二次配管和净化改造项目机电设备安装工程合同(正式合同)

工程合同条件本工程合同于2007年_5_月日由以下双方签订：威世半导体（西安）有限公司,是一家在中华人民共和国注册的公司，注册地址是西安高新区新型工业园信息大道20号（以下简称“业主”）；与中国电子系统工程第二建设有限公司陕西分公司，是一家在中华人民共和国注册的公司，注册地址是陕西省西安市电子二路万国花园6号楼2单元402室（以下简称“承包方”）。鉴于下列各项陈述：业主欲使包括于本工程合同第二条款中所列的工程（简称"本工程"）及本工程合同的条款（包括一切有效变更）完成。本合同双方确认本合同符合双方签订合约时现行使用的最新版本的中华人民共和国合同法而成立。双方一致同意：合同的通知工程承包方确认其明白并了解合同中的所有条款。工程范围及项目管理体系工程范围和义务包括但不限于以下所列范围：◊前期设计、设备平面布置、工艺设备容量复核、动力设备容量复核；承包商设计施工图包含的全部工程内容（详见图纸目录表）；施工过程中的进度、质量、安全、工程资料、人员（施工及施工管理人员）管理、环境污染控制等管理工作；动力管道安装、连接，与设备碰口接线等；原有设备和新进设备的搬迁、移位过程中的成品保护/道路准备等配合工作；◊万级洁净室改造项目相应动力管线的拆除、移位、增加，新增空调设备的安装、运输、就位、配管，新进试验设备的二次配管，原设备因此项目而发生的移位及动力管线拆除和恢复工作；◊系统调试、工艺设备联合调试、竣工验收等；备注：承包人包工包料的承包方式，但部分主材由业主提供（详见甲供材料设备表附件一）。二次配管、设备就位、万级区域空调及围护结构改造工程详细工作内容，说明如下：新增的工艺设备的容量复核，动力系统布置与设计（增加母线\气体动力管线\给排水管线\纯水管线\通风、空调管线\配电柜\配电箱等），包括动力站内设备系统的增容设计等（动力站内设备系统施工属其它标段，不包括在此次施工范围内），主厂房办公区域吊顶内维修照明的设计；一次动力能源管线/插接母线系统至能源主管的连接，包括电气设备、电气管线、纯水管道、压缩空气管道、真空管路系统、给排水系统管线、通风、空调系统设备及管道的安装、改造、与原主管线的连接等；所有新装和改造系统管路及设备、配件的试压、试漏、吹扫、调试等；配合生产工艺设备拆卸搬运工程，包括动力管线拆卸、公用设施防护准备工作、设备拆卸和搬运中的防护措施、设备二次就位后的恢复动力管线（包括电镀车间临时工艺设备搬运和临时动力能源管线的施工安装等）；所有因HOOK-UP工程而需要配合二次配管及设备安装而发生的建筑围护结构（地面、墙面、顶面）和原安装动力管线及设备的拆卸、恢复以及相应的保护措施等；临时洁净隔断墙、顶的建造与拆除；设备搬运而发生的围护结构门洞拆卸、恢复工作，施工现场和设备搬运区域的清理围护等；万级洁净室改造项目中空调设备运输、管道、配件安装，电气系统管线改造、照明、电力系统改造安装等；万级洁净室改造项目中原有空调系统的风管、配件、空调机组及其它动力管线或设施等拆除、移位、部分恢复等；◊万级洁净室改造项目中因工艺设备移位而发生的拆除动力管线和恢复动力管线;◊万级洁净室改造项目中原区域内吊顶的密封，增加男女更衣室和风淋室、洁净室的墙板围护工程，电镀车间吹砂机隔间墙板围护工程;主厂房办公区域吊顶内维修照明的施工;万级洁净室改造空调系统调试;所有因HOOK-UP和万级洁净室改造项目工程而发生的管道保温;设备和管道防腐;设备和管道的平台及支架制作安装;◊配合的HOOK-UP和万级洁净室改造项目工程而发生的安装工程及相关建筑预留或预埋工作。◊竣工资料、竣工图、竣工手续等承包方要确认本次二次配管和万级洁净室改造工程从设计到施工是否满足业主新进设备和原有设备的使用要求（动力需求、管路布置、设备布置、与原有设备及动力系统管路连接的准确性和可靠性）等。业主的工程范围及义务：向承包方提供完整的原始资料。提供临时动力电路，满足进场施工要求。办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）。业主协调处理施工场地和加工、材料堆放场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物，但施工单位承担有关费用（施工措施费）。业主定员现场工程师监督和配合承包方的施工。业主为承包方指定现场临时办公地点。◊聘请监理单位进行监理。2.3项目管理体系2.3.1业主项目管理体系：EHS体系（详见项目管理手册单独列出）ProjectSponsorH.H.」auTBD2.3.2承包方项目管理体系承包方成立以项目经理负责的项目经理部，项目经理为李星。业主向承包单位发出进场通知5天内，承包人给出本项目的人员组织结构表，本项目部人员一经确认，承包单位不能随意更换(业主要求更换除外)，尤其是项目部经理、项目部副经理、总工程师、安全管理员，否则业主视承包人违约，将从履约保证金中扣除相应违约费用。