2023年一级建造师《机电工程管理与实务》考前模考试卷（一）附详解

PAGEPAGE222023年一级建造师《机电工程管理与实务》考前模考试卷（一）附详解一、单选题1.根据住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，建筑工程中起重量300kN及以上的起重设备安装工程的吊装方案，（）应当组织专家对专项方案进行论证。A、建设单位B、施工单位C、专项分包单位D、监理单位答案：B解析：.对属于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。2.电缆线路在进行直流耐压试验的同时，在高压侧测量（）。A、短路电流B、空载电流C、泄漏电流D、试验电流答案：C解析：在进行直流耐压试验的同时，用接在高压侧的微安表测量泄漏电流。3.空调设备过滤网的阻力状态监测可用（）来监控。A、压力开关B、流量开关C、压差开关D、空气开关答案：C解析：压差开关是随着空气压差引起开关动作的装置。一般压差范围可在20～4000Pa。例如：压差开关可用于监视过滤网阻力状态的监测。4.关于导线连接要求,错误的说法是（）。A、跨越河流的导线不允许有接头B、跨越铁路的导线允许有接头C、电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍D、接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%答案：B解析：导线连接要求每根导线在每一个档距内只准有一个接头，但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，导线和避雷线不得有接头5.电子招标投标在截止投标时间前可解密提取投标文件的是（）。A、招标投标监督部门B、招标办公室C、招标人D、投标人答案：D解析：在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。6.冬期施工，采用高铝水泥做浇注料时，其养护环境应采用的是（）。A、高温养护B、干燥养护C、加热法养护D、蒸汽养护答案：C解析：冬期施工耐火浇注料的养护（1）水泥耐火浇注料可采用蓄热法和加热法养护。加热硅酸盐水泥耐火浇注料的温度不得超过80℃；加热高铝水泥耐火浇注料的温度不得超过30℃。7.我国回转型设备及高塔体安装过程中的同心度测量控制常采用（）。A、激光准直仪B、激光经纬仪C、激光垂准仪D、激光水准仪答案：A解析：8.排水通气管在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面（），并应根据防雷要求，设置防雷装置。A、300mmB、600mmC、2.0mD、2.5m答案：C解析：排水通气管不得与风道或烟道连接，通气管应高出屋面300mm，但必须大于最大积雪厚度；在通气管出口4m以内有门、窗时，通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧；在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面2m，并应根据防雷要求设置防雷装置；屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。9.下列管道分项工程中，属于主要分项工程是（）。A、物料输送管道B、空气输送管道C、煤气管道D、给排水管道答案：C解析：若干个分项工程组成一个分部工程，其中对工程质量影响大的分项工程定为主要分项工程。例如，工业管道工程中，按管道工作介质划分时，氧气管道、煤气管道是易燃、易爆危险介质的管道，如果这类管道安装质量低劣，如管道内清洗不干净、焊口缺陷、垫片泄漏、焊后热处理消除应力不当，试压不符合标准，管道焊缝射线探伤数量不符合规定等，投入使用将成为事故的隐患，一旦引发，便会发生爆裂、气体泄漏、火灾或爆炸等重大事故。因此，这类管道安装视为主要分项工程。10.下列电缆施放要求中做法错误的是（）。A、人工施放时必须每隔1.5~2m放置滑轮一个B、用机械敷设充油电缆时，总拉力达到20kNC、把电缆放在地上拖拉时不得损坏保护层D、穿入管中的电缆应符合设计要求，交流单芯电缆不得单独穿入钢管内答案：C解析：不得把电缆放在地上拖拉。11.下列关于施工进度偏差分析，说法错误的是（）。