2023年监理工程师之水利工程目标控制模考预测题库(夺冠系列)

2023年监理工程师之水利工程目标控制模考预测题库(夺冠系列)单选题（共100题）1、OraclePrimaveraP6软件能使用户轻松（）多个工程。A.控制和协调B.控制和管理C.管理和平衡D.协调和区分【答案】A2、下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是（）。A.资源使用量最小条件下的合理工期安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.工程总成本最低条件下的资源均衡安排D.工期固定条件下的资源均衡安排【答案】D3、以下关于事故上报部门的说法，不正确的是（）。A.特别重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门B.重大事故逐级上报至省人民政府安全生产监督管理部门C.较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门D.一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门【答案】B4、项目法人组织单位工程验收时，应提前通知（）。A.施工单位B.设计单位C.质量和安全监督机构D.法人验收监督管理机关【答案】C5、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，运营期为18年，则该投资方案的静态投资回收期为（）。A.7.33年B.6.33年C.5.33年D.4.33年【答案】A6、由于（）的原因，导致工期拖延，从而增大了工程成本时，承包人有权申请工期延误事件引起的派生费用损失。A.不可抗力B.法律条文改变C.发包人方面D.季节性大雨【答案】C7、对承包人提供的材料和工程设备，承包人应按合同约定和监理单位指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，所需费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.供货人【答案】B8、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，缺陷责任期（工程质量保修期）满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书。A.10B.20C.30D.40【答案】C9、竣工验收主持单位应该在（）中明确。A.开工审批文件B.可行性研究批准文件C.开工报告文件D.初步设计批准文件【答案】D10、当采用计数抽样检验中的一次抽样检验方案实际抽检时，合格判定数为c，检验出的不合格品数为d，当（）时，判定为不合格批，拒绝该检验批。A.d＜CB.d>C.d=CD.d≥C【答案】B11、建设项目投资回收期常以年表示，一般从（）算起。A.建设开始年B.招标开始年C.从建成投产年D.竣工结算开始年【答案】A12、水利工程施工进度计划中承包人向分包人签订分包合同属于承包人在实施过程中的（）工作。A.层层计划交底B.掌握现场情况C.明确权、责、利D.预测干扰因素【答案】C13、必须经监理人检查才能继续施工的部位为（）。A.见证点B.紧急放行点C.待检点D.例行检查点【答案】C14、堤防工程中，老堤加培按工程量（）划分为一个单元工程。A.100～500mB.200～500mC.200～500m3D.500～2000m3【答案】D15、下列关于国民经济评价的描述中，错误的是（）。A.对于建设时间较早的工程项目，其投资价值应采用重置成本法或其他固定资产评估方法重新计算B.调整计算时，应注意采用与财务评价相同的价格水平年C.实际运行期按设计值计算D.年运行管理费用采用分段计算的办法【答案】C16、关于标底与最高投标限价（招标控制价），下列说法中正确的是（）。A.招标必须设有标底，可以设有最高投标限价B.标底和招标控制价在开标前保密，在开标时宣布C.招标控制价对招投标双方都具有一定的约束力D.标底可以作为废标的唯一直接依据【答案】C17、下列属于按单位产品的质量特征分类的是（）。A.一次抽样检验B.多次抽样检验C.序贯抽样检验D.计量抽样检验【答案】D18、监理单位对在每仓混凝土开仓前的检验为（）。A.全数检验B.抽样检验C.免检D.破坏检验【答案】A19、编制施工总进度时，工程施工总工期是除去工程建设全过程中的（）时段，即为工程施工总工期。A.工程筹建期B.工程准备期C.主体工程施工期D.工程完建期【答案】A20、水利工程质量缺陷责任期一般从（）开始。A.合同工程完工验收B.工程移交C.单位工程验收D.