项目经理的责任与权利包括：组织工程项目施工，包括工程进度计划和技术方案，制订安全生产和保证质量措施，并组织实施；向监理工程师和业主提供月、周度工程进度计划及相应进度统计报表；对工程项目有决策和生产指挥权，对凡进入现场的人、财、物有统一调配使用权；有义务承担履行合同规定的质量、工期、文明施工等要求；负责贯彻执行国家的技术法规、标准和技术要求、制度以及施工项目的技术管理制度；与甲方的协调；与施工监理的协调；施工过程中的协调；与承包方设计部门的协调；与其他部门的协调；配合业主对项目的检查、验收等。项目经理部设置技术工程师、施工负责人和施工员、安全员、材料员、质量员。(必须要有相应的任职资格)项目经理部全面负责、严格履行工程施工合同，切实保证施工进度计划，质量控制等各项内容的全面实施，确保工程优质，按期完工。项目经理部接受业主和施工监理的监督。项目部入场材料和货物应具备必要的证明材料，同时须经业主现场工程师和施工监理认可同意。承包方所作的工程变更应以书面方式提前通知业主，并须征得监理工程师和业主认可。同时监理工程师或业主应在接到承包方变更申请3个工作日内书面响应（紧急情况下口回复）否则视为同意变更。工程总价业主同意支付并且工程承包方同意接受基于固定总价合同的工程总价为人民币贰佰贰拾陆万陆仟圆整（¥2,266,000元整）以做为工程承包方所履行工程范围的工程费用。合同总价可根据条款10变更。工程的执行工程承包方同意按照本合同、业主的一切指令与指示及一切有关工程施工法规（包括但不限于条例、中华人民共和国有关部门颁发的法规及对工程数量与质量检查的标准与规定）为业主提供二次配管和万级洁净室改造项目的安装，系统调试、验收工程，达到业主的要求。在不影响业主一切权利的原则下：工程承包方在施工过程中如果不能按照工程进度表或业主随时单方面认为本工程或其某一部分进度无法按工程进度表或第9.2条款所述的竣工日（或按本合同条款延后的日期）完工，业主就此以书面通知工程承包方，工程承包方将在7天内采取措施及提供所须额外资源及设施（包括人工、材料，机械、设备等）并尽快加速把工程或其任何部分完成并同时将所采取的措施和/或额外资源及设施（包括人工、材料、机械、设备等）书面通知业主。业主若单方认为工程承包方在第4.2.1条款所述采取的全部措施或提供的额外资源及设施（包括人工、材料、机械、设备等）不足以或有可能不足以确保工程按竣工日（或按本合同条款延后的日期）完工，业主有权但无责任为完成本工程采取全部措施及/或提供额外资源设施（包括人工、材料、机械、设备等）。由此产生的有关费用将由工程承包方负责。业主也有权从按本合同应付予工程承包方的款项中扣除该费用。工程承包方按第4.2.1及/或4.2.2条款实施其责任时无权领取任何额外补偿金。业主虽按第4.2.2条款采取任何措施或提供额外资源设施（包括人工材料、机械、设备等），工程承包方依然并继续承担其于本合同条款下的一切责任,包括业主上述采取的措施及/或提供的额外资源设施（包括人工、材料、机械、设备等）。工程承包方有责任遵守由公共管理部门或有关当局发出涉及本工程的任何法律，条例、规定及通知等，其内容包括但不限于公共管理部门集中提供或组织管理的供电、供水，供气、下水道、排水系统及道路工程和环保系统（不论是永久性的或暂时性的）。工程承包方必须补偿/赔偿业主因承包方违反上述法律、条例或公共管理部所要征收或缴纳的一切税收或任何费用。工程缺陷－工程承包方的责任工程竣工之前，与工程有关之一切风险皆由工程承包方承担。工程承包方随之应自费补偿任何意外或其他无论如何遭受到的损失、破坏包括盗窃案或由第三方引起的其他损失，业主无需分担或做任何支付，但下列情形除外:（a） 已领取与上述损失破坏有关的保险赔偿金，赔偿金也将或已用于弥补上述损失破坏；与/或（b） 损失破坏的产生是因业主、业主之任何行为或疏忽而引起（因按第8条款受保险的风险而起的损失除外）。为上述条款的目的“竣工”将指：（i）工程按本合同第9.3条内容要求完工；或（ii）对于任何业主在签发工程实际竣工证书时通知指出的未尽工程，指后续工程的完工与有关方（业主）对其的接受。工程所需之所有材料、物品及施工工艺，除了另外规定的，都应用中华人民共和国最优良的、一概符合本合同并属良好质量的。工程承包方在业主的要求下应提供所需之相关凭据、证据或资料确认一切（无论是固定的或是不固定的）材料及物品确实符合本条款。工程承包方不合理或不能提交上述证据时，业主有权指示将不合格之材料或物品搬移，有关费用由工程承包方负责。该费用在工程承包方补齐前，若另方已代支付，可从本合同将付予工程承包方的金额中扣出。不论上述，业主仍可要求工程承包方将任何被遮盖的工程打开以供检查或安排有关方检验材料或物品（不论已或未纳入工程范围的）任何已实施的工程.为上述之打开或检验（及事后修补的费用）的费用将纳入工程结算中，除非该检查的必要或检验已包含于本合同内或测验结果显出工程不符合本合同。工程承包方有责任在接到业主的通知或其他指示的3天或其他由业主指定的合理时限内将与工程有关之一切缺陷、数量短缺或其他差错纠正。工程承包方若因设计漏项、错误、失误所发生的数量短缺、质量缺陷或其他差错而需（自身或其他工程承包商代工）返工（不论是永久性或暂时性的补救）纠正,由此而引起的费用将由工程承包方负责。业主若因承包方工程未按本合同实施或不符合本合同条款发生质量缺陷、数量短缺或其他差错而需（亲自或其他工程承包商代工）返工（不论是永久性或暂时性的补救）纠正，由此而引起的费用将由工程承包方负责。