某公司建设工程委托监理合同标准模块

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.建设工程委托监理合同第一部分建设工程委托监理合同委托人与监理人经双方协商一致，签订本合同一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。三、下列文件均为合同的组成部分：1、本合同补充条款2、本合同专用条款3、本合同标准条款4、监理投标书或中表通知书5、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。本合同自开始实施，至结束。（根据施工合同确定）本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。六、监理范围：承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务，（包含但不限于总包工程、甲方分包工程和室外工程内容）。七、合同生效合同订立时间：年月日本合同双方约定双方签字盖章后生效。委托人：监理人：法定通邮处：法定通邮处：法定代表人：法定代表人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮编：邮编：电话：电话：第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。（3）“监理人”是指承担监理业务和监理任责的一方，以及其合法继承人。（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。监理人义务第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。第五条监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。第七条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。委托人义务第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例╳设施原值十管理费）。第十六条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。监理人权利第十七条监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：（1）选择工程总承包人的建议权。（2）选择工程分包人的认可权。（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。第十八条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。第十九条在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。委托人权利第二十条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任监理人责任第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。第二十六条监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。委托人责任第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。合同生效、变更与终止第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。第三十二条在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。监理报酬第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。其他第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。第四十四条在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。第四十七条监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。争议的解决第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。第三部分专用条款第二条本合同适用的法律及监理依据：1、有关经济合同、工程建设及建设监理法律、法规；2、本工程的设计图纸、施工及材料供应合同等；3、政府部门关于本工程的审批文件等。