2023年二建继续教育选修案例

案例分析（GＺ医大三院医技大楼设计建筑面积为19９45平方米,预计造价７４00万元,其中土建工程造价约为340２万元,配套设备暂定造价为3998万元。2023年初，该工程项目进入该省建设工程交易中心以总承包方式向社会公开招标。经常以“GＺ辉宇房地产有限公司总经理”身份对外交往的包工头甲得知该项目的情况后,即分别到该省和GＺ市4家建筑公司活动,规定挂靠这４家公司参与投标。这4家公司在未对GZ辉宇房地产有限公司的资质和业绩进行审查的情况下，就批准其挂靠,并分别商定了“合作”条件:一是投标保证金由甲支付；二是GZ市乙单位代甲编制标书,由甲支付“劳务费”，其余3家公司的经济标书由甲编制;三是项目中标后所有或部分工程由甲组织施工,挂靠单位收取占工程造价3%—5％的管理费。上述4家公司违法出让资质证明，为甲搞串标活动提供了条件。２023年1月甲给4家公司各汇去30万元投标保证金，并支付给GZ市乙15万元编制标书的“劳务费”。为揽到该项目，甲还不择手段地拉拢该省交易中心评标处副处长张某、办公室副主任陈某。甲以征询业务为名,经常请张某、陈某吃喝玩乐,并送给张某港币5万元、人民币1０00元，以及人参、茶叶、香烟等物品；送给陈某港币3万元和洋酒等物品。张、陈两人积极为甲提供“征询”服务，不惜泄露招投标中有关保密事项,甚至带甲到审核标底现场向有关人员打探标底，后因现场监督严格而未得逞。20２3年1月22日下午开始评标。评委会置该项目招标文献规定于不顾，把原安排２2日下午评技术标、２3日上午评经济标两段评标内容集中在一个下午进行，致使评标委员会没有足够时间对标书进行认真细致地评审，一些标书明显存在违反招标文献规定的错误未能发现。同时,评标委员在评审中还把占标底价50%以上的配套设备暂定价3998万元剔除,使造价总体下浮，影响了评标结果的合理性。下午7时２０分左右，评标结束，中标单位为深圳市总公司。由于甲挂靠的4家公司均未能中标，甲便鼓动这4家公司向有关部门投诉,设法改变评标结果。因不断发生投诉，有关单位未发出中标告知书。).(1）(）是确认“中标无效”的唯一权力主体A.仲裁机构B.建设主管部门C．人民法院D.行政监督部门+＋++++++++++++＋++++++++++＋+＋+++＋++＋++++++＋＋+＋＋+++（２)串标者中标无效,应处中标项目金额的()罚款A.１％～2％B．1％~1.５%C.0.５%~1%D．2％~3％++++＋++++＋+++++＋+++＋＋＋++++＋＋++++++++＋＋+++++＋＋++＋+(3）以下不属于中标无效的情形的是Ａ．投标人互相串通投标,与招标人串通投标的,或为谋取中标行贿的中标无效。B.投标人以别人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效。C.投标人以整个联合体名义进行投标并中标D．招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的行为影响中标结果的,中标才无效+++++++＋＋++++＋++＋++＋＋+＋+++++＋＋++++＋+++++＋++++++++(4）包工头甲的行为属于（)A.伪标行为B．合法行为C.争取中标的合法行为D.串标＋+＋+++++++＋+++++++＋+++＋+＋+＋+++++++＋＋+++＋+＋+++++++（5）工程标底是工程项目的（）A．预期协议价格B.工程概算总价格C.施工结算价格D．中标协议价格+＋++++++＋＋+++++＋＋+++++++＋+++++++＋+＋+++++＋++++＋++＋（6)工程建设项目的招标投标活动，是建设工程协议订立的过程，在法律性质上属于（)行为A.谈判Ｂ．民事C.行政D．刑事+++＋+＋＋＋++＋+＋＋++＋+＋++++++++++++++++++＋++＋+＋+++++＋(7)以下对于本案例的说法对的的是（）A.应取消该项目招投标结果,依法重新组织招投标B.包工头甲的行为构成了中标无效C.建筑施工单位出让资质证照、评标委员会不依法评标D.本案中并无导致中标无效的法定事由E．涉嫌违纪违法的交易中心工作人员张某、陈某应被停职,备案审查，其非法收受的钱物应被依法收缴++＋＋+++＋＋+++++++++++＋+＋+++＋++＋+＋++++＋+++＋+＋++++＋+（8)下列关于串通投标的说法对的的是（)A.投标人互相串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役B.不同投标人的投标文献由同一单位或者个人编制视为投标人互相串通投标C.总报价相近，但其中各项报价不合理，且没有合理的解释应引起重视,考虑是否存在串标Ｄ.当无标底或复合标底招标而又不采用量低价中标时,串标经常会导致中标价超过正常范围，从而加大招标人的成本E.损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，导致的直接经济损失数额在1００万元以上的,应予追诉+＋＋+＋+＋++++＋+++++＋＋+++＋+++＋+＋+＋+＋＋+＋＋＋+＋+++＋＋++++案例分析(2023年7月4日，被告ZＤ照明有限公司向ＳＺ市建设局申请对ZＤ照明研发中心工程进行对外招标,７月１1日获得批准。8月11日，原告DＣ建筑总公司SZ分公司向被告支付了保证金人民币1０0万元，并于8月18日向SＺ市建设工程交易服务中心呈送《ＺD照明研发中心标书》。8月２９日，被告在SZ市建设工程交易服务中心第四会议室召开中照研发中心开标会。会上由SZ市建设工程造价管理站(以下简称造价站）公开宣读中照研发中心的标底为人民币１9010５50１2元,然后公开了6个投标单位的投标价,其中原告的投标价为人民币1７00430868元。9月20日，被告向造价站发函，以造价站的标底与其送审的预算数额有出入为由，规定标底按隐框玻璃幕墙进行调整并重新定标。造价站回函称,被告送交的资料没有任何说明铝合金固定窗修改为隐框玻璃幕墙，批准仅就该工程量清单中第143项(铝合金固定窗)用同一工程量按隐框玻璃幕墙单价计算调整。9月3０日，被告以修改后的标底召开定标会,重新拟定投标价为人民币１99１７3９3万元,并宣布SZ市第三某建筑工程总公司(以下简称三建）得分最高为中标单位。原告则以其已中标但被告拒发中标告知书为由诉至SZ市福田区人民法院，请求判令被告违约并双倍返还保证金人民币200万元。）.(1）投标保证金一般不得超过投标总价的(）,但最高不得超过（）Ａ.2%,１０0万元B.3%，100万元Ｃ.２%,80万元D．3%,80万元++++＋＋+++++++++++++++++++++++＋++++＋+＋+＋++++++++++（2)以定金作为保存解除权的代价称为()A.解约定金Ｂ．立约定金C．违约定金D.证约定金+++＋+++＋+++++++++＋＋＋+++++++＋＋+++++＋++++++＋+++＋++＋(3）下列关于要约邀请不对的的是(）A．发出邀请人还是接受邀请人,都具有约束Ｂ.寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请C.要约邀请是当事人订立协议的预备行为D．要约邀请只是作出希望别人向自己发出要约的意思表达＋＋+++++++++＋＋＋++＋++＋＋＋+＋+++++＋+＋＋＋＋+＋＋++＋+++＋＋＋++(4）投标保证金缴纳形式不涉及()A.银行保函B.支付承诺书C.保兑支票Ｄ．银行汇票+＋++＋++＋＋+++＋++++＋++＋++++++++＋＋＋＋+＋＋+++＋++++++＋+＋（5)本案例中,被告应当承担(）A.违约责任Ｂ．缔约过失责任C．