工程承包方若在业主的（与工程有关的）要求下、因本合同所指工程以外的工程出现之缺陷、数量短缺或其他差错或因上述工程中所用材料或施工质量不符合本合同要求而进行必要的工作（不论是永久性或暂时性的），业主将负责偿还予工程承包方因而引起的费用。按照业主变更通知书或第5.3及5.7条款，业主或工程承包方所担任的额外工作将由业主按本合同中“工程评估与变更”的相关条款评估，而业主的评估裁决除了明显的错误外将是结论性的及有合同约束力的。工程承包方须负责本合同中所要求的一切测试，包括样本，设备及其他测试所需的费用以及与测试有关的一切其他费用及开支,一切费用及开支已包含于第3.1条款所述的固定总价合同的工程总价中。业主若因承包方设计错误而致使在采购材料或设备发生功能缺陷、数量短缺或其他差错而需另行采购或采取其他纠正措施，由此而引起的费用及造成工程延误的时间等一切责任均由工程承包方负责。工程设施的提供与使用工程承包方有责任对一切由业主提供或借于工程承包方的器具、设备或资产（若有）进行维护及保持清洁，并保障业主不会因而受到任何损害或损失以及开支。工程承包方（包括其工人及代表）带入工程现场的施工设备，需征得业主项目经理或其授权人的确认才能进入现场，在未得到业主书面许可前不得移走，上述施工设备有关之风险由工程承包方承担，一切损失或损坏由工程承包方负责。工程承包方应按本合同“保险”的相关条款取得所须保险。本合同中所指“施工设备”指一切为工程施工竣工（无论永久性或暂时性的）及补救缺陷所需的设备、仪器及其他物品，但不包括已包括在工程范围内的设备、材料、物品或其它。业主与工程承包方均不可妨碍对方使用各自的或各自提供的机械设备跳板、脚手架、起重机、仪器等等，也不可违背任何有关法律及条例，但绝不影响或限制业主和工程承包方实行各自按本合同条款规定的法定责任及合同责任。工程承包方在施工期间，不得在厂内食、宿。办公用房须由承包方自己负责解决，业主负责指定临时办公用房的设置位置。业主将提供在工程现场进行施工的所有工程承包商的临时用水与电源点(引至第一个闸刀箱和阀门)，承包商须自己从业主在现场指定的水源点和电源点引至施工及办公使用点。工程承包方或其工程分包商在其施工期间每日收工后需将所有垃圾运送到业主方指定的地点。工程承包方须在竣工日清理现场的所有临时设施，材料等。工程承包方或其工程分包商在未经业主项目经理同意前，其所有施工或管理人员(以及与承包配合施工的其他相关人员)不得在厂内非施工区域流动，不得影响我厂正常的生产和工作秩序。同时工程承包方要遵守我厂门证制度，人员、材料、设备机械的出入均需办理相关的手续或证明。工程承包方所有的安装设备、机械和材料，在竣工退场之前，承包方负责其工程范围内所有设备及材料安全工作，因承包方疏忽、不负责任而造成的一切损失，由承包方负责。补偿与赔偿工程承包方有责任：承包方应当保护业主免受在工程执行和继续过程中发生的无论是关于对任何人身的伤害和侵害或对任何财产的本质上的或物理上的破坏的任何损失和权利要求，并且免受任何请求、诉讼程序、破坏、诉讼费用、控告和支出，无论是在哪方面或与什么相关联。保障业主不受以下损害：工程承包方或其工人或代表中的任何一方或任何人若有违约、违法的行为；工程承包方及其工人或代表的任何行为或疏忽牵涉到对业主的任何责任；任何因工程承包方或其工人和代表的过失或失责而引起的或与工程承包方或其工人和代表带到工程现场的施工设备有关的索赔、损害、损失、费用；因工程承包方之职工按照当时实施的法规起诉在工作过程中遭受到的人体伤损引起的索赔。但工程承包方绝不负责业主、与工程计划有关的其他工程承包商或各方的工人及代表的任何过失或失责。工程承包方与其他工程承包商各方之间也不产生任何合约关系。任何因工程承包方的行为、疏忽、违约、没有遵守或没有履行而使业主遭受到或需承担来自其他工程承包方或是任一第三方的任何索赔损害、损失或费用。工程承包方若违背或没完成其任何任务，业主有权但无责任代工补纠。工程承包方在业主的要求下即应补偿其一切开销费用，该补偿若未还清则属工程承包方向工程总承包方欠下的债务，以每月2%利息，由上述业主发出要求时起开始计算至付清时为止，该计算期不受法庭判决日期影响。本条款不影响第7.1条之条款的执行。在任何情况下,承包商同意不因为业主没有遭受损失而减轻或减少对业主所负的任何责任。保险工程承包方为工程计划取得工程承包商全面风险保险及第三方保险。工程承包方应查阅该保险并断定其之足够性，认为不足够的情况下，应自费额外投保。工程承包方了解并同意其施工设备与其他资产不在上述保险计划中受保。工程承包方有责任为之取得相关的保险计划保障该施工设备之一损害及受害于施工设备而引起的任何亏损。工程承包方应为其分包者及其工人与代表取得工人赔偿保险计划在中华人民共和国实施的相等计划，并保障业主不因上述分包者及其工人与代表的任何起诉或要求受损。工程承包方负责承担上述保险赔偿限不足之额外所需的款项。工程承包方若没取得上述保险，业主有权，但没有责任，代为取得有关保险，并可从任何应付予工程承包方的金额中扣留所代付的保险金。在签发工程实际竣工证书之前，若发生工程或未安置的材料或物品的任何损坏，工程承包方将立即免费进行所需翻新，替换或维修。