A、若出现偏差的工作为关键工作，则无论偏差大小，都对后续工作及总工期产生影响B、若出现偏差的工作不是关键工作，对后续工期无影响C、若出现偏差的工作不是关键工作，对后续工期可能有影响D、若出现偏差的工作不是关键工作，需要根据偏差值与总时差大小关系，确定对总工期的影响程度答案：B解析：若出现偏差的工作不是关键工作，对后续工期的影响，还需看偏差和该工作的总时差之间的大小关系。12.下列电缆沟内电缆的敷设要求，其中错误的是（）。A、控制电缆在普通支架上敷设不宜超过3层B、电力电缆与控制电缆应按顺序分层配置C、交流三芯电力电缆在支架上不宜超过1层D、交流单芯电力电缆应布置在同侧支架上答案：A解析：2）控制电缆在普通支架上，不宜超过1层；桥架上不宜超过3层。13.焊接时随焊接热过程而发生的构件变形是（）。A、瞬态热变形B、残余变形C、弹性变形D、塑性变形答案：A解析：接变形可分为在焊接过程中发生的瞬态热变形和在室温条件下的残余变形。14.下列属于按达到竣工验收条件的验收方式分类的是（）。A、施工项目竣工验收B、消防工程验收C、项目中间验收D、防雷工程验收答案：C解析：按建设项目达到竣工验收条件的验收方式分为：项目中间验收、单项工程竣工验收和全部工程竣工验收三类。15.电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小于（）的安全保护围封，并应保证有足够的强度。A、900mmB、1000mmC、1100mmD、1200mm答案：D解析：电梯安装之前，所有厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封（安全防护门），并应保证有足够的强度，保护围封下部应有高度不小于100mm的踢脚板，并应采用左右开启方式，不能上下开启。1200mm的安全围封。16.试运行的技术准备工作不包括（）。A、确认可以试运行的条件B、编制试运行总体计划C、确定试运行合格评价标准D、编制试运行物资需要量计划答案：D解析：1.试运行的技术准备工作包括：确认可以试运行的条件、编制试运行总体计划和进度计划、制订试运行技术方案、确定试运行合格评价标准。17.下列对耐火型母线槽要求的说法，不正确的是（）。A、外壳采用耐高温不低于1100℃的防火材料B、隔热层采用耐高温不低于300℃的绝缘材料C、耐火时间可达到360minD、满负荷运行可达8h以上答案：C解析：耐火时间有60min、90min、120min、180min。18.沉井基础是用钢筋混凝土或（）制成的井箱式基础。A、混凝土B、预制的钢筋混凝土柱C、工字钢D、大口径钢管答案：A解析：井基础，用混凝土或钢筋混凝土制成的井筒式基础。19.机械设备安装程序中，安装精度调整与检测的紧前工作是（）。A、设备固定与灌浆B、垫铁设置C、吊装就位D、设备装配答案：C解析：机械设备安装的一般程序：开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→吊装就位→安装精度调整与检测→设备固定与灌浆→设备装配→润滑与设备加油→试运转。20.（2011年真题）衡量计量器具质量的主要指标是（）。A、灵敏度、分辨率、动态特性

B、稳定性、准确度、静态特性

C、动态特性、分辨率、精密度

D、统一性、溯源性、准确度答案：A解析：本题考查的是计量器具的使用管理规定。衡量计量器具质量和水平的主要指标是它的准确度等级、灵敏度、鉴别率（分辨率）、稳定度、超然性以及动态特性等，这也是合理选用计量器具的重要依据。多选题1.质量验收评定机构应由（）组成。A、建设单位B、监理单位C、设计单位D、施工单位E、地方质检单位答案：ABCD解析：1.工程质量验收评定主要由施工单位、建设单位、监理单位、质量监督部门、勘察、设计单位等单位组成。在进行此项工作的全过程中，应做到彼此互相沟通、协同工作，从而达到确保工程质量的共同目标，以保障工程质量验收评定工作顺利开展。故选ABCD2.旋转磁极式发电机转子主要由（）和风扇等组成。A、机座B、励磁绕组C、护环D、中心环E、转子锻件答案：BCDE解析：汽轮发电机由定子和转子两部分组成。旋转磁极式发电机定子主要由机座、定子铁芯、定子绕组、端盖等部分组成;转子主要由转子锻件、励磁绕组、护环、中心环和风扇等组成。3.除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中需要进行变更的是（）。