲地诉讼D、到乙地诉讼答案：C解析：当事人在合同当中既约定了仲裁又约定了诉讼的，仲裁协议无效。仲裁协议无效，只能按照约定向被告住所地的人民法院起诉，则C选项正确。46．关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。A、试样的真实性只能由取样人员负责B、用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检C、见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D、取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可答案：B解析：见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任，并由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;47．在某建筑工地上，施工单位与周边居民产生民事纠纷，双方同意采用行政调解方式解决，主持该项调解的应当是()。A、施工方上级单位B、建设单位C、当地政府建设主管部门D、人民法院答案：C解析：行政调解是指有关国家行政机关应纠纷当事人的请求，依据法律、法规、规章和政策，对属于其职权管辖范围内的纠纷，通过耐心的说服教育，使纠纷的双方互相谅解，在平等协商的基础上达成一致协议，促成当事人解决纠纷。行政调解可分为：基层人民政府，即乡、镇人民政府对一般民间纠纷的调解;国家行政机关依照法律规定对某些特定民事纠纷、经济纠纷或劳动纠纷等进行的调解。48．王某与银行签订了《借款合同》，在合同履行过程中，王某没有按照约定的用途使用借款。为此，银行可采取的措施不包括()。A、停止发放借款B、提前收回借款C、解除合同D、提起诉讼答案：D解析：借款人应当按照约定向贷款人定期提供有关财务会计报表等资料。借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。49．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收当具备的条件不包括()。A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容B、完整的技术档案和施工管理资料C、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件D、已签署的工程结算文件答案：D解析：《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书50．建设工程招标中，招标人不可以随意没收投标保证金的，除非投标人()。A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标文件中附有招标人不能接受的条件C、在投标截止后撤销其投标文件D、拒绝评标委员会提出的降低报价的要求答案：C解析：投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。二、多选题1．根据《劳动合同法》的规定，用人单位不得解除劳动合同的情形有()。A、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查的B、在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的C、女职工在孕期、产期、哺乳期的D、在本单位连续工作满10年的答案：ABC解析：用人单位不得解除劳动合同的规定。教材劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第40条、第41条的规定解除劳动合同：(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。2．下列符合合同解除条件的是()。A、合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的B、已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C、在约定期限内支付工程款的D、提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的答案：ABD解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。3．根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有()。A、长期性B、替代性C、关键性D、辅助性答案：BD解析：劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。4．根据《注册建造师管理规定》，注册建造师执业印章失效的条件包括()。A、聘用单位破产B、与聘用单位解除聘用合同关系C、年龄超过60周岁D、死亡或不具有完全民事行为能力的答案：ABD解析：注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：(1)聘用单位破产的;(2)聘用单位被吊销营业执照的;(3)聘用单位被吊销或者撤回资质证书的;(4)已与聘用单位解除聘用合同关系的;(5)注册有效期满且未延续注册的;(6)年龄超过65周岁的;(7)死亡或不具有完全民事行为能力的;(8)其他导致注册失效的情形。5．某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术，经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有()。A、减少一名招标人代表，专家不再增加B、减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C、不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家D、不减少招标人代表，再从专家库中拙取二名专家答案：BD解析：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。6．下列责任中，属于行政处罚的有()。A、罚金B、责令停产停业C、暂扣或者吊扣执照D、治安拘留答案：BCD解析：附加刑包括：(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产;(4)驱逐出境。而罚款是行政处罚的一种形式，行政处罚的种类：(一)警告;(二)罚款;(三)没收违法所得、没收非法财物;(四)责令停产停业;(五)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(六)行政拘留;(七)法律、行政法规规定的其他行政处罚。故A是错误的。本题中A项属于刑罚的附加刑;D项属于行政拘留的一种，故B、C、D项正确。7．根据2014年《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》的规定，下列情形中属于违法发包的有()。A、建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的B、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的C、建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的D、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的答案：AC解析：违法发包是指建设单位违反法律规定，将工程违法发包给施工单位;违法分包是指总承包单位违反法律规定，将工程违法分包给专业分包单位或劳务分包单位。8．依据《民法典》的规定，下列情形中，构成委托代理终止的是()。A、代理人辞去委托B、被代理人取得民事行为能力C、代理人死亡D、被代理人死亡答案：ACD解析：《民法典》规定，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人丧失民事行为能力;(4)代理人或者被代理人死亡;(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。9．某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括()。A、法律B、各地的地方性法规C、案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章D、行政法规答案：ABD解析：行政诉讼案例，以法律和行政法规，地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案例10．发包人具有下列()情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。A、未按约定支付工程价款的B、提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的C、施工现场安装摄像设备全程监控D、施工现场安排大量人员答案：AB解析：承包人解除施工合同《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。11．劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权()。A、检举揭发B、紧急避险C、拒绝执行D、提出批评答案：ACD解析：《劳动合同法》规定，劳动者对危害生命安全和身体健康的劳动条件，有权对用人单位提出批评、检举和控告。劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的，不视为违反合同。12．根据《招标投标法》，可以不进行招标的工程项目有()。A、国有企业开发建设的商住两用的工程项目B、涉及国家秘密的工程项目C、涉及抢险救灾的工程项目D、利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的工程项目答案：BCD解析：P72-75《招标投标法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。13．超越资质等级承揽工程应承担的法律责任包括()。A、责令停止违法行为，处以罚款B、责令停业整顿，降低资质等级C、情节严重的，吊销资质证书D、有违法所得的，予以没收答案：ABCD解析：《建筑法》规定，超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;有违法所得的，予以没收。14．关于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法，正确的是()。A、施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷，由施工企业负责返修并承担赔偿责任B、因设计问题造成的质量缺陷，施工企业先负责维修，其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔C、因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，如属施工企业采购的，由施工企业负责维修并承担赔偿责任D、