某高层住宅楼工程主体结构分包合同

协议书工程总包单位：*********公司劳务分包单位：*********劳务开发有限责任公司工程总包单位、劳务分包单位在本合同中合称为“双方”，单称为“一方”。鉴于，*********（***）有限公司与工程总包单位已经签订施工总承包合同（下称“总包合同”）。工程总包单位愿意将本协议书第一条约定的分包范围内的劳务工作分包给劳务分包单位，劳务分包单位愿意接受该劳务分包工作。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况及劳务工作内容1、分包工程名称：【***·***】商住综合发展项目一期工程3#、4#楼2、分包工程地点：*************3、分包范围：已确定部分，所有土建钢筋混凝土结构施工及结构施工期其它工种的配合工作。4、分包劳务工作内容（包括但不限于）：队基坑定位校核和夯实；边坡的维护、基坑内明水排放；找平层、基础垫层施工；底板防水保护层施工；除控制轴线外的所有放线；所有钢筋混凝土结构施工（包括钢筋翻样、钢筋接头安装、钢筋闪光对焊和电渣压力焊；包括构造柱、构造梁及过梁）；直螺纹加工制作、结构施工图注明之预留、预埋；预留洞口二次浇灌、补洞、补缝；合同范围以内的变更洽商施工、所有脚手架搭拆；施工电梯及塔吊处脚手架搭拆；电梯井脚手架搭拆；上下通道脚手架搭拆及脚手板铺设；安全网及宣传牌的张挂及维护；安全防护设施搭拆及维护；材料及周转料具的二次倒运；以及为完成施工任务所需之一切技术、质量、安全、文明施工措施；完成施工所需要搭建的临设（包括分包办公室、宿舍、钢筋棚、木工棚、仓库、料场等）（临时道路及场区平整由总包方另行安排）、二级配电箱以下的临电（包括工、料）、分水表以下的临时用水（包括工、料）；塔吊基础施工（主材甲供）；按照***省文明工地要求所需之一切安全、卫生、环保、文明施工措施。（但不包括塔吊之操作及维护、施工电梯之操作及维护、输送泵之操作及维护、总表以上的临电临水设施安装）。防水工程、门窗安装、屋面、粗装修、室内精装修等由招标人另行分包。5、现场一切为符合和达到“***省文明工地”所需要投入的人力和物力（承包方提供的除外）均由分包单位自行负责。6、现场文明施工的范围：2#及3#楼中间后浇带以西；分包单位所承接的工程范围以内；分包临设区及作业活动区以内的一切安全、卫生、环保、文明施工均由分包单位负责。7、为配合承包方现场文明施工及其它可能出现的施工配合，工程分包单位有义务每月无偿提供60个义务工，由项目部根据需要进行调遣，分包单位不得以任何理由拒绝，否则，项目部将另行安排，并按35元/工日从分包单位工程款中扣除。零工的使用以现场零工签证单为依据，如果不发生零工时则不扣除。8、施工单位进场后的安全带、安全帽及服装由分包方自行统一采购。所配安全用品应合格有效。二、劳务分包工期开工日期：2004年12月日完工日期：2005年6月日三、施工组织机构及岗位职责1、分包单位应在进场之日起，五天之内，向总包单位提供管理人员姓名、职务、年龄、联系电话、岗位职责等，并与总包单位相关部门进行对接。同时向工程部、安全部提供工程施工所需的劳动力数量、人员姓名、工种、身份证复印件、特殊工种证件复印件、年龄、2张一寸照片等。2、分包单位应根据总包单位要求及施工需要，配备齐全的组织机构和足够的劳动力，以满足施工工序及进度要求。3、分包的主要管理人员必须全天在岗，不得参与与本工程无关的其他业务。总包单位有权监督和检查分包单位的工作，对于违反规定擅自离岗或者参与其他与本工程无关的其他业务的，项目经理一次罚款500，其他管理人员一次200，情节严重造成不良影响的，坚决予以开除。4、分包所有施工人员进场后应接受总包单位的管理，进出需办理出入证，人员发生变化时应及时通知总包单位。5、所有人员进场应进行三级安全教育，并进行安全教育考试，考试不合格的不允许上岗。四、质量标准分包工程质量：1、按总包合同有关质量的约定以及国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。2、双方约定的质量标准为：达到***省结构“***杯”标准，***省“省级文明工地”。3、具体实测实量的标准和合格率为：按照***省结构“***杯”质量标准，实测实量合格率不低于90%，分项工程合格率100%，分部工程合格率100%，无明显质量缺陷，观感评分85分以上。五、劳务报酬1、报价范围：除另有说明外，包括但不限于：a)人工费；b)辅材费；c）辅机费；d)劳务队伍管理费；e)安全、文明施工费；f)冬雨季施工费；g)技术、质量措施费；h)赶工费、加班费；i)施工试验费、场内运输及二次倒运费；j)风险、奖金等包干费；k)国家及政府部门规定应由施工劳务总包单位所交纳的费用；l)分包单位提供的机械设备的维修费、周转材料维护费；m)税金。【包括招标人提供的钢筋、商品砼、钢模板及配件、夹板模板、木方、塔楼外墙保温材料和面砖、脚手架、扣件、可调支座、安全网、脚手板、止水条、止水带、对拉螺栓原材（螺杆加工及螺帽由分包单位负责）、预埋铁件原材、一二级配电箱、镝灯以外的所有材料费；招标人提供的塔吊、施工电梯、输送泵及泵管、布料杆以外的所有机械费】2、由议标期间到承包工程完工期间所有因工资、材料差价、汇率、其他直接费及间接费等原因引致的价格波动将不能获得调整，所报单价将被视为已包括上述风险。合同金额除工程建筑面积变更外，本承包金额及单价不作任何调整。3、本合同的合约形式是根据招标图纸及技术规范为基础的一次总价包干合同。4、本分包工程的劳务报酬：总价：人民币2858020元（RMB贰佰捌拾伍万捌仟零贰拾园整）（建筑面积暂定：3#楼约14756m2，4#楼约11226m）5、分包工程的劳务报酬采用通用条款的第6.1条的“（1）固定劳务报酬（含管理费）”，总价一次包死价，工程建筑面积不变时总价不变。建筑面积按1999年《***省建筑工程综合概预算定额》的“建筑面积计算规则”计算，不再签发任何计时工。6、付款程序：分包每月25日以前提交当月完成工程量，以建筑面积计算，填写<<分包付款审批表>>，经主管工长、物资员、资料员、质量员、安全员根据当月各项工作的完成情况审核签字后，交由现场经理、总工、商务经理、项目经理进行审批，然后由项目交公司相关部门进行评审后方可付款。任何一项工作不达标将根据情节进行付款数额扣减，不得越级签字，签字不齐全不得付款。