2021-2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识综合练习试卷A卷附答案

2021-2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识综合练习试卷A卷附答案单选题（共70题）1、按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。A.订立合同时履行地的政府定价B.订立合同时履行地的市场价格C.履行合同时履行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格【答案】B2、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务（）。A.抵消B.提存C.混同D.免除【答案】C3、（2014年真题）关于施工合同特征的说法，错误的是()。A.施工合同是双务合同B.施工合同是要式合同C.施工合同客体是工程D.施工合同是有偿合同【答案】C4、根据《绿色施工导则》的规定，“四节一环保”指的是（）。A.节水、节地、节能、节电和环境保护B.节能、节地、节水、节材和环境保护C.节材、节料、节水、节电和环境保护D.节能、节光、节水、节材和环境保护【答案】B5、关于工程招标的说法，正确的是()。A.使用国有企业事业单位资金的项目必须招标B.使用中国人民银行贷款的项目必须招标C.勘察单项合同估算价在50万元的项目必须招标D.采购人依法能够自行建设、生产或者提供可以不招标【答案】D6、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。A.建设单位B.有关主管部门C.建设行政部门D.当地人民政府【答案】B7、（2016年真题）下列权利中，属于用益物权的是（）。A.船舶抵押权B.房屋租赁权C.土地所有权D.建设用地使用权【答案】D8、沉井刃脚的垫层采用砂垫层上铺垫木方案时，以下说法中错误的是（）。A.砂垫层分布在刃脚中心线两侧，应考虑方便抽除垫木B.砂垫层宜采用中粗砂，并应分层铺设、分层夯实C.垫木铺设应使刃脚底面在同一水平面上，并符合设计起沉标高的要求D.定位垫木的布置应使沉井成三点着力状态【答案】D9、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》对生产安全事故调查的规定，未造成人员伤亡的一般事故，可以由（）进行调查。A.安监部门B.市级政府C.事故发生单位D.建设行政主管部门【答案】C10、按照《民法典》的规定，建设用地使用权自（）时设立。

A.合同签订B.合同生效C.登记D.支付出让金【答案】C11、多名劳务作业人员与劳务分包企业发生劳动争议时，劳动仲裁委员会对案件所实行的体制是()。A.一案一庭制B.多案一庭制C.一案多庭制D.多案多庭制【答案】A12、下列损失中，属于安装工程一切险的保险责任范围的是（）。A.因原材料缺陷引起的保险财产本身的损失B.火灾造成的损失C.由于超电压造成电气设备本身的损失D.施工用机具失灵造成的本身损失【答案】B13、（2021年第2批真题）关于可撤销合同的说法，正确的是()。A.代理权终止后代理人以被代理人的名义订立的合同，可以撤销B.当事人可以放弃撤销权C.当事人只能以提起诉讼的方式行使撤销权D.被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力【答案】B14、关于和解的说法，正确的是（）。A.达成和解后，可以直接申请人民法院强制履行B.当事人和解后，不可以再申请仲裁C.当事人不按照和解协议执行，只能提起诉讼D.和解达成的协议不具有强制执行力【答案】D15、关于安全生产许可违法行为应承担的法律责任的说法，不正确的有（）。A.转让安全生产许可证，证件应当被吊销B.有效期满未办理延期，继续施工，应责令停工补办，没收违法所得，并处罚款C.提供虚假材料申请安全生产许可证的，给予警告，3年内不得再次申请D.领取证件后不再具备安全生产条件，暂扣安全生产许可证并限期整改【答案】C16、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求不可以获得支持的是()。A.请求减少价款至16万元B.以欺诈为由请求撤销合同C.以重大误解为由请求撤销合同D.请求甲承担缔约过失责任【答案】C17、根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。A.国家划拨B.支付土地使用权出让金C.使用权登记D.取得建设用地使用权证书【答案】C18、场景(七）A.施工单位承担B.建材商承担C.施工单位和建材商各承担一半D.建材商承担3/4，施工单位承担1/4【答案】B19、关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成【答案】C20、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定，以下错误的是（）。A.非国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价B.招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价或者最高投标限价的计算方法C.全部使用国有资金投资的建筑工程，应当采用工程量清单计价D.非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价【答案】A21、某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（）。A.2013年11月20日B.2013年12月20日C.2014年1月20日D.2014年2月20日【答案】C22、分包工程总承包发生质量问题时，关于总分包质量责任的说法，正确的是（）。A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿，不足部分再向分包单位请求赔偿B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿【答案】C23、某地方建设行政管理部门于2012年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2012年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于（）前提起行政复议。A.2012年6月10日B.2012年6月15日C.2012年7月10日D.2012年7月15日【答案】D24、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）主要由（）三部分组成。A.总则、分则、附则B.总则、通用条件、专用条件C.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款D.总则、正文、附件【答案】C25、关于法律责任的说法，正确的有()。A.法津责任只因违反法律规定的义务而形成的法律后果B.法律责任不同于其他社会责任，法律责任的范围、性质、大小、期限等均在法律上有明确规定C.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行D.法律责任包括了不利和有利的法律后果【答案】B26、关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（）。A.各类施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证B.