第四条监理范围和监理工作内容：监理范围：监理工作内容：从开工至竣工验收资料完备的全部施工内容的施工监理。如：监理规划及监理实施细则的编制；工程施工阶段的质量、进度、造价、投资控制、竣工验收、工程质量保修期的监理工作；合同、信息等监理资料的管理；履行工程监理安全责任。第九条外部条件包括：1、各种报建及规划审批手续已办妥；2、施工许可证已具备；3、可供施工用的设计图纸已完成。第十条委托人应提供的工程资料及提供时间：1、工程地质详细勘察报告；2、施工图纸；3、施工及材料供应合同复印件；4、各项审批手续复印件；5、其它资料。以上资料在监理进场后及时提供。第十一条委托人应在叁天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。第十二条监理人的常驻代表为。第十五条委托人免费向监理机构提供如下设施：现场监理办公及住宿用房。第三十九条委托人同意按以下的计算办法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：39.1双方约定监理费计算方法：（单价）元/m2×甲乙双方核定建筑面积计算得出；39.2本合同监理费总额固定为：元。本合同监理费为固定总价合同，无规划设计变更，总价不予调整。39.3支付时间与金额：1、基础完成付监理费合同总额的10%。2、主体完成付监理费合同总额的30%。3、竣工验收付监理费合同总额的30%。4、竣工验收合格后，委托人拿到竣工验收合格证后付合同总额的25%。5、余款在竣工验收合格一年后付清。6、在每次付款时乙方均需提交由中国税务部门统一监制的正式发票，付至95%时，提供的发票金额至合同总价（含质保金）。7、如发生与监理职责方面的诉讼，委托方有权中止付款。第四十一条双双方同意用人人民币支付报报酬，按无汇率计付。第四十九条本本合同在履行行过程中发生生的争议，由由双方当事人人协商解决，协协商不成的按按下列第（二）种方式解决决：（二）依法向工程程所在地人民民法院起诉。第四部分补充充协议本补充协议是对“工程建设监监理合同”（以下简称称监理合同）中中标准条件、专专用条件的补补充说明和程程序完善。当当监理标准合合同文本中相相应条款与本本条款相抵触触时，应以本本条款作为解解释文件，并并以本补充协协议所规定和和明确的内容容为准。一、项目管理目标标要求1、质量目标：合格格率100%。2、进度目标：自单单体工程开工工之日起（具具体日期以开开工报告为准准），住宅天内通通过竣工验收收且完成备案。3、安全目标：保证证整个项目无无任何安全事事故发生。二、委托人职责1、按照建筑法规，分分阶段提供相相关工作证件件，确保工程程顺利进行；；2、委托设计单位对对工程中有关关变更验收及及时给予确认认；3、按照合约及时保保证施工单位位的工程进度度款项；4、按照合约及时支支付监理费；；5、对外协调。三、监理人职责按照委托人与各方方（总承包、分分承包、材料料设备供应商商及勘测设计计等）签订的的合同中所约约定的条款，以以及各项技术术文件所涉及及和委托人明明确的会议纪纪要、书面要要求、文件通通知的要求作作为控制目标标，包括但不不限于执行合合同管理信息息管理和“进度、安全全、质量、投投资、文明施施工”等五大控制制；全面负责责工程施工阶阶段的现场管管理，直至工工程竣工验收收并交付。对对工程进行全全过程、全方方位监理。具具体包括但不不限于：1、进度控制：审查承包人各项施施工准备工作作，协助委托托人下达开工工通知书，审审查承包人提提交的施工组组织设计、施施工技术方案案和施工进度度计划、安全全措施，并督督促其实施；；分阶段协调调施工进度计计划，及时提提出调整意见见，控制工程程进度；按照照工程总承包包合同工期，在在工程开工前前7天内制订出出详细的工程程总进度计划划，报委托人人确认后作为为控制依据；；并依据工程程总进度计划划及“五大控制”的要求向委委托人提供月月进度计划及及每周进度计计划。根据工程进度，提提前向委托人人书面提出委委托人必须到到的设计图纸纸、材料样品品、核价、材材料（设备）、资资金等。每周定期召开进度度协调会，不不定期举行专专题协调会，并并将协调会的的结果形成书书面会议纪要要向委托人汇汇报。2、质量控制：按合同及有关图纸纸规范进行控控制，并确保保工作合格率率100%。开工前进行严格、周周密的图纸会会审，并协助助委托人完成成此项的资料料整理备案。定定期召开质量量协调会以及及质量大检查查，并将协调调会、大检查查结果形成书书面会议纪要要向委托人汇汇报。保证施工阶段无任任何可能影响响工程质量的的事故发生；；检查督促承包人建建立施工质量量管理制度和和质量、安全全文明施工保保证体系的建建立、健全与与实施，加强强工地管理；；审查本工程使用的的原材料、半半成品、成品品和设备的质质量，并进行行必要的抽查查和复验；监督承包人严格按按现行规范、规规程、标准和和设计图纸要要求施工，确确保施工质量量；抽查施工质量，对对隐蔽工程进进行复验签证证，参与工程程质量事故的的调查分析与与处理；督促承包人及时整整理施工技术术档案、向委委托人呈送施施工组织设计计、安全文明明施工等各类类计划方案；；组织承包人对工程程进行阶段验验收及竣工的的初验，督促促整改。