六、劳务分包单位向工程总包单位承诺，按照本合同约定的工期和质量标准，完成本合同分包范围内的劳务分包工作。七、工程总包单位向劳务分包单位承诺，按照本合同约定的期限和方式，支付劳务报酬或本合同规定的其他应付款项。八、合同文件下列文件构成本合同的一部分，并以下列顺序为优先解释顺序：本协议书；中标通知书；投标承诺书及投标文件；本合同专用条款；本合同通用条款；招标文件。双方有关本合同劳务分包的洽商/变更等书面协议、文件及双方往来函件均构成本合同的组成部分。九、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的含义相同。十、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。十一、其他本合同一式四份，工程总包单位、劳务分包单位各执两份，具有同等效力。工程总包单位：（公章） 劳务分包单位：（公章）*********公司***工程处法定代表人/授权代表：（签字） 法定代表人/授权代表：（签字）开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：传真：传真：联系电话：联系电话：第二部分通用条款第一条定义除专用条款另有约定外，下列词语应具有本条所赋予的含义：1.1工程总包单位：指在协议书中约定，已签订施工总承包合同，具有工程劳务发包资格和支付劳务报酬能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.2劳务分包单位：指在协议书中约定，具有工程劳务分包资格和完成劳务分包工作能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.3发包人：指在协议书中约定，已与工程总包单位签订施工总承包合同，将工程发包给工程总包单位的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4工程总包单位代表/项目经理：指工程总包单位在本合同专用条款中指定的负责履行本合同的代表/项目经理。1.5劳务分包单位代表/项目经理：指由劳务分包单位在本合同专用条款中指定的负责履行本合同的代表/项目经理。1.6总包合同：指发包人与工程总包单位之间签订的施工总承包合同。1.7合同：指由协议书、专用条款、通用条款，和承诺书、中标通知书、投标文件及招标文件以及其他由双方共同签署的有关劳务分包的洽商/变更等书面协议、文件及函件等组成的文件。1.8通用条款：根据法律、行政法规规定及工程施工劳务分包的需要，制定的具有相同名称的合同文件。1.9专用条款：是工程总包单位与劳务分包单位根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。1.10图纸：指由工程总包单位提供的符合本合同需要的所有图纸、配套说明以及相关资料。1.11工程：指由发包人和工程总包单位在总包合同中约定的承包范围内的工程。1.12分包工程：指由工程总包单位和劳务分包单位在本合同中约定的劳务分包范围内的工程。1.13工期：指工程总包单位与劳务分包单位在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的分包天数。1.14开工日期：指工程总包单位与劳务分包单位在协议书中约定，劳务分包单位开始工作的绝对或相对的日期。1.15完工日期：指工程总包单位与劳务分包单位在协议书中约定，劳务分包单位完成工作的绝对或相对的日期。1.16小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但完工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。1.17施工场地：指由工程总包单位提供的用于分包工程施工的场所，以及工程总包单位在现场总平面图中具体指定的供劳务分包单位施工使用的任何其他场所。1.18书面形式：指合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.19索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。1.20不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.21违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。第二条双方的声明与保证2.1双方特此相互声明并保证如下：（1）任何一方均为依据其相关管辖地法律合法组成、有效存续，且拥有良好声誉；（2）签署本合同的人员应是该方的法定代表人或法定代表人所委托的代理人；（3）任何一方均具有充分的权力、权限和合法权利，以签订本合同所提及的以该方为签约方的全部合同和文件，并遵守和履行其在上述合同和文件项下的义务；（4）任何一方均已采取一切适当的和必要的公司行为，并已取得了一切必要的同意、批准和授权，有效地签署和提交本合同及本合同所提及的一切以该方为一方的合同和文件，并遵守和履行有关的合同义务；（5）无论是本合同的签署，还是任何一方履行本合同项下义务，均不与本合同适用法律相冲突或相违背。（6）由第三方针对任何一方或该方资产向任何法院、仲裁委员会或政府机构提起的任何未决的或据该方所知可能发生的诉讼程序当中，不存在任何可导致下述后果的情况：对该方财务状况、业务或经营造成实质性的不利影响；对该方履行或遵守本合同构成束缚或予以禁止，或具有此等效果；或以任何其他方式对本合同的效力、约束力或可执行性提出质疑。（7）任何一方就本合同向另一方提供的所有信息，包括有关该方及其资产的信息，在提供信息当时均是真实、正确的，无论该信息是否经过独立第三方的验证或审计。（8）本合同期限内（包括其任何延长期），及在此后一年内，双方应对为履行本合同互相提供的所有资料保密，并不得将双方在本合同谈判中向其透露的任何保密资料泄露给任何第三方；但是，应允许双方出于履行其在本合同项下的义务的必要，将其依据本合同所收到的资料透露给其各自的相关第三方。2.2劳务分包单位特别声明并保证如下：（1）劳务分包单位具有承担本合同项下分包范围内的劳务工作的相应资格和能力，拥有国家有关法律法规所要求的《劳务分包资质证书》，具体在专用条款中约定。