损害补偿责任D.连带责任++++++++＋＋++++＋＋+++++++++＋＋++＋+++＋++＋++＋++＋＋++＋++（6)招标人对已发出的招标文献进行必要澄清或者修改的，应当在招标文献规定提交投标文献截止时间至少()日前,以书面形式告知所有招标文献接受人。Ａ．30B.3５Ｃ.１5Ｄ.１0+++＋＋+++++++++＋++++++＋+＋++＋＋+++++＋＋+＋＋＋＋++＋++＋＋++(7）在本案例中,下列说法对的的是（）Ａ.被告应以导致的实际损失为准对原告进行补偿Ｂ.被告必须双倍反还定金C.被告在开标后修改招标文献无效D.原告无权规定返回定金E.被告公布标底后以标底错误为由修改是可取的+++++＋＋+＋++＋＋＋++＋+++++++＋++＋++＋++＋+++++++＋++＋+＋++(8)未中标人的投标保证金，将在买方与中标人签订协议后的５个工作日内退还。但是，下列()情况发生时，投标保证金将被没收：A.投标人采用不合法的手段骗取中标B.投标人在招标文献中规定的投标有效期内撤回其投标；C．中标人在规定期限内未能根据招标文献规定提交履约保证金。Ｄ.中标人在规定期限内未确认中标函Ｅ.中标人在规定期限内未能根据投标人按规定签订协议或按规定接受对错误的+++++＋++++++＋+＋+++＋+++++++＋+＋＋+++++＋+++++++++++＋+案例分析(2023年６月10日，某建筑公司与某房地产公司签订《建设工程施工协议》,约定由某建筑公司承建大贵大厦。协议对施工范围、工期、价款、质量标准、违约责任、索赔等内容作出详尽约定。２0２３年１0月工程依约竣工，经验收合格并已交付发包人使用,双方因工程款纠纷诉至法院。法院经审理查明,某建筑公司属超越资质等级承揽工程，认定施工协议无效。诉讼中，某建筑公司请求按照签约时的工程定额标准据实结算工程价款；而发包人主张依约支付工程尾款，依据为最高人民法院《关于审理建设工程施工协议纠纷案件合用法律问题的解释》(以下简称《解释》）第二条规定“建设工程施工协议无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照协议约定支付工程价款的，应予支持”。承包人某建筑公司答辩认为，此规定只合用于承包人,对发包人不合用，故请求支持其提出的诉讼请求。）.(1）分析工程索赔产生的因素时，下列事件中,不属于协议变更的是（)。A．协议中的漏掉B．施工方法变更C.追加某些工作D.设计变更+++＋++++＋++++＋＋++++++＋+++++++＋+＋+++＋＋＋+＋+++＋++++＋(2）根据《建设工程价款结算暂行办法》，在施工条件具有的前提下,下列有关工程预付款的叙述中,对的的是(）。A.发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后7天内向发包人发出规定预付告知B.发包人应在双方签订协议后一个月内或不迟于约定的开工日期前的１0天内预付工程款Ｃ.发包人收到承包人规定预付的告知后仍不按规定预付，承包人可在发出告知１4天后停止施工D.发包人因未按规定预付工程款应承担停工责任的,应从约定预付日期后第７天起，按同期银行贷款利率,向承包人支付应预付款利息＋++++++++++++＋+＋＋+++++++++＋＋＋++++＋++++＋++++++＋+++(3)下列关于工程竣工价款结算的表述中对的的是（）。Ａ.对于发包人拖欠结算价款，又达不成延期支付协议的，承包人可以向人民法院申请将该工程依法拍卖后,就所得价款优先受偿B.协议外零星项目工程价款结算,应在接受发包人规定的１4天内,承包人就工、料、机数量和金额向发包人提出施工签证Ｃ．发包人应在收到承包人支付工程竣工结算款申请后1４天内支付结算款D.如达成延期支付协议，发包人应按工程开工之日的利率支付拖欠工程价款利息＋++++＋+++＋＋＋++＋+＋+＋＋+＋+＋+＋++++++＋+＋+++＋++++＋++＋+＋(4）某单位拟建一浴室,计算工期为4个月,土建工程协议价款为90万元,该工程采用(）方式较为合理。Ａ.竣工后一次结算Ｂ.分段结算C.按月结算D．部分结算+＋+＋＋+＋＋＋++++＋+++++＋++++++++＋+＋+++＋++++++++＋++++＋(5)根据确认的竣工结算报告,承包人向发包人申请支付工程结算款,发包人应在收到申请后()天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。A．7B．1０C.14D．1５++++++＋＋+＋＋＋＋+＋＋+＋＋＋＋＋++＋＋++++＋＋++＋++++＋++＋++++＋＋（6）在法律上，工程施工协议的成立必须要通过要约和()两个阶段。Ａ.承诺B.履约C.违约Ｄ．要约邀请＋＋+＋++++++++++++++++++＋++++++++＋+++++++＋+＋＋＋＋++＋+(7)以下哪些情形协议无效():Ａ.是建设工程必须进行招标而未进行招标的；Ｂ.是承包人非法转包建设工程的;C.是没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工公司名义的;D．是承包人违法分包建设工程的。Ｅ.是承包人未取得建筑施工公司资质或超越资质等级的;+++＋＋+++++++++＋＋+＋++＋++＋+＋＋＋++++＋＋+++＋+＋++＋++++++(８）根据《建设工程施工协议示范文本》，下列关于施工质量和检查的说法中，对的的有（)。A.承包人应随时接受工程师的质量检查B．工程师发现质量不合格，可规定承包人返工或扣减相应的工程款C.工程质量经工程师检查合格后，又发现因承包人因素引起的质量问题，应由承包人承担责任D.工程师的检查影响了施工正常进行，由发包人承担相应损失E．工程质量应达成协议约定的质量标准+++++++++++++++++＋＋++＋+++++++++++++++++++＋＋+++＋+＋案例分析(并不具有承包工程资质等级的某建设公司与某经贸公司签订《工程承包协议书》，约定由建设公司垫资承建某工程项目。根据该协议书的约定,双方同时还签订了《工程承包垫资协议书》，约定建设公司垫资中的5000万元人民币,垫资期限为三年，垫资款的年回报率为１5％，如三年内银行贷款基准利率上浮,回报率亦随之上浮。建设公司负责协办的第二批垫资款5００0万元人民币,暂定年限为一年半。１9９2年10月10日至1１月2日，建设公司将其所承包的所有工程分别包给某勘察工程公司、某建筑工程总公司和某工业设备安装公司。1993年1０月，建设公司与经贸公司又签订《协议书》,约定:根据经贸公司的规定，为了减少管理上的中间环节，即撤出建设公司在该项目工程国道指挥部的管理人员，建设公司总包的权利、责任和义务托由经贸公司承担执行,经贸公司付给建设公司人民币1100万元作为补偿。建设公司垫资的50００万元人民币年回报率上调为18％。1994年7月１日,建设公司与经贸公司进行总结算,建设公司应收经贸公司款项为6３３840５2０5元，其中涉及撤出总承包补偿费1１00万元、承包工程协调费50万元，补偿某建筑工程总公司、某工业设备安装公司延迟开工费2３12万元,１９93年度垫资款利息850万元。扣除经贸公司已付的53４309１31５元,经贸公司尚欠建设公司9953１3890元。双方约定：经贸公司一次性补给建设公司２８０万元,余款以295828吨钢材抵冲。19９5年6月16日，经贸公司以其在某市的物业抵冲尚欠建设公司的１２92250元后,余款773３３８元作为欠建设公司5000万元垫资款的部分利息。1996年7月29日,经贸公司向一审法院提起诉讼，规定判令建设公司返还总承包管理费1100万元并补偿经济损失1１35万元。）.