工程交接【答案】A21、双代号网络计划中，某工作持续时间为5天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。A.3B.4C.6D.10【答案】D22、对不同料场的砂、石进行抽样检验时，宜采用（）。A.单纯随机抽样B.分层随机抽样C.系统随机抽样D.两级随机抽样【答案】B23、对需进行地质编录的工程隐蔽部位，承包人应报请（）进行地质编录，并及时告知监理机构。A.设计单位B.勘察单位C.政府部门D.设代机构【答案】D24、工程在正式施工前进行的质量检验属于（）质量检验。A.预先B.交接C.设备确认D.完工验收【答案】A25、承包人按批准的技术方案组织施工，实施期间如需变更，则（）。A.重新报批B.内部审核C.专家论证D.平行检验【答案】A26、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】D27、建设项目经济评价包括（）和国民经济评价。A.社会可行性评价B.环境效益评价C.过程评价D.财务评价【答案】D28、下列不属于承包人在按照合同要求编制的进度计划时应当满则的要求是（）。A.合同工期B.进度里程碑目标要求C.施工场地D.合同其他要求【答案】C29、因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.承包人的施工机械损坏C.发包方现场的人员伤亡D.工程所需的修复费用【答案】B30、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断更新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。A.唯一性B.多变性C.动态性D.固定性【答案】C31、水利工程设计概算一般用概算定额法编制，其步骤包括：①编制基础单价；②计算概算工程量；③编制各分部工程概算；④编制建筑、安装工程单价；⑤计算预备费、建设期融资利息、静态总投资、总投资；⑥计算工程各年度预计完成的投资额。正确的步骤是（）。A.①②③④⑤⑥B.②①④③⑥⑤C.②①③④⑥⑤D.①②③④⑥⑤【答案】B32、造成25人死亡，经济损失在5000万元以上1亿元以下的事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B33、在工程实施中发现进度拖后时（）采取赶工措施，保证计划如期完成。A.监理人B.承包人C.发包人D.设计人【答案】B34、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，发生（发现）较大、重大和特大质量事故，事故单位要在（）小时内向所规定的单位写出书面报告。A.4B.12C.24D.48【答案】D35、大型水工建筑物所用的水泥，可根据具体情况对水泥的矿物成分等提出专门要求，每一工程所用水泥品种以（）种为宜。A.1～3B.1～2C.2～3D.1～4【答案】B36、（）是组织领导的一种管理手段，（）才是其目的。A.内部质量保证；外部质量保证B.外部质量保证；内部质量保证C.事前质量保证；事后质量保证D.事后质量保证；事前质量保证【答案】A37、下列文件中，属于承包人发出的是（）A.变更意向书B.变更方案C.变更指令D.撤销变更意向书【答案】B38、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十七条规定，（）可自行决定是否编制标底。A.投标人B.招标人C.设计人D.上级主管部门【答案】B39、建设监理三大控制目标是（）。A.范围、费用、进度B.质量、进度、投资C.安全、进度、质量D.范围、投资、质量【答案】B40、当计划工期等于计算工期时，按最早时间绘制的双代号时标网络计划中的波形线是（）。A.自由时差B.时距C.总时差D.虚工作【答案】A41、调价公式法调价的基本工作程序一般要注意的是（）。A.首先确定每个可调品种的系数和固定系数B.考核的时点指的是某月某日的市场价格C.物价指数的品种不宜太多，但与项目相关的因素都应该确立D.考核地点一般为承包人所在地的市场价格【答案】B42、下列属于BIM在施工进度管理中的优点的是（）。A.直观高效地表达多维空间数据B.支持施工主体实现“先建后试”C.工程施工进度跟踪十分困难D.在处理施工进度偏差时缺乏整体性【答案】A43、对危险源的各种危险因素、发生事故的可能性及损失与伤害程度等进行调查、分析、论证等，以判断危险源风险等级的过程，是指的（）。A.危险源辨识B.危险源分析C.危险源风险评价D.危险源处理【答案】C44、水利工程发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.4C.2D.6【答案】C45、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008），项目法人应在收到合同工程完工验收申请报告之日起（）个工作日内，决定是否同意验收。