（2）劳务分包单位已对图纸（包括细部，如窗台、线条、挑台、曲线弧线、高跨）、现场情况、上道工序的成品、半成品作了全面清楚了解并予接受，在报价中已对此种因素给予了考虑，以后不另提出费用增加要求。（3）劳务分包单位已对场内材料、机具可能发生的二次倒运作了全面清楚了解并予接受，在报价中已对此种因素给予了考虑，以后不另提出费用增加要求。（4）劳务分包单位已对可能发生的赶工措施、季节措施作了全面清楚了解并予接受，在报价中已对此种因素给予了考虑，以后不另提出费用增加要求。（5）劳务分包单位对施工中正常发生的配合工作，如预留、预埋、机电安装等，作了全面清楚了解并予接受，在报价中已对此种因素给予了考虑，以后不另提出费用增加要求。（6）其它工种穿插施工造成的正常修补，如安装布管线、盒对墙面、楼地面等，只要发生在事前即视为正常，劳务分包单位已作了全面清楚了解并予接受，在报价中已对此种因素给予了考虑，以后不另提出费用增加要求。2.3任何一方均同意，由于该方在本合同中所作声明、保证或承诺不真实、误导或被违反，而引起或与此相关导致另一方蒙受或发生任何损失、责任、费用或支出，该方应对另一方作出赔偿。第三条双方的一般权利和义务3.1劳务分包单位对有关分包工程的责任除非本合同另有约定，劳务分包单位应履行并承担总包合同中与分包工程有关的工程总包单位的所有义务与责任，同时应避免因劳务分包单位自身行为或疏漏造成工程总包单位违反总包合同中约定的工程总包单位义务的情况发生。3.2劳务分包单位与发包人的关系劳务分包单位须服从工程总包单位转发的发包人与分包工程有关的指令。未经工程总包单位允许，劳务分包单位不得以任何理由与发包人发生直接工作联系，劳务分包单位不得直接致函发包人，也不得直接接受发包人的指令。如劳务分包单位与发包人发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。3.3工程总包单位指令就劳务分包范围内的有关工作，工程总包单位随时可以向劳务分包单位发出指令，劳务分包单位应执行工程总包单位根据本合同所发出的所有指令。劳务分包单位拒不执行指令的，工程总包单位可委托其他单位完成该指令事项，发生的费用从应付给劳务分包单位的相应款项中扣除。3.4发包人指令就劳务分包范围内的有关工作，劳务分包单位应执行经工程总包单位确认和转发的发包人发出的所有指令和决定。3.5工程总包单位代表/项目经理（1）工程总包单位代表/项目经理的姓名、职务、职称在本合同专用条款内写明。（2）工程总包单位代表/项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前以书面形式通知劳务分包单位。（3）工程总包单位代表/项目经理应按本合同的约定，及时向劳务分包单位提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则劳务分包单位应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知工程总包单位，工程总包单位代表/项目经理应在收到通知后及时给予答复。（4）工程总包单位如需更换代表/项目经理，应提前以书面形式通知劳务分包单位，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。3.6劳务分包单位代表/项目经理（1）劳务分包单位代表/项目经理的姓名、职务、职称在本合同专用条款内写明。（2）劳务分包单位依据合同发出的请求和通知，应以书面形式由劳务分包单位代表/项目经理签字后送交工程总包单位，工程总包单位代表/项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。（3）劳务分包单位代表/项目经理按工程总包单位批准的施工组织设计（或施工方案）和依据本合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程总包单位取得联系时，劳务分包单位代表/项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程总包单位代表/项目经理送交书面报告。责任在劳务分包单位的，由劳务分包单位承担费用，不予顺延工期。（4）劳务分包单位如需更换劳务分包单位代表/项目经理，应至少提前5天以书面形式通知工程总包单位并征得工程总包单位的同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。（5）工程总包单位认为劳务分包单位代表/项目经理或其他工作人员或班组不称职时，可要求劳务分包单位更换或清退该等人员，劳务分包单位应在36小时内予以执行。3.7图纸工程总包单位应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向劳务分包单位提供图纸。如根据总（分）包合同，工程总包单位对工程图纸负有保密义务的，劳务分包单位应负责分包工程范围内图纸的保密工作，劳务分包单位的保密义务在本合同终止后，应当继续履行。3.8工程总包单位义务（1）除非本合同另有约定，工程总包单位应按专用条款约定的时间和工作内容完成劳务分包单位施工前期工作。（2）负责组织施工检查、验收，监督劳务分包单位的工程进度、质量、安全施工、按图施工及材料领用情况等。（3）负责工程控制轴线测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。（4）按时提供图纸，及时交付应供材料、设备。（5）按本合同约定向劳务分包单位支付劳动报酬。（6）负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。3.9劳务分包单位义务（1）对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程总包单位负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。（2）劳务分包单位根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程总包单位要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程总包单位批准后严格实施。