(1）建筑业公司资质分为（)、专业承包和劳务分包三个序列。Ａ．装备承包B．设计承包C.技术承包D.施工总承包++++++++++++＋＋+＋+＋＋＋+++++++＋+++++++＋++++＋+++＋＋＋+＋(2）未取得《建筑业公司资质证书》承揽工程的，由有权部门(）。Ａ.对违法所得予以没收Ｂ.责令改正C.警告D．责令停业整顿＋++＋＋++++++＋+＋＋++＋+＋+＋++＋＋＋++++++++++＋＋++++++++＋+(3）采用工程总承包模式的建设项目,发包人可以将()等一系列工作所有发包给一家承包单位。A．勘察、设计、施工和监理B.可行性研究、资金筹措、勘察设计C.资金筹措、设计、监理D.设计、施工、材料和设备采购+++＋+++++++＋＋+＋+＋++++＋+＋+++++＋++++++＋++++++＋+++++(4）承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并()承揽工程。A．用其他建筑施工公司的名义B.超越资质等级许可的业务范围内C．在资质等级许可的业务范围内Ｄ.允许其他单位以本公司的名义+++++＋＋＋＋+＋++＋+++++++++++++＋+++++＋++++++++＋＋++＋++(5）建设公司的行为属于():A．挂靠Ｂ.违法发包C.转包D．违法分包+＋＋++++＋＋+++＋＋++++＋+++++++++++++++＋＋＋+++++++++＋++(６）发包人将所有施工任务发包给具有总承包资质的建筑业公司,由总承包公司按照协议的约定向建设单位负责,承包完毕施工任务,此种总承包是（)。Ａ．施工总承包B.工程总承包C．建设总承包D.项目总承包＋＋++＋＋＋＋＋++＋+++＋++＋++＋++++++＋+＋+++++++++++＋+＋++＋+（7)从事建筑活动的建筑施工公司应当具有的条件,下列说法对的的有()。Ａ.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员B.有符合国家规定的注册资本Ｃ.有向发证机关申请的资格证书D.法律、行政法规规定的其他条件E.有从事相关建筑活动所应有的技术装备+＋+＋＋+++++++++++＋++＋+＋++＋+++++＋+++++++＋+++＋++＋＋++（８)以下属于转包的是（):Ａ.施工总承包单位或专业承包单位将其承包的所有工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的;B.施工单位将其承包的所有工程转给其他单位或个人施工的；C．施工总承包单位或专业承包单位通过采用合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相的将其承包的所有工程转给其他单位或个人施工的。D．劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的所有工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的所有工程价款的；E．施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，重要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实行的;++＋+++＋+＋＋＋＋++＋++＋++＋+++＋＋++++＋+＋+＋＋++＋+＋++++＋＋+＋案例分析（19９4年6月10日，香港公司与广州公司在深圳签订了一份《土地使用权转让协议书》,约定广州公司将其拥有的位于广州市××工业区的一块面积为2万平方米的工业用地转让给香港公司,转让款共500万元。该协议签订后，香港公司即依约将转让款5０0万元支付给广州公司。广州公司收款后却迟迟没有办理有关转让手续。至１996年１２月,香港公司从有关部门了解到,广州公司所转让的土地主线不能依法办理过户手续。为此香港公司规定广州公司返还转让金，并于19９8年8月１2日向法院提起诉讼,规定依法解除双方签订的土地使用权转让协议,依法判决广州公司返还香港公司土地转让费人民币500万元及利息，并补偿经济损失港币2８万元。而广州公司辩称,香港公司与广州公司于19９４年６月１０日签订了土地使用权转让协议后,该协议已于1９9４年履行完毕。此后,双方从未对上述协议的履行有过任何争议或补充协议，香港公司的起诉已超过了诉讼时效。请求依法驳回香港公司的诉讼请求。）.(1）法律规定或者当事人约定解除权行使期限的，期限届满当事人不行使的,该权利(）A.中止B.效力待定C.消灭D.继续有效+++++＋+＋++＋++＋++++++++++＋＋++＋＋++＋+＋+＋＋+++++＋++++＋(2）协议是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。A.法人B.自然人、法人和其他组织C.自然人Ｄ.法人和其他组织＋++++＋+++＋+++++++++++++++++＋＋+++++++++++++＋＋+＋+++(３)下列关于国有土地使用权的说法,对的的是()A.国有土地使用权的取得涉及出让方式和划拨方式二种B.国有土地使用权不能转让C.国有土地使用权的标的物既可以是国有土地，也可以是集体土地Ｄ.不管通过何种方式取得的国有土地使用权,都有使用期限的限制＋++++++++++++++++＋+++++++++++++＋+++++++＋++＋++++++(4)此发生的土地使用权转移,其实现方式为（)A．到土地管理部门备案,并在土地使用证上作变更记载B.当事人之间进行土地使用证交付C．当事人之间进行土地使用证交付，并经公证机关公证D.到土地管理部门申请土地使用权变更登记,并更换土地使用证++＋＋++++++++++++++＋+++＋＋+++＋+++++++++++++++++++＋+(5）本背景案例诉讼时效期间应为()年。A．３B．１C.4D.2+++＋+++++++++＋+++＋++＋+++++＋+++＋+++＋＋+++++++++＋+++(6)下列有关协议的形式说法不对的的是（)A.我国《协议法》在协议形式上的规定是以不要式为原则B.一般认为协议有口头形式、书面形式和其他形式三种C．法律规定采用书面形式的，当事人双方未采用,无论何种情况该协议不成立D.数据电文是书面形式的一种++＋++＋＋++＋+++++++++＋+＋＋++++＋++＋＋＋++++＋＋++++＋++++＋(7）根据我国协议法的规定，下列协议中拟定地属于无效的有(）A.恶意串通,为损害国家、集体或者第三人的利益而订立的协议B.一方以欺诈、胁迫的手段订立的协议Ｃ.因重大误解订立的协议D.以合法形式掩盖非法目的的协议E.损害社会公共利益的协议++＋＋+＋++＋+＋+＋++＋+＋＋＋+++++++＋+＋+++＋+++＋++＋++＋+++++（8）协议双方发生纠纷时,采用解决纠纷的方式有（)A.正义评审B.调解Ｃ.仲裁D.诉讼E.和解＋+++++＋+＋＋+++++++＋+++++＋++++++++＋++++++＋+++＋+++＋+案例分析(北京某工程基坑开挖协议总价1000万元,总工期24个月。开挖后发现地下情况和发包人提供的地质资料不符,有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次解决。为此，业主以书面形式告知施工单位停工１０d，并批准协议工期顺延10d。为保证继续施工,规定工人、施工机械等不要撤离施工现场,但在告知中未涉及由此导致施工单位停工损失如何解决。施工单位认为对其损失过大,意欲索赔。并递交索赔报告。但工程师未作出任何表达。).