在完成执行本合同时,工程承包方要提供本条款所提到的保险计划书以编入本合同中,并在业主的要求下提呈缴交保险费的证明文件.竣工时间工程承包方应以业主书面通知发出日期起计算的第三天为工程开工，但无论如何必须在附加工程程序表内所指的开工日开始施工。开工后也应努力以最快的速度完工。工程承包方应严格遵守施工进度计划表（“施工进度计划表”），包括工程承包方日后批准的各种修订。本项目在二零零七年五月十一日签订合约，并预计在—二零零七年五月十四日开工，在二零零七年七月十三日（或按照第9.5款进行调整的）竣工或提前或双方书面同意的日期内将工程完成。“完工”或“竣工”指带以下凭据的工程完工情况：业主的书面证书与其在工程全面完工并符合本合同要求时签发的“工程实际竣工证书”；和当地城市建筑工程质量监督部门及其他有关部门检验合格后所发给的批准证明。以当地所属环保部门正式验收后出具的合格证书。工程竣工时，由业主签发工程实际竣工证书及当地建筑工程质量监督部门和其他有关部门签发验收合格证书，如工程承包方已依照本合同条款给予业主一切所需的保障/保证，业主应付予工程承包方剩余5%扣留金。所有必要的试验(“工程”所指的所有试验)已按要求完成，及完成按业主在竣工时要求修补的缺陷,并被业主接受。无论任何其他条款如何规定，工程承包方若不能在第9.2条款所指的竣工日(或按第9.5条批准延期的竣工日)完成工程或其任何部分，工程承包方即应付予业主每日按合同总金额的0.3%的规定计算拖期违约赔偿金。拖期违约赔偿金按工程或有关部分未完成的逾期时间计算(包括星期天与公共假期)。在无赔偿价率的情况下，拖期违约赔偿金的数目将等于业主因工程承包方的过失而遭受的亏损的全部金额。业主有权从按本合同应付予工程承包方的金额中扣留上述赔偿金(赔偿金不超过合同所签订总金额的10%)。若该工程或该工程任何部分的竣工日期有所延误，而该延误是由下列情况造成的:额外的不寻常的恶劣天气情况；因火灾、闪电、爆炸、暴风雨、大风暴、洪水、水塔、(设备装置)或水管的爆裂或泛滥、地震、从空中坠落的飞机及其他飞行工具或物品、爆乱、骚动、当地职工联合罢工、任何工人将工作地点关闭而妨碍营业的行为;工程承包方按照业主的变更接到的指示，而取得准许的延期；工程承包方未能及时收悉其以书面形式提出要求的所需的指示、图纸或其他与工程有关的讯息报告，而此等要求信已于合理的时间提交；工程计划中其他有关者的耽误，而工程承包方事前已采取一切可行的防备措施；业主没按时提供或没提供已明确同意提供给工程承包方的材料与物品；有关部门或法定的受任方在履行其法定责任时执行或不执行；业主没及时给予进出工程现场或任何有关部分的方便；(h)业主延迟将工程现场或其任何有关部分交予工程承包方；施工中遇到不可预见的障碍物或古墓、文物、流沙等需做处理的；一周内非承包商原因停水、停电造成停工累计超过8小时；在工程承包方的通知及书面要求下，业主即应对工程竣工时限给予公平合理的延期，工程承包方无需交缴拖期违约赔偿金。但工程承包方须在上述情况发生的7天内将整体详细的情形与有关证件凭据提交予业主，以便业主执行所须的调查。当按第9.2条规定计算的最后的竣工日已过期工程还未完成之际，也无其他事项发生致使工程承包方取得要求延期的权力时，业主可发信列明有关之竣工日，统计的总共所延长的时间(若有)，延期后的竣工日(若有)以证实工程承包方已因未按原竣工日或延期后的竣工日完成工程已属违约。违约后，以总价款每日0.3%的比率，由甲方扣除违约金。工程评估与变更业主有权随时，包括在按第23条款发生的情况下，单方面决定变更工程计划(“变更”)工程承包方即须立即遵照并全面执行。b)业主只可书面确认认可工程承包方实施的(不属于上述变更范围)的变更。b)业主指定的一切变更或其确认许可的变更并不影响本合同效力。“变更”指：本合同所指工程的设计、质量或数量的变更调整，包括一切工作、材料或物品的增加、删减或更换，及/或用于工程的材料或物品之种类或标准的改变，及/或工程承包方为执行工程而带到工程现场的材料物品或已完成的工作的消毁或搬除，不符合本合同的工作、材料或物品除外，及/或因业主工艺生产设备数量、动力能源需求变化、平面布置位置的变更与业主所指定的工程的任何部分的延期。为避免任何误解，“变更”包括上述一切有可能更改工程最终用途的更改。一切变更及工程承包方因此而实施的工作的估价，将按以下原则核算：业主核准的工程量清单/单价表中所列出的价率及价格；在合同文件中如果没列明有关变更价率价格的条款，业主与工程承包方经过协商预先一致同意采用合适的价率或价格。双方若不能达成协议，便由业主单方面决定：（a） 按业主单方面认为正确合理而拟订该价率或价格。为此，业主的决定即为结论性的，对双方均有合同约束效力。（b） 按工程承包方工作上所需材料、运输与员工各方面实际最优惠的成本价，外加15%的计算拟定该价率或价格。该额外添加的15%作为机械、设备、工具与脚手架的使用费、监督与营业成本及费用及利润金额。一切业主指定要求的变更及日后书面确认许可的变更须由监理工程师和业主审核评估。为了便于上述的评估，业主或工程承包方若计划在某工作被遮盖前进行额外（超规范、条例、法规要求之外）测量，各方应在事前3天内书面通知对方。一切按上述衡量的变更估价将纳入本合同金额计算或从中扣除，按第14条款规定的中期付款证书付予工程承包方。