版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第22页共22页标准工地工程合同书发包方:(甲方)承包方:(乙方)甲乙双方就丽景金城二期建筑工程总承包事宜,在平等协商一致的基础上,根据《民法典》及有关法律法规的规定,结合工程实际情况,订立如下协议以便共同遵守。一、工程概况1、工程名称:_____。2、工程地点:。3、施工工程的土建、给排_____、供暖、电气等施工内容。详见施工图和预算编制说明书。4、工程面积:约二、承包方式:工程总承包。三、工程质量:合格。乙方要严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,工程质量应达到国家专业的质量检验评定标准的条件,竣工后由质量监督部门评定等级。单项工程、隐蔽工程的验收应由甲方会同建设单位、工程监理、质检站和乙方共同验收评定质量等级。四、工程承包总价本工程承包总价确定为元(大写整)。承包范围(见工程内容)内综合单价一次性包死(附合同价款预算,本预算缺项、漏项、多项的,决算时相应增减)钢筋、混凝土价格变动超过预算价5%,可进行相应调整(价格必须由甲、乙、监理三方签证)。五、工程款拨付方式1、施工至0.00后拨付至已完工程量价款的75%(可单工程计算)。2、进度付款每七层封顶后付至已完工程量价款的75%。3、主体封顶后拨付至已完工程量价款的75%(不足五层单体工程,按此执行)。4、进度付款每个月_____日以前,乙方实际进度报表经由监理签字确认,并经甲方项目经理审核后,报房产预算部审定,拨付该月已完成工程量价款的75%。5、竣工验收合格后拨付工程款至工程总价的85%。6、竣工验收合格结算后_____日内付至工程总决算价的95%,剩余5%作为工程保修金,保修金支付自竣工验收合格之日起_____年后无委托保修的,_____日内拨至保修金的80%,剩余的20%,在_____年后的_____日内付清。六、甲方权利和义务1、派驻现场代表按照本合同约定代表甲方行使各项职责;2、施工前现场具备开工条件,即三通一平,包括_____通、_____、_____、场地平整。3、将施工所需的生活用_____(不含施工用_____)、电接至施工场地围墙以内并挂表;4、为乙方提供全套施工图纸六套;5、根据工程需要,甲方有权提供建筑材料及制品,甲方提供材料的费用从预算中扣除,但不付给乙方材料保管费等其他费用。6、甲方暂定价部分需经甲方认可后方可购买或施工;暂定部分的材料价格需经甲方、乙方、监理三方签证,以备决算时作为调整依据。7、对乙方违反甲方现场管理制度的行为甲方有权进行管理、经济处罚;七、乙方权利和义务:1、派驻现场代表按照合同约定代表乙方行使各项职责;2、提供满足甲方、监理管理人员正常办公和管理需要的办公室及宿舍(根据现场情况,如甲方提供,须扣除乙方相应费用);3、每月按甲方_____电表数及时、足额缴纳_____电费,电费单价计算时综合考虑用电损耗;4、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫管理、安检及施工噪音管理手续均由乙方办理并承担费用;5、严格遵守甲方现场的管理制度及监理指令;6、因乙方原因,本工程如有政府相关部门及建筑监管部门的书面停工通知,因此出现的施工困难、拖延工期及因停工所造成的所有损失及责任由乙方负责;7、乙方要做到规范、文明施工并承担与现场环境有关的环境卫生、生活污_____粪便排放建筑垃圾外运等费用;如乙方未按甲方要求及时清理施工现场施工材料及建筑垃圾影响下步施工工序的,甲方有权安排其他队伍清理,发生的相应费用在乙方进度款中双倍扣除。8、因乙方原因造成质量事故、安全事故,人员生命财产损害和经济损失,由乙方承担全部责任,并赔偿甲方因此受到的经济损失;9、施工场地周围地下管线和邻近建筑物若因乙方原因发生损坏,由乙方承担由此发生的全部费用;10、乙方要严格履行合同,有效完成施工任务,保证施工质量、安全及进度,有效配合甲方的协调管理。否则,如因乙方原因工期滞后影响使用,或存在质量、安全及管理违约行为,甲方有权扣除违约金,违约金可自工程款中扣除;11、在乙方施工期间,乙方应做好甲方另行专业分包单位的协调、管理、配合工作。在施工时负责预留孔洞和预埋配件的工作,并符合质量要求(不符合质量要求的返工及整改费用由乙方承担)。在乙方施工期间,所有由甲方另行专业分包的工程,乙方应做好配合及成品保护工作,承担总包管理责任;12、竣工验收一个月内向甲方提供竣工图一套;八、质量、安全指标1、质量指标:施工过程中,乙方要服从甲方、监理方的管理和安排,严禁独断专行。施工中所使用的建筑材料应为各证件齐全的合格材料,杜绝不合格材料进入施工现场。工程的施工工艺要符合施工质量验收规范规定,所承建施工的工程要达到一次验收合格率100%。2、安全指标:施工工程中乙方应做好施工人员的安全教育、抓好安全生产管理工作,进场后必须为施工人员办理职工工伤保险或意外伤害保险,施工过程中要与甲方、监理单位驻现场人员密切配合,做好施工现场的安全防护工作的实施与验收,做到文明施工,杜绝重伤、死亡事故的发生。如果在施工过程中因安全防护、文明施工等工作未做到位,扣除相应安全文明措施费用;因乙方管理不善及施工问题等造成的安全事故,其责任及费用均由乙方承担。3、进度指标:满足总承包合同的要求。4、其他约定:工程开工前乙方向甲方提供完整的施工组织设计并经监理审核通过,施工中各施工资料要与工程进度同步。九、工期:1、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:全部工程自_____年_____月_____日开工至_____年_____月_____日竣工。2、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议。