(1)本案例中的索赔证据是(）A．发包人提供的地质资料B.基坑开挖协议C.业主以书面形式提出的规定停工告知书D.索赔报告++＋＋++++＋＋++++++＋＋++++++＋＋＋+++++＋+＋＋+＋++＋++＋+++＋+（2)提出索赔规定，应向业主提供的索赔文献不涉及()A.索赔证据和具体计算书B.索赔意向告知C.索赔报告D.基坑开挖协议＋＋+++＋+＋++＋++++++＋++++++＋+++++＋+++＋＋+++++＋+＋＋+＋++(3)下列不属于由此引起的损失费用项目的是（)A．1０d的人工窝工费B．10d停工而增长的现场管理费C.10d的机械台班窝工费D．1０d停工而导致的工期顺延费+++++＋++＋++++++++++++＋++++++++＋＋＋++++＋＋++++++++++（４)现业主指令增长额外工程９0万元,则承包商提出的工期索赔为多少？A.3.4６个月B.２．１６个月C．2．４3个月D.3.１２个月++++＋+++＋＋+＋++＋＋＋＋++++++++++＋＋++＋＋+++＋+＋++++++++＋(５)施工协议示范文本规定,承包商递交索赔报告应在（)天内Ａ.45B.28C.３0D.15++＋+＋+++++＋+++++++++＋+++++＋+＋+++＋+++＋++++++++++++（6）若承包商在规定期限内递交索赔报告，工程师未对此索赔规定作出任何表达，则应视为（)A．工程师已拒绝索赔规定B.承包人需提交现场记录和补充证据资料C.需等待发包人批准D.承包人的索赔规定已成立+++＋+＋+++＋++++++++＋+++＋＋＋+++++++++＋＋++++＋+＋++++＋+（７)当承包人提出索赔后,工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据涉及（）。A.招标文献中的投标须知B.工程师书面指令Ｃ.施工会议记录D.招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答E．检查和实验记录＋＋++++＋+++＋＋++＋＋++＋＋++++++++＋++++++＋+++++＋++＋＋+++(8)按索赔事件的性质,索赔可分为（)Ａ.工程变更索赔Ｂ.工程延误索赔C.协议被迫终止的索赔D．意外风险和不可预见因素索赔E．工程加速索赔＋+＋＋+＋++++＋＋＋＋+++＋++++＋+＋+＋++＋＋+＋+++++＋＋+++++++++案例分析(按照协议的约定，２023年１月1日业主应当向承包商支付工程款，但是却没有支付。２02３年7月1日至8月１日之间，本地发生了特大洪水,导致承包商不能行使请求权。2０23年月1日，承包商向法院提起诉讼,请求业主支付拖欠的工程款).（1)假如承包商一直没有提出索要工程款的规定，建设单位也没有积极提出批准支付工程未，则（)A.截止于2023年1月1日，承包商丧失胜诉权B．承包商获得工程款的权利最长保护2年C.202３年1月１日以后,即使建设单位批准支付工程款,承包商也无权收取Ｄ.截止于2０２3年1月1日,承包商更新丧失诉权＋++++＋++＋+++＋+++++＋++＋+＋+++++＋＋+++++++++++++＋＋+++（2)一般时效保护期限为()A．三年B．一年C.两年Ｄ．半年+++++＋+＋＋+＋+++++＋+++++++＋＋++++++++＋++++＋＋++＋＋++＋+（3)假如２023年4月8日,建设单位由于经营不善倒闭,则（)A.承包商可以将在建工程提存,假如建设单位不能支付工程款，则在建工程归国家所有B.承包商有权将在建工程拍卖并从所得价款中取回自己应得的工程款Ｃ.承包商将不能获得工程款,由于“债因当事人死亡而解除”Ｄ.承包商仍然可以向法院起诉,规定取得工程款+++＋+++++++＋＋+＋+＋++＋+＋+++＋+＋+＋＋＋＋+++＋+＋++++++++++(４)下面的说法对的的是(）A．２023年１2月31日起诉讼时效中断B.２02３年12月1日起诉讼时效中断C.２023年7月1日至８月1日之间诉讼时效中断D.2０23年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止+++＋＋+++＋＋＋＋＋＋++＋+＋＋+＋++＋+++＋+＋＋+++++＋+＋++++＋++＋+（5）假如由于建设单位不即时支付工程款，承包商与其解除了协议，则其()Ａ.法律关系因履行而终止B．法律关系因协议而终止C.法律关系因违约而终止D．法律关系因违违而中止+++++＋+＋++++＋++++＋＋+++＋+++＋+＋++＋++++＋++++++＋+++++(６)由于承包商提起诉讼,诉讼时效将可至（)A.2０23年12月１日B.2023年1月１日C．2０23年８月1日D．20２3年２月１日+++++＋+＋＋+++＋++++++＋++++++++++++++＋＋＋+++＋++＋＋++++(7）以下属于债的灭失的情况有()A.履行Ｂ．混同C.免去D.抵销E．提存++＋＋＋＋+++＋＋++＋+＋++++++＋+++＋＋+＋++++++＋+++＋++++++＋+(８)民事法律关系的终止有哪几种情形（）A.自然终止B.强制终止C.违约终止D．协议终止Ｅ.商议终止++++＋+＋+＋＋++＋+＋＋+++＋＋++＋+++++＋++++＋+++＋+＋+++++++＋案例分析(某房地产开发公司投资开发一住宅社区,与某工程监理公司签订建设工程委托监理协议。在专用条件的监理职责条款中,双方约定:“乙方(监理公司）负责甲方（房地产开发公司）住宅社区工程设计阶段和施工阶段的监理业务。……房地产开发公司应于监理业务结束之日起5日内支付最后2０%的监理费用。”住宅社区工程竣工一周后，监理公司规定房地产开发公司支付剩余２０%的监理费,房地产开发公司以双方有口头约定,监理公司监理职责应履行至工程保修期满为由，拒绝支付。监理公司索款未果，诉至法院。法院判决双方口头商定的监理职责延至保修期满的内容不构成委托监理协议的内容,房地产开发公司到期未支付最后一笔监理费,构成违约,应承担违约责任，支付监理公司剩余２0%监理费及延期付款利息。）.（1）工程项目建设的监理目的不涉及（)。A.质量B．投资Ｃ．效益Ｄ.进度++++++++++++＋+＋+++++++++++＋++++++++＋+++＋++＋++＋+++（2）工程建设监理是监理单位受项目法人的委托，()。A.代表项目法人对工程项目实行的监督管理B.对工程项目进行约束和协调C．对工程项目进行“三控制、两管理、一协调D.对工程建设实行的监督管理+++＋＋＋+++++＋+＋+++＋＋＋++＋++＋+＋++＋＋++++＋＋+++＋+++＋＋＋＋(３)建设工程监理可以合用于工程建设投资决策阶段和实行阶段,但目前重要是建设工程（)阶段。Ａ.设计B.实行Ｃ.施工D．投资决策++++++++++＋+++＋++＋+++++++++＋+＋＋+++＋++＋＋++++++++＋+（4）监理单位应当按照协议的规定认真履行自己的职责,这一规定体现的监理单位经营活动应遵循（)的准则。A.科学B.守法C．诚信Ｄ．公正+++++＋+++＋++++++＋++++++＋++++++++++＋+++＋++++++++++(5)建设工程监理的()是指监理人员运用自己的知识、技能和经验、信息以及必要的实验、检测手段，为建设单位提供管理服务。A.科学性B.独立性C.服务性Ｄ.公正性＋+++++＋++++＋++++＋+++＋+＋++＋++++＋＋＋+++++＋+＋＋++++＋＋+(6）工程项目建设监理实行(）负责制。A．项目经理B.总监理工程师C.监理单位D.项目法人+++++++++＋＋+++++++++++++＋++＋+＋+++++++＋+++++++＋+＋+(7）依法应当实行监理的建设工程有（):A.