A.10B.15C.20D.30【答案】C46、水利工程进行项目划分时，每个单位工程中，分部工程的数量不少于（）个。A.3B.4C.5D.7【答案】C47、总监理工程师应在工程开工日期（）天前向承包人发出工程开工通知。A.5B.7C.10D.14【答案】B48、具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物可划分为一个（）。A.单位工程B.分部工程C.单元工程D.工序工程【答案】A49、（）是在分部工程中由几个工序（或工种）施工完成的最小综合体，是日常考核工程质量的基本单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】D50、水利工程所使用的粗骨料拌合使用前检验项目不包括（）。A.含泥量B.含水量C.超逊径D.坚固性【答案】D51、某项目合同工期为10个月，工地维护清洁费用合同金额为2400元，则每月支付240元工地维护清洁费是按照（）进行的计量支付。A.均摊法B.凭证法C.估价法D.分解计量法【答案】A52、财务评价中对投入物和产出物采用以（）体系为基础的预测价格。A.不变价格B.市场价格C.可变价格D.影子价格【答案】B53、水利竣工验收时，监理单位以（）身份在竣工验收鉴定书上签字。A.验收单位B.被验收单位C.监督单位D.委派单位【答案】B54、混凝土在现场应测定其坍落度，但对于当坍落度大于（）mm的混凝土，还应测量其坍落扩展度。A.100B.220C.250D.300【答案】B55、设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）A.生产厂B.供应商C.使用年限D.规格和型号【答案】D56、全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】B57、建设征地移民补偿概算中，属于农村移民安置补偿费的是()。A.居民点新址征地及基础设施建设B.机关事业单位迁建补偿C.基础设施和生产设施补偿D.建（构）筑物清理【答案】A58、质量控制的对象是（）。A.过程B.建筑主体C.材料构件D.节点【答案】A59、环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，（）属于自然环境。A.通风照明条件B.工程地质C.施工环境作业面大小D.临近的地下管线【答案】B60、作为质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任，是指的（）。A.质量义务B.质量权利C.质量担保D.质量保证【答案】D61、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），跟踪检测费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三方【答案】B62、影响工程质量的因素有五大方面，即“人、材料、机械、方法、环境”。（）有效控制这五方面因素的质量是确保工程施工阶段质量的关键。A.事后B.事中C.事前D.验收时【答案】C63、下列文件中，属于承包人发出的是（）A.变更意向书B.变更方案C.变更指令D.撤销变更意向书【答案】B64、工程项目划分应由（）组织进行。A.项目法人B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A65、工程质量监督站的性质是（）性的。A.协调B.服务C.强制D.规定【答案】C66、由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（）。A.非责任事故B.责任事故C.发包人责任事故D.承包人责任事故【答案】B67、某工程有4个施工段，分为甲、乙、丙3个施工过程。在没有技术间歇和提前插入时间的情况下，组织固定节拍流水施工，若计划工期不超过36天，则各施工过程之间的最大流水步距为（）天。A.4B.6C.7D.9【答案】B68、在国民经济评价中，不列入费用项目的有（）。A.基本预备费B.流动资金C.税金D.国外贷款的利息【答案】C69、施工单位在工程建设施工中应认真执行“三检制”，下述不属于三检制内容的是（）。A.初检B.复检C.交检D.终检【答案】C70、水利工程缺陷责任期从（）起，一般不少于1年。A.单位工程完工B.合同工程完工C.合同工程完工验收之日D.工程竣工【答案】C71、下列为缩短工期而采取的措施中，属于技术措施的是（）A.增加劳动力和施工机械的数量B.