(1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;(2)因甲方或建设方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;(3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。十、竣工验收、结算与保修1、乙方在工程竣工前_____日将验收日期以书面通知甲方届时验收,竣工工程验收合格之日起3天内,乙方向甲方移交完毕。2、竣工工程验收,甲方分包工程乙方负责收集竣工资料,以国家颁发的施工验收规范、施工图为依据,工程量不调整(变更除外)。在进行竣工验收时,乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件:(1)增减变更文件和其他洽商记录;(2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;3、工程竣工后,应提交竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位。4、工程竣工验收后,质量保修期自工程验收合格之日起计算,根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程质量保修期:地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;装饰装修工程为_____年;电气管线、给排_____管道、设备安装工程为_____年;采暖工程保修两个采暖期;屋面防_____、有防_____要求的房间、墙面防_____为_____年。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏_____、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理。5、发生质量缺陷乙方应立即到达现场修正,如乙方未能在规定时间内修正某项质量缺陷,发包人可自行或指派第三方修正缺陷,因此产生的费用由承包方承担,在维修保证金中扣除。十一、工程决算价按如下确定:1、执行_____省消耗量定额(EBGD-A、B、C-20)。2、取费按相应的取费标准。3、有综合单价执行综合单价,执行综合单价的不再下浮15%,无综合单价按_____年第一期造价信息材料价格执行。4、综合用工单价执行冀建质〔20〕195号,税金费率执行冀建质〔20〕462号计入,机械台班执行冀建价〔20〕47号。5、不再执行其他有关文件及定额。6、工程预算造价:根据以上1至6项据实计算工程预算造价。7、变更总价工程预算造价下浮15%(有特殊说明的不再下浮15%)。除以上所列内容外的费用由乙方自行承担。十二、结算总价第四项和第十一项之和为结算总价。十三、违约责任1、由于甲方原因,经监理、建设方签证后方_____延工期。2、由于乙方原因,使工程延期完成,则视乙方违约,乙方应向甲方支付违约金。违约金按工程承包总价1天延期天数计算,违约金总数不超过工程承包总价的30%。3、如果乙方未能按监理审核的《施工组织设计》中的进度计划如期完成工程,连续三个时段未按时达到中间控制工期要求的,将撤换项目部,且延期的期限达到_____日的,甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到_____日的,甲方有权解除本合同,并且有权请求乙方给予相应的赔偿。4、乙方在承包工程期间,如果未经甲方同意擅自停工或人员太少、不出活超过_____日的,甲方有权解除本合同,并对乙方进行清场处理,由此造成的一切损失由乙方承担。5、在承包工程期间,乙方不得拖欠工人(包括农民工)工资。如乙方在承包工程期间拖欠工人工资,视为乙方违约,甲方有权将其拖欠的工人工资数额在应付乙方的承包工程款中扣除,直接支付给乙方工人或将扣除的款项交由有关部门用以支付乙方拖欠的工人工资。如乙方屡次拖欠工人工资或拖欠工人工资数额超过50000元,甲方有权解除本合同。十四、争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方可通过协商解决,如双方不愿协商或协商不成,由本合同签订地人民法院管辖,双方可向本合同签订地人民法院提起诉讼。十五、其他条款在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商确定。合同签订地:衡_____公司会议室。十六、合同文本和效力本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,一式八份,甲方执伍份、乙方执叁份。附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。甲方(公章):_____乙方(公章):_____法定代表人(签字):_____法定代表人(签字):_____年_____月_____日_____年_____月_____日标准工地工程合同书(二)发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据贵州_____公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:一、工程内容及承包方式1、工程内容:2、工程安装费万元(具体明细见附表):具体金额为:子项中标价215;设计方案的工程量3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期:从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式:5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后_____日内,甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期_____年),甲方支付乙方工程安装费的75%。