施工中承包方不得在未经业主同意的情况下对原工程设计进行变更。因承包方擅自变更设计发生的费用和由此导致业主的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。承包人在业主确定变更后7天内不向业主提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。因承包人自身原因（设计缺陷、施工缺陷、数量短缺或其他差错或因工程中所用材料或施工质量不符合本合同要求）导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款或要求顺延工期。不论发生任何种变更，工程承包方应严格遵守第9.2条款规定的竣工日竣工，但如有关变更是由业主提出的要求，工程承包方可在接到变更的指示时马上向业主提出要求延长工程完工的时限，但业主有权决定同意与否。施工图、竣工图、补充图纸等及指示工程承包方自行提供施工图纸，但须在开工前向业主提供至少肆套完整的施工图纸供业主和监理使用或备份存档。工程承包方施工用图纸须与向业主提供的图纸完全相同。在工程施工过程中，业主有绝对权力提供一切其认为施工时应须提供更加详细的附加图纸，规范及/或指示给工程承包方。工程承包方则应接受并遵照执行。工程承包方按业主的要求指示及其提供的设计细节及现场勘测自费提供全部标上尺寸规格的施工/竣工图、设计及连接方式的制件细部详图。所有图纸在竣工日必须归还业主,一切监管权归业主所有。承包商负责提供完工竣工图（蓝图肆套和Autocad2000或R2004电子版壹套）。现场检查权业主及他们所授权的人士在一切合理的时间内有权到现场观看检查一切为本工程而准备或备用的工作，包括预制厂，生产车间。工程承包方必须提供通道于其他承包商及其工人到场执行在本工程范围以外的工作。工程承包方必须与其他承包商,监理及业主的员工配合与合作。业主及他们授权的人在任何时间有权到为各工项做业所准备及储藏的各工厂与有关地点进行检查。转让与分包在未得到业主书面许可前，工程承包方不可转让分包工程之全部或任何部分。转让或分包条件也应遵照业主随时及任何时候规定的条件和需求。在未得到业主书面许可前，工程承包方不可向任何人、公司、组织或第三方转让其于本合同中的权益包括但不限于本合同条款下应付予工程承包方的款项。若有不符合本条款的转让行为（不论是否自愿或法定须求）皆对业主不产生合同约束力。中期付款业主同意支付并且承包方同意接受以下付款计划：合同签订后10日内，业主付合同总价30%预付款给承包方。工程承包方在每月25日以前按业主指定的格式申请中期付款，监理工程师和业主在7日内审核完毕，审核完毕后7日内支付经监理工程师审核并确认后和业主核实合格的当月完成工程工作量的90%（含变更、签证增减），余额10%作为扣留金。扣留金在工程交工后14日内再付5%给承包方，留5%作为工程保金。在中期付款时，每次扣除预付款的二分之一，直到扣完为止。中期付款证书中的总估价将是按本合同规定进行施工的工作之追溯性的估价。该总估价的评估（在工程承包方已提交一切充足的凭证及资料作为提供申请款的证据的前题下）应按下列各规则计算：a） 工程承包方按正确的执行方法完成的工作以及包括按第10条规定完成的工作的总价评估；b） 工程承包方于本合同条款下可取得的任何额外付款或赔偿。业主按14.2条款实行的评价与评价证明将是结论性的。若无明显错误，对工程承包方具合同约束力。在竣工前或竣工后的任何时间里，业主有权签发另外的中期付款证书以纠正以前所签发的中期付款证书中出现的任何错误，或处理业主先前不知晓的事务以及本应在任何以前签发的中期付款证书中处理的事务或修改与任何以前签发的中期付款证书有关的决定和意见。如果承包商的供应商及分包商向业主提出承包商没有按照合同付款。业主有权在中期款中减扣此过期款项而直接付款于供应商及分包商。每月25日之前所报工程量之工程内容均为符合设计、标准、规范等，并经业主和监理工程师检验合格的工程内容，若有不合格之工程量的工程内容，在25日前修复检验合格的在当月上报，若未在25日前修复检验合格的，此部分工程量本月暂不审核和支付。15．竣工付款事宜工程竣工时，由业主签发工程实际竣工证明书或有设计院，监理、施工承包商和业主共同签发的竣工证明书，如工程承包方已依照本合同条款给予业主一切所需的保障/保证，业主应付予工程承包方扣留金的二分之一。所有必要的试验（“工程”所指的所有试验）已按要求完成，及完成按业主在竣工时要求修补的缺陷，并被业主接受。剩下的扣留金将在工程承包方完成一切差缺与缺陷修补责任时期到期后（由竣工日开始），由业主付予工程承包方。业主扣除或抵消的权力不论本合同任何条款，业主有权从应付予工程承包方的任何金额中（包括任何扣留金）扣留、扣除或抵销工程承包方按本合同条款应付予业主的任何金额。承包方不得无故拖欠其在本项目工作的员工的工资和供应商、分包商的货款、工程款。否则，一经证实，业主有权利但无义务由承包方工程款中代其支付。