成片建设的住宅社区工程B.运用外国政府或者国际金融组织赠贷款、援助资金的工程Ｃ.国家规定必须实行监理的其他工程。D．大中型公益事业工程E.国家重点建设工程+++++＋＋+++++++＋＋+＋+++++++++＋＋＋＋++++＋＋+++＋+++++＋+＋（8)实行建筑工程监理前,建设单位应当将（),书面告知被监理的建筑施工公司。A.监理的内容B.委托的工程监理单位C．监理单位的报酬Ｄ.监理人员名单E．监理权限＋＋++++++++++++++＋+++＋++++＋＋＋++++++++++++＋+++++++＋案例分析（WWX市山水娱乐城工程地处WWX闹市区，主体地上22层，地下３层,建筑面积4780０平方米，该工程建设单位为ＷWＸ山水娱乐城总公司,工程监理单位为ＷWX同济建筑工程监理公司。该工程建筑结构、水电暖通设计由ＷWＸ市建筑设计研究院承担,建筑结构土建施工由WWX市第二建筑工程总公司承建，基坑围护结构设计和施工单位为NJ勘察工程公司，工程桩基施工也同时由NJ勘察工程公司承建。该工程自19９5年2月开始由ＮJ勘察工程公司进场开始围护及桩基施工,于1９95年9月开始从东向西进行挖土、内支撑安装及桩间压密注浆施工,于１996年４月1３日基本完毕深基坑围护支护工程项目，１９96年4月13日至4月20日，继续以人工挖除基坑西南角剩余土方约2000立方米。同年４月20日下午5时左右,基坑西南剩余土方基本挖清后,不满1０小时,即于４月21日凌晨2时25分左右,基坑西南角发生倒塌。）.(１）建设工程安全管理的方针是（)。Ａ.安全至上Ｂ.质量第一,兼顾安全Ｃ.安全第一,防止为主，综合治理D.安全责任重于泰山++++++++＋+++＋＋++++++＋+++++＋＋+＋+++＋++++++＋++＋+++++(2)在建筑生产中最基本的安全管理制度是()。A.安全生产责任制度B．安全生产检查制度Ｃ.群防群治制度D．安全生产教育培训制度+＋++＋++＋++＋＋++＋+＋+++++＋+++++＋+＋+++++++＋++++＋＋＋+++（3）施工公司应当建立健全（)制度,加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。A.岗位责任B．安全生产教育培训C．安全技能学习激励D.劳保用品和学习资料统一配发＋++++++++++++++＋++++++＋++++＋+++＋＋++++++＋＋++＋+++＋+(４）施工单位应当保证安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中（）列出安全防护、文明施工措施费用清单备查。A.一并B.准确C．单独D.认真＋＋+＋++＋＋＋++++++++++++++＋++＋++++＋++++＋+＋+++++++＋+＋（5)监理工程师在实行监理过程中，发现存在重大事故隐患的，应立即规定施工单位();施工单位对重大事故隐患不及时整改的,应立即向建设行政主管部门报告。A.停工B.限期整改Ｃ.立即报告D.停工整改+＋+++＋++＋+＋++＋+++++++++++++＋+++＋＋++＋+＋++++++++＋++（６）生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场合和工作岗位存在的()、防范措施以及事故应急措施。A.设备缺陷Ｂ．事故隐患C.危险因素Ｄ.管理局限性++＋＋+++++++＋++＋+＋＋+++++＋++++++++＋＋+＋++++＋＋＋+＋+＋++(7）安全生产的目的涉及（）.A.防止和减少生产安全事故B.加快项目进度C.减少项目成本D.促进经济发展E.保障人民群众生命和财产安全+＋+＋＋＋+＋＋＋+＋+＋+++++++＋++++＋++＋++++＋+++＋+++＋++++++(8）关于施工单位职工安全生产培训下列说法对的的是：()Ａ.施工单位自主决定培训；B．培训制度无硬性规定C.未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业D.施工单位应当加强对职工的教育培训Ｅ.施工单位应当建立、健全教育培训制度＋＋++++++＋++＋+++++++＋++＋++＋++++++＋+++++＋＋+＋+++++++案例分析(建设单位甲与施工单位乙于202３年１2月１8日签订了某工业厂房的施工协议,其中约定，协议自实际提交履约保证之日起生效；建设单位认为设计过于保守,规定混凝土强度按设计强制标准的规定减少一个等级施工；争议解决方式为仲裁。施工单位实际于2０23年１２月２8日提交了履约保证并开始施工。在该工程施工过程中，建设主管部门发现该工程施工单位超越资质等级承揽工程，责令该工程终止施工。建设单位遂提起仲裁,规定施工单位补偿损失。试分析发承包双方的违法行为。）.(1）建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（)。A.建设单位与施工单位签订的施工协议Ｂ.建设单位职工的书面证明材料C．建设单位提交的答辩状Ｄ.工程质量检测机构出具的鉴定报告++＋＋+++++++++++＋+++++＋++＋＋+++＋+++＋＋＋++++＋++++++++(2)根据《建设工程质量管理条例》规定,建设单位不得明示或者暗示（）违反工程建设强制性标准，减少建设工程质量。A.设计单位、施工单位或者监理单位Ｂ.施工单位C．设计单位或者施工单位Ｄ.设计单位和施工单位+++++++＋++++++＋+++＋+++++＋++++＋++++++＋++＋＋＋++++＋++（3）一裁终局制度体现了仲裁的()特点。A.自愿B.独立C.专业D.快捷＋＋++＋＋+++++＋＋+＋++++＋+++++＋+++++＋+++++++++＋+＋+++++(４）《建设工程质量管理条例》中拟定的建设工程质量监督管理制度,其重要手段不涉及()。A.竣工验收备案制度B.施工许可制度C．工程质量保修制度D．工程质量事故报告制度++++++＋+++++++＋+++＋++＋+++++＋+＋++＋＋+++＋++＋++++++＋+（５）《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，责令停止执业，情节严重的,吊销执业资格证书，（）年内不予注册。A.1Ｂ.2C.５D.3＋+＋++++＋+++＋+++++＋+＋+++++++++＋+＋++＋+＋+＋+＋++++++++（6）建设工程协议承包方必须是具有法人资格的公司,并须在()等方面具有一定条件。A.公司利润、技术人员、装备、资质规定B.注册资本、技术人员、装备、资质规定C．注册资本、单位人数、装备、资质规定D.注册资本、技术人员、办公面积、资质规定+++＋＋+++++＋++++++＋+++++++＋++++＋++＋＋+＋+++＋+＋+++＋++(７）以下情况属于违法发包的是（)：Ａ.未履行法定发包程序,涉及应当依法进行招标未招标，应当申请直接发包未申请或申请未核准的；B.建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的；C.建设单位将施工协议范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的;D．建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的；E.建设单位设立不合理的招投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的;++＋＋+++＋+++＋＋+++＋+++＋＋++＋+＋＋＋++＋++＋＋+++＋++++＋++++（8)下列关于仲裁与诉讼特点的表述,对的的有（）。