施工作业排水许可证的有效期，由建设行政主管部门根据工期确定C.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水【答案】C27、法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但一方已履行了全部义务，对方接受的，应视为该合同（）。A.可变更B.成立C.可撤销D.无效【答案】B28、甲公司把A、B两栋楼的建设工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，正确的是（）。A.丁施工队不是B楼外装修工程的实际施工人B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D.丁施工队只可以起诉丙公司【答案】C29、甲委托乙购买设备，乙以自己的名义与丙签订了设备购买合同。由于甲的原因，乙未支付设备款，在向丙说明情况后，丙的权利正确的是（）。A.只能要求甲支付B.只能要求乙支付C.可以要求甲或乙支付D.甲和乙承担连带责任【答案】B30、下列规范性文件中，效力最高的是（）。

A.行政法规B.司法解释C.地方性法规D.行政规章【答案】A31、（2018年真题）关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）。A.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解B.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁【答案】A32、无盖构筑物水池满水试验流程为（）。A.试验准备→水池内水位观测→水池注水→蒸发量测定→整理试验结论B.试验准备→水池注水→蒸发量测定→水池内水位观测→整理试验结论C.试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→整理试验结论D.试验准备→蒸发量测定→水池注水→整理试验结论→水池内水位观测【答案】C33、（2020年真题）关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的是()。A.应当监控分部分项工程的安全生产情况B.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%C.应当对工程项目落实带班制度负责D.每月带班检查时间不得少于其工作日的25%【答案】C34、以下关于危大工程安全专项施工方案实施的说法中正确的是（）。A.项目技术负责人应当对专项施工方案实施情况进行现场监督B.监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，可以建议其进行整改C.对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，施工单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测D.监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查【答案】D35、（2015年真题）根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（）依法强制执行。A.人民法院B.人民政府C.建设行政主管部门D.安全生产监督管理部门【答案】A36、施工企业委托律师全权代理诉讼，但未作具体的授权，则该律师在诉讼中有权实施的行为是（）。A.提起反诉B.进行和解C.变更诉讼请求D.提出管理权异议【答案】D37、由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自制定，报国务院标准化行政主管部门备案的标准，属于（）。A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准【答案】B38、关于联合体共同承包的说法，错误的是（）。A.联合体各方之间应签订合同明确各自权利义务B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程【答案】B39、施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于（）。A.都是强制性险种B.被保险人都是现场危险作业人员C.保险期间都是从开工到竣工D.保费都由企业承担，个人不承担【答案】D40、下列使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目中，必须招标的是（）。A.材料的采购，单项合同概算价为100万元人民币B.施工合同总估算价为500万元人民币C.重要设备的采购，单项合同估算价为50万元人民币D.设计服务的采购，单项合同估算价为200万元人民币【答案】D41、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（）提出。A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同谈判期间D.评标报告提交之前【答案】A42、下列行为中，属于施工企业业务承揽不良行为的是（）。A.超越本单位资质承揽工程的B.允许其他单位或者个，人以本单位名义承揽工程的C.涂改、伤造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的【答案】D43、（2020年真题）关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。A.用人单位变更名称，原劳动合同可终止B.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同解除C.用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行D.用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同【答案】C44、采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即（）。

A.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布B.撤销当事人注册证书C.撤销当事人建造师资格证书D.处以罚款【答案】A45、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列施工企业的违法行为中属于应当撤销安全生产许可证的是（）A.冒用安全生产许可证的B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的C.使用伪造的安全生产许可证的D.以贿赂手段取得安全生产许可证的【答案】D46、（2019年真题）关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是()。A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理【答案】D47、安全文明施工费不包括（）。A.环境保护费B.文明施工费C.安全施工费D.永久设施费【答案】D48、（2021年真题第1批）下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是（）。A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以下的项目C.