实施强有力的调度C.改善外部配合条件D.采用更先进的施工机械【答案】D72、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.7B.15C.28D.30【答案】D73、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。A.确定建设工期目标B.分解确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】D74、在施工进度计划审批中，应仔细分析进度计划与（）的协调性。A.质量控制B.资源计划C.合同工期D.施工方案【答案】B75、金属结构闸门安装完毕后，承包人应会同监理机构对闸门进行相关项目的试验和检查，（）应检查并确认吊杆的连接情况是否良好。A.验收前B.试验前C.试验中D.试验后【答案】B76、监理人应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.30【答案】A77、由多个相互关联的不同深度的进度计划组成的计划系统，不包括（）。A.施工总进度计划B.建设工程总施工进度计划C.建设工程子系统施工进度计划D.子系统的单项工程施工进度计划【答案】A78、工程施工中发生生产安全事故造成10人死亡，该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B79、单位工程质量等级由（）核定。A.施工承包人B.监理人C.质量监督机构D.项目法人【答案】C80、水利工程中没有缺陷责任期的是（）。A.泵站工程B.堤防工程C.水闸工程D.河湖疏浚工程【答案】D81、下列关于质量保证金说法正确的是（）。A.承包没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的保证保证金，无需延长缺陷责任期B.工程缺陷属于发包人原因造成的，承包人承担查验和缺陷修复的费用C.缺陷责任期满14d，发包人将剩余的质量保证金返还承包人D.返还剩余的质量保证金不能免除承包人的质量保修义务【答案】D82、某工程分项的招标工程量清单为1000m2，施工中由于涉及变更实际完成的工程量调整为1200m2。该分项工程招标控制价单价为300元/m2，投标报价单价为360元/m2，投标报价浮动率为5%。则根据《计价规范》，该分项工程的超过15%以上部分的单价应为（）元/m2。A.242.25B.300C.345D.360【答案】C83、根据《水利工程质量管理规定》，水利工程质量由（）负全面责任。A.监理单位B.施工单位C.检测单位D.项目法人【答案】D84、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（）。A.全数抽样B.简单随机抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】B85、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工作量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】B86、下列选项中，不属于概算审查方法的是（）。A.对比分析法B.联合会审法C.查询核实法D.专家评价法【答案】D87、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证B.组织安排全部施工人员和设施撤离C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】B88、设备精平时应在设备地脚螺栓已经灌浆，混凝土强度不低于（）。A.70%B.80%C.85%D.90%【答案】A89、施工单位在工程建设施工中应认真执行“三检制”，下述不属于三检制内容的是（）。A.初检B.复检C.交检D.终检【答案】C90、钻孔达到设计深度，灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度指标应符合下列规定()A.对端承型桩，不应大于50mmB.对摩擦型桩，不应大于110mmC.对抗拔、抗水平力桩，不应大于250mmD.对抗拔、抗水平力桩，不应大于300mm【答案】A91、水利工程质量评定的基本单位是（）。A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程【答案】D92、进入工地料库的袋装水泥取样检验时，每批应从不少于（）袋中抽取。