某水库除险加固工程建设监理合同书

**市**后旗乌尼乌索水库除险加固工程建设监理合同书合同名称：**市**后旗乌尼乌索水库除险加固工程发包人：**后旗乌尼乌索水库除险加固工程建设管理处监理人：水利工程施工监理合同书委托人：**后旗乌尼乌索水库除险加固工程建设管理处监理人：合同编号：TT-BWWNSK-09-SG合同名称：**市**后旗乌尼乌索水库除险加固工程依据国家有关法律、法规，**后旗乌尼乌索水库除险加固工程建设管理处（以下简称委托人），委托（以下简称监理人）提供工程建设监理服务，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：**市**后旗乌尼乌索水库除险加固工程2、建设地点：乌尼乌索水库位于**后旗巴音前达门境内3、工程等别（级）：4、工程总投资(人民币，下同)：万元5、工期：2009年9月30日至2010年6月15日二、监理范围1、监理项目名称：**市**后旗乌尼乌索水库除险加固工程2、监理项目内容及主要特性参数：3、监理项目投资：万元4、监理阶段：2009年9月30日至2010年6月15日三、监理服务内容、期限1、监理服务内容：按专用合同条款约定。2、监理服务期限：2009年9月30日至2010年6月15日。四、监理服务酬金监理正常服务酬金为（大写）（元），由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。五、监理合同的组成文件及解释顺序1、监理合同书(含补充协议)；2、中标通知书；3、投标报价书；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、监理大纲；7、双方确认需进入合同的其他文件。六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本=4\*CHINESENUM2肆份，委托人执=2\*CHINESENUM2贰份，监理人执=2\*CHINESENUM2贰份。委托人：**后旗乌尼乌索水库监理人：除险加固工程建设管理处法定代表人：法定代表人：或授权代表人：或授权代表人：单位地址：单位地址：内蒙古临河区新华东街27号邮政编码：邮政编码：电话：电话：电子信箱：电子信箱：传真：传真：开户银行：开户银行：农行**市分行新华西街支行帐号：帐号：签订地点：签订时间：年月日专用合同条款监理依据第三条本合同的监理依据为：1、国家法律、行政法规和部门规章以及地方法规、规章；2、水利工程建设相关的技术规程、规范；3、施工图纸及变更洽商；4、工程施工合同。委托人的权利第七条五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：1、当监理人未经发包人同意，更换总监理工程师；2、监理工程师驻工地时间不满足整个施工监理期；监理人的权利第八条八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：1、委托人未按合同约定支付监理服务酬金；2、委托人未能履行签订合同时所赋予监理人的权利；九、委托人赋予监理人的其他权利：1、签发工程移交证书；2、签发保修责任终止证书；委托人的义务第十条委托人向监理机构免费提供的资料为：序号资料名称份数提供时间收回时间保存和保密要求1**市**后旗乌乌尼乌索水库库除险加固工工程设计文件件、招投标文文件、施工合合同等相关资资料1合同生效后根据施施工进度要求求提供终止合同后14天天内在本合同期限内或或合同终止后后，未征得发发包人同意，监监理机构和所所有监理人员员不得泄漏与与本合同业务务有关的技术术、商务等资资料；并应妥妥善作好发包包人所提供的的工程建设文文件资料的保保存、回收及及保密工作。第十一条委托人对监理机构书面提交并要求做出决定的事宜做出书面决定并送达的时限：一般文件3天；紧急事项1天、变更文件2天。第十三条委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为：无。监理人的义务第二十条监理服务内容：是控制工程建设的投资、建设工期和工程质量；进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系，向业主提交完整的监理档案资料。参与工程的交工和竣工验收、工程决算。监理单位受建设单位委托服务范围为：房屋建筑工程、机电设备安装工程、金属结构设备及安装工程。第二十一条监理人应当在本合同生效后5天内组建监理机构，并进驻现场。施工过程中每进行一道工序时所对口的监理工程师必须在现场确认。第二十七条需旁站监理的工程重要部位是：房屋建筑工程、机电设备安装工程、金属结构设备及安装工程。需旁站监理的关键工序是：房屋建筑工程、机电设备安装工程、金属结构设备及安装工程的各施工工序。第三十条委托人委托监理人主持的分部工程验收：房屋建筑工程、机电设备安装工程、金属结构设备及安装工程的各分部工程。第三十一条在本合同终止后365天内，未经得委托人同意，不得泄漏本合同业务有关得技术、商务等秘密。监理服务酬金第三十二条监理正常服务酬金计取及支付方法：一、计取方法为：双方同意按如下方法计取并支付监理报酬：1、监理报酬的组成及计算方法和计算公式为：C=Q×B%。式中：C为监理费，Q为本工程项目监理人承担监理工作范围内批准概算建安费的金额，B%为监理费取费费率。