版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
实用版土方运输合同范本发包方:________(以下简称甲方)承包方:________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,经甲乙双方自愿协商达成如下协议:一、工程概况1、乙方开挖拖运地点:2、项目名称:二、土方工程承包范围1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。2、甲方将约准。3、进场时间大约签约在天之内进场开工。三、其他1、场内事宜,全部归甲方负责处理,出场事宜全部由乙方负责。2、由于甲方场内问题,所造成的损失,由甲方承担,____年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内,不能正常开工,按违约金千分之三甲方赔偿给乙方,依此类推。四、付款方式1、甲方应按每壹万立方付____%给乙方,分四次付清,余款从乙方完成工程验收为准,四个月内全部付清给乙方。2、乙方如不按甲方规定的时间进场,乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜,甲乙双方再另行协商。此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。甲方:甲方法人代表:____年____月____日年月乙方:乙方法人代表:日实用版土方运输合同范本(二)发包人(甲方):__________承包人(乙方):__________依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况:工程名称:__________工程地点:__________二、工程承包范围:基坑土方外运(甲方负责装车,乙方负责用车外运至工地外)。三、合同工期:_______________________________________________________________四、工程质量标准:本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。五、合同单价及价款及工程量计算方式:项目单价总价备注说明土方外运元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算;____本单价含施工时的有关机械台班费用,外运装车等费用;____本单价含外运泥尾场地清理费用;____本单价含一切乙方机械进退场费用。六、付款方式:1、按月结算,每月按实际完成量的___%,结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方;2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的___%;3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付__%。七、甲方责任:1、办理施工许可证,余泥排放证等费用;2、组织图纸会审,组织监督落实班组工人进场安全教育;3、组织分部分项工程验收,负责工程控制轴线的放线、测量标高工作;4、向乙方提供基坑支护施工图纸一份。八、乙方责任:1、指派管理人员驻现场,负责管理土方队伍,办理准运证及相关费用;2、运输车辆必须是散体物料运输正规车辆,禁止雇请非法营运“野鸡车”;3、余泥堆放场必须是手续证件齐全(提供合格证件给甲方备案)否则承担相关责任;4、必须服从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理;对进场新工人进行安全教育和平安卡考试;5、负责工人的安全教育,对工人进行安全、质量技术交底、管理工人的生活问题;6、乙方必须带领全体工人生产、文明施工,如发生事故(无论任何原因)乙方负者____%事故引起的相关费用,甲方负者____%的相关费。7、各班组在签订本协议时先交一定数额的安全生产、文明施工保证金。8、在施工过程中所有的安全防护及安全标志,没有甲方许可不得随意拆除。施工过程中,严格遵守安全规章制度,如违章作业、违章蛮干,不听从管理人员指挥,一律按项目部管理人员____通知进行罚款;9、分包单位必须按广东省、____市安全文明施工管理规定及总包单位的安全文明施工管理规定,负责土方内外运输工作的货及机械、车辆的安全责任,负责土方施工进程中违规导致的政府部门的罚款;10、乙方外运的过程必须采取有效的防护措施,保持场地内外道路文明卫生清洁(卫生由乙方负责);车辆禁止超速、超载等道路交通违规行为,如有发生乙方负责相应为规处罚费用及相应责任;11、乙方必须服从项目部的工序、工作面及工期安排;12、乙方负责周边外围关系(如、、街道、村委等)。九、违约责任:1、甲方因图纸变更未能及时通知所造成的损失由甲方负责;2.甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责;3、乙方施工时因工艺及施工方法而造成质量返正,其返工费用由乙方负责,工期不得顺延;4、乙方如不能满足合同规定的工期要求乙方须采取有效措施如增加机械车辆等,否则甲方有权终止合同,造成的后果由乙方负责;5、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场,则甲方只结算乙方所完成总工程量的__%;十、双方约定在履行合同过程中产生争议时请仲裁委员会调解本合同正本一式两份,副本一式两份,双方各持正副本一份。