A、减少合同中的工作B、取消转由他人实施的工作C、追加额外的工作D、改变合同中的工作质量标准E、改变工程的位置和尺寸答案：ACDE解析：除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应进行变更：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸。4.长距离输电线路中心桩测定后，采用（）进行控制。A、电磁波测距法B、十字线法C、解析法D、平行基线法E、钢尺测量法答案：BD解析：中心桩测定后，一般采用十字线法或平行基线法进行控制5.在吊装作业中，平衡梁的作用有（）。A、保持被吊设备的平衡B、避免吊索损坏设备C、合理分配各吊点的荷载D、平衡各吊点的荷载E、减少起重机承受的荷载答案：ABCD6.下列计量设备中,属于B类计量设备的有（）。A、兆欧表B、百分表C、接地电阻测量仪D、焊接检验尺E、压力表答案：BDE解析：2)B一为用于工艺控制、质量检测及物资管理的周期性检定的计量器具，例如:卡尺可测量轴及孔的直径、塞尺可测量不同深度缝隙的大小、百分表在设备安装找正时可用来测量设备的端面圆跳动和径向圆跳动，还有焊接检验尺、5m以上卷尺、温度计、压力表、万用表等等。7.关于DCS机柜的接地要求，正确的有（）。A、DCS机柜需单独接地B、接地点到防雷接地距离需大于5mC、机柜与底座间铺设绝缘材料D、总接地电阻小于4ΩE、机柜与底座连接螺栓选用镀锌店垫片答案：AC解析：DCS系统，1）单独接地，不与其他系统共用接地点或接地线。2）接地点到防雷接地或高压电气设备接地点的距离需大于10m。3）每个机柜的系统电源地、信号屏蔽地、机柜安全地分别汇总接至电源柜三根铜排上，分别引至总接地点，走线尽量短而直，总接地电阻小于3Ω。4）DCS机柜要求浮空，底座与机柜间铺设绝缘材料，盘柜与底座连接螺栓应带绝缘垫片。5）DCS远程控制站和智能采集前端就近接人电气全厂接地网。（2）其他盘柜如无特殊要求，一般底座应就近接入电气全厂接地网。8.（2016年真题）金属罐中幅板搭接接头采用手工焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施有（）。A、先焊短焊缝，后焊长焊缝

B、焊工均匀分布，同向分段焊接

C、焊工均匀分布，对称施焊

D、初层焊道采用分段退焊法

E、初层焊道采用跳焊法答案：ADE解析：本题考查的是金属储罐的焊接工艺及顺序。中幅板：搭接焊接接头可采用焊条电弧焊。先焊短焊缝，后焊长焊缝。初层焊道应采用分段退焊或跳焊法；选项B属于弓形边缘板；选项C属于罐底与罐壁连接的角焊缝。9.机电工程单体试运行前必须具备的条件包括（）。A、单机试车责任已经明确B、技术组织工作已经完成C、资源条件已经满足D、中间验收合格E、有关分项工程验收合格答案：ACE解析：单体试运行前必须具备的条件：单机试车责任已明确；有关分项工程验收合格；施工过程资料应齐全；资源条件已满足。10.计量器具的后续检定包括（）。A、强制性周期检定B、使用中检定C、仲裁检定D、修理后检定E、周期检定、有效期内的检定答案：ADE解析：2.后续检定：计量器具首次检定后的检定，包括强制性周期检定、修理后检定、周期检定有效期内的检定。简答题（总共5题）1.【背景资料】某机电安装工程项目，某建筑公司于2013年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60％计算。在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。根据双方商定，人工费为30元／工日，机械台班费为1000元／台班。建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：事件1：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工10d，窝工费用合计为3000元。事件2：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5月22日恢复正常挖掘工作。事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2天，造成20人窝工，2台施工机械窝工。事件6：在施工过程中，发现因业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。合同内容按要求施工完成后，建设单位组织有关单位进入验收流程。【问题】1.分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任，应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?