A.5B.10C.20D.30【答案】C93、根据《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)，监理机构开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的（）A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】B94、某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生（）时，发包方才对合同总价做相应调整。A.承包商漏算工程量B.材料价格变动C.不可预见的因素D.设计变更【答案】D95、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】A96、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，当发生小于一般质量事故的情况时称为（）。A.质量问题B.质量缺陷C.质量瑕疵D.质量缺失【答案】B97、零星工作项目清单中的计日工项目费用由（）支付，不列入合同总价中。A.措施金额B.其他金额C.暂列金额D.暂估价【答案】C98、衡量资金时间价值的绝对尺度是（）。A.利率B.使用成本C.占用成本D.利息【答案】D99、河床部位开挖深度较大时，应采用（）。A.自上而下开挖B.分层开挖C.分梯段开挖D.分块开挖【答案】B100、质量见证点施工前，施工单位应该提前通知监理人员到场监督，若监理人员在24小时内未到场监督，则（）。A.施工单位和监理工程师重新约定见证点监督时间B.施工单位暂停施工，等待监理工程师到场后再施工C.施工单位认为监理工程师已默许，则有权按原计划进行施工D.施工单位按原计划施工后，再让监理工程师检查认可【答案】C多选题（共50题）1、工程建设质量保证体系由（）组成。A.思想保证体系B.组织保证体系C.工作保证体系D.质量检验E.责任制【答案】ABC2、下列哪些选项属于质量保证体系的主要内容？（）A.有明确的质量方针、质量目标和质量计划B.建立严格的质量责任制C.设立专职质量管理机构和质量管理人员D.开展群众性的质量管理活动E.程序文件与质量记录【答案】ABCD3、全面质量管理的基本观点中，用户至上的观点，包括（）。A.使用工程的单位和个人B.监理人是用户C.质量监督机构是用户D.设计单位也是用户E.下道工序是上道工序的用户【答案】A4、我国《选举法》以专章规定了对代表的监督、A.罢免直接选举产生的代表须经原选区过半数妁选民通过B.罢免直接选举产生的代表须经原选区2/3的连民通过C.罢免间接选举产生的代表须经原选举单位过杇数的代表通过D.罢免间接选举产生的代表须经原选举单位/3的多数代表通过【答案】AC5、成功的组织需持续关注改进，改进的途径可以有（）。A.阶段式改进B.转折式改进C.日常渐进D.突破性改进E.多渠道渐进【答案】CD6、水利PPP项目实施程序主要包括（）等。A.项目论证B.项目储备C.社会资本方选择D.设备采购E.项目执行【答案】ABC7、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。A.对工程质量进行检验，并记录检验数据B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定D.参与质量事故的分析处理E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABCD8、工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有（）。A.参加工序质量抽检工作B.检查施工现场工程建设各方主体质量行为C.检查工程实体质量D.监督质量标准的执行情况E.监督工程质量验收【答案】BCD9、承包单位可以向建设单位索赔的材料费包括（）A.索赔事项材料的实际用量超过计划用量产生的材料费用B.客观原因导致的材料大幅度涨价增加的费用C.非承包人原因造成的工期延误导致材料涨价以及超期储存产生的费用D.因管理不当导致的仓库被盗而损失的材料费用E.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费用【答案】ABC10、建设工程进度控制计划体系中，施工单位的进度计划主要包括（）A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.单位工程施工进度计划D.分部分项工程进度计划E.资金流动计划【答案】ABCD11、全面质量管理的基本观点有（）。A.质量第一B.重视统计量工作C.用户至上D.预防为主E.用数据说话【答案】ACD12、下列各项中，属于施工机械台时费中的一类费用的有（）。A.折旧费B.大修理费C.经常性修理费D.燃料消耗量E.动力消耗量【答案】ABC13、国民经济评价指标主要包括（）。A.