（3）严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。（4）科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。（5）加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。（6）加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。（7）承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。（8）自觉接受工程总包单位及有关部门的管理、监督和检查；接受工程总包单位随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。（9）按工程总包单位统一规划堆放材料、机具，按工程总包单位标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。（10）按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程总包单位办理交工验收。（11）做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包单位责任发生损坏，劳务分包单位自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。（12）妥善保管、合理使用工程总包单位提供或租赁给劳务分包单位使用的机具、周转材料及其他设施。（13）劳务分包单位须服从工程总包单位转发的发包人的指令。（14）除非本合同另有约定，劳务分包单位应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包单位应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。（15）工程总包单位在工作时间内，合理进入劳务分包单位的施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与劳务分包合同有关的任何工作或准备的地点，劳务分包单位应提供方便与合作。工程总包单位可对违章行为进行处罚，可要求劳务分包单位清退反复违章或不服从管理的人员，劳务分包单位36小时内应予执行。（16）劳务分包单位必须完成分包范围内的变更工作内容，不得以任何理由拖延或拒绝。（17）劳务分包单位必须及时、完整地做好工完场清、材料回收堆码等文明施工工作，否则，工程总包单位可委托他人完成，费用由劳务分包单位承担。（18）劳务分包单位不不能满足质量量进度要求时时，工程总包包单位可将部部分工作另外外委托他人完完成，费用从从劳务分包单单位结算款中中扣除。（19）工程进度需要或或紧急情况时时，劳务分包包单位必须按按要求加班或或组织人员突突击，否则，工工程总包单位位可委托他人人突击，费用用由劳务分包包单位承担。第四条材料、设设备、施工机机具的供应4.1劳务分包单单位必须无条条件服从工程程总包单位的的在机械、机机具、材料、场场地、道路等等方面的总体体协调，与其其他施工班组组互相配合。4.2应由劳务分分包单位自行行采购和配备备的材料、设设备、施工机机具不能按时时到位而影响响生产的，工工程总包单位位可自行或委委托他人供应应，费用由劳劳务分包单位位承担。劳务务分包单位应应按专用条款款的约定提供供自行采购和和配备的材料料、设备、施施工机具。4.3劳务分包单单位委派的担担任驻工地履履行本合同的的代表/项目经理在材材料、机具领领用单上签字字即表示劳务务分包单位已已接收该单所所列材料、机机具，工程总总包单位可据据此作为结算算依据之一。4.4劳劳务分包单位位应在本合同同专用条款约约定期限内，向向工程总包单单位提交专用用条款中约定定的材料、设设备、构配件件供应计划。4.5劳务分包单单位应妥善保保管、合理使使用工程总包包单位供应的的材料、设备备。因保管不不善发生丢失失、损坏，劳劳务分包单位位应赔偿，并并承担因此造造成的工期延延误等发生的的一切经济损损失。4.6工程总包包单位提供给给劳务分包单单位劳务作业业使用的机具具、设备，应应及时运入施施工场地，交交付劳务分包包单位使用。周转料具应按时运入现场交付劳务分包单位，保证施工需要。如需要劳务分包单位运输、卸车、安拆调试时，劳务分包单位应积极配合。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包单位应在验收时提出，工程总包单位负责处理。4.7工程总包单单位应按专用用条款的约定定提供施工使使用的材料。4.8工程总包单单位应按专用用条款的约定定提供施工使使用的机具、设设备。4.9工程总包单单位应按专用用条款的约定定提供周转料料具。第五条工期、质量及验收收5.1开工与延期开开工（1）劳务分包单位应应当按照本合合同协议书约约定的开工日日期开工。劳劳务分包单位位不能按时开开工，应当不不迟于本合同同协议书约定定的开工日期期前5天，以书面面形式向工程程总包单位提提出延期开工工的理由。工工程总包单位位不同意延期期要求或劳务务分包单位未未在规定时间间内提出延期期开工要求，工工期不予顺延延。（2）除非经工程总包包单位同意，劳劳务分包单位位延期开工的的日期不应超超过专用条款款约定的期限限。（3）因工程总包单位位原因不能按按照本合同协协议书约定的的开工日期开开工，工程总总包单位可以以书面形式通通知劳务分包包单位，推迟迟开工日期。5.2工工期延误因下列原因之一造造成劳务分包包工期延误，经经确认，工期期相应顺延：：（1）劳劳务分包单位位以书面形式式提出申请后后，工程总包包单位仍未按按本合同专用用条款的约定定提供图纸、开开工条件、设设备设施、施施工场地，致致使施工无法法正常进行的的；（2）非劳务分包单位位原因导致分分包工程范围围内的工程变变更及工程量量增加；（3）不可抗力的原因因；（4）本合同专用条款款中约定的或或工程总包单单位同意工期期顺延的其他他情况。劳务分包单位应在在上述情况发发生后14天内，就延延误的工期以以书面形式向向工程总包单单位提出报告告。逾期未提提出报告的，工工期不予顺延延。经工程总总包单位确认认同意顺延的的，工期相应应顺延。5.3暂停施工工程总包单位接到到发包人的停停工指令或其其认为确有必必要暂停施工工时，可以书书面通知劳务务分包单位暂暂停施工。