业主终止合同的权力若工程承包方接到业主的通知，通知工程承包方下列任何一事项已发生，而接到通知的7天后通知中所列举的事项仍然继续，业主则随后有权随时以书面通知工程承包方终止其合同：工程承包方在没有合理理由的情况下，在竣工前停止工程进展；工程承包方未能按合理的进度进行施工；工程承包方接到业主书面通知后仍不愿或未把不符合标准的工程修正；工程承包方未得到业主书面许可前就向他方转让工程之全部或任何部分；工程承包方在工程施工过程中违法聘用非法外来工人；工程承包方或其任何员工或代表违背中华人民共和国之法律进行贪污；工程承包方或其任何员工重复违犯现场安全条例或净化规程或业主的安全条规与程序。但按本条款发出的通知绝不能不合理或无根据的情况下发出。若工程承包方破产(或在任何其他管辖范围内有相应的情况)、与任何债主签署或成立偿还部分欠款而了结债务的协议；或商定欠款偿还安排的协议，或身为公司的，公司已进行解散(除了为公司重组而解散的)或其资产(无论是法定或衡平法的)依法被他方没收或占有，业主则有权立即书面解聘工程承包，但业主一切权益仍然保留不变。本合同若按第17.1或17.2的规定终止，业主除了唯一有责任还清已完成的工作之价值外，业主的一切责任立即解除，也无责任偿还任何其他款项。待还清的价值由业主按第10条计算断定。业主的计算也将属结论性的，对工程承包方具有合同约束效力。业主有权向对方以本合同条款为根据从本合同或其他合同款项中扣除或抵消一切因工程承包方违反本合同或如上述规定终止本合同而引起的亏损及费用，包括目前或将来双方签订的经营合同或工程承包合同。尽管有上述规定，本合同可因任何理由将随合同到期或提前终止(无论任何原因）而终止。就此，业主将保留在此之前按合同条款已产生的权益，除此之外，除了有责任还清任何已完成的工作的价值（业主按第18.3条款计算的）外，业主一切其他责任立即解除，也无责任偿还任何其他款项。工程承包方终止合同的权力如果业主没按第14条款所规定的守证时期内根据中期付款证书的付款数额向工程承包方支付其应取得的款项，工程承包方有权就上述事宜书面通知业主。若业主在接到工程承包方的书面通知后的14天内仍未还清上述应付的款项，工程承包商有权提出终止合同。未具备现场施工条件。一旦本合同按第18.1条的规定终止时，工程承包方有权领取以下款项（除此以外，绝无其他款项）：（a）上述合同终止之际已按合同规定正确完成的工程价值；和（b）上述合同终止之际已开工但未完成的符合质量标准的工程量价值；和（c） 为完成工程带至工程现场但未安置的材料及物品的价值（该等资产之产权必须已归业主所有）。上述工程的评价将由业主按本合同第10条款计算。该计算将属结论性的,对工程承包方具有合同约束效力。履约保证金作为本合同成立的前提，工程承包方须以现金或业主同意的银行担保（将编入本合同内）形式向业主支付履约保证金，其数额相等于本总包干型合同的工程总价的10%。银行履约保证书的条款应由业主确认批准,有关的费用由工程承包方负责。履约保证金在实际工程竣工或业主签发的工程实际竣工证书（两者若在时间上有前后之分，以后面的日期为准）之前的所有期间内必须一直保持全力有效。安全生产管理规定工程承包方必须按照编入本合同内由国家、当地政府部门、有关管理部门和业主为在工程施工中全方位实现安全生产而制定的任何法规、规定和条例等，在施工中必须采取严格的安全防护措施，并随时接受监理工程师或业主或行业安全检查人员依法实施的监督检查。承包人在动力设备、输电线路、地下管线、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，承包人应在施工前7天以书面形式通知监理工程师和业主，并提出相应的安全防护措施，经监理工程师和业主认可后实施。工程承包方应自费提供给其员工安全防护设施和用具、器具以在工程施工时保持安全。工程承包方应遵照业主的安全条规与程序。工程承包方应承担由于自身安全检查措施不够完善而造成的责任和因此产生的任何费用。若工程承包方没提供给其员工安全装备及器具,业主会选择提供并从中期款中扣除或抵消业主按本合同条款应付予工程承包方的任何金额，或根据第17.1条款终止合同。业主与承包人另行签订安全合同，安全合同作为合同的附件之一（附件二）。缺陷修补责任时期缺陷修补责任时期内的“时期”应该是指从工程合同条件第9.3条内容规定的工程完工之时算起直到业主或业主代表发出全部工程竣工书面证明之后再加12个月。质量与验收工程质量：◊工程安装质量应当达到国家或行业的质量检验评定标准。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。工程质量达不到约定标准的部分，业主或监理工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按业主或工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定的标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。过程控制承包方为了能达到业主所规定的要求，和现行国家、行业的质量标准，而必须进行过程检测和最终检验，以及测试。而所需的工具器材、人力、物力由承包方负责，并接受监理工程师和业主的检查和监督。为了达到合格的质量标准，承包方必须建立并切实可行的质量管理制度，并接受监理工程师和业主的监督。