某大学城消防站建设工程施工项目招标文件

**省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件专用本（试行）（2006年版）招标项目名称：**大学城消防站建设工程施工项目招标编号：**招标人：**市公安消防支队（盖招标人单位公章）招标代理机构：招标文件开始发出日期：2008年9月17日《专用本》使用说明本招标工程的招标文件由《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本通用本》和本《专用本》组成。《通用本》由省建筑业协会招投标分会统一印制，由招标人和投标人自行购买和使用。本招标工程《专用本》是招标人根据招标项目的特点和实际情况对招标项目做出的专门约定。《专用本》是本招标项目招标文件的组成部分，招标人和投标人应当将《专用本》与《通用本》配合使用。有关招标文件《通用本》和《专用本》相互关系的约定详见《通用本》编制说明。招标人编制《专用本》时，原则上应当按照《专用本》示范文本的格式和内容填写，《专用本》中带下划线的空格由招标人根据招标工程的实际情况和要求填入具体内容。对于公开招标项目，招标人应按本《专用本》一招标公告的格式和内容编制招标公告，并按有关规定在出售招标文件之前在媒体上刊登。在媒体上刊登的招标公告内容应与《专用本》上招标公告的内容一致。《评标细则》为本《专用本》的组成部分，应与《专用本》同时编制和发布。《工程量清单》和《招标项目图纸》均为本《专用本》的组成部分，应与《专用本》同时发给投标人（潜在投标人）。对于邀请招标项目，第一章的“招标公告”改为“投标邀请书”，并对《招标公告》第1条和第4条的内容作相应修改。目录HYPERLINK\l"_Toc209015949"《专用本》使用说明1HYPERLINK\l"_Toc209015950"一．招标公告3HYPERLINK\l"_Toc209015951"〔对应于《通用本》第一章招标公告〕3HYPERLINK\l"_Toc209015952"招标公告4HYPERLINK\l"_Toc209015953"二．投标须知前附表4HYPERLINK\l"_Toc209015954"（对应于《通用本》一投标须知前附表）4HYPERLINK\l"_Toc209015955"投标须知内容修改表4HYPERLINK\l"_Toc209015956"三．合同专用条款数据表4HYPERLINK\l"_Toc209015957"（对应于《通用本》四专用条款中的“合同专用条款数据表”）4HYPERLINK\l"_Toc209015958"四．招标项目概况和说明4HYPERLINK\l"_Toc209015959"（对应于《通用本》六招标项目概况和说明）4HYPERLINK\l"_Toc209015960"（对应于《通用本》七、八、九、十）4HYPERLINK\l"_Toc209015961"六．工程量清单4HYPERLINK\l"_Toc209015962"（对应于《通用本》十三招标项目工程量清单）（另册提供）4HYPERLINK\l"_Toc209015963"七．招标项目图纸4HYPERLINK\l"_Toc209015964"（对应于《通用本》第六章招标项目图纸）4HYPERLINK\l"_Toc209015965"（一）招标项目图纸清单4HYPERLINK\l"_Toc209015966"（二）招标项目图纸（另册提供）4HYPERLINK\l"_Toc209015967"八．投标文件格式补充4HYPERLINK\l"_Toc209015968"（一）资格标补充格式4HYPERLINK\l"_Toc209015969"（二）技术标封面、包封封面格式4HYPERLINK\l"_Toc209015970"（对应于《通用本》第七章投标文件格式第二部分（二）技术标封面、包封封面格式）4HYPERLINK\l"_Toc209015971"（三）商务标格式补充4HYPERLINK\l"_Toc209015972"九．《通用本》补正4HYPERLINK\l"_Toc209015973"通用本补正数据表4HYPERLINK\l"_Toc209015974"十．评标细则4HYPERLINK\l"_Toc209015975"（对应于《通用本》第八章评标细则）错误！未定义书签。一．招标公告〔对应于《通用本》第一章招标公告〕招标公告**市公安消防支队的招标编号为**的**大学城消防站建设工程施工项目，已由**市发展和改革委员会（榕发改基建[2006]271号）批准建设。现决定对该项目的工程施工进行公开招标，选定承包人。本次招项目的概况如下：工程建设规模为地上三层（训练塔七层），一层为停车位、厨房、餐厅、器材库、值班室，二层为办公室、班宿舍、荣誉室、接待室，三层为宣传教育室、会议室、体能训练室、网络室、图书阅览室、棋牌室、俱乐部等，建筑高度13m（训练塔高度24.1m），占地面积907.19ｍ2，建筑面积2928.58ｍ2，总投资约为520万元。本次招标项目为**大学城消防站建设工程施工，具体以工程量清单为准，施工图纸为参考；其中各标段划分为：/__；工程建设地点为**市**县**镇**村；施工现场状况及周边环境已具备施工条件；计划开工日期为2008年10月，工期256日历天，其中各关键节点的工期要求为：/_；工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准；资金来源：财政拨款。本招标项目招标人对投标人的资格审查采用资格后审方式。招标人发售招标文件（含资格审查文件）的时间为2008年9月17日至2008年9月23日，每天上午9时30分至11时30分，下午15时00分至17时00分（公休日、节假日除外）；出售地点为**县建设工程交易中心（地址：**县**镇**西路185号）。招标文件（含资格审查文件、工程量清单、电子文本）每套人民币300元。招标图纸每份1000元，售后不退。招标文件、工程量清单、电子文本和招标图纸捆绑出售，恕不单卖。投标人购买招标文件时无须提供任何证件，也无须签字登记。投标人资格要求：须具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质的法人或其他组织。根据榕建筑[2007]110号文规定，在**市行政区域外注册的投标人，需具备《在榕施工（监理）企业登记备案手册》。投标人拟担任本工程的项目经理应具备不低于二级注册建造师执业证书（或建造师临时执业证书）和有效的《建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书》B证。根据榕建筑[2007]110号文规定，在**市行政区域外注册的施工企业（投标人），拟派出项目经理应从企业登记备案的在榕工程技术、经济管理人员和执业资格人员中选择。备注：根据《关于进一步规范**市建设工程招标投标活动有关事项的通知(三)》（榕建招[2008]18号）的文件精神，在**市行政区内，投标人拟派驻的项目经理以建设行政主管部门签章证明材料代替临时建造师执业资格证书参与投标的,其投标将被拒绝。投标人及其拟派出作为本项目管理班子的人员不存在违反闽建法[2007]15号文规定的从业限制情形；本招标项目不接受（接受、不接受）联合体投标。资格审查内容和标准的其他要求详见招标文件《通用本》第二章的投标须知和《专用本》的投标须知前附表及评标细则，只有资格审查合格的投标人才有可能被授予合同。本招标项目采用的评标办法。投标人在提交投标文件时应按照招标文件有关规定提供不少于人民币9万元的投标保证金。