5.4完完工劳务分包单位应按按照本合同协协议书约定的的完工日期或或工程总包单单位同意顺延延的工期完工工。因劳务分分包单位原因因不能按照本本合同协议书书约定的完工工日期或工程程总包单位同同意顺延的工工期完工的，劳劳务分包单位位应承担违约约责任。5.5质量（1）劳务分包单位必必须按照经工工程总包单位位审批后的作作业指导书和和技术交底施施工，不得减减少工序，不不得降低标准准。（2）劳务分包单位应确确保所完成施施工的质量符合本本合同协议书书约定的质量量标准。如图图纸、工程总总包单位指令令、总包合同同有关质量的的约定和国家家及当地政府府施工验收规规范、标准之之间存在差异异或不一致，劳劳务分包单位位应以质量要要求较高者为为施工依据。5.6验收（1）劳务分包单位施工工完毕，应向向工程总包单单位提交完工工报告，通知知工程总包单单位验收。工工程总包单位位应当在收到到劳务分包单单位的上述报报告后及时对劳务分分包单位施工工成果进行验验收。验收合格的的，视为劳务务分包单位已已经完成本合合同约定的劳劳务工作。验验收不合格的，劳务务分包单位应应负责无偿修修复，工期不不予顺延，并并承担由此导导致的工程总总包单位的相相关损失。（2）所有与分包工程程相关的隐蔽蔽工程和中间间验收事宜按按总包合同相相关内容执行行，劳务分包包单位应履行行总包合同约约定的与分包包工程相关的的工程总包单单位的义务。若若总包合同约约定，无论重重新检验的结结果是否合格格均由工程总总包单位承担担重新检验相相应费用，与与此相应，与与分包工程相相关的重新检检验无论是否否合格，重新新检验费用均均由劳务分包包单位承担。总总包合同未约约定隐蔽工程程和中间验收收，则与分包包工程相关的的隐蔽工程和和中间验收事事宜由工程总总包单位、劳劳务分包单位位在分包合同同专用条款中中另行约定。（3）工程总包单位与发发包人间的隐隐蔽工程验收收结果或工程程竣工验收结结果表明劳务务分包单位施施工质量不合合格时，劳务务分包单位应应负责无偿修修复，不延长长工期，并承承担由此导致致的工程总包包单位的相关关损失。5.7质量保修在包含分包工程的的工程或工程程的任何区段段或部分（视视情况而定）移移交给发包人人之后，劳务务分包单位应应承担总包合合同规定的与与分包工程有有关的工程总总包单位工程程保修义务。劳劳务分包单位位负责工程保保修的期限以以及所依据的的条件应与总总包合同规定定的工程总包包单位应负责责的期限或条条件相一致。5.8施工变更（1）施工中如发生对原原工作内容进进行变更，工工程总包单位位代表/项目经理应应以书面形式式向劳务分包包单位发出变变更通知，并并提供变更的的相应图纸和和说明。劳务务分包单位按按照工程总包包单位代表/项目经理发发出的变更通通知及有关要要求，进行下下列需要的变变更：①更改工程有关部分分的标高、基基线、位置和和尺寸；②增减合同中约定的的工程量；③改变有关的施工时时间和顺序；；④其他有关工程变更更需要的附加加工作。（2）施工中劳务分包单单位不得对原原工程设计进进行变更。因因劳务分包单单位擅自变更更设计发生的的费用和由此此导致工程总总包单位的损损失，由劳务务分包单位承承担，延误的的工期不予顺顺延。5.8施工配合工程总包单位或施施工场地内第第三方的工作作必须劳务分分包单位配合合时，劳务分分包单位应按按工程总包单单位的指令予予以配合。第六条劳务报酬的结算与与支付6.1劳务报酬本分包工程的劳务务报酬采用下下列任何一种种方式计算：：（1）固定劳务报酬（含含管理费）；；（2）约定不同工种劳劳务的计时单单价（含管理理费），按确确认的工时计计算；（3）约定不同工作成成果的计件单单价（含管理理费），按确确认的工程量量计算。本合同适用的劳务务报酬计算方方式及价格由由双方在专用用条款中约定定。6.2本分包工程的劳务务报酬已考虑虑了单项一次次分包结算价价格5000元以下的变变更、洽商及及可能发生的的工程签证等等其它不可预预见费，总价一次包死死，不再调整整。6.3本分包工程的劳务务报酬及单价价中包含了所所有与劳务分分包单位完成成本合同项下下劳务工作有有关的费用，包包括但不限于于清工费、辅辅材费、辅机机费；所有奖奖项、小型工工具费；文明明施工所发生生的全部费用用，如现场清清理、材料码码放整齐，现现场生活和生生产区的卫生生；冬雨季施施工人工降效效；施工试验验费、劳务分分包单位工作作人员的卫生生证、健康证证、务工证、暂暂住证、注册册费及差旅费费等费用；劳劳务分包单位位工作人员的的日常医药费费，因劳务分分包单位原因因造成的伤亡亡事故处理费费；劳务分包包单位工作人人员开会、学学习、安全教教育、办公费费及管理费；；与其他专业业配合所发生生的各种修补补费用；施工工中不可预见见原因的停水水、停电及停停工在8工作小时以内内、每月累计计不超过24小时所造成的的窝工费用；；施工场地内内所有的材料料倒运费；协协议条款中约约定的承包方方借用工费用用。6.4工时及工程量的确确认（1）采用固定劳务报报酬方式的，施施工过程中不不计算工时和和工程量。（2）采用按确定的工工时计算劳务务报酬的，由由劳务分包单单位每日将提提供劳务人数数报工程总包包单位，由工工程总包单位位确认。（3）采用按确认的工工程量计算劳劳务报酬的，由由劳务分包单单位按月将完完成的工程量量报工程总包包单位，由工工程总包单位位确认。对劳劳务分包单位位未经工程总总包单位认可可，超出设计计图纸范围和和因劳务分包包单位原因造造成返工的工工程量，工程程总包单位不不予计量。6.5劳务报酬的中间过过程预付与支付双方应在本合同专专用条款内约约定结算方式式及工程总包包单位向劳务务分包单位中中间过程预付和支支付劳务报酬酬的时间和数数额。预付款款应于开工后后按约定的时时间和比例逐逐次扣回。6.6劳务报酬的最终结结算（1）全部工作完成，经经工程总包单单位验收合格格后28天内，劳务务分包单位向向工程总包单单位递交完整整的结算资料料，双方按照照本合同约定定的计价方式式，进行劳务务报酬的最终终结算（兜底底算）。（2）工程总包单位收到到劳务分包单单位递交的结结算资料后28天内进行核核实，给予确确认或者提出出修改意见。工工程总包单位位确认结算资资料后，按专专用条款约定定的期限向劳劳务分包单位位支付劳务报报酬尾款。6.7劳务分包单位和工工程总包单位位对劳务报酬酬结算价款发发生争议时，按按本合同关于于争议的约定定处理。