经济内部收益率B.经济效益费用比C.总投资收益率D.项目资本金利润率E.投资回收期【答案】AB14、下列各项属于对罗马法正确分类的有、（)A.公法与私法B.成文法与习惯法C.普通法与制定法D.市民法、万民法和自然法【答案】AD15、实施以顾客为关注焦点的原则，可开展的活动包括（）。A.全面了解顾客的需求和期望B.有计划地、系统地测量顾客满意程度C.在重点关注顾客的前提下，确保兼顾其他相关方的利益D.确定组织的质量方针，做好发展规划E.提倡公开和诚恳的交流和沟通【答案】ABC16、下列方法中，属于定量分析方法的有（）。A.安全检查表B.预先危险性分析C.事件树分析D.事故树分析E.作业危害分析【答案】CD17、下列关于项目债务资金的说法，正确的有（）。A.资金在使用上具有时间性限制，到期必须偿还B.资金成本一般比权益资金高，但不会分散投资者对企业的控制权C.银行资金的发放和使用遵循效益性、安全性和流动性的原则D.银团贷款主要适用于资金需求量大、偿债能力较强的建设项目E.外国政府贷款一般都限定用途【答案】ACD18、为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的人员，其中包括（）。A.具有相应规模的农民工B.具有相应资格的专业技工和合格的普工C.具有相应施工经验的技术人员D.具有相应资质的检验检测人员E.具有相应岗位资格的各级管理人员【答案】BC19、对于工程产品的质量特性除安全性和经济性以外，还表现为（）。A.时间性B.可靠性C.可信性D.与环境的协调性E.有效性【答案】ABD20、工程发生质量事故，承包人必须按照有关规定向（）报告，并保护好现场，接受工程质量事故调查，认真进行事故处理。A.设计单位B.监理单位C.勘察单位D.建设单位E.有关部门【答案】BD21、下列关于司法的表述，哪些选项是正确的？（）A.司法是由特定的国家机关及其公职人员，按照法定职权实施法律的专门活动，具有国家权威性。在我国，人民法院和人民检察院是代表国家行使司法权的专门机关，其他任何国凌机关、社会组织和个人都不傳从事这项工作B.司法具有国家强制性，司法机关依法所作的决定，所有当事者都必须执行，不得违抗C.司法活动具有主动性,司法机关可以主动去实施法律D.司法必须有表明法的适用的法律文书，如判决书、裁定书和决定书等【答案】ABD22、关于立法的科学性原则，下列说法正确的有哪些？（）A.法律作为一种有目的性追求的社会规范和行为模式,应当具备理性化的特征。而理性化是科学性原则的具体体现B.法律的理性化判断并不单单是建立在纯粹的思维意识的基础上，它来源于大量的过去的人类已知经验C.合理性也是科学性原则的一个体现，它进一步反映了一个理想的法律模式对于各种社会关系的恰当的、适宜的界定D.主观符合客观，也是科学性原则的重要体现。法律是主观同客观、理性和经验结合的产物【答案】ABCD23、建立、完善质量管理体系一般要经历的阶段包括（）。A.质量管理体系的策划与设计B.质量管理体系文件的编制C.质量管理体系的试运行D.质量管理体系的验收E.质量管理体系的审核与评审【答案】ABC24、根据《建设工程质量管理条例》，下列工程参建各方的质量责任中，属于建设单位质量责任的有（）A.不得将建设工程肢解发包B.不得擅自修改工程设计C.不得任意压缩合理工期D.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标E.不得明示或暗示施工单位降低建设工程质量【答案】ACD25、安全生产措施计划内容包括（）。A.配置必要的设施、装备和专业人员B.确定整个过程中应执行的安全规程C.夜间施工时安全技术措施D.确定危险部位和过程E.制定安全管理详细规划大纲【答案】ABCD26、工作保证子体系的重要组成部分包括（）。A.勘察过程的质量保证子体系B.设计过程的质量保证子体系C.监理过程的质量保证子体系D.施工过程的质量保证子体系E.分包过程的质量保证子体系【答案】BD27、下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是（）。A.工程监理单位经建设单位同意，可以将附属工程的监理业务转让B.工程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系，也需要回避C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收D.监理单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行合同约定的义务E.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用【答案】BD28、关于爆破施工安全的规定，正确的有（）。