投标文件提交的截止时间为2008年9月28日上午10时00分（北京时间），提交地点为**县建设工程交易中心（地址：**县**镇**西路185号）。在递交投标文件的同时，投标人拟派出的项目经理应当持注册建造师执业证书（或建造师临时执业证书）（原件）和身份证原件到场核验登记，并提交购买招标文件的发票复印件（加盖投标人单位公章，原件核验）。逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。招标人将在提交投标文件的同一地点和截止期的同一时间进行开标，投标人的法定代表人或其委托的代理人（随身携带法定代表人授权书）应当参加开标程序，并现场核验身份。投标人未按规定的时间和地点参加开标的，视为自行放弃抽取中标候选人资格。招标人：**市公安消防支队地址：**市**中路联系人：**招标代理机构：**省机电设备招标公司地址：**省**市**路118号**新城2号楼15层，邮编：**电话：**、**传真：**-**、**联系人：**、**投标保证金银行帐号开户名称：**县建设工程交易中心开户银行：**县建设银行帐号：**县建设工程交易中心地址：**县**镇**西路185号二．投标须知前附表（对应于《通用本》一投标须知前附表）投标须知前附表说明：（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。（2）如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。项号条款号条款名称编列内容1.2本招标项目招标人人和招标代理理机构招标人：**市公公安消防支队队招标代理机构：***省机电设设备招标公司司地址：*联系人：**、***电话：**、***1.3本招标项目名称招标项目名称：***大学城消消防站建设工工程施工项目目招标编号：**1.4本招标项目建设地地点**市**县***镇**村1.5本招标项目建设规规模**大学城消防站站建设项目，地地上三层（训训练塔七层），一一层为停车位位、厨房、餐餐厅、器材库库、值班室，二二层为办公室室、班宿舍、荣荣誉室、接待待室，三层为为宣传教育室室、会议室、体体能训练室、网网络室、图书书阅览室、棋棋牌室、俱乐乐部等，建筑筑高度13mm（训练塔高高度24.11m），占地地面积907.119ｍ2，建筑面积2928..58ｍ2，总投资约约为520万元；2.1招标范围和内容本次招标项目为***大学城消消防站建设工工程施工项目目，具体以工程程量清单为准准，施工图纸纸为参考，其其中各标段划划分为：/___；2.2工程质量要求符合《工程施工质质量验收规范范》合格标准准2.3工期要求总工期256日日历天，其中中各关键节点点的工期要求求为：/；2.4承包方式包工包料，固定总总价合同。3.1资金来源财政拨款4.1合格投标人资格条条件本项目采用资格格后审（资格预审审、资格后审审）方式对投投标人进行资资格审查，经经资格审查合合格的投标人人才能有资格格成为中标人人。投标人应当按招标标文件第二章章投标须知及及投标须知前前附表和第七七章投标文件件格式之第一一部分资格标标中规定的格格式和内容提提交资格标。招标人对投标人的的企业资质、项项目经理资质质要求及其他他合格投标人人条件详见招招标文件《评评标细则》。说明：投标人须具具备本项目招招标公告所提提出的资质等等级要求。4.2是否接受联合体投标招标人不接受联合体投投标。6踏勘现场和投标预预备会招标人不组织踏勘勘现场。招标人不召开投标标预备会。8招标文件的澄清投标人要求招标人人对招标文件件予以澄清的的时间为22008年9月24日12时00分（北京京时间）之前前。投标人要求招标人人对招标文件件予以澄清的的方式为b：记名方式，适用于于记名发布招招标文件项目目；无记名方式，适用用于招标人采采用无记名形形式发布招标标文件的项目目，投标人要要求澄清的内内容应以不署署名、不盖章章（但应标明明招标项目名名称、招标编编号和日期）的的书面形式提提交给招标人人，并可通过过下列形式提提交：网站：**市建建设工程招标标投标网（http:://wwww.**.orgg）交易中心：***县建设工工程交易中心心；招标人对投标人要要求澄清的答答复或招标文文件的修改、补补充内容发布布的方式为b：：登记投标人名称方方式，适用于于记名发布招招标文件或资资格预审项目目；不登记投标人名称称方式，适用用于招标人采采用无记名形形式发布招标标文件的项目目。投标人领领取补充招标标文件的时间间为20008年9月25日9时00分至至20088年9月27日17时00分止止（北京时间间），地点为为：**省机电设设备招标公司司。招标人人并通过下列列方式发布：：网站：**市建建设工程招标标投标网（http:://wwww.**.orgg）交易中心：***县建设工工程交易中心心资格审查方式和《资格标》提提交时间本招标项目招标人人对投标人的的资格审查采采用资格后审审方式。在递交投标文件的的同时，投标标人拟派出的的项目经理应应当持注册建建造师执业证证书（或建造造师临时执业业证书）（原原件）和身份份证原件到场场核验登记，并并提交购买招招标文件的发发票复印件（加加盖投标人单单位公章，原原件核验），逾逾期送达的或或不符合规定定的投标将被被拒绝。采用资格后审方式式的，《资格格标》与《商商务标》、《技技术标》（如如有）同时提提交。备注：根据《关于于进一步规范范**市建设工工程招标投标标活动有关事事项的通知(三)》（榕建招[20088]18号）的的文件精神，在**市行政区内，投标人拟派驻的项目经理以建设行政主管部门签章证明材料代替临时建造师执业资格证书参与投标的,其投标将被拒绝。标段划分本招标项目标段划划分为：\；13.3技术标本招标项目招标人人不要求投标人人提交技术标标。15.1投标有效期投标截止期后990日历天天。16投标保证金投标保证金金额：：9万元人民币；；投标保证金提交形形式：应在投投标截止时间间之前从投标标人所在地企企业基本账户户银行以电汇汇或银行转账账的形式，汇汇到招标人（招招标代理）指指定的投标保保证金账户；；投标人须将将投标保证金金有关银行汇汇款单据复印印件（加盖投投标人单位公公章）与资格格审查申请书书同时提交。招标人在投标截止止的同一时间间到银行查询询投标保证金金到帐情况，并并以银行出具具的加盖公章章的投标保证证金到帐证明明作为投标人人是否按招标标文件规定递递交投标保证证金的依据。开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金,所造成的一切后果由投标人自行负责。投标保证金有效期期：截止到投投标有效期满满后30天。17.1投标文件份数商务标：不需要

技技术标（如有有时）：不需需要资格标：一套正本本,三套副本18.4商务标、技术标（如如有）和资格格标的总包封封和标志规定定商务标、技术标（如如有）和资格格标的总包封封和标志规定定要求的方式式为a：a商务标（含工程量量清单计价文文件相应的电电子文档）、资资格标分别按按《通用本》投投标须知第18.2款规定包封封，技术标（如如有）按18.3款规定包封封后，再将商商务标、资格格标和技术标标（如有）合合包在一个总总包封内，总总包封封面标标识须参照投投标须知第、18.2..3款规定(适用于资格格后审项目)。b商务标（含工程量量清单计价文文件相应的电电子文档）、资资格标和技术术标分别按照照《通用本》投投标须知第18.2款和第18.3款的规定包包封和标志后后提交，无须须合包在一个个总包封内（适适用于资格后后审项目）。C商务标（含工程量量清单计价文文件相应的电电子文档）、按按《通用本》投投标须知第18.2款规定包封封，技术标（如如有）按18.3款规定包封封后，再将商商务标和技术术标（如有）合合包在一个总总包封内，总总包封封面标标识须参照投投标须知第、18.2..3款规定（适适用于资格预预审项目）。