2、监理费在本合同执行完毕时，按工程的实际总造价进行调整，但原中标费率不变。3、建安工程投资元×报酬比率（%）。二、支付时间为：合同生效后10天内，委托人向监理人支付第一笔监理酬金（合同总价的20%）后，按监理实际完成工作量比例每月支付一次，服务期满后28天内付清全部监理酬金余额和90%履约保证金，5%履约保证金在缺陷责任期（竣工验收后一年）满后28天内付清。三、支付方式为：支票、汇票。第三十三条监理附加服务酬金的计取与支取方法：一、计取方法为：按实际工作时间和约定的人员计算。二、支付方式为：支票、汇票。三、支付时间为：附加服务期后14天内。违约责任第四十条委托人违约，应支付给监理人违约金。违约金：1万元或经济损失：实际损失的10%。第四十一条因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：实际损失的10%。一、违约金1万元。第四十二条监理人违约，应支付给委托人违约金。违约金：1万元或经济损失：实际损失的10%。争议的解决第四十三条争议调解、仲裁机构：一、争议调解机构为：当地仲裁委员会二、仲裁机构为：当地仲裁委员会其他第四十五条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：实际效益×2%附件一、本合同监理服务内容：（具体内容由双方协商确定）㈠设计方面1、检查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。5、其他相关业务。㈡采购方面1、协助委托人进行采购招标。2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。3、其他相关业务㈢施工方面1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。3、督促委托人按工程施工合同的规定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。5、审核承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。6、进度控制：协助委托人编制控制性总进度计划，审核承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。7、施工质量控制：审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监督；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。9、施工安全控制：审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。10、协调施工合同各方之间的关系。11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。15、其他相关工作。第一部分通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。三、“承包人”指与委托人(发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。十、“天”指日历天。十一、“现场”指监理项目实施的场所。第二条本合同适用用的语言文字字为汉语文字字。监理依据第三条监理的依据据是有关工程程建设的法律律、法规、规规章和规范性性文件；工程程建设强制性性条文、有关关技术标准；；经批准的工工程建设项目目设计文件及及其相关文件件；监理合同同、施工合同同等合同文件件。具体内容容在专用合同同条款中约定定。通知和联系第四条委托人应指指定一名联系系人，负责与与监理机构联联系。更换联联系人时，应应提前通知监监理人。第五条在监理合同同实施过程中中，双方的联联系均应以书书面函件为准准。在不做出出紧急处理即即可能导致安安全、质量事事故的情况下下，可先以口口头形式通知知，并在488小时内补做做书面通知。第六条委托人对委委托监理范围围内工程项目目实施的意见见和决策，应应通过监理机机构下达，法法律、法规另另有规定的除除外。委托人的权利委托人享有如下权权利：一、对监理工作进进行监督、检检查，并提出出撤换不能胜胜任监理工作作人员的建议议或要求；二、对工程建设中中质量、安全全、投资、进进度方面的重重大问题的决决策权；三、核定监理人签签发的工程计计量、付款凭凭证；四、要求监理人提提交监理月报报、监理专题题报告、监理理工作报告和和监理工作总总结报告；五、当监理人发生生本合同专用用条款约定的的违约情形时时，有权解除除本合同。监理人的权利第八条委托人赋予予监理人如下下权利：一、审查承包人拟拟选择的分包包项目和分包包人，报委托托人批准；二、审查承包人提提交的施工组组织设计、安安全技术措施施及专项施工工方案等各类类文件；三、核查并签发施施工图纸；四、签发合同项目目开工令、暂暂停施工指示示，但应事先先征得委托人人同意；签发进场通知、复复工通知；五、审核和签发工工程计量、付付款凭证；六、核查承包人现现场工作人员员数量及相应应岗位资格，有有权要求承包包人撤换不称称职的现场工工作人员；七、发现承包人使使用的施工设设备影响工程程质量或进度度时，有权要要求承包人增增加或更换施施工设备；八、当委托人发生生本合同专用用条款约定的的违约情形时时，有权解除除本合同；九、专用合同条款款约定的其他他权利。