(附安全责任书、文明施工管理规定)发包单位:(公章):__________承包单位:(公章):__________法定代表人:__________法定代表人:__________签约代表人:__________签约代表人:__________电话:__________电话:__________帐号:__________帐号:__________日期:______________日期:__________实用版土方运输合同范本(三)甲方:身份证:(以下简称甲方)乙方:身份证:(车队以下简称乙方)经甲乙双方友好协商达成如下协议:甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输:运输地:要求乙方车辆:部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长____米、车箱宽____米、车箱高____米运距:公里运费:元/结算方式:按车次结算,____小时结算一次(以现金方式结算)此协议双方认同,在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现畅甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的%违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车____元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金____元/天。此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。法人代表:__________联系电话:__________代表人:__________代表人:______________年____月____日实用版土方运输合同范本(四)甲方:__________乙方:__________丙方:__________经各方友好协商,本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则,就土地转让事宜达成协议如下:一、地块概况1.该地块位于__________,土地面积为____平方米(折____亩)。宗地四至及界址点座标详见附件国有土地使用证。2.现该地块的用途为住宅、工业、综合和商业用地。二、转让方式1.甲方保证通过土地挂牌形式把该地块转让给乙方,并确保该地块的容积率大于等于____,绿化率不少于____%,土地用途为商业、住宅用地。2.土地的转让价为____万元/亩[包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、建筑物和构筑物的拆迁安置费、青苗补偿费、空中或地下的管线(水、电、通讯等)迁移费和土地管理费],转让总价为人民币____万元。3.乙方同意按以下时间和金额分二期向甲方支付土地价款:第一期定金,地价款的____%,计人民币____万元,付款时间及条件:双方签订协议书,且已办好土地挂牌手续并在本条第四款规定的抵押登记手续办妥后____天内支付;第二期,付清余款,计人民币____万元,付款时间及条件:在乙方签订国有土地使用权出让协议,取得该土地的国有土地使用证后____个工作日内支付。4.为保证前款第一期地价款的及时支付,丙方同意提供两宗土地的国有土地使用权作为抵押担保,抵押的土地使用权面积为____平方米(详见成国用()字第____号和成国用()字第____号),抵押担保的范围与甲方承担的责任的范围相同。双方同意在本协议签订后____天内到当地土管部门办理抵押登记手续,抵押期限至乙方取得机投镇____亩土地的国有土地使用证之日止。5.该项目由乙方独立运作,盈亏自负。甲方愿意帮助乙方解决有关税费返还及政策协调。项目开发结束并经审计后,项目净利润率超过____%的,超过部分净利润乙方同意与甲方五五分成。三、违约责任1.甲方诚邀乙方参与其____亩土地的公开挂牌处理事宜,并承诺创造条件让乙方取得该块土地,若乙方未能取得该地块,甲方愿意双倍返还定金,计____万元,甲方应在确认乙方不能取得该土块的土地使用权之日起____个工作日内支付此款。2.乙方未能按时支付地价款,应以每日未付部分的万分之____点作滞纳金支付给甲方。如未能按时付款超过____个工作日,视同终止履行本协议,并有权处置已付定金。3.甲方应对乙方承担连带责任。四、其他1.在挂牌出让过程中,乙方仅承担应由受让方承担的土地契税和交易费用,其他有关营业税等均由甲方承担。2.乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。____本协议未尽事宜,须经各方协商解决,并签订相应的补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。____本协议在执行过程中发生矛盾、争议,经协商无效时,提请法院裁决。____本协议经各方代表签字盖章后生效。____本协议一式六份,三方各执两份。甲方(盖章):__________代表:__________时间:____年____月____日乙方(盖章):__________代表:__________时间:____年____月____日丙方(盖章):__________代表:__________时间:____年____月____日实用版土方运输合同范本(五)转让方(以下简称甲方)____受让方(以下简称乙方)____甲乙双方依据《中华人民共和国农村土地承包法》等有关法律、法规和国家有关政策的规定,本着平等、自愿、有偿的原则,就土地承包经营权转让签订本合同以供遵守。一、转让标的甲方将其承包经营的____乡(镇)____村____组____亩土地(地块名称、等级、四至、土地用途附后)的承包经营权转让给乙方从事____(主营项目)生产经营。二、转让期限转让的土地承包经营权年限为____年,即自____年____月____日起至____年____月____日止。三、转让价格转让的土地承包经营权的转让金为____元人民币。甲方承包经营相关地块时对该地块实际投入资金和人力改造的,可收取合理的补偿金。本合同的补偿金为____元(没有补偿金时可填写为零元)两项合计总金额为____元人民币。