说明：本招标项目目仅要求投标标人提供资格格标，不需要要提供商务标标和技术标。资资格标的包封封、密封和标标识规定见第第18.2款。19递交投标文件的地地点和截止时时间地点：**县建设设工程交易中中心收件人：**省机机电设备招标标公司***、**截止时间：20008年9月28日10时00分（北北京时间）。招招标人在截止止时间前45分钟开始接接收。在递交投标文件的的同时，投标标人拟派出的的项目经理应应当持注册建建造师执业证证书（或建造造师临时执业业证书）（原原件）和身份份证原件到场场核验登记，并并提交购买招招标文件的发发票复印件（加加盖投标人单单位公章，原原件核验），逾逾期送达的或或不符合规定定的投标将被被拒绝。备注：根据《关于于进一步规范范**市建设工工程招标投标标活动有关事事项的通知(三)》（榕建招[20088]18号）的的文件精神，在**市行政区内，投标人拟派驻的项目经理以建设行政主管部门签章证明材料代替临时建造师执业资格证书参与投标的,其投标将被拒绝。23开标时间：20008年9月28日10时00分（北北京时间）开标地点：***县建设工工程交易中心心公布内容：《投标标函》中的投投标人名称、投投标报价、工工期、质量、项项目经理姓名名、投标保证证金等。说明：投标人的法法定代表人或或其委托的代代理人（随身身携带法定代代表人授权书书）应当参加加开标程序，并并现场核验身身份。投标人人未按规定的的时间和地点点参加开标的的，视为自行行放弃抽取中中标候选人资资格。29.4中标公示方式地点点**县建设工程交交易中心公示示栏**市建设工程招招标投标网（http://www.**.org）**招标与采购网网（.ccn）31.1履约保证金履约保证金数额：：为合同总额额的10％；履约保证金形式：：履约担保可可以银行转帐帐的方式提交交。32.1合同签订中标人在收到中标标通知书后3天内，应派派代表与招标标人联系，商商讨签订合同同事宜。34监管部门革局局院35.2其他补充：1．本招标项目是按按照闽建筑〔2007〕35号《**省房屋建建筑和市政基基础设施工程程施工招标在在合理造价区区间随机抽取取中标人办法法（试行）》的的规定采用随随机抽取中标标人的办法进进行招标的，招标人在招标文件中公布工程预算造价及其组成、发包价及其组成和计算方法。2．招标文件公布的发发包价按预算算造价中可竞竞争项目造价价下降一定幅幅度（设定为为K）加上不可可竞争项目造造价之和计算算。计算公式式为：发包价价＝可竞争项项目造价×（1-K）+不可竞争项项目造价。具具体计算办法法详见《评标标细则》3．中标人应当按照招招标文件、投投标承诺、招招标文件公布布的发包价（发发包价中劳保保取费类别应应按中标人的的劳保取费类类别）等与招标人人签订工程施施工合同。4．实行总价包干合同同的，包干范范围内的工程程量由中标人人与招标人或或其委托的中中介机构在中中标通知书发发出之日起28天内进行核核对，工程量量有变化的，经经双方确认后后应在施工合合同中对合同同价款做相应应调整。投标须知内容修改表说明：招标人原则上应当引用《通用本》投标须知的全部条款内容，如确因投标须知的某些内容与招标项目不符而需要修改的，则应写明条款号、需要修改的原条款内容和修改后的条款内容。如本表格不够填写，可以按照同样的格式加页。在本项目招标文件中，招标人对《通用本》第二章“二投标须知”中的部分内容的修改如下：条款号原条款内容修改后的条款内容容外层包封还应注明明：年月日时分（在前前附表第19项所述开标标日期和时间间）以前不得开开封；并写明明投标人的名名称与地址、邮邮政编码，以以便投标出现现逾期送达时时能原封退回回。外层包封还应注明明：年月日时分（在前前附表第222项所述开标标日期和时间间）以前不得开开封；并写明明投标人的名名称与地址、邮邮政编码，以以便投标出现现逾期送达时时能原封退回回。三．合同专用条款数据表（对应于《通用本》四专用条款中的“合同专用条款数据表”）说明：1.本《专用合同数据表》是合同条款中适用于本招标项目的信息和数据的归纳与提示，是合同专用条款的组成部分，如与专用条款不一致的，则以本数据表内容为准。2.招标人原则上应当引用《通用本》合同专用条款的全部条款内容，如确因合同专用条款中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对合同专用条款进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入下列《合同专用条款补正表》。如本表格不够填写，可以按照同样的格式加页。专用合同数据表序号条款号信息或数据19.1（4）承包人应向发包人人和监理工程程师各提供施施工现场不少少于/平方米的的办公用房和和必要的办公公设施。213.3本招标项目发包人人给承包人施施工准备时间间为五个日历天。323.2本合同采用固定总总价合同方式式确定。合同价款中包括的的风险范围：：详见招标项项目专用经济济技术要求（七）合同同价格包干范范围、价格调调整因素和调调整方法（风风险包干系数数）；风险费用的计算方方法：风险包包干系数0%；风险范围以外合同同价款调整方方法：经发包包人批准的设设计变更、现现场签证或洽洽商等导致工工程量发生变变化。424（1）预付款金额为合同同价款的10％524（5）预付款保函金额为为合同价款（年年度工作计划划用款）的/％；626.1工程按月支付进度度款的比例为为：当月确定定的工程计算算结果所含款款项的80％支付进进度款。732.1承包人向发包人提提供的竣工图图一式八份。832.6中间交工工程的范范围和竣工时时间：____/___。933（4）本招标项目约定的的工程竣工结结算报告审查查期限为45个工作日。发发包人根据确确认的竣工结结算报告在14天内向承包包人支付工程程竣工结算价价款。1033（4）本招标项目的工程程质量保证（保保修）金为工工程竣工决算算价款的5％。1135.2（1）总工期每延误一天天罚款20000元人民币币；误期赔偿费限额为为合同价款的的10％；；总工期每提前一天天奖励0元人民币。1235.2（2）承包人向发包人支支付工程质量量违约金最高高限额为合同同价款的5％。1335.2（3）③③更换项目经理每人人次1万元人民币币；更换项目技术负责责人每人次0.5万元人人民币。更换施工员、质检检员、安全员员、预算员和和材料员，每每人次0.33万元人民币币。1441.3（2）履约保证金为合同同价款的10%；担保方式为：银行行转账方式合同专用条款补正表序号条款号原专用条款内容删除、补充或修改改后内容122.合同文件及解释顺顺序合同文件组组成及解释顺顺序：本合同协议书；中标通知书；招标文件；中标人的投标书及及其附件；本合同专用条款；；本合同通用条款；；标准及有关技术文文件、技术要要求；图纸；工程量清单；中标人的工程量清清单报价书（工工程预算书）；；双方有关工程的洽洽商、变更等等书面协议或或文件视为本本合同的组成成部分。2.合同文件及解释顺顺序合同文件组组成及解释顺顺序：本合同协议书；中标通知书；本合同专用条款；；招标文件；本合同通用条款；；明确双方权利、义义务的纪要、协协议；中标人的投标书及及其附件；标准及有关技术文文件、技术要要求；图纸；工程量清单；中标人的工程量清清单报价书（工工程预算书）。24.1发包人向承包人提提供图纸日期期和套数：合合同签订后3天内提供8套施工图发包人向承包人提提供图纸日期期和套数：合合同签订后3天内提供3套施工图，竣竣工图业主不不再提供。37承包人如要求更换换项目管理人人员，其申报报接替人员的的水平和能力力不得低于被被替换人员，未未经发包人批批准，不得更更换投标时所所报的项目经经理（副经理理）和项目技技术负责人以以及其他施工工管理主要施施工管理人员员。