第七条安全施工工7.1劳务分包单单位应遵守工工程建设安全全生产有关管管理规定，严严格按安全标标准进行施工工，并随时接接受行业安全全检查人员依依法实施的监监督检查，采采取必要的安安全防护措施施，消除事故故隐患。由于于劳务分包单单位安全措施施不力造成事事故的责任和和因此而发生生的费用，由由劳务分包单单位承担。7.2劳务分包单单位应对其在在施工场地的的工作人员进进行安全教育育，并对他们们的安全负责责。工程总包包单位不应要要求劳务分包包单位违反安安全管理的规规定进行施工工。7.3劳务分包单单位在动力设设备、输电线线路、地下管管道、密封防防震车间、易易燃易爆地段段以及临街交交通要道附近近施工时，施施工开始前应应向工程总包包单位提出安安全防护措施施，经工程总总包单位认可可后实施。7.4实施爆破作作业，在放射射、毒害性环环境中工作（含含储存、运输输、使用）及及使用毒害性性、腐蚀性物物品施工时，劳劳务分包单位位应在施工前前14天以书面形形式通知工程程总包单位，并并提出相应的的安全防护措措施，经工程程总包单位认认可后实施。7.5发生重大伤伤亡及其他安安全事故，劳劳务分包单位位应按有关规规定立即上报报有关部门并并报告工程总总包单位，同同时按国家有有关法律、行行政法规对事事故进行处理理。7.6劳务分包单单位和工程总总包单位对事事故责任有争争议时，应按按本合同关于于争议的约定定处理。第八条保险8.1劳务分包单单位施工开始始前，工程总总包单位应获获得发包人为为施工场地内内的自有人员员及总包人员生命命办理的保险险，且不需劳劳务分包单位位支付保险费费用。8.2运至施工场场地用于劳务务施工的材料料，由工程总总包单位办理理或获得保险险，且不需劳劳务分包单位位支付保险费费用。8.3劳务分包单单位必须为从从事危险作业业的职工办理理意外伤害保保险，并为施施工场地内自自有人员生命命财产和施工工机械设备办办理保险，支支付保险费用用。8.4保险事故发发生时，劳务务分包单位和和工程总包单单位有责任采采取必要的措措施，防止或或减少损失。8.5具具体投保内容容和相关责任任，工程总包包单位与劳务务分包单位在在专用条款中中约定。第九条合同解除除9.1工程总包单单位和劳务分分包单位协商商一致，可以以解除本合同。9.2有下列情形形之一的，任任一方可以通通知对方解除除本合同：（1）因不可抗力导致致合同无法履履行；（2）因一方违约导致致合同无法履履行。9.3如劳务分包包单位再分包包或转包其承承包的分包工工程，工程总总包单位有权权解除合同。9.4因劳务分包单单位原因造成成工程总包单单位工期延误误或工程质量量不符合要求求时，工程总总包单位有权权解除合同，并并要求劳务分分包单位在10日内退出施施工场地，赔赔偿工程总包包单位因此所所遭受的一切切损失。9.5如在劳务分分包单位没有有完全履行本本合同义务之之前，总包合合同解除或终终止，工程总总包单位可通通知劳务分包包单位解除本本合同。劳务务分包单位接接到通知后应应在专用条款款约定的期限限内撤离现场场，工程总包包单位应支付付劳务分包单单位已完工程程的劳务报酬酬，并协助追追偿劳务分包包单位因此而而遭受的直接接经济损失。9.6合合同解除后，劳劳务分包单位位应妥善做好好已完工程和和剩余材料、设设备的保护和和移交工作，按按工程总包单单位要求撤出出施工场地。工工程总包单位位应为劳务分分包单位撤出出提供必要条条件。有过错错的一方应当当赔偿因合同同解除给对方方造成的损失失。合同解除除后，不影响响双方在合同同中约定的争争议解决条款款的效力。第十条违约责任任10.1当发生下下列情况之一一时，工程总总包单位应承承担违约责任任：（1）工程总包单位违违反本合同第第六条的约定，不不按时向劳务务分包单位支支付劳务报酬酬；（2）工程总包单位不不履行或不按按约定履行合合同义务的其其他情况。10.2工程总包包单位不按约约定支付劳务务报酬时，应应按劳务分包包单位同期向向银行贷款利利率向劳务分分包单位支付付拖欠劳务报报酬的利息。10.3当发生下下列情况之一一时，劳务分分包单位应承承担违约责任任：（1）劳务分包单位因因自身原因延延期交工的，应应按专用条款款的约定向工工程总包单位位违约金，并并赔偿工程总包单位位因此遭受的一切损失；（2）劳务分包单位施施工质量不符符合本合同约约定的质量标标准，但能够够达到国家规规定的最低标标准（或达不到最低低标准）时，劳劳务分包单位位应按专用条条款的约定向向工程总包单单位支付违约约金，并赔偿工程总包单位位因此遭受的一切损失；（3）劳务分包单位不不履行或不按按约定履行合合同的其他义义务时，应按按专用条款的的约定向工程程总包单位支支付违约金，劳劳务分包单位位尚应赔偿因因其违约给工工程总包单位位造成的损失失，延误的劳劳务分包单位位工期不予顺顺延，并赔偿工程总包单位位因此遭受的一切损失。10.4一方违约约后，另一方方要求违约方方继续履行合合同时，违约约方承担上述述违约责任后后仍应继续履履行合同。第十一条不可抗抗力11.1不可抗力力事件包括：：战争、入侵侵、外敌行为为；叛乱、恐恐怖主义、革革命、暴动、军军事政变或篡篡夺政权，或或内战；战争争军火、爆炸炸物资、电离离辐射或放射射性污染；自自然灾害，如如地震、飓风风、台风或火火山活动。11.2不可抗力力事件发生后后，劳务分包包单位应立即即通知工程总总包单位代表表/项目经理，并并在力所能及及的条件下迅迅速采取措施施，尽力减少少损失，工程程总包单位应应协助劳务分分包单位采取取措施。工程程总包单位认认为劳务分包包单位应当暂暂停工作，劳劳务分包单位位应暂停工作作。不可抗力力事件结束后后48小时内劳务务分包单位向向工程总包单单位代表/项目经理通通报受害情况况和损失情况况，及预计清清理和修复的的费用。不可可抗力事件持持续发生，劳劳务分包单位位应每隔7天向工程总总包单位代表/项目经理通通报一次受害害情况。不可可抗力结束后后14天内，劳务务分包单位应应向工程总包包单位代表/项目经理提提交清理和修修复费用的正正式报告和有有关资料。11.3因不可抗抗力事件导致致的费用和延延误的工期由由双方按以下下办法分别承承担：（1）工程总包单位和和劳务分包单单位各自对其其人员伤亡负负责，并承担担相应费用；；（2）劳务分包单位自自有机械设备备损坏及停工工损失，由劳劳务分包单位位自行承担；；（3）工程总包单位提提供给劳务分分包单位使用用的机械设备备损坏，造成成停工在8工作小时以以内、一个月月累计不超过过24小时，停工损损失由劳务分分包单位自行行承担；超过过时由工程总总包单位承担担，但只承担担受影响的在在施人员的基基本生活费6元/日。