对工工程质量提出出评估意见，协协助委托人组组织竣工验收收；保修期间如出现工工程质量问题题，应参与调调查研究、确确定发生工程程质量问题的的责任，共同同研究修补措措施并督促实实施。在工程程保修期间，如如发生工程质质量问题，监监理人亦应按按本合同约定定履行自己的的义务，从而而确保工程质质量问题的顺顺利解决。3、造价控制：每月22日前制订并提交已已完工程量统统计表和下月月工程量计划划表，并对已已完工程量和和工程变更进进行汇总初审审，现场监理理人员应对隐隐蔽工程现场场记录及签证证变更内容严严格把关，并并有义务督促促相关方面及及时将不可避避免而发生的的现场有关与与经济联系的的现场记录、签证变更单单报委托人成成本部审核。变更单必须在变更实施前督促施工单位报委托人成本部审核，以便作出经济比较，再综合考虑是否变更。所有隐蔽工程，特别是基坑支护、桩基等施工过程中，需配合甲方项目部在基础施工完成3天内，及时将施工记录报甲方项目部、成本控制部。监理人应严格遵守委托人有关现场签证管理的规定，如在未与委托人项目部沟通的情况下擅自签证，给委托人造成的损失由监理人承担。4、安全管理：制订安全管理网络络，督促施工工单位完善安安全机构及加加强安全管理理，每月定期期、不定期举举行安全检查查，并将检查查结果上报委委托方，杜绝绝安全隐患，确确保无安全事事故。5、文明施工管理：：合理规划现场临时时设施及材料料堆放，督促促施工单位严严格按照“标化”要求管理，保保持施工阶段段现场的整洁洁、文明、卫卫生。根据工工程各阶段的的要求，提前前规划各阶段段的工作，使使得各阶段工工作顺利衔接接，促进项目目各方提前做做好相关的准准备工作。6、合同管理及资料料管理组织设计交底及图图纸会审；督督促执行承包包合同，协助助委托人处理理合同纠纷和和索赔事宜，协协调委托人与与总承包单位位的争议；对对现场的各总总（分）包方方实施严格的的合同管理，对对资料图纸等等形成的施工工文件进行分分类保存、整整理、负责工工程竣工交付付时单位工程程的竣工资料料向委托人移移交。7、现场协调：对现场内各总（分分）包单位全全面协调；在在征得委托人人书面同意的的前提下，有有权发布停工工令、复工令令；在委托人人的授权下，有有权对施工单单位执行经济济处罚。8、委托人指令：服从委托人领导，认认真完成委托托人交办的各各项工作。9、监理人在履行本本合同义务过过程中应详细细记录工程施施工过程中的的全部有关信信息资料，并并整理成完备备的《监理日日志》。监理理人应于每月月5日前向委托托人提交上月月的《监理日日志》。四、现场监理机构构及人员配备备1、监理人应根据国国家和地方现现行的有关法法规和工程建建设监理规范范的要求设置置现场的监理理机构。2、监理机构的人员员配备：监理理人必须按投投标文件中《本本工程监理人人员一览表》派派驻监理人员员；监理人投投标文件所附附《本工程监监理人员一览览表》作为合合同附件，监监理人员一览览表中的人员员必须是到现现场的人员，若若施工过程中中发现不符，应应立即调整经经甲方审核并并处以罚款10000元。3、监理机构及组成成人员名单应应在本补充协协议生效前报报委托人审查查，并经委托托人认可，根根据不同施工工阶段，监理理人可适当调调整部分专业业监理人数，但但监理总人数数不少于规定定的或本合同同约定的人数数，且监理人人调整各专业业监理人数前前必须征得委委托人的认可可。4、整个监理期间，总总监部经委托人书书面允许不得得更换或兼任任其它项目；；监理机构所所有组成人员员应保持稳定定，监理人如如需进行人员员调整，应提提前7天书面通知知委托人，说说明调整原因因及实施调整整办法，只有有在征得委托托人书面确认认后方可调整整，否则委托托人有权拒绝绝支付未经委委托人确认的的监理人员工工资；对于连连续两个月完完不成阶段目目标、工作有有严重失误及及不服从委托托人指挥的监监理人员，委委托人有权要要求限期调换换，监理人应应尊重委托人人意见并在限限期内无条件件调换到位。5、对于连续两个月月监理人现场场管理严重不不到位的，委委托人有权对对监理人进行行经济处罚，并有权要求限期更换总监，监理人必须无条件服从，否则委托人有权对监理人进行每次不超过10000元的罚款同时有权单方解除合同，因监理人责任导致委托人解除合同而造成的委托人的所有损失，监理人负有全额赔偿责任。6、监理机构在工程程开工前应配配备监理工作作所必须的检检测设备和仪仪器以及所需需的各类工程程施工规范等等；如果监理理人不能配备备工程所需各各类检测设备备和仪器以及及各类工程施施工规范，委委托人有权采采取措施另行行组织配备，一一切费用从监监理费中扣除除。五、在施工期间，总总监保证每周周五天工作时时间在现场办办公，总监必必须参加工作作例会。