材料设备业主供应的材料设备业主供应的材料设备与承包人约定业主供应材料设备一览表，作为合同附件(附件一)。一览表包括业主供应材料设备的品种、规格、数量、质量等级、提供时间和地点。业主按一览表的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。业主在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人、监理工程师和业主三方共同清点。业主供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，其保管费用不再额外计取，已包含在固定总价内。业主未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由业主负责。承包人采购的材料设备a)承包人负责采购的材料设备，必须符合图纸设计要求及国家有关规定，和业主FM的相关规定或其他要求。并有出厂合格证及国家有关规定的检验证件，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知监理工程师和业主清点。b)除按规定必须进行复验(复试)的材料外，对承包人供应的其它材料、设备应允许复验，复验机械需经双方协商同意。材料、设备如复验合格，由业主负担复验费用，如果不合格由承包人负担复验费用。本工程凡由承包人采购的大宗、特种、主要及重要材料、设备，必须由业主确认质量(若确认质量的材料设备的价格与投标价有偏差时，业主不再追加任何其他费用)。主要材料设备承包方应提供不少于三家单位的产品供业主确认质量，若承包方所提供的生产厂家的材料或设备的质量均不能符合本工程的质量要求时，业主有权指定承包方提供的名单以外的单位的材料或设备，承包单位不得以任何理由推托，由此发生的材料设备价格与承包单位投标的材料设备价格有不足时，业主视其投标报价不充分而不予额外补偿。(承包单位应提前7-10天提供认质材料或设备的品牌、价格、厂家等详细资料，以便业主能及时确定，若因承包方提供的资料不实或者对方不予配合，导致认质工作无法完成。影响工期承包人自行负责)。但按本条款确认的质量绝不能不合理或无根据的情况下提出，而导致的价格偏差即使有材料、劳工、设备、器具、服务各项成本的价格上涨，包括政府政策或任何条规指示的更改，也将仍然维持固定总价不变。由承包人采购的所有材料设备，须经业主及监理工程师检查合格确认后方可使用。承包人采购的材料设备与设计标准要求及国家有关规定或业主FM的相关规定或其他要求不符时，承包人应按监理工程师或业主要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。监理工程师或业主发现承包人采购并使用不符合设计或国家有关标准或FM的相关规定及其他要求的材料设备时，承包人应按监理工程师或业主的要求负责修复、拆除或重新采购，承包人承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。承包方必须负责协调及联络监理及有关部门（质量监督等）前来检查验收所有施工期间和竣工后工程质量。工程承包方必须接收业主、监理及所有有关部门的检查验收，为检查验收提供便利条件。工程承包方应严格执行隐蔽和中间验收制度，对隐蔽工程和中间验收部位组织有关单位进行验收，工程承包方才能继续施工。工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师和业主验收。通知包括隐蔽或中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收纪录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在监理工程师或业主限定的时间内修改后重新验收。无论监理工程师或业主是否进行验收，当监理工程师（须得到业主的同意）或业主对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，业主承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。工程竣工后，工程承包方必须在竣工验收10天前，向业主提交竣工验收报告及有关部门所需要的资料（并抄送一份给业主）并组织有关部门参加验收。政府相关部门的验收:验收程序◊工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向业主提供完整竣工资料及竣工验收报告。承包人提供竣工图的数量按11.5条款执行。业主收到竣工报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。业主收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按业主要求修改后通过验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请业主验收的日期。业主收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。业主工艺设备的联合调试程序