经监理人人和甲方批准准更换项目经经理（副经理理）、项目技技术负责人的的承包应按照照本专用条条款35.2（3）③约定向发包包人交纳赔偿偿金。承包人如要求更换换项目管理人人员，其申报报接替人员的的水平和能力力不得低于被被替换人员，未未经发包人批批准不得更换换投标时所报报的项目经理理（副经理）和和项目技术负负责人以及其其他施工现场场主要施工管管理人员，否否则发包人有有权单方面中中止合同，由由此造成的一一切损失均由由承包人负责责。经监理和和发包人批准准更换项目经经理、项目技技术负责人的的承包人应按按照本专用条条款35.2（3）③约定向发包包人交纳赔偿偿金。59.1（2）承包人在施工图图纸会审后的的7天内，向监监理工程师提提交2份格式和内内容相符合规规定的工程进进度计划，每每月的25日上报当月月完成的工程程量和下月工工程进度计划划。（2）承包人在收到中中标通知书后后的10天内，向监监理工程师提提交2份格式和内内容相符合规规定的工程进进度计划，每每月的25日上报当月月完成的工程程量和下月工工程进度计划划。69.1（7）施工场地周围地地下管线和邻邻近建筑物、构构筑物（含文文物保护建筑筑）、古树名名木的保护要要求及费用承承担：承包人人应当按照发发包人提供的的施工场地周周围地下管线线和邻近建筑筑物、构筑物物（含文物保保护建筑）、古古树名木的保保护要求采取取适当措施予予以保护。（7）施工场地周围地地下管线和邻邻近建筑物、构构筑物（含文文物保护建筑筑）、古树名名木的保护要要求及费用承承担：承包人人应当按照发发包人提供的的施工场地周周围地下管线线和邻近建筑筑物、构筑物物（含文物保保护建筑）、古古树名木的保保护要求采取取适当措施予予以保护，否否则造成的一一切损失，承承包人应承担担全部责任和和费用。79.1（8）施工场地清洁卫卫生的要求：：承包人应负负责整个场地地的安全文明明卫生管理，做做到文明施工工、保持施工工场地清洁。（8）施工场地清洁卫卫生的要求：：承包人应负负责整个场地地的安全文明明卫生管理，做做到文明施工工、保持施工工场地清洁。本本工程的施工工过程中发生生的各项清理理费用、临时时性收费、临临时设施费和和相关不可预预见的其他费费用，均包括括在合同总价价中。810.1工程师确定的时间间：到收承包包人递交的报报告后7天内。工程师确定的时间间：在收承包包人递交的报报告后7天内确认或或提出修改意意见。1115.3原文增加（8）若由于承包人的的责任造成工工程质量达不不到《工程施施工质量验收收规范》合格格标准的，承承包人应立即即报告发包人人，由承包人人提出补救措措施并经发包包人确认后，承承包人负责修修至符合质量量要求标准，经经再次验收通通过后，方可可使用，由此此造成的损失失由承包人负负责。1219试车费用的承担：：由承包人承担。1321.1原文增加安全防护措施费用用，承包人根根据**省建设厅厅闽建筑[20044]8号《**省建筑安安装工程费用用定额》的规规定计算，计计入合同价款款。承包人应当按照建建设部建办[20055]89号《建筑工程程安全防护、文文明施工措施施费用及使用用管理规定》，加强建筑筑工程安全生生产、文明施施工管理，做做好安全防护护、文明施工工措施费的使使用管理。承包人应当按照国国家现行的建建筑施工安全全、施工现场场环境与卫生生标准和有关关规定，购置置和更新施工工安全防护用用具及设施、改改善安全生产产条件和作业业环境所需要要的费用，编编制安全防护护、文明施工工措施费用，并并计入合同价价。承包人应当确确保安全防护护、文明施工工措施费专款款专用。发包包人对建筑工工程安全防护护、文明施工工措施有其他他特殊要求的，所所需费用由承包人人一并计入安安全防护、文文明施工措施施费计算。承包人未按按照有关规范范、标准和合合同要求实施施的，应当承承担相应的责责任。1423.2本合同价款采用方式确确定。本合同价款采用固定总价合合同方式确定定。1523.3(2)在工程设计变更确确定后14天内，设计计变更涉及工工程价款调整整的，由承包包人向发包人人提出，经发发包人审核同同意后调整合合同价款。变变更合同价款款按下列方法法进行：a、合同中已有适用用于变更工程程的价格，按按合同已有的的价格变更合合同价款；b、合同中只有类似似于变更工程程的价格，可可以参照类似似价格变更合合同价款；c、合同中没有适用用或类似于变变更工程的价价格，

由承包人或或发包人提出出适当的变更更价格，经对对方确认后执执行。如双方方不能达成一一致的，双方方可提请工程程所在地工程程造价管理机机构进行咨询询或按合同约约定的争议或或纠纷解决程程序办理。在工程设计变更确确定后14天内，设计计变更涉及工工程价款调整整的，由承包包人向发包人人提出，经发发包人审核同同意后调整合合同价款。变变更合同价款款方法为：工工程量按GB505500－2003计价规范进进行计量，单单价按以下办办法调整：a、合同中已有适用用于变更工程程的价格，按按合同已有的的价格变更合合同价款；b、合同中只有类似似于变更工程程的价格，可以参照类类似价格变更更合同价款；；c、合同中没有适用用或类似于变变更工程的价价格：按本工工程预算价编编审依据的定定额等有关计计价规定计算算后乘以(1-本项目发包包价公式中的的下降系数)计算；定额价价（信息价）没没有的，以发发包人提供的的且市场上可可购买到的价价格为准，承承包人应予确确认。如双方不能达成一一致的，双方方可提请工程程所在地工程程造价管理机机构进行咨询询或按合同约约定的争议或或纠纷解决程程序办理。1624发包人向承包人预预付工程款的的时间和金额额或占合同价价款总额的比比例：（1）包工包料料工程的予付付款按合同约约定拨付，预预付比例不低低于合同金额额的10%，不高于合合同金额的30%，对重大工工程项目，按按年度工程计计划逐年预付付。本招标项项目预付款金金额为合同价价款的%或年度工作作计划用款的的%。（2）在具备施工工条件的前提提下，发包人人应在双方签签订合同后的的一个月内或或不迟于约定定的开工日期期前的7天内预付工工程款，发包包人不按约定定预付，承包包人应在预付付时间到期后后10天内向发包包人发出要求求预付的通知知，发包人收收到通知后仍仍不按要求预预付，承包人人可在发出通通知14天后停止施施工，发包人人应从约定应应付之日起向向承包人支付付应付款的利利息(利率按同期期银行贷款利利率计)，并承担违违约责任。（3）预付的工工程款必须在在合同中约定定抵扣方式，并并在工程进度度款进行抵扣扣。（4）凡是没有有签订合同或或不具备施工工条件和工程程，发包人不不得预付工程程款，不得以以预付为名转转移资金。（5）在合同签签订后，承包包人应按合同同规定提交履履约保证金和和合同价款（年年度工作计划划用款）的%预付款保函函，否则发包包人不予承包包人支付工程程预付款。扣回工程款的时间间、比例：工工程进度款累累计支付到合合同价款（年年度工作计划划用款）的50%时，发包人人按照当月应应支付承包人人工程进度款款的50%扣回预付工工程款，直至至全部扣回预预付后，按合合同规定支付付进度款。发包人向承包人预预付工程款的的时间和金额额或占合同价价款总额的比比例：（1）在合同签订订后，并收到到承包人按合合同规定提交交合同总价10%的履约保证证金后7天内，发包包人按合同总总价的10%支付给承包包人作为预付付工程款。扣回预付工程款的的时间、比例例：工程进度度款（含预付付款）累计支支付到合同价价款的50%时，发包人人按照当月应应支付承包人人工程进度款款的50%扣回预付工工程款，直至至全部扣回预预付后，按合合同规定支付付进度款。（2）在具备施工条件的的前提下，发发包人应在双双方签订合同同后的一个月月内预付工程程款。