A.仲裁的程序相对灵活,诉讼的程序较严格B．仲裁实行一裁终局制,诉讼实行两审终审制Ｃ.仲裁机构由双方协商拟定,管辖人民法院则不能由双方约定D．仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式E.仲裁以不公开审理为原则,诉讼则以不公开审理为例外++++＋+＋+＋+＋+＋++＋+++++++＋+＋＋++++++＋+＋++＋++＋＋++++＋＋案例分析（19９８年,被告某工程公司与该公司职工被告郑某签订工程承包协议，约定由郑某承包某大桥行车道板的架设安装。该协议还约定,施工中发生伤、亡、残事故，由郑某负责。原告吴某经人介绍到被告郑某处打工。为防止工伤事故，郑某曾召集民工开会强调安全问题,规定民工在安放道板下的胶垫时必须使用铁钩,防止道板坠落伤人。某日下午,吴某在安放道板下的胶垫时未使用铁钩,直接用手放置。由于支撑道板的千斤顶滑落,重达１０多吨的道板坠下，将吴某的左手砸伤。郑某立即送吴某到医院治疗23天后出院。吴某住院期间的医疗费、护理费、交通费、伙食费，以及出院后的治疗费用总计5３１0元,已由郑某所有承担。１999年２月，某法医技术室对吴某的伤情进行鉴定,结论是:伤残等级为工伤七级。随后,吴某与郑某因补偿费用发生争执,吴某以郑某和工程公司为共同被告,提起诉讼，请求判令两被告补偿误工费7０00元、住院生活补贴费30０元、鉴定费500元、交通费1450元、残疾人生活补贴费1万元和再次医疗的费用；诉讼费由被告承担。两被告辩称：原告违反安全操作规定导致工伤,不批准补偿。）.（1)《建设工程勘察协议》中，承担违约责任的形式重要是向对方支付违约金和补偿金,其中（)是协议必备条款。Ａ.补偿金B.违约金C.违约金和补偿金两种都不D.违约金和补偿金都+++++++＋+＋＋＋＋+＋+＋+++＋++++++++＋＋++++＋＋+＋+++＋++++++（2）用人单位自（)之日起即与劳动者建立劳动关系A.开工Ｂ.竣工C.用工Ｄ.劳动协议订立＋＋+＋＋＋＋+++＋+++++＋＋+＋＋+++++++＋＋++＋+＋+++++++＋+＋+＋++（３)该公司在与被告郑某签订的承包协议约定“施工中发生伤、亡、残事故，由郑某负责”,该约定应当属于（)Ａ.担保协议B.有效协议Ｃ．免责条款D.无效条款++++＋+＋++++＋+++++＋+＋++++++＋++＋＋+++++++++＋+++++＋+＋(4)工程公司对原告吴某的工伤事故，依法应当承担（）责任。A.连带责任B.重要责任C.民事责任D.过失责任++++＋+＋++＋++＋++++++＋++++++++＋+＋++＋＋+++++++＋++++＋+(5)假如案例中当事人一方规定变更和解除协议时,应当在(）日前告知对方。A.35B.42C.５6D.21++＋++++++++＋＋++++++＋++++＋+++＋＋＋+＋+＋++++++++++++++(6)在本案例中，郑某应承担（）A．民事责任B.不承担责任C.过失责任Ｄ．连带责任+＋++++＋++++＋＋++++++＋+++＋＋＋+++＋+＋++＋++＋+++++＋＋++++(７）劳动协议应涉及的内容有哪些（）A.用人单位名称、住所、和法定代表人Ｂ.劳动者姓名、住址和有效身份证件;C.劳动协议期限;D.工作时间和休息休假;E.工作内容、地点+++＋+++++++＋++＋+++++＋＋+++＋++＋+++＋++++＋＋++++＋+++＋+(８)下列关于本案例的审理对的的有()A.被告工程公司对补偿费用承担连带责任B．案件受理费７60元，鉴定费500元,由郑某承担C.被告郑某在本判决生效后５日内付给原告吴某医疗、误工、住院生活补贴、护理、交通、伤残补贴金、伤残就业补贴金，共计１8７0０元（已付５310元,执行时予以扣除）D.被告工程公司对补偿费用承担重要补偿责任Ｅ.案件受理费760元,鉴定费500元，由被告工程公司承担＋+++++＋+++++++++++++＋+＋＋+＋+++＋＋+＋＋＋+++++＋++＋＋++++案例分析（某工业园市政工程于2023年9月6日上午１0：００准时开标。开标后，有一家投标人未按规定提供担保,界定为其投标不予受理,有两家报价超过标底。剩下５家投标人入围。其报价分别为:甲投标人，4３59502元;乙投标人，5690０４5元;丙投标人,５7１42９３元；丁投标人，5７46０92元；戊投标人,576８３９5元。标底价：587９774元。招标人按照有关规定拟定甲投标人为拟中标人，并于９月7日开始，在本地工程交易中心网站上公示三天。9月8日,甲投标人向招标人和有关部门发出书面告知，声称自己的报价存在严重失误,规定将其评为不合理报价。（按照招标文献的规定，不合理报价除取消中标资格外无任何处罚）。遂产生争议：甲投标人认为仅以丧失投标保证金为代价即可；招标人认为甲投标人应向其补偿甲投标人与乙投标人的报价差额,即1３30５43元。)．（1)《招标投标法》依据国家惯例的普遍规定，招标投标活动应当遵循公开、()A.公平、公正和诚实信用B．独立、自主和诚实信用C.公平、公正和维护公共利益D.独立、公正和维护公共利益+＋++++＋++++＋++＋+++++++＋++＋++++＋＋+++++++＋＋+++++＋＋+（2）招标人对已发出的招标文献进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文献规定提交()日前,以书面形式告知所有招标文献收受人。A.15B.10Ｃ.７D．３０+++＋+＋+++++＋＋＋++＋+++＋++++＋++++＋＋++++++++++++++＋＋＋(３)《中华人民共和国招标投标法》规定,依法必须进行招标的顶目,自招标文献开始文献截止之日止,最短不得少于()日。A.１0Ｂ.15C.2０D.30++++＋++++++++＋＋++++++＋＋+＋+++++＋++＋＋+++++＋++++++++(4）《根据招标投标法》的相关规定,一般情况下，()应当由招标人完毕。Ａ.拟定中标人Ｂ．评标情况说明C.对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人+++++++＋+++++++++++++++++++＋+＋+＋＋++＋+++＋++＋＋+++＋＋(5)投标人不得()投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。A.互相攀比B.互相保密C.互相公开D．互相串通＋++++＋++++++＋＋+++++++＋＋++++++＋++＋＋+++++＋+＋++＋+＋++(6)公开招标是指招标人以（）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A.招标邀请书B．特定Ｃ.不特定D.招标公告＋++＋++＋++＋++＋＋＋＋+++＋+++++＋++++++＋+++++++++＋+＋++++（7）下列情形中，要约失效的涉及(）A.要约人依法撤消要约B.承诺期限届满受要约人未作出承诺C.拒绝要约的告知达成要约人D.受要约人对要约内容做非实质性变更Ｅ.受要约人对要约内容作出实质性变更++++++++++++++＋+＋＋++++++＋＋+＋++++＋++＋+++++＋+＋++＋＋+（8）根据《中华人民共和国协议法》，下列文书中，属于要约邀请的有()。A.招股说明书Ｂ.招标公告C.悬赏广告D.寄送的价目表E.拍卖公告+++++++＋＋＋＋+++++＋++＋+++++＋++＋+++++++＋+＋++＋+++++＋＋案例分析（2０２3年４月，某大学为建设学生公寓,与某建筑公司签订了一份建设工程协议。