使用预算资金300万元，并且该资金占投资额10%以上的项目D.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10%以下的项目【答案】C49、（2014年真题）因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照()建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。A.签约时的签约地B.履约时的签约地C.履约时的项目所在地D.签约时的项目所在地【答案】D50、民事纠纷的法律解决途径不包括()。A.调解B.仲裁C.处罚D.诉讼【答案】C51、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B.施工单项合同估算价为人民币150万，但项目总投资额为人民币3000万元的工程建设项目必须进行招标C.部分使用财政预算资金的总投资额为人民币200万元的建设工程项目D.国有控股公司投资的施工总承包金额为500万元的项目必须招标【答案】D52、根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于墙体抹灰砂浆的水泥【答案】A53、下列权利中，属于用益物权的是（）。A.船舶抵押权B.房屋租赁权C.土地所有权D.建设用地使用权【答案】D54、（2016年真题）关于投标报价的说法，正确的是()。A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价【答案】C55、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位安全责任的说法中错误的是（）。A.建设单位应当向施工企业提供地下管线资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B.建设单位应当进行安全施工技术交底C.建设单位应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期D.建设单位应当对拆除工程进行备案【答案】B56、关于地方性法规批准和备案的说法中，正确的是（）。A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委备案B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明做出变通的情况C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案【答案】B57、下列情形中，不会导致劳动合同无效或者部分无效的有（）。A.以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立B.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立C.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的D.重大误解，在违背真实意思的情况下订立【答案】D58、某市安装工程公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行经济补偿，王某月工资7000元，该市上年度职工月平均工资为2000元。下列关于王某的经济补偿说法正确的是（）。A.应当给予王某8.4万元经济补偿B.应当给予王某3.0万元经济补偿C.应当给予王某2.4万元经济补偿D.应当给予王某7.2万元经济补偿【答案】D59、关于商标专用权的说法，正确的是（）。

A.商标专用权是一种有形财产权B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请C.注册商标的有效期为10年D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算【答案】C60、（2017年真题）2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是（）。A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权C.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲与乙承担连带责任D.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效【答案】D61、下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是（）。A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到施工现场进行带班检查C.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%D.工程开工或停工复工时，应到施工现场带班检查【答案】D62、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有（）。A.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际交付的，为交付之日B.当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，承包人已提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期C.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格履行D.约定工程垫资利息的，当事人申请按约定支付利息的，法院不予支持【答案】B63、关于投标人资格，说法正确的是（）。A.招标人的下属施工企业，具有独立法人资格的，可以参与投标B.存在控股、管理关系的两家施工企业，可以在同一项目两个不同标段进行投标C.投标人在投标有效期内分立的，投标无效D.投标人在投标有效期内合并的，应当书面告知招标行政监督部门【答案】B64、不属于混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目的是（）。A.结构类型和结构尺寸符合设计要求B.混凝土结构外观无严重质量缺陷C.构筑物外壁不得渗水D.结构表面应光滑平顺，线性流畅【答案】D65、评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（A.评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密B.评标委员会7个成员中，招标人的代表有3名C.评标由招标人依法组建的评标委员会负责D.评标委员会成员由3人组成【答案】C66、用人单位招用与原用人单位尚未终止劳动合同的劳动者，给原用人单位造成损失的，由（）。A.用人单位承担全部赔偿责任B.劳动者承担全部赔偿责任C.原用人单位自行承担D.用人单位和劳动者承担连带赔偿责任【答案】D67、（2019年真题）当事人对于仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，则该仲裁协议的效力由()。A.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定B.仲裁协议约定的仲裁委员会决定C.仲裁协议约定的仲裁所在地的基层人民法院裁定D.申请人住所地的基层人民法院裁定【答案】A68、（2019年真题）合同债权人免除对方的债务，可以导致合同()。A.解除B.