六、专业监理工程程师应具备两两年以上类似似工程的监理理工程师经验验，专业配备备，年龄结构构合理，对专专业监理工程程师不符合要要求的，委托托人有权要求求监理人立即即更换，否则则处罚金2000元/人·月。七、监理人员有22人或2人以上的监监理不到位，经经委托人书面面督促在一周周内未能解决决的，委托人人可单方解除除本监理合同同，并要求监监理人按本合合同总价款20%的标准向委委托人支付违违约金。如监监理人在承担担了上述违约约责任后，仍仍不能弥补因因其违约给委委托人造成的的实际损失的的，则监理人人还应赔偿委委托人的实际际损失。八、对于工程各阶阶段对监理人人数的要求：：开工至桩基施工阶阶段：土建监监理工程师不不少于2人。土建阶段：要求不不少于3名土建监理理工程师专职职负责，年龄龄结构老、中中、青搭配；；见证取样人人员和资料管管理人员根据据工作需要配配置。打桩及及砼浇筑期间间需安排专人人值班，旁站站监理，不得得脱岗，对砼砼浇筑期间无无人在现场值值班或不负责责任的监理人人员将给予500至1500元/次的处罚。十一、监理公司对对现场监理部部应配备必要要的办公、生生活、设施、检检测设施和施施工规范、标标准等资料，该该笔费用由监监理人自行负负担。十二、在施工过程程中，对监理理方不严格履履行监理义务务，将不合格格的材料产品品或不合格的的工序未签字字认可即进入入下一工序而而监理方未采采取有效措施施予以制止的的，委托人有有权处以每次次1000至5000元的罚金，并并要求监理人人赔偿因其上上述行为给委委托人造成的的实际损失。十三、委托人有权权要求监理方方撤换不称职职的监理人员员，监理方不不能拒绝。十四、委托人关于于施工现场管管理的“工程综合管管理考核办法法”、“工程质量通通病防治计划划及考核办法法”及“工程施工现现场管理办法法”的有关奖罚罚办法对监理理单位同样执执行。十五、违约责任1、因监理控制不力力导致单位工工程工期目标标不能如期实实现的，则每每延误五天，监监理人应按本本合同总价款款0.5%的标准向委委托人支付违违约金；导致致小区整体交交付目标不能能如期实现的的，委托人有有权单方解除除合同并有权要求监监理人按本合合同总价款20%的标准向委委托人支付违违约金。如监监理人在承担担了上述两项项违约责任后后，仍不能弥弥补因其违约约给委托人造造成的实际损损失的，监理理人还应赔偿偿委托人的实实际损失。工工期延误造成成监理方管理理费等各项开开支增加的，由由监理方自行行承担。2、因监理控制不力力使单位工程程竣工验收不不能一次性通通过的，委托托人有权要求求监理人按本本合同总价款款0.5%的标准向委委托人支付违违约金；因监监理控制不力力使小区整体体工程验收合合格率达不到到100%的，委托人有有权单方解除除合同并有权要求监监理人按本合合同总价款20%的标准向委委托人支付违违约金。如监监理人在承担担了上述两项项违约责任后后，仍不能弥弥补因其违约约给委托人造造成的实际损损失的，监理理人还应赔偿偿委托人的实实际损失。3、因监理方违约或或因监理方工工作失职造成成重大质量事事故、安全事事故和经济损损失的，委托托人有权要求求监理人赔偿偿因此给委托托人造成的实实际经济损失失直至单方解解除合同，并要求监理理人按20000元的标准向向委托人另行行支付违约金金。4、监理人在本合同同履行期间未未经委托人同同意擅自更换换总监或监理理人委派的总总监擅自兼任任其他项目总总监的，委托托人有权单方方终止合同，并并要求监理人人按本合同总总价款10%的标准向委委托人支付违违约金。如监监理人在承担担了上述违约约责任后，仍仍不能弥补因因其违约给委委托人造成的的实际损失的的，则监理人人还应赔偿委委托人的实际际损失。5、因监理人员连续续两个月完不不成阶段目标标、工作有严严重失误及不不服从委托人人指挥，委托托人要求限期期调换而监理理人未按委托托人要求进行行调换的，委委托人有权要要求监理人按按5000元/人·次的标准承承担违约金。如如监理人经委委托人两次要要求仍拒不调调换，则委托托人有权单方方终止合同，并并要求监理人人按本合同总总价款10%的标准向委委托人支付违违约金。如监监理人在承担担了上述违约约责任后，仍仍不能弥补因因其违约给委委托人造成的的实际损失的的，则监理人人还应赔偿委委托人的实际际损失。6、监理人未按本合合同约定向委委托人提供《监监理日志》的的，委托人有有权拒绝支付付监理费用。7、因监理人履行监监理职责不力力或放任不当当的施工行为为而导致委托托方遭受经济济损失的，监监理人应赔偿偿委托人的实实际损失。情情节严重的，委托人有权单方终止合同。十六、其它约定1、监理方工作人员员应廉洁自律律，不收受承承包商、材料料商等参建单单位任何形式式的馈赠，不不得在施工单单位搭伙，不不得收受任何何一方直接或或者变相的贿贿赂，否则委委托人将视情情况有权对监监理单位进行行每次2000元以内的罚罚款，直至解解除合同并要要求监理方承承担导致委托托人解除合同同而造成的委委托人的所有有损失。2、对涉及委托人商商业秘密未经经公