答案：（1）工期延误和费用增加的承担责任划分：事件1：应由建设单位承担延误的工期和增加的费用。理由：因建设单位造成的施工临时中断，从而导致承包商的工期延误和费用的增加。建设单位应补偿承包单位工期10d，费用3000元。事件2：工期延误3d应由建设单位承担，造成20人窝工的费用应由承包单位承担。理由：因为6级大风按合同约定属不可抗力。建设单位应补偿承包单位工期3d。事件3：应由建设单位承担修复冲坏的永久道路所延误的工期和增加的费用。理由：冲坏的永久道路是由于不可抗力(合同中约定的大雨)引起的道路损坏，应由建设单位承担其责任。建设单位应补偿承包单位的费用为：30元／工日×30工日=900元事件4：应由承包商承担由此造成的工期延误和增加费用。理由：该事件的发生原因属承包商自身的责任。事件5：应由建设单位承担工期延误的责任，承包单位承担费用增加的责任。理由：外部供电故障属于第三方责任，不属于建设单位的责任。建设单位应补偿承包单位工期2d。事件6：应由建设单位承担工期的延误和费用增加的责任。理由：施工图纸是由建设单位提供的，停工待图属于建设单位应承担的责任。建设单位应补偿承包单位工期3d。建设单位应补偿承包单位费用：(30×60×60％+9×1000×60％)元=6480元2.背景资料：A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5亿美元，合同约定，总工期36个月，支付币种为美元，设备全套由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清，工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整，施工过程中发生下列事件：事件1：A公司因：（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元；（2）原材料涨价，增加费用150万美元；（3）所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工工资50万美元；（4）美元贬值，损失人民币1200万元；（5）进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元；（6）所在国税率提高，税款比原来增加50万美元；（7）遭遇百年一遇的大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10天。事件2：中央控制室接地极施工时，A公司以镀锌角钢作为接地极，遭到业主制止，要求用铜棒作接地极，双方发生分歧。问题：1.A公司中标的工程项目包含哪些承包内容？2.从事件1中分析，国际机电工程总承包除项目实施中自身风险外，还存在哪些风险？3.事件1中，A公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少？4.事件2中，业主的做法是否合理？简述理由。双方协调后，可怎样处理？答案：1.A公司中标的工程项目包含：设计、采购、施工。2.国际合同除了风险本身的风险外还有环境风险，包括：（1）政治风险；（2）市场和收益风险；（3）财经风险；（4）法律风险；（5）不可抗力风险。3.事件1中：（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元；本事件为不可抗力，可索赔工期30天；费用不能索赔。（2）原材料涨价，增加费用150万美元；按合同约定不能索赔。（3）所在国劳务工因资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工资50万美元；按合同约定人工费用上涨不可以索赔。（4）美元贬值，损失人民币1200万元；按合同约定不能索赔。（5）进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元；可索赔工期5天，费用40万美元。（6）所在国税率提高，税款比原来增加50万美元；按合同约定得不到索赔。（7）遭遇百年一遇的大洪水：直接经济损失20万美元，工期拖延10天，为不可抗力，可索赔工期10天，直接经济损失费用如果只是设备人员窝工等损失，得不到索赔。以上事件可索赔工期：30+5+10=45（天）可索赔费用：40（万元）4.