A.地下相向开挖的两端在相距15m以内时，放炮前必须通知另一端暂停工作，退到安全地点B.装药时，严禁将爆破器材放在危险点或机械设备和电源火源附近C.爆破工作开始前，必须明确规定安全警戒线，制定统一的爆破时间和信号D.爆破材料在使用前必须检验，凡不符合技术标准的爆破材料一律禁止使用E.地下井挖洞室内空气含沼气或二氧化碳浓度超过1%时，禁止进行爆破作业【答案】BCD29、下列费用中，包含相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付的有（）。A.塌方清理B.植被清理C.土方明挖超挖量D.弃土处理E.开采区清理、恢复和绿化【答案】BCD30、下列工程索赔事项中，属于发包人向承包人索赔的有（）。A.地质条件变化引起的索赔B.施工中人为障碍引起的索赔C.加速施工费用的索赔D.工期延误的索赔E.对指定分包商的付款索赔【答案】D31、在施工阶段，质量检验的目的包括（）。A.判断工程产品、建筑原材料质量是否符合要求B.判定工序是否正常C.取得检验数据，作为质量评定依据D.制定检测方案E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABC32、提高设计经济合理性的方法手段有（）。A.设计方案优选B.标准设计C.限额设计D.价值工程E.设计招标【答案】ABCD33、按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》的规定，合同工期按照如下合同条款确定，下列表述正确的有（）。A.合同工期不包括按照合同约定给予的工期变更B.开工通知是指监理人通知承包人开工的函件C.监理人可以直接发出开工通知D.完工日期是合同工程完工日E.实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准【答案】BD34、承包人在工程施工前应根据（），列出质量控制点明细表，提交监理机构审查批准后，实施质量预控。A.施工过程质量控制的要求B.工程性质C.工程特点D.自身特点E.自身性质【答案】ABCD35、现代陪审制的发源地是、（)A.英国B.俄国C.法国D.德国【答案】A36、赵某在火车站附近开车横冲直撞，导致多人受伤，后被警察制服，依法追究其刑事责任。在案件审理过程中，法院发现赵某符合强制医疗条件，下列说法正确的是：A.按照不告不理的原理，法院应当建议检察院向其补充强制医疗申请B.在决定强制医疗前，法院可以采取临时的保护性约束措施C.法院应当组成合议庭开庭审理，但被申请人、被告人的法定代理人请求不开庭审理，并经法院审查同意的除外D.如果是二审法院审理案件中发现赵某符合强制医疗条件的，则应当发回重审【答案】C37、国际法院在对国家间的争端行使管辖权时,应满足以下哪些条件？（）A.争端当事国任一方可将争端提交国际法院,而无须取得对方的同意B.争靖当事国双方均为《国际法院规约》的当事国，且声明接受国际法院根据《国际法院规约第％条规定的管辖权C.争端当事国双方达成协议，同意将问埋提交国际法院解决D.在争端当事国双方同为当事国的国际条约中规定争端应由国际法院解决【答案】BCD38、将应判为不合格的交验批被错判为合格批，这种错误判断为（）。A.第一类错误判断B.第二类错误判断C.承包人风险D.用户的风险E.第三方风险【答案】BD39、关于爆破施工安全的规定，正确的有（）。A.地下相向开挖的两端在相距15m以内时，放炮前必须通知另一端暂停工作，退到安全地点B.装药时，严禁将爆破器材放在危险点或机械设备和电源火源附近C.爆破工作开始前，必须明确规定安全警戒线，制定统一的爆破时间和信号D.爆破材料在使用前必须检验，凡不符合技术标准的爆破材料一律禁止使用E.地下井挖洞室内空气含沼气或二氧化碳浓度超过1%时，禁止进行爆破作业【答案】BCD40、现代科学技术对法律的影响是广泛而深远的，科学技术的发展不仅让人们的日常生活日新月异，大大提高了人们的生活水平，同时科学技术的发展还给人们的社会生活带来了非常深刻的变化，科学技术的发展对法律制度产生了重大影响，这种影响表现在下列哪一或哪些方面？（）A.法律技术的发展扩展了法律调整的领域。在科学技术的研究发明和推广应用的实践活动中出现的大量新的社佘关系需要法律规范的调整B.科学技术影响法律的内容，成为法律规定的重要依据C.科学技术的发展引起了一些传统法律观念和原则的变化。在立法中，一些专业性、技术性比较强的立法要求立法者具备一定的专门性的科学文化知识，国家立法机关的一般人员同样难以胜任，因而需要将这类立法工作委托给专门的机关或人员，这导致“委任立法”范围的不断扩大D-科学技术的发展完善了法律调整机制，为立法和执法提供新的技术和手段，对法律的制定和实施的法律调整机制发生重大影响【答案】A