5.3、保修条款:本工程保修期为_____年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南_____公司、贵州_____公司下发的(1999)191号文(关于农村电网建设与改造技术原则)、(_____省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则)、(_____省农村电网建设与改造的基本技术要求),及贵阳供电局下发的(10配电线路实施技术规范)、(低压配电技术规范)施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:①责令乙方立即停止施工,②不付乙方工程款,③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它20、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。21、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。22、未尽事宜,双方另行协商。23、附则:_____。甲方(签章):_____乙方(签章):_____法定代表人:法定代表人:委托代理人(签名):_____委托代理人(签名):_____年_____月_____日_____年_____月_____日标准工地工程合同书(三)发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)签订时间:签订地点:根据我国法律规定,为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序,经双方协商后,一致同意签订本合同,并依照履行。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、建设单位:4、总包单位:二、工程量及造价1、工程量:1.1承包范围:1.2施工部位:1.3签订合同前甲方提供完整的施工图纸给乙方,双方于一周内核定施工部位和面积,作为支付工程进度款的依据,施工过程中如有变化以联系单作为调整依据。2、造价:工程总价款(暂定)材料理论用量及单价属于附件形式出现。三、工期1、因乙方原因造成已定工期延误,由乙方按本合同总价的万分之五每天支付给甲方作为违约金,但总额不超过工程价的5%。2、下列情况发生,工程工期顺延。2.1按施工准备规定要求,甲方不能提供现场作业的场地、水、电、临时住宿,不能按时提供建筑许可证,总包方未完成基底施工,或经验收未达到修改基底质量标准。2.2重大设计变更,包括修改施工方案、材质,颜色等。2.3因总包方承包的工程施工工期拖延或因双方交叉施工而影响乙方正常施工。2.4甲方未按本合同规定支付、工程进度款,乙方有权暂停施工,因此而造成的施工延误及一切损失由甲方承担。2.5人力不可抗拒的因素而延误工期,或国家法规、政府制度要求停止施工。3、乙方在以上情况发生后三天内,就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出书面报告,甲方代表收到报告后应予签收并在三天内予以答复,不予签收或逾期不予答复的,乙方即可视为报告内容被确认。四、工程质量标准,验收要求1、乙方保证本工程的质量达到甲方招标要求。2、乙方提供的原材料必须是投标中指定的品质、产地,同时有质量合格证。3、在施工过程中,如果由于施工质量不符合规范和设计要求,甲方代表有权向乙方提出口头或书面返工要求,乙方必须及时返工补救,所发生的费用和工期延误,均由乙方负责。4、乙方在本工程竣工验收前一周向甲方呈送要求竣工验收报告,甲方须一周内组织验收,甲方超过两周未验收则视为竣工验收合格。5、乙方承担检测费用。(事先说明)五、工地代表权力和责任1、甲方驻工地代表:1.1甲方任命的驻工地代表及其委托代理人,有权代表甲方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等,一经甲方代表签字即具有与甲方法人代表签字同等法律效力,若甲方代表易人,须提前五天书面通知乙方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任。1.2甲方代表或委托代理人的指令、联系单、通知须经本人签名,并以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后方生效。1.3甲方驻工地代表或委托代理人人,姓名:2、乙方驻工地代表:2.1乙方任命委派的驻工地现场代表或委托代理人,有权代表乙方签发有关工程联系单、通知、验收单、结算付款单等,所签署的联系单、通知单、验收单等具有法律效力,但与本合同条款相冲突的签单无效,以本合同为准。若乙方代表易人,须提前五天书面通知甲方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任。2.2乙方代表的联系单、验收单、须经本人签名,并以书面形式递交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名、收到时间方生效。2.3乙方驻工地代表:姓名。六、甲方职责1、监督总包单位完成基底施工,达到本合同对基底质量规定的要求,组织由甲方、监理方、总包方、乙方共同参加的基底质量验收,验收合格后乙方开始施工。