被追认C.未成立D.权利义务终止【答案】D69、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是（）。A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任B.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任【答案】B70、王某与张某签订了二手房屋买卖合同，王某按约定支付了购房款。张某的妹妹知道后对王某购置的房屋主张部分权利，并得到了张某的认可。对此，王某向张某提出了索赔要求，张某应()。A.承担权利瑕疵担保责任B.与王某签订补充合同C.承担物的瑕疵担保责任D.不承担任何责任【答案】A多选题（共20题）1、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用的若干问题的解释》发包人造成建设工程质量缺陷应承担过错责任的情形有（）。A.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程B.提供的设计有缺陷C.直接指定分包人分包专业工程D.指定购买的建筑构配件不符合强制性标准E.提供的建筑材料不符合强制性标准【答案】BCD2、根据《招标投标法实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.两阶段投标中要求提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金E.未中标的投标人的投标保证金及银行同期存款利息，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还【答案】AB3、（2019年真题）下列安全责任中，属于建设单位应当承担的有()。A.足额使用安全施工措施所需费用B.提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料C.不得租赁不符合安全施工要求的用具设备D.不得随意压缩合同工期E.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议【答案】BD4、下列对于安全生产许可证的说法正确的有（）。A.安全生产许可证的有效期为5年B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时，要审查建设单位确定的施工单位的安全生产许可证D.安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前1个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续E.企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时，经原办证机关同意，可延期【答案】BC5、关于工程无法按规定期限竣工验收情况下的缺陷责任期的起计日期，下列说法正确的有（）。A.承包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计?B.承包人原因所致的，在承包人提交竣工验收报告30天后，工程自动进入缺陷责任期?C.发包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计?D.发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期?E.发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】A6、（2019年真题）根据《必须招标的工程项目规定》，下列项目属于必须招标的有（）。A.使用国有企业资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目B.使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目C.使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目D.使用财政预算资金200万元以上，井且该资金占投资额10％以上的项目E.使用有限公司资金的项目【答案】ABCD7、关于民法的说法，正确的有（）。A.商法是民法的特别法B.民法不调整人身关系C.合同法与民法是并列关系D.《建筑法》不属于民法E.经济法是民法的组成部分【答案】AD8、下列关于行政复议的说法中，正确的是（）。A.行政复议机关只审查具体行政行为的合法性B.行政机关尚未做出决定之前，可以对其倾向性意见提请复议C.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则D.对于正确的处罚决定不得提请复议E.复议决定一般为非终局【答案】C9、（2020年12月真题）关于中标通知书的说法，正确的有()。A.中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力B.中标通知书只对招标人具有法律效力C.中标通知书发出后，招标人不得擅自改变中标结果D.中标通知书的法律性质是承诺E.中标通知书只对中标人具有法律效力【答案】ACD10、（2019年真题）根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》，下列情形中，人力资源社会保障行政部门按照管辖权限应当将用人单位列入拖欠工资“黑名单”的有()。A.克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的B.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的C.将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织的D.将劳务转包给不具备用工主体资格的个人的E.没有在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户的【答案】AB11、下列情形中，需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的有（）。A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用B.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用D.部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用E.根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用【答案】A12、关于移送管辖、指定管辖、管辖权转移的说法，正确的有（）。A.移送管辖是在平级法院之间移送B.有管辖权的法院由于特殊原因不能行使管辖权的可以管辖权转移C.对人民法院就管辖权异议作出的判决，当事人不服的可以向上一级法院提起上诉D.管辖权转移仅发生在上下级法院之间E.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致【答案】D13、施工现场噪声污染防治违法行为应承担法律责任，下列属于该违法行为的是()。A.擅自拆除环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准B.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行除抢修、抢险作业外的产生噪声