四、支付方式和时间乙方采取下列第____种方式和时间支付转让金和补偿金:1、现金方式(一次或分次)支付转让金和补偿金(无补偿金时可划去),支付的时间为__________________________________________________________.2、实物方式(一次或分次)支付转让金和补偿金(无补偿金时可划去),实物为____(具体内容见附件)时间为____.五、土地承包经营权的交付时间和方式甲方应于年____月____日前将转让承包经营权的土地交付乙方。交付方式为____或实地一次性全部交付。六、承包经营权转让和使用的特别约定1、转让土地承包经营权必须经发包方同意,并由甲方办理有关手续,在合同生效后甲方终止与发包方的承包关系。2、甲方交付的承包经营土地必须符合双方约定的标准。3、乙方必须与发包方确立新的承包关系,变更土地经营权证书,签订新的土地承包经营合同,方能获得土地承包经营权。4、乙方获得土地承包经营权后,依法享有该土地的使用、收益、自主组织生产经营和产品处置权。5、乙方必须按土地亩数承担农业税费和国家政策规定的其他义务。6、乙方必须依法保护和合理利用土地,不得掠夺性经营,不得给土地造成永久性损害,并负责保护好承包土地上的林木、排灌设施等国家和集体财产。7、乙方不得改变土地的农业用途,不得用于非农建设。8、其他约定:_________________________________________________.七、违约责任1、甲乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人违约,应向守约一方支付违约金。违约金的数额为__________________.2、如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时,违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的数额依具体损失情况由甲乙双方协商或土地承包仲裁机构裁决,也可由人民法院判决。八、争议条款因本合同的订立、效力、履行、变更及解除等发生争议时,甲乙双方应协商解决,协商不成的按下列第____种方式解决:1、提请村民委员会、乡(镇)人民政府、农村土地承包管理机关调解;2、提请____仲裁委员会仲裁;3、向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、生效条件甲乙双方约定,本合同须经双方签字、发包方同意并经____乡(镇)政府农村经营管理机构备案(或鉴证)后生效。十、其他条款本合同未尽事宜,可经双方协商一致签定补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式四份,由甲乙双方、发包方和鉴证、备案单位各执一份。甲方代表人(签章):__________乙方代表人(签章):__________身份证号:__________身份证号:__________住址:__________住址:______________年____月____日____年____月____日发包方(签章):__________鉴证单位(签章):__________法定代表人身份证号:______________年____月____日____年____月____日实用版土方运输合同范本(六)甲方:乙方:经各方友好协商,本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则,就土地转让事宜达成协议如下:一、地块概况1、该地块位于海口市____,土地面积为____平方米(折____亩)。宗地四至及界址点座标详见附件《土地使用权座落及现状》。2、现该地块的用途为商住用地,属开发用地。二、转让方式1、甲方与乙方共同出资成立____房地产开发有限公司(以下简称合作公司),甲方以所售卖的土地作价____万入股认缴注册资本,占____%股权;乙方以货币出____万一次性出资注册资本,占____%股权。2、甲方所出让的土地保证在合作公司营业执照下发后,一个月内办理完成土地过户至合作公司名下事宜。并确保该地块的容积率大于等于2.0,绿化率不少于____%,建筑密度不小于____%,土地用途为商业、住宅用地。3、土地的转让价为____万元/亩[包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、建筑物和构筑物的拆迁安置费、青苗补偿费、空中或地下的管线(水、电、通讯等)迁移费和土地管理费],转让总价为人民币____万元。4、乙方同意按以下时间和金额分四期向甲方支付土地价款:第一期定金,地价款的____%,计人民币____万元,付款时间及条件:双方签订协议书,且已办好合作公司营业执照手续和完成货币入资。第二期,转让土地在国土局登记受理办理过户于合作公司名下时,双方签订股份转让协议,乙方再行支付地价款的____%,计人民币____万元
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 企业并购合作协议
- 产品全生命周期合作协议
- 互联网行业刑事和解协议书
- 买卖车辆合同书
- 个人租房合同样本租客专用版
- 人类学实习生实习合同书
- 临时工劳动合同文化娱乐
- 仓库建设土方挖掘协议书
- 仓库操作规范化管理
- 乳制品加工卫生感染考核标准
- 2024年时事政治考点大全(173条)
- 书籍小兵张嘎课件
- 生鲜猪肉销售合同模板
- 2024年经济师考试-中级经济师考试近5年真题集锦(频考类试题)带答案
- 2024年黑龙江哈尔滨市通河县所属事业单位招聘74人(第二批)易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 私募基金管理人-廉洁从业管理准则
- 医疗器械质量方针和目标管理制度
- 北京市城管执法行政处罚裁量区域分类管理台帐
- 5.1+走近老师(课件)2024-2025学年七年级道德与法治上册
- 退役军人事务员职业技能理论考试复习题及答案
- 农村农产品加工行业市场需求分析及未来三年行业预测报告
评论
0/150
提交评论