（4）停工期间，劳务务分包单位应应工程总包单单位代表/项目经理要要求留在施工工场地的必要要的管理人员员及保卫人员员的费用由工工程总包单位位承担；（5）工程所需清理、修修复费用，由由工程总包单单位承担；（6）延误的工期相应应顺延。11.4因合同一一方迟延履行行合同后发生生不可抗力的的，不能免除除迟延履行方方的相应责任任。第十二条索赔12.1工程总包包单位根据总总包合同向发发包人递交索索赔意向通知知或其它资料料时，劳务分分包单位应予予以积极配合合，保持并出出示相应资料料，以便工程程总包单位能能遵守总包合合同。12.2在劳务作作业实施过程程中，如劳务务分包单位遇遇到根据总包包合同可以向向发包人索赔赔的情形出现现，应提请工工程总包单位位及时索赔。工程总包单位应采取合理措施，向发包人索赔并要求延长工期。12.3当本合同同的一方向另另一方提出索索赔时，应有有正当的索赔赔理由，并提提供与索赔事事件有关的证据。12.4劳务分包包单位未按约约定履行自己己的各项义务务，或出现应由劳劳务分包单位位承担责任的的其他情况，造造成工期延误误和（或）工工程总包单位位因此遭受经经济损失时，工工程总包单位位可按下列程程序以书面形形式向劳务分分包单位索赔赔：（1）索赔事件发生后后21天内，向劳劳务分包单位位发出索赔意意向通知；（2）发出索赔意向通通知后2l天内，向劳劳务分包单位位提出补偿经经济损失的索索赔报告及有有关资料；（3）劳务分包单位在在收到工程总总包单位送交交的索赔报告告和有关资料料后，应于2l天内给予答答复，或要求求工程总包单单位进一步补补充索赔理由由和证据；（4）劳务分包单位在在收到工程总总包单位送交交的索赔报告告和有关资料料后2l天内未予答答复或未对工工程总包单位位作进一步要要求，视为该该项索赔已经经认可；（5）当该项索赔事件件持续进行时时，工程总包包单位应当阶阶段性地向劳劳务分包单位位发出索赔意意向，在索赔赔事件终了后后21天内，向劳劳务分包单位位送交索赔的的有关资料和和最终索赔报报告。索赔答答复程序与上上述第（3）、（4）项的规定定相同。12.5工程总包包单位未按约约定履行自己己的各项义务务，给劳务分分包单位造成成经济损失的的，劳务分包包单位可按上上述程序和时时限以书面形形式向工程总总包单位索赔赔。第十三条争议的的解决13.1工程总包包单位和劳务务分包单位在在履行合同时时发生争议，可可以自行和解解或要求有关关主管部门调调解。任何一一方不愿和解解、调解或和和解、调解不不成的，双方方可在专用条条款中约定解决争议议的方式。13.2发生争议议后，除非出出现下列情况况，双方都应应继续履行合合同，保持工工作连续，保保护好已完成成工作成果：：（1）单方违约导致合合同确已无法法履行，双方方协议终止合合同；（2）调解要求停止劳劳务工作，且且为双方接受受；（3）仲裁机构要求停停止劳务工作作；（4）法院要求停止劳劳务工作。第十四条其他14.1禁止转包包或再分包劳务分包单位不得得将本合同项项下的劳务作作业转包或再再分包给他人人。否则，工工程总包单位位有权解除合合同，并要求求劳务分包单单位承担违约约责任。14.2文物和地地下障碍物（1）在劳务作业中发发现古墓、古古建筑遗址等等文物和化石石或其他有考考古、地质研研究价值的物物品时，劳务务分包单位应应立即保护好好现场并于4小时内以书书面形式通知知工程总包单单位代表/项目经理，工工程总包单位位代表/项目经理应应于收到书面面通知后24小时内报告告当地文物管管理部门，工工程总包单位位和劳务分包包单位按文物物管理部门的的要求采取妥妥善保护措施施。工程总包包单位承担由由此发生的费费用，顺延合合同工期。如如劳务分包单单位发现后隐隐瞒不报或哄哄抢文物，致致使文物遭受受破坏，责任任者依法承担担相应责任。（2）劳务作业中发现现影响工作的的地下障碍物物时，劳务分分包单位应于于8小时内以书书面形式通知知工程总包单单位代表/项目经理，同同时提出处置置方案，工程程总包单位代代表/项目经理收收到处置方案案后24小时内予以以认可或提出出修正方案，工工程总包单位位承担由此发发生的费用，顺顺延合同工期期。所发现的的地下障碍物物有归属单位位时，工程总总包单位应报报请有关部门门协同处置。14.3担保（1）如合同要求劳务务分包单位向向工程总包单单位提供履约约担保时，劳劳务分包单位位应与工程总总包单位协商商担保方式和和担保额度，在在本合同专用用条款内约定定。（2）劳务分包单位提提供的履约担担保，不应超超过总包合同同中工程总包包单位向发包包人提供的履履约担保的额额度。14.4适用法律律及标准规范范（1）双方可在本合同同专用条款内内约定适用的的法律、法规规的名称。除除本合同专用用条款中另有有约定，本合合同适用的法法律、法规应应与总包合同同中规定适用用的法律、法法规相同。（2）双方在本合同专专用条款内约约定适用的工工程建设标准准规范的名称称。本合同专专用条款没有有具体约定的的，应适用总总包合同中所所规定的与分分包工程有关关的工程建设设标准规范。14.5合同终止止（1）双方履行完合同同全部义务，劳劳务报酬价款款支付完毕，劳劳务分包单位位向工程总包包单位交付劳劳务作业成果果，并经工程程总包单位验验收合格后，本本合同即告终终止。（2）本本合同的权利利义务终止后后，工程总包包单位、劳务务分包单位应应遵循诚实信信用原则，履履行通知、协协助、保密等等义务。14.66合同生效及及份数双方在本合同协议议书中约定合合同生效方式式及合同份数数。14.7补充条款款双方根据有关法律律、行政法规规规定，结合合工程实际，可可对本合同通通用条款内容容具体化、补补充或修改，在在本合同专用用条款内约定定。第三部分专专用条款第一条定义第二条双方的声声明与保证2.2劳务分包单单位资质情况况如下：（1）资质证书号码：：（2）发证机关：（3）资质专业及等级级：（4）复审时间及有效效期：第三条双方的一一般权利和义义务3.5工程总包单单位代表/项目经理（1）工程总包单位委委派的担任驻驻工地履行本本合同的代表表/项目经理姓名：职务：项目经理职称：工程师3.6劳务分包单单位代表/项目经理（1）劳务分包单位委委派的担任驻驻工地履行本本合同的代表表/项目经理为为姓名：职务：职称：3.7图纸工程总包单位应在在劳务分包工工作开工5天前，向劳劳务分包单位位提供图纸壹壹套。