发包人不按按约定预付，承承包人应在预预付时间到期期后10天内向发包包人发出要求求预付的通知知，发包人收收到通知后仍仍不按要求预预付，承包人人可在发出通通知14天后停止施施工，发包人人应从约定应应付之日起向向承包人支付付应付款的利利息(利率按同期期银行贷款利利率计)，并承担违违约责任。（3）在合同签订后，承承包人应按合合同规定提交交履约保证金金，否则发包包人不予承包包人支付工程程预付款。172626.工程款（进进度款）支付付双方约定的工程款款（进度款）支支付的和时间间：26.1工程按月月支付进度款款。根据确定定的工程计量量结果，承包包人向发包人人提出支付付工程进度款款申请，14天内，发包包人应向承包包人支付工程程进度款。按按约定时间发发包应扣回的的预付款，与与工程进度款款同期结算抵抵扣。工程款款支付比例：：不提供工程程预付的，其其工程进度款款支付比例不不低于80%：提供工程程预付款，预预付款比例为为10%－20%的，其工程程进度款支付付比例不低于于70%；预付款比比例为20%低于60%。本招标项项目按照当月月确定工程计计算结果所含含款项的%支付进度款款。26.3发包人超超过约定的支支付时间不支支付工程进度度款，承包人人应及时向发发包人发出要要求付款的通通知，发包人人收到承包人人通知后仍不不能按要求付付款，可与承承包人协商签签订延期付款款协议，经承承包人同意后后可延期支付付，协议应明明确延期支付付的时间和从从工程计量结结果确认后第第15天起计算应应付款的利息息（利率按同同期银行货款款利率计）工工程款全部以以银行转账形形式支付。26.工程款（进进度款）支付付双方约定的工程款款（进度款）支支付的比例和和时间：（1）工程师在接收到到报告后7天内完成审审核签证，发发包人在收到到工程师签证证后7天内完成审审批，并在后后7个工作日内内按照审核审审批的合格工工程的80%支付进度款款。工程施工工完成，竣工工验收前，支支付至合同总总价的80%。（2）工程竣工并经有有关部门进行行验收符合《工工程施工质量量验收规范》标标准后的15天内，发包包人支付至合合同总价的85%。（3）工程完成决算，并并经财政部门门审核批准后后30天内，发包包人支付至审审核价的95%（处罚款除除外）。（4）设计变更和现场场签证引起的的工程量增加加或减少，每每月按当月完完成工程量的的80%随进度款支支付，工程完完成决算，并并经财政部门门审核批准后后30天内，支付付至审核价的的95%（处罚款除除外）。（5）保修金在工程交交付使用满一一年后28天内支付。（6）工程款全部以银银行转账形式式支付。承包包人支取工程程款时就提交交同等金额的的正式发票。1832.1承包人提供竣工图图的约定：承承包人向承包包人提供竣工工图一式份，并应交交付相应的施施工变更签证证和隐蔽工程程验收签证，以以及建筑装修修材料“三证”、急电设备“三证”和说明书等等一切资料一一式三套（其其中一套为原原始材料）。上上述文件的原原始资料必须须齐全，符合合工程技术档档案要求。上上述竣工工程程资料应在合合同规定的验验收完成后28天内提交给给发包人。承承包人若未按按时交付工程程竣工资料，发发包人可不予予拨付工程款款。承包人提供竣工图图的约定：承承包人向发包包人提供竣工工图一式八份份，并应交付付相应的施工工变更签证和和隐蔽工程验验收签证，以以及建筑装修修材料“三证”、急电设备“三证”和说明书等等一切资料一一式三套（其其中一套为原原始材料）。上上述文件的原原始资料必须须齐全，符合合工程技术档档案要求。上上述竣工工程程资料应在合合同规定的验验收完成后28天内提交给给发包人。承承包人若未按按时交付工程程竣工资料，发发包人可不予予拨付工程款款。1935.2（1）本合同通用条款款第14.2款约定承包包人违约应承承担的违约责责任：总工期期每延误壹天天罚款元，由发包包人直接从承承包人的工程程款中扣除；；误期赔偿费费限额为合同同价款的%。总工期每每提前一天，奖奖励元。但工期期提前奖励总总额不得超过过合同价款的的2%。（1）本合同通用条款款第14.2款约定承包包人违约应承承担的违约责责任：总工期期每延误壹天天罚款2000元，由发包包人直接从承承包人的工程程款中扣除。总总工期提前，不不予奖励。2035.2（2）本合同通用条款款第15.1款约定承包包人违约应承承担的违约责责任：工程竣竣工验收时未未能达到《专专用本》投标标须知前附表表第7项规定的质质量要求，则则承包人应当当按照有关验验收部门的要要求整改，使使其达到《工工程施工质量量验收规范》的的标准和招标标文件规定的的质量要求；；未能达到招招标文件规定定的质量要求求的，承包人人向发包人支支付质量违约约金的金额为为合同价款的的%，由发包人人直接从工程程款中扣抵。（2）本合同通用条款款第15.1款约定承包包人违约应承承担的违约责责任：工程竣竣工验收时未未能达到《工工程施工质量量验收规范》的的标准，则承承包人应当按按照有关验收收部门的要求求整改，使其其达到《工程程施工质量验验收规范》的的标准；还应应向发包人支支付质量违约约金的金额为为合同价款的的5%，由发包人人直接从工程程款中扣抵。2135.2(3)①②③

（3）双方约定的承包包人其他违约约责任：①因承包人不按施工工设计图纸施施工或违反施施工规范进行行施工或建筑筑材料设备、施施工工艺不合合格等产生的的工程质量问问题而引起的的返工、补救救、整改或重重建，其全部部责任和费用用以及赔偿均均由承包人自自行承担。

②工程违约分分包处理。本本工程不允许许承包人以任任何名义进行行转包和违法法分包。如承承包人将工程程进行转包或或未经发包人人同意擅自分分包或违法分分包，发包人人有权责令其其出场、按承承包合同总额额5％处罚承包包人，并有权权单方面取消消承包人的中中标资格，终终止合同，由由此产生的责责任和损失均均由承包人负负责，发包人人有权向承包包人索赔。③承包人按本专用条条款第7条向发包人人申请要求更更换项目经理理、项目副经经理（如有）和和项目技术负负责人并得到到发包人批准准的，还应按按照下列约定定向发包人交交纳赔偿金：：――更换项目经理每人人次万元人民民币；――更换项目副经理（如如有）每人次次万元人民民币；――更换项目技术负责责人每人次万元人民民币；（3）双方约定的承包包人其他违约约责任：①因承包人不按施工工设计图纸施施工或违反施施工规范进行行施工或建筑筑材料设备、施施工工艺不合合格等产生的的工程质量问问题而引起的的返工、补救救、整改或重重建，其全部部责任和费用用以及赔偿均均由承包人自自行承担。因因承包人进场场的建筑材料料、设备未向向监理工程师师报验而擅自自使用于工程程或发包人(监理工程师)要求承包人人在规定的时时间内将不合合格的建筑材材料、设备退退场的，而承承包人未能在在规定的时间间内退场的，发发包人每次对对承包人罚款款壹万元；承承包人将不合合格材料使用用于工程的，责责令其改正，并并处合同价款款的2%以上4%以下的罚款款。②工程违约分分包处理。本本工程不允许许承包人以任任何名义进行行转包和违法法分包。承包包人需将专业业工程分包的的，应取得监监理工程师及及发包人批准准同意。如承承包人将工程程进行转包或或未经发包人人(监理工程师)同意擅自分分包或违法分分包，发包人人有权责令分分包单位出场场，并按承包包合同总额5%处罚承包人(由发包人从从承包人的履履约保证金中中支取)，并有权单单方面终止合合同，由此产产生的责任和和损失均由承承包人负责，发发包人有权向向承包人提出出索赔。③承包人必须按投标标文件所列的的项目经理、项项目技术负责责人和其他技技术管理骨干干(“五大员”)及时到岗到到位。承包人人擅自更换投投标时承诺派派出的项目经理和项项目技术负责责人，发包人人有权终止合合同。