协议约定:工程采用固定总价协议形式,主体工程和内外承重砖一律使用国家标准砌块，每层加水泥圈梁;某大学可预付工程款（协议价款的10%）；工程的所有费用于验收合格后一次付清;交付使用后，假如在6个月内发生严重质量问题，由承包人负责修复等。1年后,学生公寓如期竣工,在某大学和某建筑公司共同进行竣工验收时，某大学发现工程3—5层的内承重墙体裂缝较多，规定某建筑公司修复后再验收,某建筑公司认为不影响使用而拒绝修复。由于很多新生急待入住，某大学接受了宿舍楼。在使用了8个月之后,公寓楼５层的内承重墙倒塌,致使1人死亡，3人受伤，其中1人致残。受害者与某大学规定某建筑公司补偿损失,并修复倒塌工程。某建筑公司以使用不妥且已过保修期为由拒绝补偿。无奈之下,受害者与某大学诉至法院，请法院主持公道。）.(1）根据《建设工程质量管理条例》,建设工程保修期自(）之日起计算。A.交付使用Ｂ.发包方支付所有价款Ｃ．竣工验收备案D.竣工验收合格++++++++++＋+＋+++＋+＋＋+++＋＋＋++++++++++＋++++++++＋+++(2）施工过程中参与建设项目各方沟通情况,解决分歧，形成共识,做出决定的重要渠道是（)。A.发布指令B．第一次工地例会C.施工图绘审D．工地例会＋+++++++++++＋+++＋＋+＋+++++++++++++++＋+++++++++＋+++(3）为保证工程质量，承包单位在施工组织设计中加入了质量目的、质量管理、（）等质量计划的内容。Ａ.质量保证措施B.质量控制C.质量策划D.质量验收标准+++＋＋+++＋＋＋+＋++++++++++＋＋+++++＋+++++++＋++＋＋+＋＋＋++(4)5８、按照《城市建设档案管理规定》的规定，建设单位应当在工程竣工验收后()个月内,向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。Ａ．3B.6C．１D．2＋+＋＋+++++＋+++++++++++＋++++++++++++＋＋++＋＋++++++++＋（5）建设单位应在工程竣工验收前（)个工作日前,将验收时间、地点、验收组名单告知该工程的工程质量监督机构。A.7B.１5C．3０Ｄ.10++++＋++++++＋++++++++＋++++++++++++++++++++++＋＋++++(６)()控制是保证施工质量的先决条件。A.隐蔽工程质量B．竣工验收Ｃ.施工准备Ｄ．施工过程+＋＋++++＋+＋++＋＋++++++＋＋+＋++++＋++＋＋++++＋+＋＋+++＋＋+++(7)有关《建设工程质量管理条例》规定:“在正常使用条件下，建设工程最低保修期限说法对的的有():Ａ.电器管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为3年;B.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程、主体结构工程,为设计文献规定的该工程的合理使用年限；C．屋面防水工程、有防水规定的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；D.其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。Ｅ.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；+++＋＋+++++++++++++++＋+++＋+++＋++++++++++++++＋＋++++（8）按照承包工程计价方式,建设工程施工协议可分为(）A.其它计价方式协议B．工程总包协议Ｃ.单价协议Ｄ.目的协议E.总价协议+＋＋＋++++++++＋＋++＋+++＋＋++++++++++++++++＋＋+＋+＋+++＋+案例分析(2023年9月,A建筑公司承包了B发电厂的排水工程。在施工过程中，由于排水管线需通过孙东经营的砖厂用地,受到孙东的阻止。工程停工后,发电厂派人与孙东协商补偿事宜，因要价过高而未能达成协议。但此时，发电厂已经投产，排水工程必须尽快竣工，A公司项目经理杨西决定改变线路继续施工，由于改线导致孙东的补偿规定落空,引发孙东及其家人与施工人员发生冲突，冲突过程中，孙东将工地挖掘机砸坏,杨西指使施工人员将孙家汽车砸坏，经评估施工单位财产损失3800元,孙家财产损失1006９0元，公安机关根据评估结论对杨西按涉嫌故意毁坏财物罪追究刑事责任。).（１）本案中杨西的行为构成了()A．只承担相应行政责任，不构成刑事责任Ｂ．破坏交通工具罪C．故意伤害罪D.故意毁坏公私财物罪++++++＋+＋++＋++＋++++++＋++＋+++++＋++＋++＋+++＋+++++＋＋+（２）过失毁坏公私财物的,属于（)A.刑事责任B.行政责任C．民事责任Ｄ.只承担补偿责任++＋+++++＋＋+++＋＋++＋＋+++＋＋++++＋+++++++＋+++++++＋++++(3)故意毁坏财物罪主体指的是（）Ａ．具有刑事行为能力并且达成刑事责任年龄的自然人B.具有民事行为能力的个人C.达成刑事责任年龄的自然人D．具有民事行为能力并且达成民事责任年龄的个人+++++＋+++++++++++++＋＋+++++++＋++++++++++＋++++＋++++（4)我国刑法规定,故意毁坏公司财物，数额较大或有其它严重情节的,处(）A．两年以下有期徒刑B.两年以下有期徒刑，拘役或者罚金C.三年以下有期徒刑D．三年以下有期徒刑，拘役或者罚金+＋＋++++＋++＋+++＋+++＋++++＋+++＋+++++＋++++＋＋+＋++++++＋(5）孙东的行为应当承担（）Ａ.行政责任B.刑事责任C.民事责任Ｄ．属于损失方,不承担责任+＋＋＋＋+++＋+＋＋++++++＋+++++++++＋＋++++＋+＋＋+++＋+＋+++++(6）下列不属于故意毁坏财物罪的犯罪对象的是（）A.动产B.生产生活资料C.交通工具Ｄ.不动产＋+++＋++++++++＋++＋+++++＋+＋++++＋＋＋++＋＋＋＋+++＋＋++++++（7)关于本案，下列说法对的的是（)Ａ.杨西的行为以故意毁坏交通工具罪论处B.孙东的行为需要承担刑事责任Ｃ.杨西的行为构成故意毁坏公私财物罪，判处拘役６个月D．A公司应当采用合法的法律途径追究孙东法律责任,但杨西缺少法律意识E．孙东的行为只需要承担行政责任＋＋++＋＋++++++++++＋＋＋++++＋++++++++++＋＋＋+＋++++++++++（8)故意毁坏公私财物,涉嫌下列哪些情形可以备案追诉（）A.导致公私财物损失两千元以上的，毁坏公私财物两次以上的B.纠集三人以上公然毁坏公私财物的C.其他情节严重的情形D.导致公私财物损失五千元以上的;E．毁坏公私财物三次以上的+＋+＋++＋＋+＋++++＋＋++＋+++++++＋++＋+＋++++++＋＋++＋+++＋++案例分析（2023年１月２日江西省环保局收到举报信，反映ＦXX县某水泥有限公司违法生产，污染严重，对周边居民导致极大影响。１月2日省环境监理总队接到省环保局转来的举报信后，1月3日派人和FＸＸ县环保局共赴现场检查。在检查过程中约见了该水泥公司的总经理许某和投诉人,查明：该水泥有限公司是本地招商公司，由许某等人投资2００余万元兴建，2023年5月3日动工，２０23年10月23日投产，截止到2023年1月３日未办理环保审批手续,也未办理工商营业执照。ＦXX县环保局曾于2023年5月18日对该公司下达了停止建设告知书。该公司从事水泥半成品加工,从其他厂家购买水泥熟料进行加工，生产425＃硅酸盐水泥。