3.8工程总包单单位义务（1）施工前期工作①在2004年12月月日前向劳务务分包单位交交付具备本合合同项下劳务务作业开工条条件的施工场场地；②在2004年12月月日前向劳务务分包单位提提供相应的水水准点与坐标标控制点位置置以及控制轴轴线；③在2004年12月月日前向劳务务分包单位提提供临水临电电总（分）表表的接驳点。第四条材料、设设备、施工机机具的供应4.1劳务分包单单位自行采购购和配备的材材料、设备、施施工机具包括括但不仅限于于以下列：辅助材料钢筋垫块、钢钢筋保护层垫垫卡、钢筋扎扎丝、火烧丝丝、铅丝、元元钉、各种胶胶条、海绵条条、铁皮、机机油、润滑油油、养护剂、脱脱模剂、二级级配电箱以下下的三级箱、照明明灯具及电缆缆、碘钨灯及及电缆、工人人的劳保用品品、电焊条、氧氧气瓶、乙炔炔瓶、枪、嘴嘴、气、氧气气管、乙炔管管、钢板网、清清扫用具、养养护用水管、麻麻袋、塑料膜膜、草帘被、电电热毯、加热热器、电筒及及电池、电珠珠、棉纱、美美纹纸胶带、塑塑料桶、墨汁汁、墨盒、线线坠、红蓝铅铅笔、粉笔、海海绵条、石笔笔、钢丝、木木螺丝、焊嘴、板板牙架、沉头头自攻钉、自自攻钉、钻头头、筛底、射射弹、螺丝、射射钉、钢锯架架、紧绳器、手手套、雨鞋、雨雨衣、温度计计及套筒、焊焊帽、焊枪、活活把扳手、钢钢丝钳、盒尺尺、刨刀、塔塔线、砂纸、焊焊剂、焊锡膏膏等。此部分费用单价称称为辅材费。施工机具、小型电电动工具与手手使工具钢筋加工机机械、钢筋焊焊接机械、钢钢筋调直机械械、各种小型型手使工具、砼砼剔凿工具、手手捶、手锯等等木工工具、木木梯子、电钻钻、冲击钻、手手提电锯、钢钢锯（含锯条条）、手提电电刨、手提钻钻、手使钢筋筋成型、绑扎扎工具、钢筋筋剪子、钢丝丝刷、滚刷、板板刷、油刷、铲铲子、抹子、铁铁锹、镐头、胶胶桶、手动砂砂轮机（含砂砂轮片）、磨磨光机、各类类切割机（含含切割片、磨磨光片）、曲曲线锯、铝合合金杠尺、木木八字尺、各各种扳手、风风镐（风管）、振振动器、振动动棒、振捣电电机、手提电电焊机、电焊焊面具、电焊焊手套、电焊焊眼镜、电焊焊钳、钳把线线、施工用的的各种测量工工具等。此部分费用单价称称为辅机费。由劳务分包单位自自供的设备、机机具，包括但但不仅限于以以上所列，除除由工程总包包单位提供的的材料、设备备、施工机具具以外，完成成分包劳务工工作内容所需需之一切材料料、设备、施施工机具都应应由劳务分包包单位自供。4.4劳务分包单单位应在接到到图纸后3天内，按下下表向工程总总包单位提交交合同约定应应由工程总包包单位负责提提供的材料、设设备、构配件件的进场时间间和要求。工程总包单位供应应材料、设备备、构配件计计划表序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注123454.7工程总包单单位提供的材材料如下：钢钢材、商品混混凝土、混凝凝土外加剂、止水条、止水带、直螺纹套筒、对拉螺栓原材（螺杆加工及螺帽由投标人负责）、预埋铁件原材、电（水）表、一二级配电箱、镝灯。以上材料在现场的卸车及配合所需人工由劳务分包单位提供。除由工程总包单位位提供的以上上材料外，完完成分包劳务务工作内容所所需之一切材材料都应由劳劳务分包单位位自供。4.8工程总包单单位提供的施施工机具、设设备如下：塔塔吊、施工电电梯、输送泵泵、泵管及卡卡箍、布料杆杆、直螺纹加加工设备。除由工程总包单位位提供的以上上设备、施工工机具外，完完成分包劳务务工作内容所所需之一切设设备、施工机机具都应由劳劳务分包单位位自供。4.9工程总包单单位向劳务分分包单位提供供的周转材料料如下：钢模板板及配件、夹夹板模板、木木枋、脚手架架、扣件、可可调支座、安安全网、脚手手板、卸料平平台。除由工程总包单位位提供的以上上周转料具外外，完成分包包劳务工作内内容所需之一一切辅助材料料都应由劳务务分包单位自自供。第五条工期、质质量及验收5.1开工与延期开开工（2）劳务分包单位延延期开工超过过7天的的，工程总包包单位有权解解除合同并要要求劳务分包包单位承担违违约责任。5.2工期顺延双方约定的工期顺顺延的其他情情形：无。5.6验收（2）双方约定，与分分包工程相关关的隐蔽工程程和中间验收收事宜按如下下方式处理：：按照总包合合同约定方式式进行。第六条劳务报酬酬的结算与支支付6.1双方约定，本合同同的劳务报酬酬按如下第11种方式及价格格计算：（1）采用本合同通用用条款第6.1（1）种方式计计价。6.2劳务报酬的支付分包单位每月255日以前按时时将已完成符符合规定之永永久工程价值值按分包付款款审批程序上上报总包，经经总包审核批批准后拨付工工程进度款，在在满足各项施施工程序要求求的情况下进进度款按70%工程款支付付，若施工中中不能满足总总包方的各项项施工程序要要求，承包方方有权酌情扣扣减每月进度度款总额，剩剩余款项作为为工程质量保保证金留存，到到承包工程按按期全部完工工并经验收符符合约定质量量标准后支付付至总工程款款的80%，并退回履履约保证金，双双方办理结算算后，支付至至结算总价值值95%。明确指出出，当总包资资金不能按上上述约定部分分按期支付，分分包方不得以以此为由而影影响正常施工工。6.3劳务报酬的最最终结算（1）工程完工后，分分包方应及时时按合同约定定进行合同总总量的复核，以以及合同总价价的确认，施施工过程中出出现的洽商、签签证应在施工工完成后15天之内办齐齐一切手续，过过期不补，视视为让利。（2）工程款的余5%%作为质保金金待工程质保保期满后支付付。第七条安全施工工第八条保险8.1双双方约定：（1）工程总包单位自自行投保的范范围（内容）为为：所有进入本工地的的工程总包单单位的人员工工伤保险。（2）劳务分包单位自自行投保的范范围（内容）为为：包括但不限于：所所有进入本工工地的劳务分分包单位的人人员工伤保险险；所有进入入本工地劳务务分包单位的的机械、工具具、材料的财财产保险。第九条合同解除除9.1总（分）包包合同解除或或终止的，劳劳务分包单位位应在收到工工程总包单位位发出的解除除本合同的通通知后7天内撤离施施工场地。第十条违约责任任10.3工期延延误劳务分包单位因自自身原因延期期交工的，每每延误一日，应应向工程总包包单位支付330000元元的违约金。同时应承担因此而产生的其他费用（如住宿费、水电费、场地占用费、业主罚款及其他连带费用等），此项费用从工程款中一次扣除。10.4质量标标准劳务分包单位施工工质量不符合合本合同约定定的质量标准准，但能够达达到国家规定定的最低标准准时，劳务分分包单位应向工程程总包单位支支付工程款的15%的违约金，国国家规定的