承包人人必须无条件件退场，由此此产生的责任任全部由承包包人负责，给给发包人造成成损失的，承承包人应全额额赔偿。如承承包人要求更更换投标时承承诺派出的管管理人员(项目经理、技技术负责人和和“五大员”)或施工过程程中承包人提提出更换现场场管理人员的的，必须经发发包人批准同同意后方可更更换。但承包包人应按照下下列约定向发发包人交纳违违约金。——更换项目经理每人人次1万元人民币币；——更换项目技术负责责人每人次0.5万元人民币币；――更换施工员、质检检员、安全员员、预算员和和材料员，每每人次0.3万元人民币币。在施工过程中，发发包人或有关关主管部门发发现承包人的的项目经理、项项目技术负责责人和“五大员”等现场管理理人员有重大大失误或不能能胜任工作，有有权要求承包包人予以更换换。承包人应应无条件接受受，且按上述述约定承担违违约责任。上述违约金和赔偿偿损失的费用用，由发包人人从承包人的的工程款中抵抵扣或从承包包人的履约保保证金中支取取。承包人必须保证项项目经理、项项目技术负责责人和其他主主要管理人员员常驻工地负负责工程施工工管理，出勤勤率不少于每每周40小时。承包包人必须实行行每天签到登登记制，并于于每周一上午午将签到登记记表送交监理理单位。监理理单位将随时时检查承包人人的上述人员员是否到位，如如监理单位发发现签到登记记表不实或以以上人员没有有在现场履行行职责，且未未向监理单位位事先书面说说明并获得书书面同意，则则发包人可按按承包人现场场管理人员缺缺岗，每人天天1000元标准处罚罚承包人，其其罚款由工程程师签发、发发包人批准后后直接从承包包人的工程款款中扣除。因因承包人缺岗岗致使连续两两周每周被处处罚款超过5000元的，发包包人有权单方方面取消承包包人的中标资资格，终止合合同，由此产产生的责任和和损失均由承承包人负责，发发包人有权向向承包人索赔赔或没收其履履约保证金。2235.2(3)原文增加增加：⑤隐蔽工程程未经监理工工程师和发包包人现场代表表验收或验收收不合格的，承承包人擅自进进行隐蔽的，责责令改正，每每发现一次，发发包人对承包包人罚款5000元，发包人(监理工程师)并可要承包包人予以剥开开重新检验，检检验结果不管管如何，其费费用均由承包包人承担。⑥发包人（监理工程程师）要求承承包人按规定定做好施工现现场的文明施施工，若承包包人拒不按规规定做好文明明施工的，发发布人有权从从合同价款中中扣除该项费费用。2337.1(2)采取第

种方式式解决，并约约定向

仲裁委员会会提请仲裁或或向

人民民法院提起诉诉讼。采取第2种方式解解决，并约定定向**仲裁委员员会提请仲裁裁或向/提起诉讼。2441.3(2)承包人向发包人提提供履约担保保，担保方式式为：承包人应在中标通通知书发出后后28天内应向发发包人提交合合同总额的10%的履约保证证金。若承包包人不按发包包人要求缴纳纳本工程的履履约保证金的的，视为违约约，发包人有有权没收承包包人的投标保保证金并取消消承包人的中中标资格，其其相关损失由由承包人负责责。履约保证金将在本本工程竣工验验收合格28天后予以无无息退还。2541.3(3)双方约定的其他担担保事项:__________双方约定的其他担担保事项:低价风险保保证金。按招标文件件的规定。2646.1双方约合同副本份份数：

发包人、承包人双双方约合同份份数：正本1份，副本100份，发包人、承承包人双方各各执正本1份，副本5份。四．招标项目概况和说明（对应于《通用本》六招标项目概况和说明）招标项目概况和说明（一）工程建设地点的现场自然条件详见施工图设计说明书_（二）工程建设地点的现场施工条件已三通一平，具备施工条件（三）招标项目说明**大学城消防站建设项目，地上三层（训练塔七层），一层为停车位、厨房、餐厅、器材库、值班室，二层为办公室、班宿舍、荣誉室、接待室，三层为宣传教育室、会议室、体能训练室、网络室、图书阅览室、棋牌室、俱乐部等，建筑高度13m（训练塔高度24.1m），占地面积907.19ｍ2，建筑面积2928.58ｍ2，总投资约为520万元。五、招标项目专用经济技术要求（对应于《通用本》七、八、九、十）招标项目专用经济技术要求本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准除了招标文件《通用本》约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：/工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：无现场安全防护设施要求按照国家及省市有关规定。水土保持与环境要求按照国家及省市有关规定。招标人编制预算造价（即最高控制价）采用的计价办法和计价依据本招标工程采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）；施工工期依据《全国统一建筑安装工程工期定额》和《**省建筑工程工期定额管理规定》计算；**省建设工程综合单价计价办法；《**省建筑装饰工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）《**省建筑装饰工程综合单价表（2005）》《**省建筑工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）及闽建筑[2007]11号《**省建筑工程综合单价表（2005）》及其补充调整（闽建筑〔2004〕12号）；《全国统一安装工程预算定额**省综合单价表》（2002版）《**省市政工程消耗量定额》（FJYD-401-407-2005）及其补充调整（闽建筑〔2004〕13号）；《**省建筑安装工程费用定额》（2003版）和闽建筑[2005]15号文件、闽建筑[2005]25号文件、闽建筑[2007]4号文件等省市有关规定；材料价格依据2008年7月**市（**县）材料综合预算价,机械台班按**省2008年第二季度机械台班单价确定；劳保费暂按甲类计算，列入投标报价，中标单位签订工程施工合同时按建设行政主管部门核定的取费类别计取劳保费用；与本招标工程计价有关的政策性文件：人工工资按闽建筑[2007]15号**省建设厅调整建设工程人工预算单价的通知执行。招标项目税金税率和工程排污费取费标准招标项目税金税率：3.381%。工程排污费取费标准：工程排污费暂不计入投标报价。中标后工程排污费如有发生按环保部门规定费率计取，其费用由招标人支付。合同价格包干范围：_本项目采用固定总价合同，除合同专用条款第23.2款约定的可调整因素和第23.3约定的经批准的设计变更调整因素，以及工程地质条件的变化、经批准的现场签证外，在招标文件工程量清单、预算书规定的项目和内容范围内实行总价包干，人工费、材料费和机械设备费等不因政策或市场价格的变化而调整，本项目的风险包干系数第3条约定，投标人应自行考虑价格风险。价格调整因素和调整方法：价格调整因素：仅考虑主材价格调整，除此之外的材料一律按投标报价一次性包干。主要材料的价格调整办法主要材料是指钢筋、结构用水泥（或商品混凝土）和电线电缆，其在施工期间的主材价格与招标时的价格上涨或下降幅度在10%以内的，其差价由承包人承担或受益。价格上涨或下降幅度超出10%以外的，其超过10%的部分，按以下办法处理：当发生价格上涨时，其价差金额高于风险包干金额的，高出部分的差价由发包人承担；当发生下跌时，其价差金额低于所计取风险包干金额的，低出部分的差价由发包人受益。发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。材料用量的确定：按当月经核定实际完成合同工程量相应的材料用量。