2、协调乙方提交的工程进度计划与总包方工程进度计划之间的配合。3、按合同有关条款支付有关款项。4、组织有关部门对工程进行竣工验收(包括中间工程验收),评定工程质量等级,签署工程验收单。5、甲方未按合同要求支付乙方预付款及进度款,造成乙方实际发生的经济损失,按实补偿。6、甲方凭乙方开出的发票总额出具地税完税证明给乙方。(该项只有甲方是总承包方时适用)七、乙方职责1、按照本合同规定进行材料采购,并实施施工。2、向甲方提供施工方案贰份。3、向甲方或总包方提供有关资料,现场施工人员名单。4、按现行国家工程质量标准和甲方设计要求,保质保量按时完成合同范围内的工程项目。5、接受甲方代表对施工准备、工程质量、工程进度、工程安全的检查和监督。6、乙方施工期间必须采取严密的施工安全措施。7、保证工程质量,工程须经工程所在地的质量检测部门验收合格。8、提供质量保证:本合同规定工程质量质保期为自本合同的单项工程通过验收之日起计_____年;质保期内,乙方承担由于质量问题造成不良后果的一切责任。9、由于乙方原因,在施工中发生的安全事故和造成的损失,由乙方负责。八、工程决算1、工程单项竣工验收合格后,乙方须在一周内报交工程决算书。甲方收到决算后,应在二周内组织审核,如_____月内未组织审核,则视同认可乙方所报的工程决算总价。2、本合同中的工程单价,在工程施工方案和质量等级要求不变的情况下,不作任何变更。3、遇到下列情况,经双方协商工程价款可作调整:3.1实际工程量与工程预算发生变化时。3.2经甲方认可的设计施工工艺方案变更时。3.3确定的材料和实际使用材料发生变更时。3.4其它应甲方要求,或乙方经甲方认可调整部份。九、付款方式1.每月_____日双方核算实际施工量,并于次月_____日前支付给乙方%工程款。2.每幢、区块完工后支付至该区块合同总造价的。3.每幢、区块保温单项竣工后,支付至该区块总造价的。4.完成决算后一周内支付至工程决算款95%。5.保质期_____年,期满后,甲方应在乙方提出复查请求后的5天内配合乙方对工程质量进行复查,质量符合要求规范,甲方应在复查后_____日内向乙方一次性结清本合同总造价5%的余款。若甲方在乙方提出复查请求后15天内拒绝配合乙方对工程质量进行复查的,则视为复查质量符合要求规定,甲方应在上述期限届满后一次性结清本合同总造价5%的余款。十、付款延误1、甲方未能按本合同规定的条款支付工程进度款而影响工程施工进度,造成乙方的停工、误工损失应由甲方承担相关经济损失。2、甲方未能及时支付工程进度款超过壹拾天,则乙方有权单方中止合同的履行。3、上述款项甲方未按时支付的,应每逾期一天按应付款项的1‰支付逾期付款违约金给乙方。十一、售后服务措施1、乙方提供工程竣工验收合格之日起为期_____年的维修保养期。维修保养期内,乙方提供保养,因非人为原因造成的损坏,全部由乙方提供维修,若由于甲方人为因素而造成的损坏,由乙方提供维修服务,维修成本费用由甲方支付。十二、纠纷与仲裁1、本合同未尽事宜,双方友好协商解决,必要时可签订补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。2、任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第(_____)项的方式解决。2.1向仲裁委员会申请仲裁。2.2向人民法院起诉。十三、不可抗力1、不可抗力的范围按国家有关规定确定。2、不可抗力产生的费用及延误的工期按国家有关规定执行。十四、附则1、本合同一式2份,;双方各执1份,合同与合同附件有同等法律效力。2、本合同经双方代表签字,加盖公章或合同章后即生效。3、本合同通过竣工验收、保修期满、工程款全部付清后本合同终止。甲方:_____乙方:_____日期标准工地工程合同书(四)发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)甲乙双方依据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,经甲乙充分协商达成如下协议。一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、建设规模:工程量以实际验收为准。二、工期:总工期天,因甲方原因造成的工期延误,其总工期顺延。1、开工日期:_____年_____月_____日2、竣工日期:_____年_____月_____日三、工程承包方式:四、承包内容甲方、监理、设计按实际情况调整认可的工作内容。五、质量标准:1、合格。2、签订合同时乙方必须向甲方交纳质量保证金元,工程竣工验收合格后退还。六、工程价款结算及付款方式:按审计部门审定造价,下浮%为乙方决算
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 柠溪租房合同模板
- 尿素供货合同模板
- 木工验收合同范例
- 代发货物合同范例
- 工程招标合同范例6
- 厨房设备安装工程合同
- 换热站保养合同范例
- 按揭车子质押合同范例
- 通风空调工程电工施工合同
- 个人劳务雇佣合同范例
- translated-(2024.V1)NCCN临床实践指南:心理痛苦的处理(中文版)
- 长安历史文化概论智慧树知到期末考试答案2024年
- 餐厅、食堂餐饮服务方案(技术标)
- 工业厂房设计规划方案
- 安全生产检查咨询服务投标方案(技术方案)
- 急性粒细胞白血病护理查房
- 公司安全部门简介
- 危废仓库建筑合同
- 中医外科临床诊疗指南 烧伤
- 物业公司消防知识培训方案
- GH/T 1419-2023野生食用菌保育促繁技术规程灰肉红菇
评论
0/150
提交评论