不合理，因为镀锌角钢做接地极符合中国规范（合同规定执行中国标准和规范）处理方法：双方协调继续按A公司方案施工；如果按业主要求施工，业主应补材料价差及其他损失。3.（2014年真题）某综合大楼位于市区，裙楼为5层，1#、2#双塔楼为42层，建筑面积116000m2，建筑高度208m。双塔楼主要结构为混凝土核心筒加钢结构框架，其中钢结构框架的钢管柱共计36根，规格为Φ1600×35、Φ1600×30、Φ1600×25三种，材质为Q345-B。钢管柱制作采用工厂化分段预制，经焊接工艺评定，焊接方法采用埋弧焊。钢管柱吊装采用外部附着式塔吊，单个构件吊装最大重量为11.6t，现场临时用电满足5台直流焊机和10台CO2气体保护焊机同时使用要求。施工过程中，发生了如下事件：事件1：施工总承包单位编制了深基坑、人工挖孔桩、模板、建筑幕墙、脚手架等分项工程安全专项施工方案，监理单位提出本工程还有几项安全专项方案应编制，要求施工总承包单位补充。事件2：由于工期较紧，施工总承包单位安排了钢结构构件进场和焊接作业夜间施工，因噪音扰民被投诉。当地有关部门查处时，实测施工场界噪声值为75dB。事件3：施工班组利用塔吊转运材料构件时，司机操作失误导致吊绳被构筑物挂断，构件高处坠落，造成地面作业人员2人重伤，其中1人重伤经抢救无效死亡，5人轻伤。事故发生后，现场有关人员立即向本单位负责人进行了报告。该单位负责人接到报告后，向当地县级以上安全监督管理部门进行了报告。【问题】3.针对事件2，写出施工总承包单位组织夜间施工的正确做法？4.事件3中，安全事故属于哪个等级？该单位负责人应在多少时间内向安全监督管理部门报告？答案：3.正确做法：办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民；对施工现场的噪声进行实时监测与控制；使用低噪声的机具，采取隔声措施。4.该事故为一般事故。该单位负责人应该在1小时内向安全监督管理部门报告。4.（2017年真题）某机电工程公司承接北方某城市一高档办公楼机电安装工程，建筑面积16万㎡，地下三层，地上二十四层，内容包括：通风空调工程、给排水及消防工程、电气工程。本工程空调系统设置的类型：1.首层采用全空气定风量可变新风空调系统2.裙楼二层、三层报告厅区域采用风机盘管与新风系统3.三层以上办公区域采用变风量VAV空调系统4.网络机房、UPS室等采用精密空调系统在地下室出入口区域、计算机房和资料室区域设置消防预作用灭火系统，系统通过自动控制的空压机保持管网系统正常的气体压力，在火灾自动报警系统报警后，开启电磁阀组使管网充水，变成湿式系统。工程中采用独立换气工程的内吸收式玻璃幕墙系统，通过幕墙风机使幕墙空气腔形成负压，将室内空气经过风道直接排出室外，以增加室内新风，并对外墙玻璃降温。系统有内外双层玻璃幕墙、幕墙管道风机、风道、静压箱、回风口及排风口六部分组成。回风口为带过滤器的木质单层百叶，安装在装饰地板上，风道为用镀锌钢板制作的小管径圆形风管，管道直径为DN100～250mm。安装完成后，试运行时发现呼吸式幕墙风管系统运行噪声非常大，自检发电噪声大的主要原因是：1.风管与排风机的连接不正确；2.风管静压箱未单独安装支吊架。项目部组织整改后，噪声问题得到解决。在项目施工阶段，项目参加武安国建筑业绿色施工示范工程的过程检查，专家对机电工程采用BIM技术优化管线排布、风管采用工厂化加工，现场用水用电控制管理等方面给予表扬，检查得92分，综合评价等级为优良。机电工程全部安装完成后，项目部编制了机电工程系统调试方案，经监理审批后时实施。制冷机组、离心冷冻冷却水泵、冷却塔、风机等设备单体试运行的运行时间和检测项目均符合规范和设计要求，项目部及时进行了记录。【问题】4.绿色施工评价指标按其重要性和难易程度分为哪三类？单位工程施工阶段的绿色施工评价有哪个单位负责组织？答案：绿色施工评价指标按其重要性和难易程度分为：控制项，一般项，优选项。单位工程施工阶段的绿色施工评价应由监理单位负责组织。5.在研究一台80t设备的整体吊装方案时，项目经理拟选用两台在现场站位后可各吊装55t重量吊车抬吊，估计吊索具重量为4t，不均衡载荷系数取1.25，要求技术部门核实其可行性。【问题】：1.试计算承包商该工程可能面临的风险损失总额约为多少？约占合同总额的百分比为多少？2.在上述风险汇总，那种风险可能造成的损失最大？3.针对上述风险，应当采取何种措施加以防范？4.除上述风险外，你认为是否还有涉及实际价款的风险？举例说明。5.试计算本案例中选用这两台吊车吊装的可行性。答案：1.先计算本案例各类风险可能造成的