材料差价的确定：：按招标文件件规定编制预预算价时所采用的材材料信息价为为“基期价”与施工期材材料信息价（按按《**工程造价价信息》发布布的各设区市市主要材料综综合价）为“报告期价”，计算差价价，当月的材材料差价=[|（报告期价-基期价）|÷基期价×100%%-10%]]×基期价。材料价差额确定：：材料价差额额=材料差价×材料用量×（1+税率）。按按月计算，项项目竣工结算算时汇总，并并与风险包干干金额进行比比较，计算主主材价差金额额。_因承包人造成工期期延误的，在在延误期间的的材料上涨价价差全部由承承包人承担，下下降幅度超过过10%由发包人受受益。风险包干系数：风险包干系数0%%，投标人应应自行考虑项项目实际情况况及施工过程程中的风险情情况进行报价价。设计变更所引起的的工程量变化化产生的合同同价格调整办办法本合同工程设计变变更所引起的的工程量变化化产生的合同同价格调整办办法详见合专专用条款的约约定。有关工程量清单误误差引起的合合同价格调整整办法中标人应在发出中中标通知书后后28天内与编制制工程量清单单的单位完成成核对工程量量清单工作。如如工程量清单单分项子目与与施工图纸实实际情况存在在误差的，而而其误差引起起工程造价变变化按实增减减：（一）工程量清单单内项目（1）工程量增加或减减少部分：按按预算价中该该细目的综合合单价*（1－计算本项项目发包价公公式中的下降降系数）调整；（二）工程量清单单外项目其综合单价按本工工程预算价编编审依据的定定额等有关计计价规定计算算后，乘以(1-本项目发包包价公式中的的下降系数)计取该项目目的综合单价价。以发包人人提供的且市市场上可购买买到的价格为为准，承包人人应予确认。核对后工程量清单单经建设单位位或授权监理理单位审核确确认后作为合合同价款调整整及竣工结算算的依据。中中标人逾期不不提交书面清清单核对报告告的，视作放放弃核对工程程量清单，由由于工程量清清单偏差引起起的损失由中中标人自行承承担，招标人人有权不予支支付。提交投标工程量清清单计价文件件电子文件要要求招标文件明确确要求投标人人提交投标工工程量清单计计价文件（投投标报价）电电子文件的，其其投标报价电电子文件的格格式应采用***省建设厅厅关于发布《**省建设工程造价电子数据交换导则》（试行）的通知（闽建筑[2005]73号）规定的格式，电子文件的内容应与文本文件的内容一致（含项目顺序列项、项目编码等均应一一对应）。招标人自行采购的的材料设备一一览表招标人自行采购的的材料设备一一览表序号材料设备品种规格型号单位数量单价质量等级备注主要材料设备参考考品牌明细表表主要材料设备参考考品牌明细表表序号材料设备名称参考品牌品牌1品牌2品牌31UPVC排水管**亚通**融鹰泉州熊猫2钢塑给水管天津利达宁波西迪3卫生洁具、洁具配配件唐山惠达广州美加华泉州申泉4阀门福思特上海正丰**泉牌5水表宁波埃美坷**福达江西赣玛6消防器材上海金盾**天广**广捷7配电箱**森元**瑞鑫8桥架线槽瑞鑫**先行**森元9电缆电线广东雄力南平太阳瑞鑫10电工套管（塑料管管）**亚通**融鹰泉州熊猫11灯具常州鸿联**辉日中山鸿景12开关插座TCL杭州鸿雁上海居华13水泥漆华润立邦多乐士14玻化砖、防滑砖、仿仿古砖、瓷砖砖诺贝尔斯米克鹰牌15铝塑板上海吉祥方大海达16穿孔铝塑板上海吉祥方大海达17铝扣板乐思龙金霸方大18硅酸钙板金强杰科金宫19大理石溪石新鹏飞东升20钢化玻璃福耀（福清）明达新福兴21钢筋三钢鞍钢宝钢22水泥建福炼石海螺23铝合金南铝广成华银说明：1、本招标项目招标标人要求的关关于本工程主主要材料设备备参考品牌如如上表（投标标人应同时阅阅读招标人的的工程量清单单中的主要材材料设备参考考品牌明细表表），若获得得中标，中标标人应优先采采用控制价中中选用的品牌牌。若中标人人从上表控制制价所选用品品牌之外另选选其它品牌的的，须有合理理理由并且须须事先经发包包人批准，否否则，发包人人有权予以拒拒绝，并视为为承包人违约约。经发包人人批准的，其其所选的品牌牌品质（品牌牌知名度、技技术标准和质质量等级）应应当相当于或或不低于参考考品牌。2、在工程施工中，发发包人有权更更改部分品牌牌，并按实调调整主材（设设备）价格。3、承包人所用的所所有主要材料料和设备须在在使用五个工工作日前提供供样品报发包包人确认，经经发包人同意意后，承包人人方可使用，发发包人有权拒拒绝承包人擅擅自使用未经经发包人同意意的材料和设设备，否则一一切责任均由由承包人自行行承担。其他要求1、本工程施工期间间所需水费、电电费均由中标标人自行承担担，各投标人人在投标报价价时应充分考考虑本工程施施工所需的水水、电市场价价格，在工程程施工期间对对招标人对水水、电的多余余费用不予补补贴。2、在工程施工过程程中，中标人人可依法将专专业工程进行行分包，但分分包单位须经经招标人与监监理单位批准准后方可执行行。中标单位位应对专业承承包人进行总总承包管理、协协调和配合。专专业分包单位位施工资质不不得低于本工工程国家规定定的相应资质质。3、中标后，若中标标人的投标文文件中没有明明确材料设备备品牌的，招招标人将根据据招标文件规规定的参考品品牌或控制价价单价价位相相当【其单价价计算式为：：控制价中该该项的单价××投标人投标标时所报的投投标总价/控制价总价价】的品牌进进行选择确定定，其该材料料（设备）价价格不调整。除此之外，承包人应保证由本单位直接承担工程施工，不得进行转包或违法分包。4、承包人（或经发发包人同意后后具有相应资资质的消防单单位）必须严严格按照设计计施工图纸、国国家和**省现行消消防系统工程程和建筑安装装工程有关施施工和验收规规范进行施工工，保证工程程质量达到合合格标准并负负责通过消防防管理部门验验收合格。其其费用已包含含在投标报价价中。5、承包人在进行建筑筑幕墙工程施施工时，所采采用的主要材材料和设备（如如：玻璃、硅硅胶等）须在在使用五个工工作日前提供供样品报发包包人确认，经经发包人同意意后，承包人人方可使用，发发包人有权拒拒绝承包人擅擅自使用未经经发包人同意意的材料和设设备，否则一一切责任均由由承包人自行行承担。6、本项目实行总价价包干合同，中中标人应按照照招标人提供供的招标图纸纸的所有内容容要求进行施施工，其费用用包含在本次次投标报价中中。7、按当地建设行政政管理部门***县安全站站的要求，本本工程不得使使用毛竹架，上上料井架，应应采用符合要要求的钢管脚脚手架和上人人电梯等施工工机械，否则则一切责任均均由承包人自自行承担。上上述使用符合合要求的钢管管脚手架和上上人电梯等施施工机械的费费用已包括在在投标报价中中。六．工程量清单（对应于《通用本本》十三招标项目工工程量清单）（另另册提供）七．招标项目图纸纸（对应于《通用本本》第六章招标项目图图纸）招标项目图纸清单单1．招标项目图纸清清单设计人：共页第页序号图号图纸名称日期备注说明：详见招标人人提供的招标标图纸。招标项目标准图集集清单下列标准图集，仅仅限于招标文文件中指明的的章节和内容容，构成图纸纸的一部分：：共页第页序号图集编号图集名称日期编写人说明：招标项目标标准图集详见见招标图纸。招标项目图纸（另另册提供）八．投标文件格式式补充资格标补充格式除招标文文件《通用本本》第七章投投标文件格式式第一部分资资格标规定的的格式和内容容外，招标人人根据本招标标工程《评标标细则》规定定的资格审查查合格条件评评审标准要求求投标人还应应按照以下补补充格式提交交资格审查资资料。说明：1、本项目不接受联联合体投标且且不要求“类似工程业业绩”，投标人无无须提供资格格标中表2、表13及相关的资资料。2、本招标项目按照省省建设厅闽建建筑〔2007〕35号《**省房屋建建筑和市政基基础设施工程程施工招标在在合理造价区区间随机抽取取中标人办法法（试行）》规规定，采用随随机抽取中标标人的办法进进行招标。