该公司的重要生产设备是一台直径2．2米的球磨，污染防治措施只有一套简易的布袋除尘装置。省环境监理总队建议责令该水泥有限公司停止生产,按规定限期补办环保手续。）.（1)（）手段不属于环境管理基本手段同。A.市场B．经济C.法律D．技术+++＋＋＋＋+＋＋+++＋+＋+++++++＋+++＋＋++++++++＋＋++＋＋++++++(2）为防止地表水污染，下列不符合环境保护法规定严禁向水体排放的是()。A．严禁向水体排放船舶的含油废水、生活污水B.严禁将具有汞、镉、砷、铬、氢化物、黄磷等可渗性剧毒废渣向水体排放C.严禁向水体排放、倾倒放射性固体废物或具有高、中放射性物质的废水Ｄ.严禁向水体排放和倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物++++＋＋＋+++++＋+＋++++++++＋+＋+＋+++++＋++++++＋++++＋＋+＋(３)“谁污染，谁治理”、“谁开发,谁保护”这是指()的原则Ａ.政府对环境质量负责的原则B.开发保护环境的原则C．依靠群众保护环境的原则D.污染者付费的原则＋＋+++＋++＋++＋+++＋+++＋+＋+++++++＋＋＋＋＋++＋++＋++++＋++＋+（4)为保证地表水不被污染,公司运用渗井排放具有病原菌废水的条件是()。A.不宜B．适量C.严禁D.可以＋++++++＋+＋++++++＋＋++++＋＋++++++++++＋++＋++＋+++＋++++（５）(）不属于环境标准。Ａ.环境总局标准B．国家环境标准Ｃ．地方环境标准D.县级环保标准＋++++++＋++＋+++＋+++++++＋＋＋+＋+＋＋++++++＋++＋+++++++＋+(6)转移固体废弃物,应向（)的省环保部门报告,并应经()省环保部门的许可A.移出地、接受地B.接受地、上一级C.移出地、上一级Ｄ．接受地、移出地＋＋+＋＋++++++＋＋++++＋＋+＋+＋++++＋＋++++++++＋+＋＋+＋＋＋++++(7)《建设项目环境保护管理条例》确立了“三同时”制度,即建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程():A．同时进行生产准备B.同时设计C.同时勘察Ｄ．同时投产使用E.同时施工+++＋+＋++++＋+＋＋+++++++++＋++++++＋＋+++＋+++＋+＋+++＋+++(8)环境保护中防止的作用涉及（）。A．减少二次污染的风险B.消灭污染物的产生量和排放量C.减少末端治理负荷D.尽也许地提高原材料、能源的运用率E.节省环保投资和运营费用＋+++＋＋＋++＋+++++++++++++++++++++++＋+++＋++＋++++++++案例分析(某家具厂厂房是一座四层楼的钢筋混凝土建筑物,在外墙装饰施工过程中由于现场场地狭小，第一层楼作为原材料库房，库房内存放了木材、脚手架等物品;第二层楼被用作办公室;第三层楼为成品库；第四层楼为工人宿舍。竣工后施工单位与业主订立免责协议。试用期间由于办公室用电产生火花引燃库房内的易燃物,发生了火灾爆炸事故,导致４人重伤,直接经济损失80多万元。).(1)自事故发生之日起（）日内，事故导致的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.１0B.15Ｃ.30D.20＋＋+++＋＋+＋+＋++++＋++++++＋+++++++++++＋＋+++＋+++++++++(2)施工单位未将员工宿舍与易燃易爆物保持安全距离，违反了（）A.建筑安装工程实行细则Ｂ.建设工程安全生产管理条例C.质量保护条例Ｄ.治安管理处罚条例++++++++＋+++++++++++＋++++＋＋＋＋+++＋++++++++++＋++＋++(3）生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告（）A．承包商Ｂ.项目经理C.业主D．本单位负责人+++++＋＋+＋+＋+＋++++＋+＋＋++++++＋++++＋＋＋++＋+＋++++++++＋(４）特重大事故逐级上报至（）和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。Ａ.国务院安全生产监督管理部门Ｂ.镇级安全生产监督部门C.县级安全生产监督部门Ｄ．市级安全生产监督部门++++＋＋+＋+++＋++＋++++++++++++++++++++++＋+++++＋＋++++(5)该事故属于()Ａ.特大事故Ｂ.较大事故Ｃ.一般事故Ｄ.重大事故+++++++＋++++++++++＋+＋++++＋+++＋＋＋+++++＋++++＋+＋++++（６)导致3人以上10人以下死亡,或1０人以上５０人以下重伤,或者１000万以上5０00万元以下直接经济损失的事故属于()A.特大事故B．较大事故Ｃ.重大事故D.般事故+＋++＋+++＋+++++++＋＋++++++++++++++＋++++＋++＋+＋+＋＋+++（７）安全生产报告应涉及:（)Ａ.事故的简要通过Ｂ.事故发生单位概况Ｃ.事故发生的时间、地点以及事故现场情况D.已经采用的措施E．事故已经导致或者也许导致的伤亡人数(涉及下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失++＋+++++++++＋+++++＋＋++++＋++＋++++＋＋++＋++++++++＋+++（8）以下关于签订的免责协议说法对的的是(）A.应对重要负责人、个人经营的投资人处2万元以上1０万元以下的罚款Ｂ.该协议无效Ｃ.该协议有效D.该协议在一定期期内有效E.应对重要负责人、个人经营的投资人处3万元以上10万元以下的罚款+++＋+＋+++++＋+++++++++＋＋+++++++++++＋+++++＋+＋++＋+++案例分析(原告通信公司因建办公楼与被告总承包公司签订了施工总承包协议。其后,经通信公司批准,总承包公司分别与××建筑设计院和××建筑工程总公司签订了《工程勘察设计协议》和《工程施工协议》。《工程勘察设计协议》约定由设计院对通信公司的办公楼及其附属工程提供设计服务，并按勘察设计协议的约定交付有关的设计文献和资料。《工程施工协议》约定由某某建筑工程总公司根据设计院提供的设计图纸进行施工,工程竣工时依据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。协议签订后，设计院准时将设计文献和有关资料交付给某某建筑工程总公司,某某建筑工程总公司依据设计图纸进行施工。工程竣工后,通信公司会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题,是由于设计不符合规范所致。本来设计院未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给通信公司带来了重大损失。设计院以与通信公司没有协议关系为由拒绝承担责任，总承包公司又以自己不是设计人为由推卸责任,通信公司遂以设计院为被告向法院起诉。法院受理后，追加总承包公司为共同被告，判决总承包公司与设计院对工程建设质量问题承担连带责任。）.(１)设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由（)整理，与会各方会签。Ａ.施工单位B.设计单位C.监理单位Ｄ.建设单位++＋+＋+++＋++++＋+＋++＋++++++++++++++＋＋+＋+++＋+++++＋++（２)施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中,除()以外均是法律所严禁的。