委托人的义务第九条工程建设外外部环境的协协调工作。第十条按专用合同同条款约定的的时间、数量量、方式，免免费向监理机机构提供开展展监理服务的的有关本工程程建设的资料料。第十一条在专用合合同条款约定定的时间内，就就监理机构书书面提交并要要求作出决定定的问题作出出书面决定，并并及时送达监监理机构。超超过约定时间间，监理机构构未收到委托托人的书面决决定，且委托托人未说明理理由，监理机机构可认为委委托人对其提提出的事宜已已无不同意见见，无须再作作确认。第十二条与承包人人签订的施工工合同中明确确其赋予监理理人的权限，并并在工程开工工前将监理单单位、总监理理工程师通知知承包人。第十三条提供监理理人员在现场场的工作和生生活条件，具具体内容在专专用合同条款款中明确。如如果不能提供供上述条件的的，应按实际际发生费用给给予监理人补补偿。第十四条按本合同同约定及时、足足额支付监理理服务酬金。第十五条为监理机机构指定具有有检验、试验验资质的机构构并承担检验验、试验相关关费用。第十六条维护监理理机构工作的的独立性，不不干涉监理机机构正常开展展监理业务，不不擅自作出有有悖于监理机机构在合同授授权范围内所所作出的指示示的决定；未未经监理机构构签字确认，不不得支付工程程款。第十七条为监理人人员投保人身身意外伤害险险和第三者责责任险。如要要求监理人自自己投保，则则应同意监理理人将投保的的费用计入报报价中。第十八条将投保工工程险的保险险合同提供给给监理人作为为工程合同管管理的一部分分。第十九条未经监理理人同意，不不得将监理人人用于本工程程监理服务的的任何文件直接接或间接用于于其他工程建建设之中。监理人的义务第二十条本着“守守法、诚信、公公正、科学”的原则，按按专用合同条条款约定的监监理服务内容容为委托人提提供优质服务务。第二十一条在专用用合同条款约约定的时间内内组建监理机机构，并进驻驻现场。及时时将监理规划划、监理机构构及其主要人人员名单提交交委托人，将将监理机构及及其人员名单单、监理工程程师和监理员员的授权范围围通知承包人人；实施期间间有变化的，应应当及时通知知承包人。更更换总监理工工程师和其他他主要监理人人员应征得委委托人同意。第二十二条发现设设计文件不符符合有关规定定或合同约定定时，应向委委托人报告。第二十三条核验建建筑材料、建建筑构配件和和设备质量，检检查、检验并并确认工程的的施工质量；；检查施工安安全生产情况况。发现存在在质量、安全全事故隐患，或或发生质量、安安全事故，应应按有关规定定及时采取相相应的监理措措施。第二十四条监督、检检查工程施工工进度。第二十五条按照委委托人签订的的工程保险合合同，做好施施工现场工程程保险公司及及时提供一切切必要的材料料和证据。第二十六条协调施施工合同各方方之间的关系系。第二十七条按照施施工作业程序序，采取旁站站、巡视、跟跟踪检测和平平行检测等方方法实施监理理。需要旁站站的重要部位位和关键工序序在专用合同同条款中约定定。第二十八条及时做做好工程施工工过程各种监理理信息的收集集、整理和归归档，并保证证现场记录、试试验、检验、检检查等资料的的完整和真实实。第二十九条编制《监监理日志》，并并向委托人提提交监理月报报、监理专题题报告、监理理工作报告和和监理工作总总结报告。第三十条按有关规规定参加工程程验收，做好好相关配合工工作。委托人人委托监理人人主持的分部部工程验收由由专用合同条条款约第三十一条妥善做做好委托人所所提供的工程程建设文件资资料的保存、回回收及保密工工作。在本合合同期限内或或专用合同条条款约定的合合同终止后的的一定期限内内，未征得委委托人同意，不不得公开涉及及委托人的专专利、专有技技术或其他需需保密的资料料，不得泄露露与本合同业业务有关的技技术、商务等等秘密。监理服务酬金第三十二条监理正正常服务酬金金的支付时间间和支付方式式在专用合同同条款中约定定。第三十三条除不可可抗力外，有有下列情形之之一且由此引引起监理工作作量增加或服服务期限延长长，均应视为为监理机构的的附加服务，监监理人应得到到监理附加服服务酬金：一、由于委托人、第第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；二、在本合同履行行过程中，委委托人要求监监理机构完成成监理合同约约定范围和内内容以外的服服务；三、由于非监理人人原因暂停或或终止监理业业务时，其善善后工作或恢恢复执行监理理业务的工作作。监理人完成附加服服务应得到的的酬金，按专专用合同条款款约定的方法法或监理补充充协议计取和和支付。第三十四条国家有有关法律、法法规、规章和和监理酬金标标准发生变化化时，应按有有关规定调整整监理服务酬酬金。第三十五条委托人人对监理人申申请支付的监监理酬金项目目及金额有异异议时，应当当在收到监理理人支付申请请书后7天内向监理理人发出异议议通知，由双双方协商解决决。7天内未发出出异议通知，则则按通用合同同条款第三十十条、三十三三条、第三十十四条的约定定支付。合同变更与终止第三十六条因工程程建设计划调调整、较大的的工程设计变变更、不良地地质条件等非非监理人原因因致使本合同同约定的服务务范围、内容容和服务形式式发生较大变变化时，双方方对监理服务务酬金计取、监监理服务期限限等有关合同同条款应当充充分协商，签签订监理补充充协议。第三十七条当发生生法律或本合合同约定的解解除合同的情情