◊当承包方所施工范围内的工程验收合格后，业主的工艺设备仍未能安装到位。此项联合调试由业主以书面的形式通知承包方推迟调试。但，当业主的工艺设备到场安装完毕后，且具备调试条件时承包方须随时派人配合业主进行工艺设备调试。◊若调试后非承包方原因而不能达到规定要求时，业主以书面形式给承包方提出重新进行配合调试的时间和地点，因此而发生的重新进行的配合调试费用由业主承担。若因承包方之工程隐患质量所致的联合调试不能完成时，须承包方完善其工程质量之隐患，达到调试要求。并配合业主完成工艺设备的调试工作，直至联合调试成功。因此而发生的一切费用均由承包方承担。验收的适用标准、法规和技术文件《消防安全标准设计、施工及验收规程》DB50/202-2004建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》CECS41：92建筑给水聚丙烯管道工程技术规程》DBJ/CT501-99建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98制冷设备，空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-98机械设备安装工程及验收规范》GB50231-98现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》GB50236-98自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002GB50026-93工程测量规范》GB50026-93建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001建筑工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001《洁净室施工及验收规范》(JGJ71—90)半导体工艺气体系统施工要求》（招标附件第部分）工艺设备布置、搬运、二次配线配管工作标准》（招标附件第部分）FM标准中有关部分（保温材料、系统支吊架等）GBJ14-87GB8978-1996GBJ14-87GB8978-1996GB50069-2002GBJ19-87GBJ16-87GB50052-95GB50054-95GBJ14-87JGJ33-86设计图中所涉及到的各专业标准图集特别强调承包方应充分认识到各标准之间的差异，当国家标准、施工图、VISHAY标准（洁净厂房施工协议、防腐技术要求、安全规定、产品材料技术和相关行业规定）、招标文件中的技术要求这四者发生不一致时，业主的现场代表给与确认，而因此发生的费用不再增加。若无异议应以四者中标准最高的为准。设备、管道、电气仪表安装要严格按照规范的要求执行，杜绝不良的安装习惯。若施工工艺与实际规范或标准发生冲突，以业主的裁定为准。以上标准未详尽之处请参见各专业施工设计图纸所列举的标准或规范。相悖与冲突附件中所指的合同文件条款之间若发生有关工程之性质或范围事宜相悖之处，工程承包方应立即书面通知业主，以便业主澄清其所需求的工程细节，与其有关的事项包括费用也可依其作适当的调整。在双方无法达成一致的标准和意见时，以业主最后裁定的为标准。工程承包方现场代表工程承包方应提供一名专职、能干、技术熟练的现场经理在现场监督工程承包方的工人并与其他工程承包商协调一切工作。该代表在执行任务时须不断与业主商讨，以便按整体工程进度表完成工程。该代表也须出席业主所指示的会议以便立即并有效地执行会议上所商讨的事务。若现场经理无故缺席工地现场,按每天计算,业主有权扣除工程承包商包干金额的0.1%，除非节假日、疾病、参加会议、业务培训等特殊情况外均应在施工现■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■场。24.1.2若现场经理因故缺席工地现场，他必须安排另一名经理暂时负责现场管理。提交给工程承包方的现场代表的一切通知与通讯一概同时视为已提交给工程承包方并被工程承包方收悉的通知与通讯。固定总价合同在本固定总价合同情况下，工程合同指定的合同金额视为定数，如实际用上的数量与材料与签署合同时的预算有差别或因投标报价而发生的漏项、漏算等差别，该笔定数皆不受影响。但受业主指示要求的工程变更将按工程合同之规定另作估价。承包商因设计失误而造成的任何损失均由承包商自行负责，合同金额视为定数皆不受此影响。固定的价格/单价除非另有明文规定，列于工程量清单或单价表的价格与单价皆视为已包括以下各项价格费用的总数：遵照中华人民共和国政府/法定条律规定实施的有关雇聘佣劳工的费用及相关的费用；工程所需的施工设备工具及一切相关费用。工程承包方负责该器具的送达、确保器具都处于良好的适用状况及可安全运用；材料与物品，包括损耗、搭接、连接过程所需的材料及相关的费用(例如保险、储藏、运输、船运、送达工程现场及把货物卸至指定的地点)；材料及物品在指定地点的处理、储备、卸下、提升、组合、切割、调整、安装与安置；机构收费、营业开销及利润；加班费用、红利及一切鼓励奖金计划；与工程运转工作有关的部门征收的税费、关税及关口货物税；为遵照执行工程合同所规定的要求而