按按照该文件要要求，投标人人须提交资格格文件和承诺诺书。下列投投标函作为投投标人的承诺诺书，投标人人必须提交，否否则按废标处处理。投标函致：（招标人人）：1.根据已收到的招标标编号为（招标编号号）的（项目名称称）招标标文件，我单单位经考察现现场和研究上上述工程招标标文件的投标标须知、合同同条款、技术术规范和要求求、图纸和技技术文件、工工程量清单及及其他有关文文件后，我方方愿以本招标文件约约定的发包价价并按上述图图纸和技术文文件、技术规规范和要求、合合同条款和工工程量清单的的条件要求承承包上述工程程施工、竣工工和保修，保保证按照本招招标文件招标标人所提供的的所有招标图图纸（含设计计修改通知单单和修改图纸纸）的所有内内容要求进行行施工、竣工工和保修，其其所有费用均均包含在本次次投标报价中中。2.我方已详细审查全全部招标文件件（包括答疑疑纪要、补充充通知等修改改文件），以以及全部参考考资料和有关关附件。我们们完全理解并并同意放弃对对这方面有不不明及误解的的权利。我方方将接受并遵遵守招标文件件所规定的各各项条款。3.我方完全明了并充充分理解本项项目投标价格格不得低于企企业个别成本本有关规定，为为此，我方郑郑重承诺：我我方已经过成成本核算，招招标文件约定定的发包价不不低于企业个个别成本，完完全接受该价价格为合同价价。我方保证证投标报价和和投标文件中中所提供的相相关证明材料料是真实有效效的，一旦我我方中标，我我方保证履行行投标承诺。若若我方放弃中中标，或因我我方投标文件件中所提供的的相关证明材材料被证实为为虚假的，招招标人有权没没收我方的投投标保证金，我我方并承担由由此产生的全全部责任，接接受有关行政政主管部门按按规定的处罚罚。4.一旦我方中中标，我方保保证在合同协协议条款中规规定的开工日日期开始施工工，并保证在在历天内竣工工并移交整个个工程。5.一旦我方中标，我我方保证工程程质量达到。6.一旦我方中标，我我方将派出________________（项目目经理姓名和和注册编号）作作为本工程的的项目经理。7.我方同意所递交的的投标文件在在“投标须知”前附表规定定的投标有效效期内有效，在在此期间内我我方的投标有有可能中标，我我方将受此约约束。8.除非另外达成协议议并生效，你你方的中标通通知书和本投投标文件将构构成约束我们们双方的合同同。9.我方的金额为人民民币元的投标标保证金以形形式与本投标标文件同时递递交。10.我方承诺，与与招标人聘请请的为此项目目提供咨询服服务的公司及及任何附属机机构均无关联联，我方不是是招标人的附附属机构。投标人法人代表：：（签字或盖盖章）或授权权代理人：（签字）姓名：（印刷体体）投标人：（盖投标人单位公公章）地址：（包括电电话、电传、传传真号）日期：年月日技术标封面、包封封封面格式（对应于《通用本本》第七章投标文件格格式第二部分（二）技术术标封面、包包封封面格式式）技术标封面、包封封封面格式说明：当本招标文文件《专用本本》明确规定定招标项目采采用暗标方式式评审技术标标时，由招标标人（招标代代理机构）按按照《通用本本》第七章投投标文件格式式第二部分技技术标规定的的技术标封面面、包封封面面格式，统一一编制后随本本招标文件《专专用本》发给给所有购买招招标文件的投投标人（潜在在投标人）。投投标人应按规规定的格式和和内容要求编编制技术标。商务标格式补充除招标文文件《通用本本》“第七章投标标文件格式第第三部分商务务标”规定的格式式和内容外，招招标人根据本本招标工程《评评标细则》“商务的标初初步评审”中有关投标标人通过投标标文件的符合合性和响应性性评审的规定定，要求投标标人还应按照照以下补充格格式提交商务务标评审资料料：无九．《通用本》补补正说明：招标人原则则上应当引用用《通用本》的的全部条款内内容，如确因因《通用本》中中的某些内容容与招标项目目不符而需要要修改的，招招标人可以对对《通用本》进进行补正（删删除、补充或或修改）。但但有关《投标标须知》内容容的修改应列列入本《专用用本》“投标须知内内容修改表”。除《投标标须知》以外外的其他有关关补正内容填填入下列《通通用本补正数数据表》。如如本表格不够够填写，可以以按照同样的的格式加页。通用本补正数据表表序号条款号原通用本内容删除、补充或修改改后内容////十．评标细则（对应于《通用本本》第八章评标细则）评标细则数据表项号条款号条款名称编列内容15.2评标委员会组成评标委员会总人数数：评标委员员会由5人以上单数数组成。29评标办法取310.1综合评估法的分值值组成（仅适适用于综合评评估法）不适用411随机抽取中标人的的办法本条款原内容全部部删除修改为为：11.1本招标项项目按照省建建设厅闽建筑筑〔2007〕35号《**省房屋建建筑和市政基基础设施工程程施工招标在在合理造价区区间随机抽取取中标人办法法（试行）》规规定，采用随随机抽取中标标人的办法进进行招标。本本办法所称在在合理造价区区间随机抽取取中标人，是是指招标人依依据工程预算算造价在合理理造价区间内内确定发包价价，并在符合合规定资质条条件且没有因因违法违规被被限制参加相相应项目投标标的投标人中中公开随机抽抽取确定中标标人。11.2招标人人在招标文件件中公布工程程预算造价及及其组成、发发包价及其组组成和计算方方法。招标文件公布的发发包价按预算算造价中可竞竞争项目造价价下降一定幅幅度（设定为为K）加上不可可竞争项目造造价之和计算算。计算公式式为：发包价价＝可竞争项项目造价×（1-K）+不可竞争项项目造价。（一）不可竞争项项目应当按有有关规定计算算，不参与竞竞价。不可竞竞争项目包括括：（1）措施项目清单中的的安全施工费费、文明施工工费、临时设设施费、环境境保护费、优优质工程增加加费；（2）其他项目清单中的的预留金、材材料购置费、总总承包服务费费；（3）规费；（4）税金。（二）可竞争项目目是指不可竞竞争项目之外外的分部分项项工程项目、措措施项目、零零星工作项目目。招标文件件公布的发包包价的可竞争争项目综合单单价＝预算造造价的相应项项目综合单价价×（1-K）。（三）K值根据招招标工程预算算造价构成并并结合专业特特点、工程类类别、施工难难易程度、企企业合理利润润、市场风险险等因素，由由招标人在下下列取值范围围内确定，并并在招标文件件中公布：（1）建筑工程（含随主主体发包的装装饰装修、安安装、室外总总体等工程）5～10％；（2）市政工程6～122％；（3）土石方、园林绿化化工程6～15％；（4）其他工程5～122％。11.3本招标标项目招标人人确定的K值取值为7％，预算价价暂为51555101元元，发包价暂暂为48000968元元（本项目的的预算价与发发包价以财政政部门审核后后的结果为准准，经审核后后的清单和发发包价计算过过程表由招标标人另行公布布，请各投标标人关注招标标人发布的补补充通知）。11.4采用本本办法招标的的项目，投标标人无需编制制投标报价和和技术文件，只只需根据招标标文件要求提提供资格文件件和投标承诺诺等文件。11.5投标人人的法定代表表人或其委托托的代理人（随随身携带法定定代表人授权权书）应当参参加开标程序序，并现场核核验身份。投投标人未按规规定的时间和和地点参加开开标的，视为为自行放弃抽抽取中标候选选人资格。11.6随机抽取取确定中标人人程序：

（一）招标标人或其委托托的招标代理理机构发布招招标公告，发发售招标文件件，并根据需需要组织答疑疑和投标人踏踏勘项目现场场。从发售招招标文件之日日起至截标时时间不少于10天。

（二）投标标人编制并按按招标文件规规定的截标时时间的地点递递交资格文件件和投标承诺诺文件，交纳纳投标保证金金，参加开标标。

（三）招标标人或其委托托的招标代理理机构按招标标文件规定的的开标时间，在在工程交易中中心开标。

（四）开标后后，按递交投投标文件顺序序，由每